close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор № 3 на поставку

код для вставкиСкачать
Договор № 3
на поставку музыкальных инструментов
город Тобольск
4 марта 20J3 года
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образовании Тюменском области «Тобольский колледж искусств и культуры имени Л. А. Алябьева»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тереня Ольги Валерьевны, действующей на
основании Устава с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Производственная фирма Арсенал
сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Жукова Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Протоколом котировочной комиссии or
26.02.2013 года № 7 но размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить и предать Заказчику музыкальные
инструменты (именуемые в дальнейшем Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в установленном настоящим договором порядке,
форме и размере.
1.3. Качество, количество, комплектность, ассортимент, особенности поставки товаров, цена
определяется спецификацией на поставку звукового оборудования (Приложение №1 к настоящему
договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Срок поставки: в течение 20 дней с момента заключения настоящего договора.
1.5. Место поставки товара: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 10, дом 85.
1.6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и
т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской
Федерации.
1.7. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему,
которыми » т. ч, могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке,
паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
1.8. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующие
товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь
необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество
содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы),
1.9. Поставщик имеет право поставить Товар досрочно по согласованию с Заказчиком.
1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи лежит
на Поставщике.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 488 114 (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто четырнадцать
рублей) рублей 00 копеек, включает в себя все расходы Поставщика по поставке товаров, в том числе
непосредственно стоимость товара, упаковки, маркировки, сертификации, гарантийного обслуживания,
расходы Поставщика по доставке, погрузке, разгрузке, уплате налогов и других обязательных платежей.
2.2. Цена договора, установленная пунктом 2.1. договора, является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения за исключением случаев предусмотренных законодательством.
2.3. Заказчик перечисляет на счет Поставщика денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих
дней после поставки Поставщиком товара предусмотренного договором, в порядке и в сроки
предусмотренные договором, и оформления Сторонами надлежащих документов: акта приема-передачи
товара, счетов-фактур и иных предусмотренных в установленном порядке документов и получения счета от
Поставщика, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Оплата считается произведенной в лень поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в рублях путем
перечисления на расчетный счет Поставщика.
2.6. В случае если Поставщиком поставлен товар не соответствующий условиям договора, Заказчик не
оплачивает такой товар.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять товар в соответствии с условиями настоящего договора, за исключением случаев, когда
он вправе потребовать замены товара.
3.1.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара телефонограммой или по
факсимильной связи.
3.2.2. Поставить товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора собственным
транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
3.2.3. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику оригиналы счетов, счетов-фактур,
товарных накладных, подписанные Поставщиком.
3.2.4. Осуществлять предпродажную подготовку товаров и их гарантийное обслуживание.
3.2.5.Представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Предоставить Заказчику полную техническую документацию на товар на русском языке.
3.2.7.В случае поставки товара ненадлежащего качества в согласованный сторонами срок по
требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству, комплектности и
ассортименту условиям настоящего договора, либо удовлетворить иные требования Заказчика,
предъявленные им в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему договору.
4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка поставляемых товаров на соответствие их качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик товара требованиям, установленным в настоящем договоре,
осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. В течение 30 дней с момента осуществления Поставщиком поставки товаров Заказчик проводит
проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет
соответствия поставленного товара требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки
соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик
вправе привлекать независимых экспертов. В случае привлечения Заказчиком к проведению проверки
независимых экспертов срок проверки продлевается на необходимый для этого период времени.
4.1.2. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору
Заказчик подписывает представленные Поставщиком товарные накладные и один экземпляр передает
Поставщику либо дает мотивированный отказ от их подписания.
4.1.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарных накладных
Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком
в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 дней с момента его получения.
4.2. Подписанные Заказчиком и Поставщиком товарные накладные являются основанием для оплаты
Поставщику поставленного товара.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует:
5.1.1. Качество, упаковка и маркировка, безопасность передаваемого товара соответствуют
действующим российским стандартам, утвержденным на данный вид товара, и условиям настоящего
договора.
5.1.2. Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет
каких либо обременений и/или ограничений.
5.2. Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 20 дней с даты получения мотивированной
претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком обязательств,
предусмотренных пунктами 5.1.1. настоящего договора, убытки и расходы.
5.3. Гарантийный срок устанавливается производителем данного вида товаров.
5,4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт
н устранение недостатков в объеме, предусмотренными гарантийными обязательствами на товар.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и
непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не
в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренного
настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящим договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон
своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 дней с даты ее получения.
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде
Тюменской области.
8.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство
Российской Федерации.
9. Особые условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
подписания и регистрации Заказчиком и действует до момента исполнения сторонами всех своих
обязательств по настоящему договору и завершения всех взаиморасчетов в пределах календарного года.
9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в связи с исполнением
настоящего договора, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
9.5. Во всех предусмотренных настоящим договором случаях исчисления сроков, если в договоре
прямо не указано иное, под «днями» понимаются календарные дни.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. Хэ 223-ФЭ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими нормами законодательства Российской
Федерации.
9.7. Настоящий договор составлен на 4 листах, в том числе приложение (спецификация), являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10. Контактная информации и банковские реквизиты сторон
Заказчик
ГАОУ СПО ТО «Тобольский колледж искусств
и культуры имени А. А. Алябьева»
626150, г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 85;
Тел: 8(3456) 25-19-81
ИНН/КПI ! 7206017385/720601001
Департамент финансов Тюменской области
(ГАОУ СПО ГО «Тобольский колледж
искусств и культуры имени А.А.Алябьева») ДС
0Ю150983ТОУИ
р/сч 40601810400003000001
Банк: ГРКЦ
области
г. Тюмень
БИК 047102001
ОКА ТО 71410000000
Директор
Поставщик
Закрытое акционерное общество
«Производственная фирма Арсенал
сервис»
625016, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 62, корп. 1
тел.: (3452) 363-363, 33-60-33
ИНН 7203154760 КПП 720301001
р/с 40702810405020000833
в филиале ОАО АКБ «Югра» в г. Тюмень г.
Тюмень
к/с 3010181030000000092 8
л
А. В. Жуков
Приложение
к договору от 4,03.2013 № 1
Спецификации
на поставку товаров
М
Наименование
Характеристика
Баян концертный
«Юпитер-2»
Цельно-планочный,2-х
голосый, готово
выборный, диапазон:
55/92x52/100, 5-ти
рядный, без регистров.
Вес инструмента: 9,6 кг
Размеры (мм):
390x335x195
Пианино
Kayserburg
UH 121/А1П
Цвег черный,
полированный. Диапазон
клавиатуры: 88 клавиш
(7 + 1/3 октавы). Глубина
осадки клавиш: 10 мм,
Вес игры (балансировка):
51 грамм +/- 2 грамма.
Вирбельбанк
многослойный из
твердых пород дерева.
Вирбеля хромированные,
стальные. Резонансная
дека изготовлена из
мелкослойной
резонансной ели.
Количество педалей : 3
шт, использование
сурдин на тонах 1-70.
Механика Реннер с
двойной репетицией.
Молотки буковые с
унтерф иль цем п рем иум
класса Louis Rentier.
Рама:
высококачественная
отливка из серого чугуна,
традиционным способом
в песчаной форме.
п/
п
ИТОГ
Директор
Кол-во,
объем
(товаров,
работ,
Гарантия
(месяцев)
Цена за
единиц
У
Руб.
Сумма
Руб.
услуг)
шт
12
177 000
177 000
2 шт
60
155 557
311 114
(при условии
соблюдения
необходимых
норм Хранения,
обслуживания и
эксплуатации)
488 114
О.В.Тереня
Щ/
А. В. Жуков
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
27
Размер файла
1 580 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа