close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

KОНТРАКТ (ДОГОВОР ПОДРЯДА) N4100

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________
г. Москва
«___» ___________ 20 __ г.
Общество с ограниченной ответственностью «____________», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесенное в Единый
государственный реестр юридических лиц ___ ФНС №____ по г. Москве __________ года за основным
государственным регистрационным номером ________________, ИНН _________________, адрес местонахождения: ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «____________», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесенное в Единый
государственный реестр юридических лиц ___ ФНС №____ по г. Москве __________ года за основным
государственным регистрационным номером ________________, ИНН _________________, адрес местонахождения: ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (далее по тексту – «Работы»):
Типовая
отделка
квартир
с
устройством
внутренних
инженерных
сетей
_________________________________________________________________________________________
по адресу: г. Дмитров___________________________________________________________________(далее
- Объект), в объеме и составе, предусмотренном настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), Проектной документацией и сдать Заказчику результат выполненных
Работ, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком Работ и выплатить Подрядчику
стоимость выполненных Работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Выполнение Работ производится Подрядчиком в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
Договору), Проектной документацией, требованиями СНиП, другими нормативными актами и условиями
настоящего Договора.
1.3. Работы выполняются из материалов, конструкций и комплектующих изделий Подрядчика, если иное не согласовано Сторонами письменным соглашением.
1.4. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, определяется условиями настоящего Договора и
приложениями к нему. В выполняемые Подрядчиком Работы входит также, если иное не указано в Договоре: закупка материалов, осуществление испытательных работ, обеспечение инструментами, расходными
материалами, предоставление Заказчику исполнительной документации по выполненным Работам.
1.5. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
………………………………… регистрационный номер ………………………. от «…» ……….20…г. (номер бланка Свидетельства: …..............................).
2. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения Работ предусмотрены Графиком производства Работ (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.2. Дата начала Работ – «__»____201_ год.
Дата окончания Работ – «__»____201_ года, при условии выполнения Подрядчиком всех Работ
предусмотренных настоящим Договором, Графиком производства Работ и подписанием уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2) и
Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3) за последний месяц производства
Работ с передачей от Подрядчика Заказчику документов, необходимых для дальнейшей эксплуатации
результата Работ и исполнительной документации:
1)
исполнительная схема разводки ГВС, ХВС;
2)
линейная схема внутреннего освещения и энергоснабжения;
3)
сертификаты на установленное оборудование.
-1-
Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по: 1,25 см + Отступ: 1,89 см
2.3. Датой завершения выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств) будет являться дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3) за
все периоды производства Работ, включая последний месяц.
2.4. Подрядчик будет автоматически иметь право на соразмерное продление срока, указанного в
п.2.1, п.2.2. Договора в следующих случаях:
2.4.1. При наступлении события, являющегося форс-мажорным обстоятельством.
2.4.2. В случае приостановки Работ по инициативе Заказчика.
2.5. Случаи, указанные в п. 2.4.1, 2.4.2 настоящего Договора, должны быть зафиксированы Сторонами в Журнале производства Работ либо составлен двухсторонний акт, в противном случае, Подрядчик
не вправе на них ссылаться.
2.6. В случае наступления какого-либо из обстоятельств, указанных п. 2.4 Договора, и его
надлежащего оформления в соответствии с п. 2.5, срок выполнения Работ по настоящему Договору автоматически увеличивается на количество дней, в течение которых действуют вышеуказанные обстоятельства.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая Сстоимость Работ в т.ч. НДС 18% по настоящему Договору определяется при
каждого конкретного подрядного договора в соответствии со Сметной стоимостью
Единичными
виды работ и материалов/ Протокола согласования договорной стоимости (необходимое выбрать) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и фактического заявленного перед началом выполнения работ
объема составляет _________ (__ _______) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме
_________ (__________) рублей __ копеек, стоимость является единичные расценки являются твёрдой
окончательной окончательными и изменению не подлежитподлежат.
3.2. Стоимость дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, определяется
согласно оформляемым Сторонами дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
3.3. Общая стоимость Договора включает в себя стоимость вознаграждения Подрядчика, материалов, доставки материалов до Объекта, погрузки и разгрузки, стоимость всех Работ, а также иные расходы и затраты, необходимые для сдачи полностью выполненных Работ в соответствии с условиями
настоящего Договора, Технического задания, Проектной документации, требованиями СНиП, включая
расходы на устранение выявленных недостатков (дефектов), в том числе НДС и иные налоги, подлежащие начислению и уплате в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик перечисляет аванс в размере __% (________________) (аванс может быть не более
30%) от стоимости Работ указанной в п. 3.1 Договора, что составляет _________ (__ _______) рублей __
копеек, в том числе НДС 18 % в сумме _________ (__________) рублей __ копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня
подписания настоящего Договора. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения авансового
платежа Подрядчик предоставляет счет-фактуру на сумму авансового платежа с указанием реквизитов
договора и платежного поручения.
4.2. Оплата остальной части будет осуществляться текущими платежами ежемесячно за фактически выполненные Работы, на основании подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3) и
соответствующих счетов на оплату с пропорциональным вычетом авансового платежа.
4.3. Оплата выполненных и принятых Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3). Сумма подлежащая оплате,
должна составлять ___ 90 % (_девяносто___________ процентов) от стоимости фактически выполненбот за отчётный период.
Сумма денежных средств в размере _____ 10 % (_________ (_десять процентов) от стоимости
фактически выполненных и принятых Работ за отчётный период подлежит удержанию Заказчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.4. Суммы денежных средств в размере _____ 10 % (_________ (десять процентов) подлежащие
удержанию Заказчиком (п. 4.3 Договора) подлежат накоплению и выплачивается Заказчиком Подрядчику в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания гарантийного срока (раздел 8 настоящего
Договора) и получения от Подрядчика счета. Здесь гарантийное удержание можно разбить на два этапа
по 50% : завершение работ, конец гарантийного срока.
-2-
4.5. Датой исполнения обязательств по оплате Заказчиком считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. Счета–фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 с последующими изменениями и дополнениями.
4.7. Заказчик при оплате выполненных Подрядчиком Работ согласно п. 4.3 Договора, а также при
возврате суммы обеспечения согласно п. 4.4 настоящего Договора имеет право производить ниже указанные удержания, которые могут быть произведены Заказчиком путём направления Подрядчику заявления о зачёте встречных однородных требований и подписания соглашения о зачёте:
- на сумму затрат Заказчика по обеспечению Подрядчика временными инженерными коммуникациями (потребление электроэнергии, воды, сброс стоков и т.д. в объёмах, подтверждённых ежемесячными актами подписанными Сторонами) и подтверждённых документами согласно п.п. 4.8 - 4.12 Договора.
4.8. Подрядчик оплачивает Заказчику расходы, связанные с фактическими затратами Заказчика
по обеспечению Подрядчика электроэнергией, тепловой энергией, горячей и холодной водой в срок 5
(Пять) календарных дней с даты получения от Заказчика расчета стоимости понесенных Заказчиком расходов и подтверждающих произведенные расходы документов.
4.9. Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость холодной и горячей воды по действующим тарифам, утвержденным в установленном законом порядке. Сроки пользования холодной и горячей водой
и их количество фиксируются 2-сторонним актом.
4.10. Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость тепловой энергии по действующим тарифам,
утвержденным в установленном законом порядке, согласно расчету по проектной нагрузке на отопление,
но не более фактических затрат, подтвержденных платежными документами, с момента подключения
тепла до оформления технической ключевой справки. Факт пуска тепла на корпус фиксируется двухсторонним актом.
4.11. Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость потребленной электроэнергии по действующим тарифам, в установленном законом порядке. Количество использованной Подрядчиком электроэнергии подтверждается двухсторонним актом, составленным ответственными представителями Сторон.
Учет предоставляемой электроэнергии производится по фактическому расходу, определяемому на основании показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии – исходя из фактически
отработанного агрегатами Подрядчика времени и мощности агрегата.
4.12. Количество потребленной электроэнергии, тепла, воды и прочих ресурсов, полученных от
Заказчика и необходимых для производства Работ, определяются на основании показаний контрольноизмерительной аппаратуры.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Оплатить принятые Работы, предусмотренные настоящим Договором, в порядке, сроки и
сумме, указанные в разделе 4 Договора.
5.1.2. Обеспечить доступ персонала Подрядчика к местам проведения Работ.
5.1.3. Передать Подрядчику по Акту на время производства Работ проектную документацию.
5.1.4. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Договора, передать Подрядчику по
акту необходимый фронт Работ (строительную площадку) по Акту.
5.1.5. Обеспечить Подрядчика точками подключения к действующим сетям электроснабжения,
водоснабжения, канализации, связи для целей производства Работ.
5.1.6. По письменному требованию Подрядчика предоставить место для складирования материалов и оборудования Подрядчика на территории Строительной площадки.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 2 к Договору), Проектную документацию обязательные для исполнения Подрядчиком.
5.2.2. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе приостановить Работы и назначить Подрядчику срок 3 (три) рабочих дня,
для устранения обнаруженных недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования, отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке либо
устранить недостатки своими силами, либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением
расходов на Подрядчика, а также потребовать у Подрядчика возмещения убытков, пени, и возврата неосвоенных Подрядчиком авансовых платежей. В течение 10 (Десяти) дней со дня получения требования
Подрядчиком от Заказчика о возмещении убытков, пени, и неосвоенных платежей, Подрядчик обязан их
возместить и произвести возврат неосвоенных авансовых платежей.
5.3. Обязательства Подрядчика:
-3-
5.3.1. Выполнить Работы по настоящему Договору качественно и своевременно.
5.3.2. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), Проектной документацией, условиями настоящего Договора, СНиП 1201-2004 «Организация строительства», иным обязательным и рекомендованным СНиП, ГОСТ, нормам и
правилам, установленным в РФ и _________ области, правилам производства соответствующих Работ,
правилам охраны подземных коммуникаций, а также Регламентами Заказчика, применяющимися ими в
целях соответствия требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001требованиями СНиП и действующего
законодательства РФ к данным видам Работ.
5.3.3.Выполнить все подготовительные Работы, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
Осуществить своими силами и за свой счет доставку материалов, необходимых для выполнения
Работ, на Объект.
5.3.4. Обеспечить своевременное и в счёт общей суммы Договора (без дополнительной оплаты)
устранение недостатков и дефектов, выявленных в период проведения Работ, при их приемке и в течение
гарантийного срока.
5.3.5. Подрядчик несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими пропускного
режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охранно-пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, зелёных насаждений, охраны труда и техники безопасности, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков,
обеспечить рабочих Подрядчика, выполняющих Работы на Объекте, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Подрядчик самостоятельно организует ведение и безопасное производство Работ в
соответствии с требованиями СНиП-12-03-2001 и 12-04-2002.
В случае несоблюдения работниками Подрядчика требований правил техники безопасности, противопожарной безопасности и правил производства строительных Работ и миграционного законодательства,
Заказчик имеет право вызвать представителя Подрядчика и отстранить от Работы и/или удалить работников
Подрядчика с Объекта. В этом случае составляется акт о нарушении, который подписывается представителями Подрядчика и Заказчика на Объекте.
В случае выявления нарушений в процессе производства Работ Подрядчик обязуется оплатить за
свой счет все штрафы, налагаемые МГСН, ОАТИ и другими контролирующими организациями.
5.3.6. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к Объекту, а также третьим лицам.
5.3.7. Нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику, владельцу Объекта и третьим лицам в процессе выполнения Работ по Договору, случившийся по вине Подрядчика, и избавить Заказчика от каких-либо потерь и затрат, последовавших вследствие такого ущерба.
5.3.8. Организовать за свой счет доставку персонала и необходимого оборудования и транспорта
на Объект Заказчика.
5.3.9. Осуществлять ежедневную уборку мест производства Работ с вывозом строительного мусора, а также вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания Акта сдачи - приемки выполненных Работ за
последний месяц, за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и механизмы, оборудование, инструмент, инвентарь и другое имущество, а так же строительный мусор, оставшийся после выполнения Работ.
5.3.10. По требованию Заказчика принять участие в сдаче Объекта в эксплуатацию, а так же своими силами, за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок устранить отмеченные комиссией недостатки.
5.3.11. Представить в полном объеме надлежаще оформленную исполнительную документацию на
выполненные объемы Работ, необходимые сертификаты, паспорта на использованные материалы и оборудование.
5.3.12. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ, иных, не
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.3.13. Компенсировать Заказчику сумму затрат Заказчика по обеспечению Подрядчика электроэнергией, холодной водой и теплом. Количество использованной Подрядчиком электроэнергии, количество и сроки пользования холодной водой фиксируются двусторонним актом, составленным ответственными представителями Сторон.
5.3.14. Осуществлять охрану Строительной площадки, материалов, строительной техники. Датой
начала охраны Объекта является день передачи фронта работ (строительной площадки) Подрядчику по
соответствующему акту, а датой окончания охраны – день подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2) за последний месяц производства Работ. За пять рабочих дней до момента
-4-
снятия охранных постов со Строительного объекта, Подрядчик в письменном виде направляет в адрес
Заказчика соответствующее уведомление.
5.3.15. Принять от Заказчика по Акту приема-передачи строительную площадку по Объекту на
период производства Работ.
5.3.16. Подрядчик в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора заключает Договоры комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных со
случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения
строительно-монтажных Работ, и связанных с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и
(или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения строительно-монтажных Работ, указанных в Договоре.
В случае наступления страхового случая, Заказчик имеет право принять решение о нецелесообразности восстановления результата Работ (Объекта), а Подрядчик в таком случае обязан перечислить
Заказчику сумму страхового возмещения в течение 5 (пяти) дней с момента получения страхового возмещения.
Подрядчик в течении 5 (Пяти) дней с момента заключения Договора комплексного страхования
строительно-монтажных рисков, обязан передать Заказчику оригиналы Страховых полисов.
5.4. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик вправе за свой счет привлекать
субподрядчиков при условии получения письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, субподрядчиками.
6. МАТЕРИАЛЫ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Подрядчик использует на рабочей площадке только материалы и методы строительства, соответствующие действующим на территории РФ стандартам.
6.2. Качество материалов и комплектующих, предоставляемых Подрядчиком для производства Работ, должно соответствовать условиям Договора и действующим в РФ стандартам на данные виды продукции. Качество должно быть подтверждено паспортами, сертификатами о качестве, выданными предприятиями – изготовителями и/или компетентными организациями РФ.
6.3. Доставку материалов на Объект, в том числе разгрузочные работы на Строительной площадке,
Подрядчик осуществляет своими силами и средствами.
6.4. Подрядчик будет представлен на стройплощадке представителем, который от его имени и в
пределах своих полномочий, будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и качественное выполнение Работ, о чем Подрядчик уведомит Заказчика письменно в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
6.5. Не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до завершения выполнения скрытых Работ
(при их наличии) Подрядчик обязан направить представителю Заказчика письменное уведомление о
готовности таких Работ. Если Подрядчик не направит такое уведомление, то по требованию представителя Заказчика он обязан вскрыть такие Работы, а затем восстановить их за свой счет.
6.6. Во время производства Работ Подрядчик ежедневно проводит уборку в месте проведения
Работ и хранения оборудования и материалов, а также регулярно осуществляет вынос строительного мусора в пластиковых пакетах одноразового назначения в специально отведенные для строительного мусора контейнеры. Подрядчик обеспечивает чистоту колес автомобильной техники; все грузы при
транспортировке должны быть укрыты с тем, чтобы исключить их просыпание и падение.
Подрядчик принимает на себя риск штрафов за невыполнение данного пункта, налагаемых местными органами власти. Все эти действия Подрядчика должны выполняться в соответствии с правилами,
установленными в Московской области.
6.7. Во время производства Работ Заказчик вправе требовать бесплатного исправления недостатков, которые возникли в результате допущенных Подрядчиком нарушений.
Устранение несоответствий не должно влиять на сроки завершения Работ. В случае, если
Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от Заказчика письменного распоряжения не приступит к устранению некачественно выполненных Работ, то Заказчик вправе исправить их
своими силами или с привлечением третьих лиц с возмещением затрат за счет Подрядчика, в том числе
из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.
6.8. Подрядчик обязан предоставить на стройплощадку, в связи с выполнением Работ, подготовленный и обученный персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством.
6.9. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и ущерба, связанных с увечьями или несчастными случаями, которые могут иметь место в процессе Работ, и касающихся непосредственно персонала Подрядчика.
-5-
7. ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Подрядчик 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца представляет на рассмотрение Заказчику подписанный с его Стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справку о
стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), в двух экземплярах за текущий месяц и исполнительную документацию.
В случае не предоставления Подрядчиком Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 в
установленные настоящим пунктом сроки, такие Акты и Справки будут приниматься в установленные
сроки предоставления Актов и Справок в следующем месяце.
7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Договора, проверяет их по комплектности, проверяет достоверность сведений о выполненных Работах, отраженных в документах и производит приемку выполненных Работ.
7.3. В случае если в процессе проверки будут выявлены ошибки и/или недостатки предоставленной документации и/или объемов Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от
приемки выполненных Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. В случае получения мотивированного отказа, Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если Сторонами не согласован
иной срок.
7.4. В случае положительного рассмотрения полученной документации и проверки результатов
Работ, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и направляет один экземпляр таких документов
Подрядчику.
7.5. При этом Стороны договорились, что оформление ежемесячных Актов и Справок по форме
КС-2, КС-3 не влечёт за собой перехода к Заказчику возможных рисков гибели или повреждения результата выполненных Работ, поскольку Сторонами согласовано иное (п.7.12 настоящего Договора).
Названные Акты и Справки подтверждают лишь выполнение промежуточных результатов Работ для
проведения расчетов.
7.6. По завершению всех Работ предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик должен
уведомить об этом Заказчика. С уведомлением Подрядчик обязан предоставить Заказчику подписанный с его Стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за все периоды производства Работ, включая последний месяц, исполнительную документацию, сертификаты качества на применяемые материалы, иную сопроводительную техническую документацию.
7.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 7.6 настоящего Договора, проверяет их по комплектности и производит приемку выполненных
Работ.
7.8. В случае если в процессе проверки будут выявлены ошибки и/или недостатки предоставленной документации и/или результатов Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от
приемки выполненных Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. В случае получения мотивированного отказа, Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если Сторонами не согласован
иной срок.
7.9. В случае положительного рассмотрения полученной документации и проверки результатов
Работ, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и направляет один экземпляр акта Подрядчику.
7.10. Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе Работ. Подрядчик письменно подтвердит Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.
Исполнительная документация комплектуется и оформляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией РФ и Проектной документацией.
Отсутствие исполнительной документации (полностью или частично) является достаточным основанием для отказа Заказчика в подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2)
и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
7.11. Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2) за последний
месяц производства Работ согласно п.7.6 Договора, является датой фактического завершения Работ (за
исключением Работ гарантийного периода) и датой начала исчисления гарантийного периода.
В течении течение 5 (Пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последний месяц производства Работ, Подрядчик передаёт Заказчику счёт-фактуру.
7.12. До момента окончательной сдачи результата Работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)
за последний месяц производства Работ) Подрядчик несет все риски гибели, повреждения или иной
утраты выполненного результата Работ.
-6-
7.13. Подрядчик после оформления приемки Работ согласно вышеназванным пунктам, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые
остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта
сдачи-приёмки Работ. В этом случае к Акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их
устранения.
7.14. В случае если Подрядчик в соответствии с п.п. 7.3 и 7.8. Договора не реагирует на мотивированный отказ Заказчика от приёмки Работ, а также отказывается от составления и/или подписания Дефектного акта, не обеспечил явку своего представителя для составления Дефектного акта, Заказчик составляет односторонний Дефектный акт на основе заключения независимой экспертизы, привлекаемой
Заказчиком. Подрядчик, в случае подтверждения независимой экспертизой некачественного выполнения
Работ, обязан компенсировать сумму расходов Заказчика на проведение экспертизы в течение 7 (семи)
банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика и подтверждающих расходы
документов.
Если Подрядчик не приступит к устранению дефектов в течение срока, согласованного Сторонами, или срока, указанного в одностороннем Дефектном акте на основе заключения независимой экспертизы, и не обеспечит режим Работ, или не обеспечит явку своих представителей в установленный срок,
то Заказчик будет вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, самостоятельно
устранить дефекты и недостатки, выявившиеся при приёмке объёма фактически выполненных Подрядчиком Работ, или поручить их устранение третьему лицу, возместив такие расходы за счёт Подрядчика.
Подрядчик обязан оплатить понесённые Заказчиком расходы в течение 7 (Семи) банковских дней
со дня получения требований Заказчика. При этом гарантийные обязательства Подрядчика будут распространяться на выполненные третьим лицом Работы.
7.15. По завершении строительства Объекта Заказчик вправе привлечь Подрядчика к участию в
сдаче законченного строительством Объекта Заказчику строительства (______________) в части выполненных Подрядчиком Работ. Подрядчик гарантирует устранение обнаруженных при сдаче Объекта недостатков в Работах на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
7.16. Во избежание возможных недоразумений, Стороны договорились о том, что Заказчик, принявший Работы и/или промежуточный результат части Работ без проверки, не лишается права ссылаться
на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), а
также не лишается возможности последующего предъявления требования к Подрядчику об устранении
таких недостатков.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок на материалы и Работы, поставленные и выполненные в рамках настоящего Договора, составляет 5 (Пять) лет с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (по
форме КС-2) за последний месяц производства Работ согласно п.7.11 Договора.
В случае предоставления каким-либо подрядчиком или поставщиком гарантии заводовизготовителей на материалы и оборудование, срок которой превышает гарантийный срок, то права на
такой срок переходят к Заказчику с даты с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ
(по форме КС-2) за последний месяц производства Работ согласно п.7.11 Договора.
8.2. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды материалов, результатов
Работ или отдельные единицы оборудования, при условии их нормальной эксплуатации, будут иметь
дефекты или недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком и Заказчиком строительства составят
Дефектный акт, в котором в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, дата его обнаружения
и предполагаемая дата его устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
8.3. Подрядчик обязан устранить такой дефект своими силами, за свой счет в срок не более 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком требования о его устранении (если Сторонами не согласован иной срок), путем исправления либо замены дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также отдельных видов Работ новыми, соответствующими условиям Договора.
8.4. В случае если Подрядчик не направит своего представителя для составления Дефектного акта, откажется от составления или подписания Дефектного акта, документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера будет являться односторонний Дефектный акт, составленный на основе заключения независимой экспертизы, привлекаемой Заказчиком. Подрядчик, в случае подтверждения
независимой экспертизой некачественного выполнения Работ, обязан компенсировать сумму расходов
Заказчика на проведение экспертизы в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика и подтверждающих расходы документов.
-7-
Добавлено примечание ([ВВ1]): Гарантийный срок - 5
лет максимальный срок.
С такими критериями: по авансовому платежу (не более 30%) и
гарантийному сроку (5 лет) проблемотично найти подрядчика.
На множество материалов распространяется гарантия производителя 1-2 года.
Добавлено примечание ([МДВ2]): Гарантийный срок 5
лет предусматривается ст. 756 ГК РФ. Это наше шаблонное требование. Конечно по соглашению и в зависимости от ситуации
Сторон он может быть снижен.
Добавлено примечание ([ПЮ3]): Гарантийный срок 5
лет сейчас практически норма.
Добавлено примечание ([ПЮ4]):
8.5. В случае если Подрядчик в течение срока, установленного в двухстороннем Дефектном акте,
или одностороннем Дефектном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты
и недоделки, указанные в Дефектном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии
заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки своими силами или силами других организаций за счет Подрядчика. Подрядчик будет обязан возместить Заказчику понесенные расходы и убытки в
полном объеме в течение 7 (Семи) банковских дней с момента получения требования Заказчика.
Исправление Подрядчиком выявленных несоответствий фиксируется актом о выполнении Работ
по их устранению, подписываемым представителями Сторон. Дата подписания такого Акта Сторонами
является датой устранения несоответствия.
8.6. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции, если выявленные дефекты препятствуют его надлежащей эксплуатации, продлевается на период, исчисляемый с даты обнаружения
дефекта до даты его фактического устранения.
9. САНКЦИИ
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
9.2. За нарушение сроков (начала, окончания, промежуточных) выполнения Работ по настоящему
Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в виде пени в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки до даты фактического
исполнения обязательства.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков и дефектов, выявленных во
время приемки Работ или в течение гарантийного периода, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты пени в размере 2 % (Двух процентов) от стоимости комплекса Работ по устранению недостатков
и дефектов за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.
9.4. В случае отказа или уклонения Подрядчика от устранения выявленных во время приемки Работ или в течение гарантийного периода недостатков и дефектов, Заказчик будет иметь право устранить
такие дефекты и недоделки своими силами либо силами привлеченных организаций. Подрядчик обязан
возместить понесённые Заказчиком расходы на устранение таких недостатков и дефектов и уплатить неустойку в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости соответствующего комплекса Работ, в течение
7 (Семи) дней со дня предъявления требования Заказчика об оплате.
9.5. Заказчик при оплате выполненных Подрядчиком Работ согласно п. 4.3 Договора, а также при
возврате суммы обеспечения согласно п. 4.4 настоящего Договора имеет право производить ниже указанные удержания, которые могут быть произведены Заказчиком путём одностороннего зачета без дополнительного письменного соглашения Сторон:
- на сумму затрат Заказчика, связанных с устранением дефектов и недостатков в Работах, в том
числе на сумму затрат по восстановлению повреждений (п.5.3.6, п.5.3.7 Договора), а также на суммы
неустоек подлежащих уплате Подрядчиком.
9.6. За несвоевременное освобождение строительной площадки (а ровно отказ от освобождения
строительной площадки) от принадлежащего Подрядчику имущества, не уборку и не вывоз мусора,
Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
9.6.1. За нарушение Подрядчиком границ земельного участка, переданного Заказчиком, штраф в
сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
9.6.2. За не обеспечение Подрядчиком чистоты колес автомобильной техники Подрядчика, штраф
в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждое нарушение.
9.6.3. За нарушение Подрядчиком законодательства о миграционном учете, трудового законодательства оформленное документами (протокол, акт, постановление и т.п.) уполномоченных проверяющих органов, Подрядчик несёт ответственность согласно п. 9.7 Договора, а также оплачивает Заказчику
штраф в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждое нарушение, но не менее установленной указанными органами суммы штрафа.
9.6.4. Подрядчик за нарушение своих обязательств уплачивает Заказчику:
• за нарушение любого из обязательств, предусмотренных п. 7.1 и 7.6 настоящего Договора пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по Договору, указанной
в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки;
• за несоблюдение работниками Подрядчика охраны окружающей среды, санитарноэпидемиологических требований (СП 1.1.1058-01), оформленное документами (протокол, акт,
-8-
Добавлено примечание ([ПЮ5]): 0,5 % много, тогда
надо ограничиваться еще и процентом «не более» от суммы договора
постановление и т.п.) уполномоченных проверяющих органов - штраф в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от цены Работ по Договору, за каждое нарушение, но не менее установленной указанными органами суммы штрафа;
• за несоблюдение работниками Подрядчика пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте - штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ за
месяц, в котором допущено нарушение, за каждое нарушение, оформленное актом о нарушении;
• за несоблюдение п. 13.5 Договора - штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора;
• перед началом Работ в условиях производственного риска Подрядчиком не выделены опасные
для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п. 4.8.
СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб.;
• рабочие места и переходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях, на высоте более
1,3 м на расстоянии более 2 м от границы перепада по высоте Подрядчиком не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями (п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001) - штраф
2 000 руб.;
• работники Подрядчика на высоте более 1,3 м производят Работы без страховки в местах отсутствия защитных ограждений (п. 6.2.18 СНиП 12-03-2001) - штраф 3 000 руб.;
• на строительной площадке находятся работники Подрядчика без спецодежды и без индивидуальных средств защиты (п.5.13 СНиП 12-03-2001) - штраф 1 000 руб.;
• проезды, подходы к рабочим местам Подрядчика и их рабочие места не расчищены, завалены
мусором, строительными материалами и не содержатся в чистоте (п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001) штраф 1 000 руб.;
• отсутствие документов у Подрядчика по охране труда и/или не предоставление указанных документов на проверку Подрядчику (п. 5.10 СНиП 12-03-2001) - штраф 30 000 руб.;
• при производстве соответствующих Работ у Подрядчика отсутствует наряд-допуск на опасные
Работы в соответствии с установленным перечнем (Приложение «Е» СНиП 12-03-2001) - штраф
10 000 руб./устанавливается при наличии опасных работ):
• в местах прохода людей Подрядчика через траншеи, ямы или спуски людей не установлены
переходные мостики, трапы с ограждающими перилами, отсутствуют ограждения (п. 6.2.9 СНиП
12-03-2001) - штраф 2 000 руб.;
• нарушение правил производства земляных Работ Подрядчиком (при их производстве п. 5
СНиП 12-04-2002) - штраф 2 000 рублей (устанавливается при выполнении земляных работ);
• входы в строящееся здание не оборудованы Подрядчиком защитными козырьками (п. 9.14
СНиП 12-03-2001) - штраф 2 000 руб.;
• нарушение Подрядчиком требований безопасности при хранении и применении баллонов (п.
9.4 СНиП 12-03-2001) - штраф 10 000 руб.;
• нарушение Подрядчиком правил пожарной безопасности (ПБ 01-93) - штраф 10 000 руб.;
• нарушение Подрядчиком правил устройства электроустановок (ПУЭ) - штраф 10 000 руб.;
• нарушение Подрядчиком требований безопасности при эксплуатации средств механизации,
средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента (п. 7.4 СНиП 12-03-2001) штраф 10 000 руб.;
• убытки, в части не покрытой неустойкой.
9.7. В случае наложения государственными органами или иными уполномоченными организациями штрафа или иных санкций на Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать
затраты Заказчика, связанные с расходами на уплату таких санкций. При наложении таких штрафов на
Подрядчика по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно оплачивает такие штрафы.
9.8. При нарушении Заказчиком более чем на 10 (Десять) рабочих дней установленных настоящим Договором сроков оплаты выполненных и принятых Работ (за исключением оплаты аванса), Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки платежа начиная с 10
(Десятого) рабочего дня с момента нарушения, но суммарно не более 5 % (Пяти процентов) от стоимости неоплаченных Работ.
9.9. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязательств по исполнению условий данного Договора.
9.10. В случае, если нарушение сроков Подрядчиком повлечет за собой уплату Заказчиком штрафов, пени и иных санкций третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенный Заказчиком ущерб
в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования и подтверждающих документов.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
-9-
10.1. Заказчик может прекратить действие Договора в одностороннем внесудебном порядке, в
случае нарушения Подрядчиком существенных положений настоящего Договора, в частности:
- нарушения сроков (начала, окончания, промежуточных) выполнения Работ, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему;
- нарушения Подрядчиком своих обязательств в части качества выполняемых Работ, в том числе
нарушение сроков устранения дефектов и недостатков в Работе;
- нарушения Подрядчиком сроков оформления договоров на страхование и предоставления копий
таких полисов согласно п. 5.3.16 настоящего Договора;
- истечения, приостановки или лишения Подрядчика свидетельства о допуске к работам, или другого документа, дающего ему право осуществлять Работы предусмотренные Договором;
- Подрядчик становится банкротом, ликвидируется или переходит в конкурсное управление;
- Подрядчик нарушил иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
при этом Заказчик может прекратить действие Договора в одностороннем внесудебном порядке,
направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление о расторжении. Моментом расторжения Договора следует считать дату получения Подрядчиком уведомления о расторжении, если иное не
указано в уведомлении.
10.2. Помимо оснований, предусмотренных п. 10.1. Договора, Заказчик вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения в
порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ, без возмещения убытков, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до момента вручения Подрядчику уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
10.3. Подрядчик может прекратить действие Договора в одностороннем порядке, если Заказчик
без уважительной причины неоднократно нарушает сроки оплаты за выполненные и принятые Работы
согласно п.п. 4.2 и 4.3 Договора более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, при этом Подрядчик
направит Заказчику письменное уведомление о своем намерении прекратить действие Договора. Если в
течение 10 (Десяти) дней после получения такого уведомления Заказчик не производит причитающихся
платежей, не принимает соответствующих исправительных мер или не выполняет свои обязательства,
Подрядчик может прекратить действие Договора, направив Заказчику соответствующее письменное уведомление. Моментом расторжения Договора следует считать дату получения Заказчиком уведомления о
расторжении, если иное не указано в уведомлении.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
10.4.1. По соглашению Сторон;
10.4.2. В соответствии с вступившим в законную силу решением суда.
10.5. Надлежавшим извещением Сторонами друг друга об одностороннем отказе от Договора согласно п.п. 10.1 - 10.3 Договора правомерно считать направление извещения заказным письмом с уведомлением о вручении, с курьером, службой экспресс-доставки, телеграммой по адресу противоположной Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо передачу полномочному представителю противоположной Стороны под роспись, а в случае возврата отправленного извещения с отметкой организации,
осуществлявшей доставку, о выбытии адресата, истечении срока хранения отправления или отказа от его
получения - с даты отправки Уведомления.
10.6. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с п.п. 10.1 - 10.3
Договора Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные последним в соответствии с условиями Договора и принятые Заказчиком Работы на день расторжения Договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с момента принятия Заказчиком Работ фактически выполненных на день расторжения Договора, а
Подрядчик возвращает неиспользованные для выполнения Работ по Договору денежные средства и передаёт Заказчику всю исполнительную, техническую (организационно-технологическую) документацию
на выполненные Работы. Подрядчик возвращает неосвоенные денежные средства в течение 10 (Десяти)
дней с даты получении надлежащего извещения о расторжении.
В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неизрасходованных авансовых средств, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 2 % (Два процента) от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
11. СПОРЫ
11.1. Все разногласия и противоречия, которые могут возникнуть в связи с данным Договором,
взаимно решаются между Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае, если Сторонам не удастся прийти к соглашению, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы. Стороны установили претензионный (досудебный) порядок урегулирования
- 10 -
споров. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть ее и дать ответ в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения претензии.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении и характере этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (Десяти) Дней с даты,
когда данные обстоятельства непреодолимой силы сделали невозможным исполнение обязательств по Договору. Эта Сторона, также без промедления, однако, не позднее 5 (пяти) дней с даты прекращения указанных обстоятельств, должна известить другую Сторону в письменной форме о таком прекращении. Не
извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении и/или прекращении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату извещающей Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
12.2. Фактом наступления форс-мажорных обстоятельств является справка торгово-промышленной
палаты или любым другим документом, выданным компетентными властями.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Вся корреспонденция, адресованная любой из Сторон, должна быть направлена с уведомлением о вручении по ее почтовому адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора или вручена лично ее Представителю с проставлением последним на копии соответствующей корреспонденции, остающейся у направляющей такую корреспонденцию Стороны, своей росписи и фамилии, печати, а также отметки о дате и времени получения. Датой вручения уведомления считается дата отметки о его получении
Стороной, которой адресовано извещение, а в случае возврата отправленной корреспонденции с отметкой
организации, осуществлявшей доставку, о выбытии адресата, истечении срока хранения отправления или
отказа от его получения - с даты отправки корреспонденции.
13.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
утрачивают силу.
13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть исполнены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.5. В случае изменения банковских реквизитов, юридических и фактических адресов, номеров
телефона Заказчика и Подрядчика, Стороны извещают об этом друг друга в течении 10 (Десяти) дней.
13.6. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, только после
предоставления друг другу оригиналов таких документов.
13.7. В случае, если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны судом или иными компетентными органами не действительными или не имеющими силу, это не затронет других положений Договора.
13.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
13.9. Настоящий Договор составлен в 3 (Трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика.
14. ДОГОВОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
14.1. Договорная документация состоит из настоящего Договора, приложений и всех изменений и
дополнений к Договору, согласованных Сторонами. Все перечисленные документы составляют Договор и
являются его неотъемлемой частью.
14.2. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение №1. График производства Работ.
Приложение №2. Техническое задание.
Приложение №3. Сметная стоимость работ и материалов / Протокол согласования договорной
стоимости (необходимое выбрать)
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
______________________________
Юридический адрес: __________________
ИНН ____________, КПП ___________
ОГРН ________________
Подрядчик:
______________________________
Юридический адрес: _____________________
ИНН ____________, КПП ______________
ОГРН ________________
- 11 -
Банковские реквизиты:
Расч./счет _________________________
в _________________________________
Корр./счет___________________,
БИК ____________
Банковские реквизиты:
Расч./счет _________________________
в _________________________________
Корр./счет___________________,
БИК ____________
_________________/ ___________/
м.п.
_________________/ ___________/
м.п.
- 12 -
Приложение № 1
к Договору подряда от «__»_______ г. № ________
График производства работ
г. Москва
«___»___________ г.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
_______________/____________/
_______________/_____________/
м.п.
м.п.
- 13 -
Приложение № 2
к Договору подряда от «__»_______ г. № ________
Техническое задание
г. Москва
«___»___________ г.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
_______________/____________/
_______________/_____________/
м.п.
м.п.
- 14 -
Приложение № 3
к Договору подряда от «__»_______ г. № ________
ПРОТОКОЛ
согласования договорной стоимости
____________________________________________,
в
лице
____________,
действующего
на
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___________________________________________, в лице __________________________________, действующего
на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», по Объекту: _____________________________________ пришли к соглашению о договорной стоимости выполнения Работ ___________________________________________ в следующей сумме:
_________________________________________________________________________
на основании Калькуляции затрат/расчета (Приложение № 1.1. к настоящему Протоколу).
Настоящий Протокол составлен в трёх экземплярах, один для Подрядчика и два для Заказчика и является основанием для проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Приложение: Калькуляции затрат/расчета.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
_______________/____________/
м.п.
_______________/_____________/
м.п.
- 15 -
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
105
Размер файла
531 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа