close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор поставки с отсрочкой платежа

код для вставкиСкачать
Договор поставки с условием отсрочки платежа № О-_________
г. Саратов
«____» _______________ 20___ г.
«Стороны»: Общество с ограниченной ответственностью «Сансфера», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора Зайцева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
действующего (ей) на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю,
в количестве и ассортименте, указанном в заявке.
а Покупатель
обязуется
оплатить
и принять
товар
1.2. Товар передается Покупателю партиями. Под партиями понимается несколько единиц товара,
объединенных одной заявкой и товаросопроводительными документами.
2. Условия поставки
2.1. Вид транспорта и условия поставки товара определяются на каждую поставку отдельно и оговариваются
с Покупателем после поступления от него заявки. Отгрузка товара осуществляется в соответствии с заявкой
Покупателя. Заявка может поступать от Покупателя в свободной форме по электронной почте, телефону,
факсу или через сайт.
2.2. Поставка (передача) товара может осуществляться следующими способами:
2.2.1. Самовывозом Покупателем, либо уполномоченным им лицом, со склада Поставщика.
2.2.2. Доставкой товара на склад Покупателя силами Поставщика, либо транспортной организацией
(перевозчиком).
2.3. Товар передается представителю Покупателя, либо представителю перевозчика только при наличии
доверенности, подписанной руководителем и заверенной печатью организации.
2.4. В случае доставки товара транспортной организацией (перевозчиком), Покупатель обязан принять товар
в соответствии с правилами транспортной организации и выслать в адрес Поставщика подписанную
и заверенную печатью Покупателя товарную накладную, которая приложена к грузу, в течение
2 (двух) рабочих дней. Приемка товара от транспортной организации без замечаний является подтверждением
приемки
товара.
Если
товарная
накладная
не была
получена
Поставщиком
в течение
14 (четырнадцати) календарных дней, и при этом в сроки, определенные настоящим договором не было
предъявлено письменных претензий, товарная накладная считается подписанной. При этом Поставщик будет
считаться исполнившим свои обязательства по поставке товара Покупателю с момента передачи товара
транспортной организации (перевозчику).
2.5. Передача (отгрузка) товара Покупателю оформляется товарной накладной с приложением доверенности
представителя. Факт приема-передачи товара перевозчику подтверждается выдачей перевозчиком
транспортной/товарно-транспортной накладной, либо подписью представителя перевозчика в товарной
накладной с приложением, в случае необходимости, доверенности уполномоченного лица перевозчика.
2.6. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю
с момента передачи товара Поставщиком Покупателю, либо передачи товара транспортной организацией
(перевозчиком) Покупателю.
Поставщик ________________________
стр. 1 из 4
Покупатель ________________________
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена товара включает в себя стоимость товара, упаковки, погрузки товара на складе Поставщика
в автотранспортное средство для его перевозки.
3.2. Цена за единицу товара и общая стоимость товара в счетах, накладных указывается в рублях Российской
Федерации.
3.3. Покупатель обязуется оплатить товар не позднее ____ (___________________) банковских дней,
с момента передачи товара Поставщиком Покупателю, либо передачи товара транспортной организацией
(перевозчиком) Покупателю.
3.4. Оплата производится
Поставщика.
путем
безналичного
перечисления
денежных
средств
на расчетный
счет
3.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. В случае несвоевременной оплаты Покупателем товара, Поставщик вправе требовать от него уплаты пени
в размере 2,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки с ежедневной капитализацией процентов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан и имеет право:
4.1.1. Предоставлять Покупателю информацию об ассортименте, количестве и цене товара на день подачи
заявки.
4.1.2. Обеспечивать
и количестве.
поставку
товара
надлежащего
качества
в оговоренном
сторонами
ассортименте
4.1.3. Ежеквартально, в случае необходимости, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направлять Покупателю акты сверки взаиморасчетов.
4.1.4. Переуступать свои права требования по настоящему договору третьим лицам.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Направить Поставщику за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки заявку в свободной
форме (по факсу, телефону, электронной почте или на сайте), в которой обязательно указываются
ассортимент и количество товара.
4.2.2. Произвести приемку товара в момент фактического поступления товара. Все расхождения в количестве
и ассортименте, а также претензии к товарному виду товара, подлежащего передаче Покупателю, должны
быть отражены в акте приемки-передачи товара. В течение 2 (двух) рабочих дней выслать в адрес
Поставщика документы по приемке товара. В случае, если по истечении 2 (двух) рабочих дней претензии
по количеству, ассортименту и товарному виду предъявлено не было и документы по приемке товара высланы
не были, товар считается принятым полностью.
4.2.3. В случае отказа принять товар или не принятия по другим причинам, Покупатель полностью возмещает
все затраты по отправке, хранению и возврату товара Поставщику.
4.2.5. Направлять Поставщику оформленный (с подтверждением данных по отгрузке товара и его оплате либо
с указанием иных данных) и подписанный руководителем либо иным уполномоченным им лицом, акт сверки
не позднее 7 (семи) дней, с даты его получения. В случае подписания акта сверки лицом, уполномоченным
руководителем, к акту сверки в обязательном порядке прикладывается доверенность. Покупатель направляет
копии актов сверки взаиморасчетов по электронной почте, факсом, полученные копии имеют юридическую
силу и могут быть использованы во взаимоотношениях с государственными органами, до получения
подлинника.
Поставщик ________________________
стр. 2 из 4
Покупатель ________________________
5. Гарантия качества
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. На товар устанавливается гарантийный срок
в соответствии с сопроводительными документами (или технический паспорт, или гарантийный талон, или
инструкция по эксплуатации и т.п.). В случае отсутствия сопроводительной документации, расширяющей
гарантийные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, гарантийный срок
на товар устанавливается в соответствие с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик не несет гарантийных обязательств:
5.2.1. При использовании товара не по назначению.
5.2.2. В случае нарушения условий эксплуатации товара.
5.2.3. По причинам, возникшим из-за неправильных монтажных работ или введения в эксплуатацию.
6. Ответственность сторон и форс-мажор
6.1. Ответственность сторон в рамках данного договора определяется в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением,
например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов,
террористических актов, гражданских волнений, забастовок, актов органов исполнительной власти, аварий
на транспорте, иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств, в случае, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего договора, или той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.3. Обе стороны в течение суток должны письменно известить друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения
документ компетентного государственного органа.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации и обычаев делового оборота.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, стороны разрешают их в Арбитражном
суде г. Саратова.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у Поставщика, второй у Покупателя.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 1 (один)
календарный год. В случае неисполнения обязательств по договору, договор действует до полного исполнения
обязательств сторонами.
8.3. Данный договор, подписанный Покупателем и переданный Поставщику посредством факсимильной связи
или электронной почтой, имеет такую же юридическую силу как и подлинник и будет являться основанием
для отгрузки товара и доказательством заключения сделки в суде до получения подлинника.
Поставщик ________________________
стр. 3 из 4
Покупатель ________________________
8.4. В случае если за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия договора, ни одной
из сторон не будет направленно предложение о расторжении договора, данный договор считается
пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов в течение 7 (семи)
календарных дней.
8.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При этом сторона, изъявившая
желание досрочно расторгнуть договор, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты
9.1. Поставщик
9.2. Покупатель
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Сансфера»
Наименование
Юридический адрес
410019 г. Саратов, Сторожевой 2-ой проезд, д. 3
Почтовый адрес
410031 г. Саратов, ул. Валовая, д. 92
Контактная информация
тел.: (8452) 24-83-84
Реквизиты
ИНН 6452944862, КПП 645201001
р/с 40702810003000001287
в Приволжский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»
г. Нижний Новгород
БИК 042202803, к/с 30101810700000000803
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактная информация
Реквизиты
ИНН
р/с
в
г.
БИК
, КПП
, к/с
10. Подписи сторон
Поставщик
Покупатель
________________________ (Зайцев А.В.)
________________________ (______________________)
М.П.
М.П.
Служебные отметки
Подписано в моем присутствии лично
Фамилия Имя Отчество подписавшего договор со стороны Покупателя
личность подписавшего удостоверяю
________________________ (______________________)
подпись
Ф.И.О.
стр. 4 из 4
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
45
Размер файла
549 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа