close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № на техническое обслуживание и

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
на техническое обслуживание и ремонт лифтов
г. Москва
«....»
201 ...г.
ОАО «Радиофизика»,
именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
Генерального директора Б.А. Левитана, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Заказчик», являющийся владельцем лифтов, поручает, а «Подрядчик» в качестве
специализированной по лифтам организации, принимает на себя выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту лифтов (Приложение № 1), установленных у
«Заказчика» по адресу: г.Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д. 10. «Заказчик» обязуется
принимать результаты работы и оплачивать их на условиях настоящего Договора.
2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Техническое обслуживание подразумевает проведение работ в соответствии с
требованиями «Технического регламента о безопасности лифтов».
2.2. В состав работ по настоящему Договору входит техническое обслуживание всего
лифтового оборудования «Заказчика» (смазка, чистка, наладка, регулировка, ремонт и т.д.), в
том числе замена вышедшего из строя оборудования, за исключением перечисленного в п.2.3.
2.3. Замена
ниже перечисленного
оборудования не является предметом настоящего
Договора и оплачивается отдельно по согласованию с «Заказчиком»:
- электродвигатель главного привода;
- привод дверей;
- редуктор лебедки или червячная пара редуктора;
- тормозное устройство;
- электрощит (панель) управления лифтом;
- купе кабины;
- ограничитель скорости;
- створки дверей шахты и кабины;
- пружинные и балансирные подвески противовеса и кабины;
- канатоведущий шкив;
- канаты;
- приказной и вызывной аппараты;
- отводной блок;
- подвесной кабель;
- пульт диспетчерской связи;
- электронные платы;
- двигатель привода дверей.
2.4. Работы по техническому обслуживанию и ремонт лифтов проводятся в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией.
2.5. «Подрядчик» в рабочее время обеспечивает пуск остановившихся лифтов, и
освобождение пассажиров не позднее 20 минут с момента получения заявки электромехаником.
Восстановительный ремонт лифтов не должен превышать 4 (четырёх) часов с момента
получения заявки электромехаником.
2.6. Своевременно информировать «Заказчика» о необходимости проведения ремонта на
лифтах с заменой оборудования в соответствии с п.2.3. или о необходимости замены устаревших
лифтов.
2.7. «Подрядчик» круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни без
дополнительной оплаты производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени
поступления заявки в аварийную службу. При этом «Подрядчик» обеспечивает оперативный
пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением
ремонтно-восстановительных работ.
Телефоны аварийной службы:
2.8.«Подрядчик» может предложить «Заказчику» за отдельную плату дополнительные
услуги, не предусмотренные настоящим Договором: установку металлических дверей в
машинные и блочные помещения, замену замков, удаление воды и влаги из лифтовых приямков
и шахт, в случаях их затопления, замену оборудования, изменение дизайна кабины,
модернизацию лифтов и др.
3. ПОРЯДОК ВВОДА ЛИФТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
3.1. «Подрядчик» обязан:
3.1.1. Участвовать в работе комиссии по техническому освидетельствованию лифтов.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Заключить договор на проведение ежегодного технического освидетельствования
лифтов с Инженерным центром.
3.2.2. Обеспечивать проведение периодического технического освидетельствования лифтов
в присутствии представителя «Подрядчика».
3.2.3. Оплачивать по отдельному счету услуги
Инженерного центра
по проведению
технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах.
3.3. Лифт считается принятым в эксплуатацию после проведения технического
освидетельствования и подписания акта-сертификата представителями: «Заказчика»,
«Подрядчика» и инспектором Инженерного центра.
4. СТОИМОСТЬ
ПЛАТЕЖЕЙ
(ЦЕНА) ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК
И
УСЛОВИЯ
РАСЧЕТОВ
И
4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов определяется на основании
Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет
руб. в месяц, в том числе НДС (18%)
руб.
4.2. Оплата услуг по Договор)' в соответствии с п. 4.1. производится ежемесячно на
основании акта выполненных работ. Перечисление «Заказчиком» денежных средств
производится платежным поручением на расчетный счет «Подрядчика» не позднее 5-го числа
месяца, следующего за расчетным, на основании счета и счета-фактуры, предусмотренных гл. 21
НК РФ, выставленных «Подрядчиком» не позднее 30 числа текущего месяца.
4.3. «Подрядчик», по согласованию с «Заказчиком», оставляет за собой право
пересматривать цену на техническое обслуживание лифтов в случае изменения себестоимости
работ по независящим от него причинам.
4.4. Стоимость работ, предусмотренных п.2.3. определяется по согласованной Сторонами
смете, предоставляемой «Подрядчиком».
4.5. В стоимость работ включены все расходы, связанные с ними, а также все налоги и
другие обязательные платежи.
4.6. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая
за собой
новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно
подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.
5.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Назначить специалиста
обслуживанию и ремонту лифтов.
ответственного
за
организацию
работ
по
техническому
2
5.2. Назначить двух специалистов, ответственных за исправное состояние лифтов,
техническое обслуживание и ремонт лифтов (электромехаников по лифтам) с нахождением на
объекте по рабочим дням с 08.00 часов до 20.00 часов по Графику рабочего времени «Заказчика».
5.3. Обеспечить выполнение работ высококвалифицированным персоналом с соблюдением
требований межотраслевых правил по
охране труда, организовать его аттестацию и
периодическую проверку знаний согласно «Технического регламента о безопасности лифтов».
5.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию лифтов качественно и с
соблюдением
требований «Технического регламента о безопасности лифтов» и других
действующих нормативных документов, проводить уборку и поддерживать чистоту в машинных
помещениях.
5.5. Проводить согласно Графику периодических технических осмотров лифтов,
согласованному с «Заказчиком», выполнение работ по периодическому техническому осмотру
лифтов с наладкой и регулировкой оборудования.
5.6. Обеспечивать оперативный пуск аварийно остановившихся лифтов, если устранение
причин не связано с выполнением ремонтных работ капитального характера.
5.7.
Оперативно устранять выявленные неисправности по результатам технического
осмотра, оперативно выполнять заявки на ремонтно-восстановительные работы, поступившие от
«Заказчика» и своевременно осуществлять записи в Журналах ежесменного осмотра лифтов и в
Журнале учёта неисправностей лифтов по принятой форме.
5.8. Своевременно информировать «Заказчика» о необходимых изменениях и дополнения в
паспортах лифтов и при необходимости вносить изменения и дополнения.
5.9. Производить по дополнительному соглашению за отдельную плату: аварийный ремонт
лифтов,
необходимость в котором возникла вследствие нарушения
«Правил» со стороны
«Заказчика» или умышленной порчи оборудования
посторонними лицами, что должно быть
подтверждено Актом, утверждённым обеими «Сторонами».
5.10.
Производить за свой счёт: аварийный ремонт лифтов, необходимость в котором
возникла вследствие нарушения выполнения работ со стороны «Подрядчика», факт чего должен
быть подтверждён Актом, утверждённым «Заказчиком» и «Подрядчиком».
5.11. Производить замену основных узлов и деталей на лифтах, согласно п.2.3. настоящего
Договора при финансировании указанных работ «Заказчиком» по отдельному соглашению.
5.12. Принимать участие в работе комиссии и предъявлять к проверке лифты органам
Ростехнадзора, специалистами Инженерного центра и другими уполномоченными на это
организациями.
5.13.
Проводить подготовку оборудования и машинных помещений к периодическому
техническому
освидетельствованию
лифтов
Инженерным
центром
с
выполнением
регулировочных и ремонтных работ без дополнительной оплаты.
5.14. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора по городу Москва,
«Заказчика» об авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, и сохранить места аварий
до прибытия их представителей.
5.15. Обеспечить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и
несчастных случаев на лифтах, содействие государственным органам, участие в техническом
расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифтах. А также принимать меры по
устранению указанных причин и их профилактике.
5.16. Обеспечивать анализ причин возникновения инцидентов на лифтах, принятие мер по
устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.
5.17. Прием - передача работ осуществляется ежемесячно на основании акта выполненных
работ и Счета-фактуры.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Назначить специалиста по организации эксплуатации лифтов согласно «Технического
регламента о безопасности лифтов».
6.2. Обеспечить хранение паспортов лифтов, перечисленных в Приложении №1 к
настоящему Договору.
з
6.3. Обеспечить постоянное энергоснабжение лифтов в соответствии с ПУЭ и содержать в
исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства в машинном
помещении лифта.
6.4. Осуществлять в случае необходимости ремонт машинных и блочных помещений и шахт
лифтов в присутствии представителя «Подрядчика».
6.5. Обеспечить стационарное электрическое освещение посадочных (погрузочных)
площадок, свободный освещенный подход к машинному помещению, надежное закрытие их
замками, а также сохранность лифтового оборудования.
6.6. Обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в
которых установлено оборудование лифтов, согласно «Технического регламента о безопасности
лифтов».
6.7. Оплачивать по отдельному соглашению аварийный ремонт лифтов, необходимость в
котором возникла по причине нарушения «Технического регламента о безопасности лифтов» со
стороны «Заказчика» или в результате умышленной их порчи, факт чего должен быть
подтверждён Актом, утверждённым «Подрядчиком» и «Заказчиком».
6.8. Производить уборку кабин лифтов.
6.9. Проводить разъяснительную работу о правилах пользования лифтами и, в необходимых
случаях, выявлять и привлекать к ответственности лиц, умышленно портящих лифт.
6.10. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора и «Подрядчика» об
авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, и сохранность места аварий до прибытия
их представителей.
6.11. Предоставить в пользование помещение для электромехаников.
6.12. Обеспечить проведение технического диагностирования и обследования лифтов,
выработавших нормативные сроки эксплуатации и принимать решение о дальнейшей их
эксплуатации.
6.13. Обеспечить выполнение предписаний Ростехнадзора, его должностных лиц,
отдаваемых ими в соответствии с полномочиями.
6.14. Обеспечить приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию
органов Ростехнадзора, его должностных лиц в случае угрозы жизни людей.
6.15. Обеспечить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии и
несчастных случаев на лифте, содействии государственным органам, участие в техническом
расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте. А также принимает меры по
устранению указанных причин и их профилактике.
6.16. Вести Журналы ежесменных осмотров лифтов и Журнал учёта неисправностей лифтов.
6.17. Обеспечить проведение анализа причин возникновения инцидентов на лифтах,
принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.
6.18. Обеспечить меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией
лифтов.
6.19. Обеспечить страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации.
7. ПРАВА СТОРОН
7.1. «Подрядчик» имеет право приостановить работу лифтов при нарушении Правил их
безопасной эксплуатации (неисправности электропроводки и распределительного щита до
главного рубильника, попадания влаги на аппаратуру, захламлённости проходов к машинным и
блочным помещениям). Об остановке лифтов «Подрядчик» должен немедленно поставить в
известность «Заказчика» в письменной форме. Разрешить эксплуатацию лифтов, остановленных
по этим причинам, может только «Подрядчик», после устранения «Заказчиком» выявленных
нарушений.
7.1.1.
В случае, если «Подрядчик» выполнил работы по техническому обслуживанию
лифтов, а данное оборудование простаивает по вине «Заказчика», не обеспечившего выполнение
своих обязанностей, сумма платежей не меняется.
7.2. Выявленные недостатки в проведении работ по техническому обслуживанию лифтов
должны быть отражены в Акте, составленном и подписанном представителями обеих Сторон.
4
7.3.
«Заказчик» имеет право контролировать соблюдение «Подрядчиком» графика
технического обслуживания (ТО) лифтов и осуществлять контроль качества ТО и ремонта
лифтов личным присутствием.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
«Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность за соблюдение соответствующих
статей «Технического регламента о безопасности лифтов» и настоящего Договора.
8.2.
«Подрядчик» гарантирует качественную работу оборудования в течение срока
обслуживания лифтов.
8.3. В случае обнаружения дефектов, происшедших по вине «Подрядчика», последний
производит ремонт за свой счет.
8.4. Ответственность за соблюдение мер и правил техники безопасности, а также пожарной
безопасности при выполнении работ возлагается на «Подрядчика».
8.5. При несвоевременном выполнении работ указанных в п.1.1. настоящего Договора.
«Заказчик» вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не
более 10% от общей суммы настоящего Договора.
8.6. В случае просрочки платежей, указанных в п.4.1. настоящего Договора, «Подрядчик»
вправе требовать уплату неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый
день просрочки, но не более 10 % от общей суммы настоящего Договора.
8.7. «Стороны» могут заявлять претензии по фактам нарушения условий настоящего
Договора в течение всего срока действия Договора. При наличии претензий по качеству
технического обслуживания и эксплуатации лифтового оборудования виновная сторона должна
в трехдневный срок предъявить мотивированные объяснения, исправить упущения и учесть в
последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА.
9.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ «Заказчик» и
«Подрядчик» определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения
безопасности и охраны труда:
9.2. «Подрядчик» обязан:
9.2.1. обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и
при производстве работ, в том числе:
9.2.2. ознакомиться с «Системой управления охраной труда организации», разработанными
совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при
производстве работ;
9.2.3. предоставить «Заказчику» необходимые документы (удостоверения, протоколы
проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом
«Подрядчика» проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых
работ;
9.2.4. применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной
защиты работников;
9.2.5. немедленно информировать «Заказчика» о нештатных ситуациях на строительномонтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах,
несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.
9.3. «Заказчик» обязан:
9.3.1. взаимодействовать с «Подрядчиком» по вопросам обеспечения безопасных условий и
охраны труда, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:
9.3.2. ознакомить «Подрядчика» с «Системой управления охраной труда организации»;
9.3.3. разрабатывать с участием «Подрядчика» мероприятия по обеспечению безопасности
при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;
9.3.4. при получении информации от «Подрядчика» о нештатных ситуациях на строительномонтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах,
несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.
9.4. «Заказчик» имеет право:
5
9.4.1. требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений,
протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала
«Подрядчика» и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в
соответствии с характером выполняемых работ;
9.4.2. приостанавливать работу «Подрядчика» при выявлении грубых нарушений требований
безопасности и охраны труда до их устранения.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013 г. и действует по
«31» декабря 2013 г.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения одной из Сторон своих договорных обязательств. При этом одна
Сторона должна уведомить другую не позднее, чем за 30 дней до расторжения.
10.4. Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению
Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с
возмещением понесенных убытков (расходов) соответствующей Стороне.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно
отодвигается на время действия таковых обстоятельств.
11.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Договору из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок
уведомить другую Сторону о наступлении действия таковых обстоятельств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме
и считаются действительными неотъемлемыми частями настоящего
Договора, если они подписаны полномочными представителями Сторон.
12.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном
суде г. Москвы.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, (один - для Заказчика, один - для
Исполнителя), имеющих одинаковую юридическую силу.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
13.1. Приложение № 1. - Перечень лифтов, установленных на объекте Заказчика.
13.2. Приложение № 2. - Протокол согласования цены на техническое обслуживание лифтов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗаказчикЮАО «Радиофизика»
125363 г. Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д. 10,
Т./ф. 8-499-492-55-70, 8-495-494-12-00; 8-495-496-87-90
р/с 40702 810 906 000 830 540 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
к/с 30101 810 8 0000 0000 777
БИК 044 585 777
ИНН 7733022671 КПП 773301001
ОКПО 07522061 ОКВЭД 73.10 ОГРН 102 77 39 02 96 14
6
Подрядчик:
Заказчик
Подрядчик
Генеральный директор
ОАО «Радиофизика»
Б.А.Левитан
«
м.п.
»
201...г.
«
»
м.п
от «
Приложение №1
к Договору №
»
2012 г.
Приме­
чание год
установки
Грузогюдъем. кг
Привод
Скорость
Движения, м/с
К-во
этажей
Тип лифта,
заводизготовитель
Per.
Номер.
Адрес лифта
пп
дверей
Перечень лифтов,
установленных на объекте «Заказчика»
1.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
64461
ОАО КМЗ,пасс.
16
1,0
Авт.
1000
2005
2.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
64462
МГПО,КМЗ.пасс
16
1.0
Авт.
1000
1992
3.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
124156
МГПО.КМЗ.пасс
16
1.0
Авт.
1000
1991
4.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
167371
ЩЛЗ.пасс.
16
1.0
Авт.
500
2006
5.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
128493
МГПО.КМЗ.пасс
9
1,0
Авт.
1000
1994
6.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
128494
МГПО,КМЗ,пасс
9
1.0
Авт.
1000
1994
7.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
128495
МГПО,КМЗ,пасс
9
1.0
Авт.
1000
1994
8.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
128499
ЩЛЗ.пасс.
9
1,0
500
1994
9.
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
128500
ЩЛЗ.пасс.
9
1,0
Авт.
500
1 994
10
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
64653
ЩЛЗ.груз.
3
0.5
Руч.
500
1974
11
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
107361
Св.ЛЗ„груз.
4
0.5
Руч.
1000
1986
12
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
112165
Св. ЛЗ,. груз.
4
0,5
Руч.
1000
1987
13
ул.Героев-Панфиловцев, д. 10
133236
Св.ЛЗ,.груз.
10
0.5
3200
1996
Заказчик
Авт.
Руч.
Подрядчик
Генеральный директор
ОАО «Радиофизика»
Б.А.Левитан
«
м.п.
»
201
г.
«
»
201....г.
МП.
8
от «
»
Приложение № 2
к Договору №
201....г.
ПРОТОКОЛ
согласования цены на техническое обслуживание лифтов
№
П/П
1
Наименование работ
Техническое обслуживание
лифтов
к-во
лифтов,
шт.
Цена за один
лифт, руб.
Сумма за месяц,
руб.
13
НДС 18%
ИТОГО:
Заказчик
Подрядчик
Генеральный директор
ОАО «Радиофизика»
Б.А.Левитан
«
м.п.
»
201....г.
«
»
201....г.
м.п.
9
от «
Приложение № 3
к Договору №
»
2012 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный дирскло/р/РАО/«Радиофизика-/
/_ _
/
,;/
• /
/
Ь.А. Левитан
2012
I.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по техническому обслуживанию и ремонту лифтов ОАО «Радиофизика»
1. Текущий ремонт и обслуживание грузоподъемного оборудования производить в
объеме,
предусмотренном
техническим
регламентом,
инструкцией
заводаизготовителя.
2. Уборка и подержание чистоты в машинных помещениях (5 машинных помещений).
3. Обеспечить исправное состояние и безопасное действие лифтов в соответствии с
требованиями правил Ростехнадзора РФ и нормативно-технической документацией.
4. Принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифтов, вызванных
эксплуатациейн ым и отказам и.
5. Обеспечить без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившихся лифтов в
течение 20 минут, если устранение причин их установки не связанно с проведением
аварийно - восстановительных работ капитального характера.
6. Обеспечить без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившихся лифтов в
течение 4 (четырёх) часов, если устранение причин их установки не связанно с
проведением аварийно - восстановительных работ капитального характера.
7. Своевременно информировать «Заказчика» о необходимости проведения капитальных
ремонтных работ с заменой оборудования.
8. Обеспечивать готовность к проведению ежегодного технического освидетельствования.
9. Работы производить своим обученным аттестованным персоналом и средствами.
10. Назначить в соответствии с требованиями правил Ростехнадзора РФ лиц.
ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническом}
обслуживанию и ремонту лифтов.
11. Обеспечить проведение ежемесячного, текущего и голового ремонтов, согласно
графика планово-предупредительного ремой та.
12. Четко, ясно и достоверно оформлять необходимую документацию, обеспечить
сохранность эксплуатационной и технической документации.
13. Осуществлять
производственный
контроль
над
состоянием
промышленной
безопасности на опасном производственном объекте.
14. В цену договора должны быть включены расходы на проведение технического
обслуживания, ремонта, стоимость запасных частей и материалов, их упаковка и
доставка, проезд и командировочные расходы специалистов, инструктаж персонала,
страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
15. При выполнении работ выполнять требования нормативных документов по Охране
труда.
16. Контролировать наличие у технического персонала производственных инструкций по
охране труда.
17. Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.
18. Количество и технические характеристики лифтов:
№
п/п
Per.
номер
1
64461
2
3
4
64462
124156
167371
(66710
5
128493
6
7
Тип
лифта
Год
изг.
Год
ввода
в
эксп.
Выс.
Под.
Кол.
ост
Скор.
движ.
м/с
Грузопод-ть
кг
Завод
изг.
Пасс.ЛП-347
2004
2005
63.0
16
1.0-0.25
1000
ОАО КМЗ
Пасс.ПП-348В
1991
1991
2005
1992
1992
2006
63 . 0
63.0
63.0
16
16
16
1.0-0.25
1.0-0.25
1.0-0.25
1000
МГПО КМЗ
МГПО КМЗ
1991
1994
29.4
9
1.0-0.25
1000
МГПО КМЗ
128494
Пасс.ПП-348В
Пасс.ПП-348В
1991
Пасс.ПП-348В
1991
1994
1994
29.4
29.4
9
9
1.0-0.25
1.0-0.25
1000
1000
МГПО КМЗ
128495
8
128499
Пасс.ПП-404А
1991
1994
29.4
9
1.0-0.25
500
9
128500
Пасс.ПП-404А
1991
1994
29.4
9
1.0-0.25
500
10
64653
Груз.
1970
1974
18 . 0
3
0.5-0.166
500
::
107361
112165
Груз.ПГ-287
Груз.ПГ-287
1986
1987
15. 6
14.45
0.5-0.125
0.5-0.125
1000
4
13
133236
Груз.ПГ-291М
1983
1986
1992
4
12
1996
33.0
10
0.5-0.125
Пасс.ПП-348В
Пасс.
модернизация
1000
500
моэлз
Щерб.
1000
3200
МГПО КМЗ
щлз
щлз
ЯЭМЗ
Щерб.
Св . ЛЗ
Св . Л З
Св.ЛЗ
19. ОАО «Радиофизика» обеспечивает эксплуатацию лифтов собственной службой.
20. Требования к наличию персонала подрядчика:
- ответственный за организацию работ по тех. обслуж. лифтов
- 2 (два) элетромеханика с графиком работы с 8-00 до 20-00 по рабочим дням с
нахождением на территории ОАО «Радиофизика».
- круглосуточно по рабочим, выходным и праздничным дням обеспечение аварийного
обслуживания по освобождению застрявших в лифтах пассажиров в течении 30 мин
после получения сообщения о блокировании пассажира в лифте.
21. Режимы работы лифтов:
круглосуточная работа
с 7-00 до 20-00 по
рабочим дням
с 7-00 до 17-00 по
выходным дням
круглосуточно
(при
необходимости)
2 пассажирских лифта по 16 посадочных
площадок
9 пассажирских и
4 грузовых лифта
2 пассажирских лифта
2 грузовых лифта
Заместитель Генерального
главный инженер
И.В. Поплавский
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
24
Размер файла
123 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа