close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР подряда на выполнение

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № _________________
г. Благовещенск, РБ
«___»_______ 201__ г.
Открытое акционерное общество «ПОЛИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и
_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика в соответствии с заданием, указанным в п. 1.2
настоящего договора и иными исходными данными собственными или привлеченными силами
следующую работу по разработке проектной (технической) документации: (необходимо указать виды,
объем, содержание работ; наименование проектной документации, которая должна быть разработана)
(далее - Проект), а Заказчик обязуется принять и оплатить ее результат.
(п. 1.1.1. добавляется при необходимости, состав экспертиз определяется по соглашению сторон в
соответствии с законодательством).
1.1.1. Подрядчик также обязуется обеспечить проведение (нужное выбрать: государственной
экспертизы; экологической экспертизы; экспертизы промышленной безопасности) проектной
документации с получением положительного заключения соответствующей экспертизы (а при
проведении экспертизы промышленной безопасности – положительного заключения, утвержденного
органом исполнительной власти в области промышленной безопасности).
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, состав
проектной документации, являющейся предметом настоящего договора, указаны в Задании на
проектирование / Техническом задании (необходимо выбрать соответствующее название задания)
(далее – Задание) (Приложение № 7 к настоящему договору) (данная фраза добавляется, если на
момент заключения договора Задание на проектирование уже разработано) и в иных исходных
данных Заказчика.
1.3. Право Подрядчика осуществлять предусмотренные настоящим договором работы
подтверждается следующими документами, копии которых передаются Заказчику до подписания
настоящего договора:
- _________________ (лицензия, свидетельство СРО, свидетельство о допуске к работе и др.).
На весь срок действия договора Подрядчик гарантирует действительность вышеуказанных
документов и лицензий.
1.5. Место выполнения работ по настоящему договору: _________________
Если работы проводятся на территории Заказчика, то Подрядчик до начала производства работ
обязан ознакомиться с локальными нормативными актами Заказчика по промышленной безопасности и
охране труда, а также соблюдать указанные требования и условия пропускного режима на территорию
Заказчика.
1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных
данных, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика. Заказчик вправе путем внесения
изменений в Задание уточнять и корректировать желаемые результаты работ до их принятия.
2. Срок выполнения проектных работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком согласно
Графику производства работ (Приложение № 1) в следующие сроки:
2.1.1. начало работ: ДД МЕСЯЦ ГГГГ г.
2.1.2. окончание работ: ДД МЕСЯЦ ГГГГ г.
2.2. Моментом окончания работ считается подписание Заказчиком акта сдачи-приемки результата
выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить работы по разработке Проекта в соответствии с Заданием, иными исходными
данными и настоящим договором и передать результаты работ Заказчику.
3.1.2. Согласовывать готовый проект с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с
компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
3.1.3. Не передавать Проект третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
1
3.1.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать
(ограничивать) выполнению работ на основе подготовленного Подрядчиком Проекта. Также Подрядчик
гарантирует Заказчику, что подготовленный Проект не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в
том числе авторские и патентные.
3.1.5. При необходимости по просьбе Заказчика давать разъяснения строительным и иным
подрядным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации,
по разработанному Подрядчиком Проекту.
3.1.6. При выполнении работ (полностью или части), предусмотренных настоящим договором на
территории Заказчика, Подрядчик обязуется:
3.1.6.1. соблюдать пропускной и внутриобъековый режим, действующий на предприятии
Заказчика;
3.1.6.2. соблюдать и нести ответственность за соблюдение своими работниками требований
политики Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
(далее ОТ, ПБ и ООС), действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих
требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды
указанные в Приложении № 6 к настоящему договору;
3.1.6.3. возместить Заказчику причиненные убытки за аварии, пожары, инциденты и несчастные
случаи, произошедшие в процессе выполнения работ по данному договору при наличии вины.
Возмещение вреда окружающей среде осуществляется за счет Подрядчика;
3.1.6.4. до начала выполнения работ по данному договору ознакомить всех работников, которых
планируется задействовать в выполнении работ по данному договору с требованиями, изложенными в
настоящем разделе и приложениях № 3 и № 4 к настоящему договору.
3.1.7. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований
указанных в п. 3.1.6 настоящего договора является существенным нарушением условий настоящего
договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа от Подрядчика в соответствии с перечнем
штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и
ООС (Приложение № 4), а также расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без
обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Передать Подрядчику Задание и иную необходимую исходную документацию.
3.2.2. Оплатить стоимость работ в соответствии с п. 4.2 настоящего договора.
3.2.3. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении работ по настоящему
договору.
3.2.4. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готового Проекта с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору согласно смете (иной сметной документации,
указать название, например, «локальный сметный расчет» № _______ (Приложение № 2 к настоящему
договору) составляет: __________ сумма цифрами (__________ и прописью) рублей, с учетом НДС НДС
- __________ сумма цифрами (__________ и прописью) рублей.
4.2. Нужное выбрать:
Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в первый рабочий четверг по
истечении 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных
работ указанных в Графике производства работ (Приложение № 1) при наличии подлинника счетафактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
4.3. Стороны ежеквартально, не позднее 20 (Двадцатого) числа первого месяца, следующего за
отчетным кварталом, производят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки.
Акты сверки оформляются на основании отгрузочных, банковских и бухгалтерских документов.
4.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру не позднее пяти дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, составленную в соответствии с требованиями
статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае получения Заказчиком счетовфактур, составленных с нарушением требований НК РФ, Заказчик письменно извещает об этом
Подрядчика в течение 3-х дней. Заказчик вправе приостановить встречное исполнение обязательства до
момента передачи Подрядчиком счета-фактуры, оформленной должным образом. В этом случае
Заказчик не считается просрочившим исполнение обязательств, возникших из настоящего договора.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Перечень технической документации, подлежащей оформлению и передаче Заказчику в
составе Проекта, определен в Задании.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
2
5.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных
работ. (нужное выбрать):
Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком и подписывается Заказчиком
по окончании работ в полном объеме.
5.3. К акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены комплект технической
документации, предусмотренной Заданием и условиями настоящего договора в количестве 4
экземпляров на бумажном и 1 экземпляре на электронном носителях.
5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных
п. 5.2 настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки
выполненных работ, либо мотивированный отказ от его подписания.
5.4. При наличии недостатков в выполненной работе Подрядчик обязуется безвозмездно устранить
их в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика от подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ, либо письменного уведомления Заказчика о недостатках,
обнаруженных после приемки выполненных работ, в том числе когда недостатки (несоответствия)
Проекта выявлены контролирующими государственными органами после приемки выполненных работ
и окончания срока действия договора, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
5.5. С момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик передает
Заказчику исключительные права на использование технической документации, разработанных им по
настоящему договору.
5.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проекта, включая недостатки,
обнаруженные в ходе создания и эксплуатации объекта (процесса), созданного на основе Проекта.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ (выполнения этапов работ) предусмотренных в
настоящем договоре и/или приложениях (дополнительных соглашениях) к настоящему договору,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в п. 4.1
настоящего договора, за каждый день просрочки выполнения работ.
6.3. В случае просрочки оплаты работ Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в
размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. В случае возврата экспертным или государственным органом проектной документации на
доработку, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости проектных работ, а при
повторном возврате – в размере 3% от стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего договора.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему
договору Заказчик вправе взыскать убытки в размере реального ущерба в полной сумме сверх
неустойки.
6.7. За неисполнение Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, Заказчик
вправе взыскать с Подрядчика штраф в размерах установленных в приложении № 4 к настоящему
договору.
6.8. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый
установленный факт нарушения пропускного режима на территорию Заказчика.
6.9. В случае выявления недостатков (несоответствий) Проекта контролирующими
государственными органами, в том числе после приемки выполненных работ и окончания срока
действия договора, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, включая уплаченные административные
санкции.
7. Срок действия договора и заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ДД МЕСЯЦ ГГГГ г.
7.2. При подписании настоящего договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику
заверенные надлежащим образом копии следующих документов: свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя, свидетельства о
постановке на налоговый учет, лицензии (если деятельность контрагента, составляющая предмет
договора, подлежит лицензированию), бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметкой налогового органа, а также справку
федеральной налоговой службы по месту регистрации о состоянии расчетов, выданную не позднее, чем
за 30 дней до даты направления проекта договора, документа подтверждающего полномочия лица на
заключение от имени Подрядчика договора (приказа или протокола участников собрания Общества о
назначении директора Общества/ решения единственного участника Общества, либо доверенности на
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
3
право заключения договоров от имени контрагента), справку на фирменном бланке контрагента с
указанием расчетного счета обслуживающего банка, юридического и фактического адресов, с
оригиналом подписей директора и главного бухгалтера и оригиналом гербовой печати.
7.3. В течение 30 календарных дней после окончания очередного квартала Подрядчик обязуется
предоставлять Заказчику копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках) на последнею отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии документа. Данные
документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
7.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором,
Стороны урегулируют их путем предъявления претензий. Претензионный порядок урегулирования
споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20-ти дней рассмотреть ее и дать
мотивированный ответ. При невозможности досудебного урегулирования спора стороны передают его
на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан/.
7.5. Если в ходе исполнения настоящего договора Сторона получила от другой Стороны
информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую
информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия
пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.
7.6. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу
только в случае их подписания обеими сторонами, после чего являются неотъемлемой частью договора.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Приложения
Приложение № 1. График производства работ;
Приложение № 2. Смета (иная сметная документация);
Приложение № 3. Требование Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС;
Приложение № 4. Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за
нарушения в области ОТ, ПБ и ООС;
Приложение № 5. Образец акта о нарушении Подрядчиком при выполнении работ требований ОТ,
ПБ и ООС;
Приложение № 6. Перечень действующих общезаводских положений и инструкций в области
промышленной безопасности и охраны труда.
Приложение № 7. Задание на проектирование или Техническое задание;
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
ОАО «ПОЛИЭФ»
_________________
Подрядчик
Наименование стороны по договору
_________________
10. Подписи Сторон
От Заказчика:
От Подрядчика:
_____________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
_______________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
4
Приложение № 3
к договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС
Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности и охраны окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика и
Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ,
ПБ и ООС.
Подрядчик и Субподрядчики обязан выполнять все работы, оговоренные условиями договора, с
соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства в
области ОТ, ПБ и ООС, а так же Политик и требований внутренних нормативных актов Заказчика в
области ОТ, ПБ и ООС (правил, инструкций, положений, стандартов).
Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности, направленные на
охрану окружающей среды, в процессе выполнения работ по договору и стремиться к предотвращению
или минимизации любого негативного воздействия на окружающую среду.
Подрядчик обязан осуществлять Работы, проведение которых требует наличия разрешительной
документации, предусмотренной законодательством об ООС только при ее наличии.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план
мероприятий и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие
меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для
одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.
1. Средства индивидуальной защиты
Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ, и использовать
их во время нахождения на производственной территории Заказчика.
2. Ключевые правила безопасности.
Подрядчик непосредственно перед выполнением работ по договору обязан ознакомить своих
работников с ключевыми правилами безопасности (КПБ), установленными на территории Заказчика.
Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны соблюдать
Ключевые правила безопасности Заказчика (КПБ), а именно, работникам Подрядчика при нахождении
на территории Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного
травматизма, фактах нарушения технологического режима;
- проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска;
- отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения
безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
- нахождение на территории ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения;
- курение на территории ЗАКАЗЧИКА вне специально отведенных для этой цели мест;
- использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском;
- выполнение работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и
более без использования штатных лесов (подмостей, лестниц) и/или страховочного устройства.
Несоблюдение работником Подрядчика КПБ являются грубым нарушением трудовой
дисциплины.
Во всех без исключения случаях за нарушение любого из КПБ работник Подрядчика должен
быть немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика.
Нарушение КПБ работником Подрядчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в
соответствии с условиями, установленными данным договором.
3. Транспорт Подрядчика
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть
оборудованы:
1. аптечкой первой помощи;
2. огнетушителем;
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
5
3. передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода. Подрядчик должен
обеспечить:
- Обучение и достаточную квалификацию водителей;
- Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.
4. Обучение персонала
Прежде чем приступить к выполнению работ работники Подрядчика должны:
- пройти вводный инструктаж, который проводится специалистами ОТ и ПБ Заказчика;
- пройти первичный инструктаж в подразделении (на месте производства работ).
Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны иметь документы,
подтверждающие обучение и аттестацию (проверку знаний) в области охраны труда и промышленной
безопасности, охраны окружающей среды и экологической безопасности и соответствующие
выполняемым видам Работ, прохождение пожарно-технического минимума.
Порядок обучения, инструктирования по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда должен соответствовать требованиям «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций», утвержденного Постановлением от 13.01.2003 г. №
1/29 Минтруда и соц. развития РФ и Мин. образования РФ.
Организация и порядок обучения, проведение инструктажей, проверка знаний и допуск рабочих
к самостоятельной работе на опасных производственных объектах должны соответствовать требованиям
"Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (РД 03-20-07),
утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29 января 2007 г. №37.
Порядок обучения, аттестации и допуска специалистов к работе на опасных производственных
объектах должен соответствовать требованиям "Положения об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору" (РД 03-19-07), утвержденного Приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007г. №37.
Порядок прохождения пожарно-технического минимума должен соответствовать Нормам
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»,
утвержденным приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645.
При заключении договора Подрядчик должен подготовить и предъявить представителю
Заказчика копии документы(ов) об обучении, проверке знаний (аттестации) в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды рабочих и специалистов,
привлекаемых к выполнению работ.
5. Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика. Подрядчик обязан:
Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния
работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
Не допускать к работе ( отстранять от работы по требованию Заказчика) работников Подрядчика
(а в случае привлечения субподрядных организаций - работников Субподрядчика), появившихся на
рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения. Подрядчик обязан направить Заказчику копию приказа об отстранении
работников от работы;
Не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, при выявлении таких случаев изымается пропуск, и
соответствующий персонал в последствии не допускается к работам на территории Заказчика.
6. Требования к отчетности
Подрядчик представляет Заказчику информацию о результатах проверок, проводимых
государственными инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований
законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, информирует Заказчика о выявленных инспектирующими
органами правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях, случаях изъятия или приостановки
действия лицензий. Аналогичную информацию Подрядчик представляет Заказчику по деятельности
Субподрядчика.
Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах работы Подрядчика и
Субподрядчика(ов) в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный период в отношении Работ.
Отчет предоставляется в срок до ____________________________ числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:
- справки о степени выполнения Мероприятий по устранению нарушений требований
нормативных документов РФ в области ОТ, ПБ и ООС, а так же несоответствий в области ОТ, ПБ и
ООС, согласованных (запланированных) в опросном листе по соответствию Подрядчика требованиям
Заказчика в области ОТ, БП и ООС (Приложение № к настоящему договору);
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
6
- инциденты, аварии, все случаи производственного травматизма; случаи, связанные с
загрязнением окружающей среды;
- все прочие происшествия, которые привели или могли привести к несчастным случаям с
потерей трудоспособности людей, инцидентам, авариям /ущербу/убыткам или о которых должно быть
сообщено компетентным государственным органам;
- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда
Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным
органам;
- справки о проверках, осмотрах, а также о мероприятий в области контроля за соблюдением
требований ОТ, ПБ и ООС;
- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте
проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный
пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика.
7. Требования к оборудованию
В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения
простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего
качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических
условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции,
разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику документы (паспорта, сертификаты
соответствия и пр.), подтверждающие соответствие оборудования, применяемого для выполнения работ,
установленным требованиям.
Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его
целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности,
требований действующего законодательства РФ.
Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и
поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и
приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.
При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего
принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками)
Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно
ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях
либо о конструктивных недостатках оборудования.
При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации
несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно
должно быть выведено из эксплуатации.
Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных
недостатков.
Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме случаев, когда у Подрядчика
имеются собственные методики, одобренные Заказчиком.
Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного
оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования
стандартов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем
Заказчика.
Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые
навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с
действующим законодательством РФ и договором.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
7
Приложение № 4
к договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в
области ОТ, ПБ и ООС
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф
2
Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за
исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно
работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в
течение 24 часов с момента выявления)
В случае обнаружения сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика
информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного
травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей
среды, произошедших при выполнении договорных работ
Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого
наряда-допуска
Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств
обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или
Заказчика без соответствующего письменного разрешения
Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне
специально отведенных для этой цели мест
Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого
огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих квалификации
и аттестации
В случае сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика фактов
происшествий при производстве договорных объёмов работ, либо уведомляет с
опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия
В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения
трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций,
происшедших на объекте производства работ по вине Подрядчика
(Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными
потерями Заказчика от данного происшествия
Невыполнение отдельных конкретных разделов/ требований Правил устройства
и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, соответствующих
характеру выполняемой работы
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения
работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску
Невыполнение отдельных конкретных требований инструкций Заказчика по
безопасному производству газоопасных, ремонтных работ, работ на высоте
Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ
(включая межотраслевые правила по охране труда при электро- и
газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001, Раздела 9 СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве, инструкции по огневым работам
Заказчика)
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
Сумма
штрафных
санкций, тыс.
руб.
3
30
50
30
30
30
50
15
30
30
30
30
50
30
30
8
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
Выполнение работником производственных операций:
без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте
(первичного, повторного, целевого);
-с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного;
при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте
Невыполнение требований Межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации
электроустановок ПОТ РМ - 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)
Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте
(неприменение необходимых страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.)
Невыполнение требований Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 при
производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика
Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных
нарушений (по каждому нарушению)
Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном
порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных
шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при
выполнении договорных работ, если это предусмотрено договором
Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами;
Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного
нарушения)
Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной
законодательством об ООС
Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда,
причиняемого/ причиненного в результате проведения Работ компонентам
окружающей среды
3
50
30
30
30
30
50
30
30
50
50
От Заказчика:
От Подрядчика:
_____________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
_______________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
9
Приложение № 5
к договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Образец
Акт №
о нарушении Подрядчиком при выполнении работ требований ОТ, ПБ и ООС
На основании проверки, проведенной « _____________ » ____________ 20 ____ года _____________час
В подразделении __________________________________________________________________________
полное наименование подразделения (объекта проведения работ)
Наименование подрядной организации _______________________________________________________
Наименование работ: _____________________________________________________________________
В присутствии ______________________________________
____________________________________
Должность представителя подрядчика
№
Инициалы и фамилия
Установлены следующие нарушения требований безопасности:
Требование нормативного документа
Фактическое состояние
На основании установленных нарушений требований безопасности предписыва ется:
- запрещение производства работ на объекте (изъятие наряда - допуска);
- проведение мероприятий по устранению нарушений;
- предоставление данных (документов) об устранении нарушений;
- проверка результатов устранения нарушения на объекте;
- выдача разрешения на продолжение производства при устранении нару шения.
Акт выдал:
Должность
Подпись
Инициалы, фамилия Дата
С актом ознакомлен:
Должность представителя подрядчика
Подпись
Инициалы, фамилия Дата
Разослать:
- оригинал акта в отдел/бюро (ОТ, ПБ или ООС);
- копия акта подрядчику.
Отметка о разрешении продолжения производства работ
Нарушения устранены Проведение
работ разрешаю
Должность
Подпись
Дата
От Заказчика:
От Подрядчика:
_____________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
_______________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
Время
10
Приложение № 6
к договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Перечень
действующих общезаводских положений и инструкций в области промышленной безопасности и
охраны труда
№
Наименование документа
Индекс документа
п/п
В области промышленной безопасности
1 «Методические указания о применении сигнальных цветов, знаков и разметки».
П-О-ОПКиТН-0462011
В области охраны труда
2 Инструкция по охране труда при проведении земляных работ на территории ОАО
ИОТ-О-11-2012
«ПОЛИЭФ»
3 Инструкция «Общие вопросы по охране труда для лиц, посещающих ОАО
ИОТ-О-007-2005
«ПОЛИЭФ» по разовым пропускам
4 Инструкция «Охрана труда при эксплуатации бытовых электрических приборов»
ИОТ-О-12-2011
5 Инструкция «Меры пожарной безопасности для работающих в ОАО «ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-06-2013
6 Инструкция по охране труда для работников ОАО «ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-004-2012
7 Инструкция по охране труда при работе на высоте на объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-010-2012
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ на объектах ОАО
«ПОЛИЭФ»
Инструкция по охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ и
перемещении грузов на объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция «Порядок обеспечения, хранения и использования средств
индивидуальной защиты»
Инструкция при работе с электроинструментом, ручными электромашинами и
переносными светильниками
Положение требования к средствам индивидуальной защиты
Инструкция по охране труда при производстве работ с повышенной опасностью
на объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
Положение « Порядок внутреннего расследования происшествий»
Положение «Организация безопасного движения транспортных средств и
пешеходов на территории ОАО «ПОЛИЭФ»
Положение «Безопасность дорожного движения для водителей сторонних
организаций, въезжающих на территорию ОАО «ПОЛИЭФ» по разовым
пропускам»
Инструкция по охране труда при проведении огневых работ на объектах ОАО
«ПОЛИЭФ»
Положение порядок взаимодействия с подрядными организациями в области
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Положение Организация транспортной безопасности
В области охраны окружающей среды
Инструкция «Обращение с отходами производства и потребления»
Инструкция по промышленным стокам
Инструкция по предотвращению загрязнения грунтовых и поверхностных вод
Положение Порядок безопасного обращения с электротехническим
оборудованием, содержащим полихлорированные бифенилы (ПХБ) в ОАО
«ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-015-2007
ИОТ-О-003-2007
ИОТ-О-017-2008
ИОТ-О-014-2009
ИОТ-О-019-2010
П-О-ОТ-04-2010
ИОТ-О-05-2010
П-О-ОПКиТН, БОТ04-2010
П-О-ОТ-08-2010
П-О-ОТ-09-2011
ИОТ-О-09-2013
П-ОТ-ОПБ, ООТ,
ОООС-06-2011, с
изм. 1
П-О-ОТ-10-2011
И-ООС-08-2011
И-ООС-07-2013
И-ООС-09-2013
ПИСМ-О-04-2010
От Заказчика:
От Подрядчика:
_____________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
_______________/И.О. Фамилия/
«____»__________201__г.
ПФ-СФД-ПИРЮЛ-01
11
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
111
Размер файла
378 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа