close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор - Петроэлектросбыт

код для вставкиСкачать
Договор поставки _________
г. Санкт-Петербург
« __ » ___________ 2014 года
ЗАО «Петроэлектросбыт», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Генерального
директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «ТекФорс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Соколова Станислава
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать комплектующие к
серверному и компьютерному оборудованию (далее – Товар), перечисленные в соответствующих
Спецификациях, составленных по форме Приложения № 1 (Образец Спецификации) к настоящему Договору.
1.2. Наименование, количество, цена Товара, а также сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях, которые после подписания будут считаться неотъемлемой частью настоящего
Договора. Указанным Спецификациям присваиваются соответствующие порядковые номера: 1, 2 и
т.д. По усмотрению Поставщика допускается досрочная поставка всей партии или части партии Товара.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ для данного вида Товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Общая сумма настоящего Договора представляет собой суммарную стоимость поставляемого Товара в соответствии с подписанными Сторонами Спецификациями.
3.2. Цена Товара, определенная в Спецификациях, является твердой и увеличению не подлежит.
Стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России,
страховки, доставки и разгрузки Товара Покупателю, а так же налогов и сборов включена в цену Товара и дополнительному возмещению Покупателем не подлежит.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за Товар производятся Покупателем в рублях РФ.
4.2. Оплата за поставленный Товар производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 12 настоящего Договора,
в течение 7 (семи) календарных дней с даты поставки Товара на основании счета после предоставления
оригиналов счета-фактуры и товарной накладной, подтверждающих факт поставки Товара.
4.3. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, обслуживающего Покупателя.
4.4. Поставщик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее
5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя,
оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще
оформленного акта.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Поставщик поставляет Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации. Обязательство по поставке Товара возникает у Поставщика с даты подписания Сторонами Спецификации на поставку Товара.
5.2. Доставка Товара, разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика. Обязательства
Поставщика по поставке Товара (или его части, если поставка осуществляется по частям) считаются
исполненными в момент передачи товара (части партии товара) Покупателю.
5.3. Право собственности, а также риски случайной гибели и случайного повреждения Товара
переходят к Покупателю со дня поставки партии Товара. Днем поставки партии Товара считается день
приемки партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной.
5.4. Передача Товара Покупателю производится на складе Покупателя по адресу его местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 осуществляется в рабочие дни понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00. Передача Товара в иные дни и часы или на складе Поставщика (самовывоз) согласуется Сторонами дополнительно.
5.5. С согласия Покупателя Поставщик имеет право производить передачу Товара по частям.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству и целостности упаковки осуществляется Покупателем в момент получения Товара.
6.2. Поставщик в дату поставки Товара обязан передать оригиналы документов, подтверждающие факт поставки (подписанные Поставщиком товарную накладную, счет-фактуру) и счет на оплату.
6.3. В случае наличия ошибок и иных неточностей в документах, подтверждающих факт поставки Товара, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты
получения от Поставщика документов, подтверждающих факт поставки. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от
Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить исправленные
документы Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 7.4. настоящего Договора.
6.4. Покупатель обязуется не позднее 5 календарных дней после получения Товара и в случае
отсутствия ошибок в оригиналах документов, подтверждающих факт поставки в соответствии с п. 6.2
передать Поставщику товарные накладные с отметками о приемке груза или отправить по факсу (электронной почте), а оригинал – по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или курьерской
службой в адрес Поставщика.
6.5. Документом, подтверждающим факт передачи Товара Покупателю в полном объеме, считается накладная ТОРГ-12, подписанная Покупателем, а в случае необоснованного не предоставления ее
Покупателем в срок, указанный в п.6.4. Договора, либо иного необоснованного уклонения со стороны
Покупателя от подписания накладной, любой иной документ, подписанный Покупателем либо уполномоченным им лицом, например: накладная произвольной формы, акт приема-передачи и т.п.
6.6. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия фактически поставленного Товара данным, указанным в товарной накладной Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 и незамедлительно направляет его Поставщику совместно с письменной претензией. В случае обоснованного
предъявления претензии Покупателем, Поставщик своими силами и за свой счет производит замену
Товара и/или доставку недостающего количества Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
истечения срока ответа на претензию, установленного в п.9.1 Договора.
6.7. Срок проверки Товара по качеству составляет 90 календарных дней со дня передачи его Покупателю.
6.8. В случае обнаружения несоответствия качества и/или комплектации Товара условиям Договора и/или требованиям стандартов после его приемки Поставщик обязан принять некачественный
и/или некомплектный Товар для проверки обоснованности претензий в день его предъявления Покупателем либо уполномоченным им лицом на складе Покупателя. Покупателем одновременно с Товаром
передается письменная претензия с указанием одного из требований, предусмотренных действующим
законодательством (ст. 475 ГК РФ) и Акт по форме ТОРГ-2. Вопрос о сроках замены некачественного
товара и/или доукомплектовывания товара решается по согласованию Сторон.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения срока оплаты Товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.
7.2. В случае нарушения срока поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика
уплаты неустойки в виде пени в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.
7.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора применяются в случае письменного уведомления Стороной, имеющей право требования взыскания санкций, другой Стороны об их применении.
7.4. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 4.4, 6.2, 6.3 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать
от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предо-
ставлению документов в соответствии с пунктами 4.4, 6.2, 6.3 настоящего Договора для целей расчета
пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается
сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки Товара.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности являются справки компетентных органов России.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 будут продолжаться более 3-х (трех) месяцев, то
каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и
в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. Стороны устанавливают
обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона обязана ответить на претензию в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат судебному разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2014г.
10.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при условии предварительного письменного уведомления Поставщика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
10.3. Стороны должны произвести взаиморасчет по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его окончания или расторжения.
10.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения c предоставлением подтверждающих документов.
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
11.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, номеров телефонов и телефаксов в течение 2(двух) рабочих дней..
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Документы, переданные по факсимильной связи, считаются имеющими юридическую силу
до представления оригиналов. Риск искажения информации несет сторона, направившая документ.
11.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного
согласия другой стороны.
11.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
Приложение №1- Образец Спецификации на 1 (одном) листе.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
ЗАО «Петроэлектросбыт»
195009, г. Санкт-Петербург,
Калининский район, ул. Михайлова, д. 11
ИНН 7812013775
КПП 783450001
ОГРН 1027810284457
р/с 40702810355000000001
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел.: (812) 303-97-12
Факс: (812) 303-97-10
e.mail: office@pes.spb.ru
Поставщик
ООО «ТекФорс»
Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул.
Дровяная, д.9 корпус 2, лит.З
Фактический адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул.
Дровяная, д.9 корпус 2, лит.З
ИНН 7839409904
КПП 783901001
ОГРН 1097847251413
р/с 40702810355160003843
в Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел.: (812) 640-22-32
Факс: (812) 640-22-32
e.mail: info@tecforce.ru
Покупатель
Поставщик
_____________________ / Е.С. Горшкова /
м.п.
__________________ / С.В. Соколов/
м.п.
Приложение № 1
к договору поставки _________
« __ » _____________ 2014 года
ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
от «___» __________ 20___ г.
Номер
п/п
Артикул
Наименование
Ед.
изм.
Колво
Цена, вкл.
НДС, руб.
Сумма, вкл.
НДС, руб.
ИТОГО:
В том числе НДС 18%:
ИТОГО:
СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель
ЗАО «Петроэлектросбыт»
Поставщик
ООО «ТекФорс»
_____________________ / Е.С. Горшкова /
м.п.
__________________ / С.В. Соколов /
м.п.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
137
Размер файла
116 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа