close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

на изготовление и монтаж жалюзи

код для вставкиСкачать
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 40еп/13
на изготовление и монтаж жалюзи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Способ закупки: единственный поставщик
Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино»
Место нахождения Заказчика: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Сергея
Ильюшина, 23
Почтовый адрес Заказчика: 625033, г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, 23
Адрес электронной почты Заказчика: 6354@tjm.aero
Номер контактного телефона Заказчика: (3452)49-63-54
Предмет договора: Выполнение подрядных работ
Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Замер, изготовление и
монтаж жалюзи
8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии со
спецификациями
9. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Срок выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с момента подписания спецификации
Место выполнения работ: В соответствии с заявками заказчика
10. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 300 000 рублей , в т.ч. НДС
11. Документация о закупке предоставляется:
всем участникам закупки на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в
электронном виде (www.zakupki.gov.ru , www.tjm.aero ) с 15.03.2013 г.
12. Срок окончания подачи заявок: не предусмотрен
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:
Не предусмотрены
14. Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупке:
Не предусмотрены
15.Место и дата подведения итогов закупки:
Не предусмотрены
16.Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок:
Не предусмотрены
17. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом комиссии по закупкам
№ 1/40 еп/13 от 15 марта 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА №40еп/13
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЖАЛЮЗИ
Поставщик: ООО « Производственная фирма «ПластКомфорт»»
1.Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке ОАО «Аэропорт Рощино»
сведения о закупке указаны в Информационной карте к закупочной документации, являющейся
неотъемлемой частью настоящей документации о закупке у единственного поставщика. Поставляемый
товар должен быть новым (при заключении договора поставки товаров).
Заключение договора с единственным поставщиком не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями ГК
РФ.
Заключение договора с единственным поставщиком производится на основании раздела 4 пункта 4.4.
подпункта «а» Положения о закупке ОАО «Аэропорт Рощино».
Выбор поставщика и обоснование такого выбора осуществляет Инициатор закупки.
Контрагент по договору должен отвечать требованиям, установленным в пункте 2.6. Положения о закупке
«ОАО Аэропорт Рощино».
2. Форма заявки на заключение договора у единственного поставщика:
Требования к форме заявки
Заявка подается в печатной форме в срок установленный для заключения договора в качестве
сопроводительного письма к подписанному договору.
Заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником закупки
должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов и не должны допускать двусмысленных толкований.
3. Порядок и срок подписания договора
Договор заключается не ранее дня размещения на сайте информации о закупке.
Приложение к документации о закупке у единственного поставщика:
Форма № 1 заявка.
приложение № 1 – Информационная карта
Форма № 1
__________________________________________________________________________________________________
(на бланке организации)
Заявка
по
заключению
договора
с
единственным
поставщиком
№
_______________________
*(номер должен соответствовать номеру документации)
наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес электронной почты,
контактное лицо:
__________________________________________________________________________________________________
*(для юридического лица)
Ф.И.О.,
место
жительства,
контактный
телефон/факс,
адрес
электронной
почты:
__________________________________________________________________________________________________
*(для физического лица)
ИНН участника закупки:___________________________________________
*(заполняется всеми участниками закупки )
Банковские реквизиты:
КПП __________________________________________________________________________
Расчетный счет _______________________________________________________________
Корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________
В ______________________________________________________________________________
*(указывается банк, в котором открыт счет)
Наименование, характеристики товара (качество, технические характеристики, функциональные
(потребительские), требование к безопасности и иные показатели, в соответствии с характеристиками,
установленными
в
извещении
о
закупке
у
единственного
поставщика___________________________________________________________________
* (в случае ссылки на приложение к заявке, наличие такого приложения строго обязательно)
Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________
*(указывается цифровое значение)
(_______________________________________________________) рублей ______ копеек.
*(указывается словесное значение)
Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:
___________________________________________________________________________________________________
*(указать на основании извещения о закупке)
_______________________________________________________ подтверждает, что:
(полное наименование участника закупки)
- в отношении него отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупок банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- в отношении него неприостановлена деятельность участника закупок в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
аукционе;
- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
Изучив предложение заключить договор на _______________________________, сообщаем о своем
согласии, что подтверждается прилагаемым подписанным с нашей стороны договором.
Приложение: проект договора в двух экз.,
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
(иные документы, в т.ч. подтверждающие правоспособность участника закупки)
Руководитель:
______________________/_________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
Приложение №1
к закупочной документации № 40eп/13
Информационная карта
к закупочной документации № 40еп/13
на изготовление и монтаж жалюзи
№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
Предмет договора
Выполнение подрядных работ
1.1
Наименование поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг (по каждому
лоту)
Замер, изготовление и монтаж жалюзи
1.2
Качество товаров, работ услуг
В соответствии с договором, нормами действующего гражданского
законодательства РФ
1.3
Технические характеристики
товара, работ, услуг
В соответствии со спецификациями к договору
1.4
Функциональные
(потребительские) свойства
Практичность ,устойчивость к солнечным лучам, температуре и свету
1.5
Требования к безопасности
товара, работ, услуг
В соответствии нормативными документами
1.6
Требования к размерам, упаковке
товара
В соответствии со спецификациями к договору
1.7
Требования к отгрузке товара
Доставка к месту монтажа в соответствии со спецификациями к договору
1.8
Требования к результатам работ
Выполнение работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором
1.9
Иные показатели
Не установлены
1
1.10 Срок гарантии товара, работ,
Не установлены
1.11 Количество поставляемого
В соответствии со спецификациями к договору
1.12 Место поставки товара,
В соответствии со спецификациями к договору
1.13 Условия и сроки (периоды)
В течение 5 рабочих дней с момента подписания спецификации
1.14 Форма оплаты
Безналичный расчет
услуг
товара, выполнения работ,
оказания услуг
выполнения работ, оказания
услуг
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
1.15 Порядок оплаты поставки товара, По окончании выполненных работ
выполнения работ, услуг
1.16 Сроки оплаты поставки товара,
В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи
выполненных работ
1.17 Начальная (максимальная) цена
Не более 300 000 рублей , в т.ч. НДС
1.18 Валюта, используемая для
Российский рубль
1.19 Порядок применения
Не установлен
1.20 Порядок формирования цены
В цену входит стоимость материалов, выполнение работ по замеру,
изготовлению и монтажу, расходы по доставке к месту монтажа, налоги,
выполнения работ, услуг
договора (цена лота)
формирования цены договора
официального курса иностранной
валюты к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
договора, сведения о расходах,
подлежащих включению в
начальную (максимальную) цену
договора (цену лота)
сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим
законодательством РФ, иные расходы поставщика по исполнению
обязательств
2.
Обеспечение заявки на участие в
закупке
(устанавливается по каждому
лоту отдельно)
Не установлен
3.
Обеспечение исполнения
договора
Не установлен
(максимальный размер не более 30%
от начальной (максимальной) цены
договора, устанавливается по
каждому лоту)
4.
Предоставление разъяснений
положений документации о
закупке
Не предусмотрено
5.
Место и сроки подачи заявок на
участие в закупке
Не предусмотрено
6.
место, дата и время вскрытия
Не предусмотрено
конвертов с заявками на участие в
закупке
7.
Место и дата рассмотрения заявок Не предусмотрено
и подведения итогов закупки
8.
Критерии оценки заявок
9.
Преференции:
10.
Приложения к документации о
закупке:
Не предусмотрены
Приложение № 1 – информационная карта;
Приложение № 2 - «Проект договора»
Приложение №2
к закупочной документации № 40еп/13
Проект договора подряда № _____
г.Тюмень
«__» _________ 2013 г.
___________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Аэропорт
Рощино», в лице генерального директора Полякова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика производить замеры, изготовление и установку жалюзи
(далее-Работы) в помещениях Заказчика, а Заказчик обязуется принимать результат Работы и оплачивать его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии со Спецификациями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора, оформляемыми в соответствии с Приложением №1 к настоящему
договору.
1.3. Подрядчик обязуется выполнять Работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания
сторонами Спецификации.
1.4 По окончании работ, между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт приема-сдачи выполненных
работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1 Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями
договора.
2.1.2 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
выполнения работы Подрядчик допустил отклонение от условий договора, ухудшившее качество работ, в течение
3-х дней.
2.2 Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для исполнения своих обязательств
третьих лиц.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на Объект, в котором последний должен
осуществлять установку своих изделий.
2.3.2 Обеспечить Подрядчику точку подключения электроэнергии 220V, необходимого для монтажа.
2.3.3 Оплатить Подрядчику работу по настоящему договору в размерах и в сроки, установленные
настоящим договором.
2.3.4. В течение 2(Двух) рабочих дней принять выполненные Работы и подписать Акт приема-сдачи
выполненных работ.
2.3.5. Все недостатки, которые могут быть обнаружены в процессе приемки выполненных Работ, должны
быть исправлены Подрядчиком безвозмездно, в течение 3(трех) рабочих дней.
3. Стоимость работы и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора складывается из стоимости Работ, выполненных по договору в соответствии
со Спецификациями.
Цена договора не должна превышать 300 000 (Триста тысяч) рублей за период действия настоящего
договора. Контроль за расходованием денежных средств осуществляется Заказчиком самостоятельно.
3.2. Заказчик производит оплату после окончания работ в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента
подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
3.3. В стоимость Работ входит стоимость материалов, выполнение работ по замеру, изготовлению и
монтажу жалюзи, расходы по доставке к месту монтажа, налоги, сборы и иные обязательные платежи,
предусмотренные действующим законодательством РФ, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением
договора.
4. Ответственности сторон
4.1 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря
2013г., либо до достижения предельной суммы договора, указанной в 3.1. настоящего договора.
5.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами,
телеграммами, сообщениями с использованием факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
5.4. Любые дополнения, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с
момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
5.5.Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Р.Ф.
5.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик:
Подрядчик__________/__________/
Заказчик:
ОАО "Аэропорт Рощино"
ИНН/КПП: 7204660086/720401001
Юридический адрес: 625033, РФ, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Сергея Илюшина, д. 23
Фактический адрес: 625033, РФ, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Сергея Илюшина, д. 23
Р/С 40702810501990000165
в "Запсибкомбанк" ОАО г.Тюмень
К/С: 30101810100000000639
БИК: 047130639
Заказчик ____________/В.Н.Поляков /
ОБРАЗЕЦ
Приложение №1 к договору №____
от «___»______________20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г.Тюмень
«__»___________20__г
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице г_______________________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино», в лице генерального директора Полякова Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили
настоящую спецификацию о нижеследующем:
1. На основании договора №_____от «__»__________20__г. Подрядчик выполняет Работы по изготовлению и
монтажу следующих жалюзи:
№
Наименование ( вид жалюзи,
материал и пр.)
Ширина
Высота
Управл.
м2
Кол-во
Цена
Сумма
1
2
3
4
5
ИТОГО:
2. Стоимость Работ составляет _____________________, в т.ч. НДС _________________
3. В стоимость Работ входит стоимость материалов, выполнение работ по замеру, изготовлению и монтажу
жалюзи, расходы по доставке к месту монтажа, налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные
действующим законодательством РФ, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.
4. Адрес монтажа: ___________________________________________
5. Адреса и реквизиты Сторон:
Подрядчик:
Подрядчик__________/______________/
Заказчик:
ОАО "Аэропорт Рощино"
ИНН/КПП: 7204660086/720401001
Юридический адрес: 625033, РФ, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Сергея Илюшина, д. 23
Фактический адрес: 625033, РФ, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Сергея Илюшина, д. 23
Р/С 40702810501990000165
в "Запсибкомбанк" ОАО г.Тюмень
К/С: 30101810100000000639
БИК: 047130639
Заказчик ____________/В.Н.Поляков /
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
666
Размер файла
117 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа