close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор подряд №а 11/14 на монтаж

код для вставкиСкачать
Договор подряда № 11/14
на монтаж климатического оборудования
г. Иркутск
«16 » июня 2014 г.
Стороны: Индивидуальный предприниматель Бамесберг Герман Анатольевич, свидетельство
государственной регистрации 38 № 312385030400139 (далее - Исполнитель), и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №1» (далее - Заказчик), в лице
главного врача Протасовой Валентины Анатольевны, действующей на основании Устава, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить монтаж
климатического оборудования (вытяжная система вентиляций и кондиционирования) (далее ^Оборудование») в соответствии со схемами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и
произвести пусконаладочные работы Оборудования.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить монтаж оборудования в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
1.3. Монтаж оборудования будет проводиться в административном здании по адресу: г. Ангарск, 7
квартал, строение 8
1.4. Для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Договора (далее - Работы), Исполнитель
приобретает необходимые материалы, и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы
Исполнителю.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. произвести установку и запуск Оборудования в течение срока, указанного в пункте 4.1.
настоящего Договора;
2.1.2. сдать действующее Оборудование Заказчику или уполномоченному им представителю по акту
выполненных работ. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. 2.2.2. принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.3. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя извещения об окончании
работ либо по истечении срока, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, принять работы, а при
обнаружений недостатков и дефектов в работе в течений 10 (десяти) календарных дней после её сдачи заявить
об этом Исполнителю;
2.2.4. оплатить Работы по цене, в порядке и сроки, указанные в пунктах 3 и 5 настоящего Договора;
2.2.5. компенсировать Исполнителю затраты на приобретение материалов, оборудования и
инструментов, необходимых для выполнения Работ;
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты,
приобретенные Исполнителем вследствие их необходимости для выполнения работ, предварительно
согласовав с Заказчиком;
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему результата Работ,
направив об этом извещение Исполнителю и уплатив при этом Исполнителю, часть установленной цены
пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ составляет 102 846 (сто две тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата Работ производится Заказчиком в два этапа:
настоящего Договора.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Исполнитель обязан выполнить Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления
авансового платежа на счёт Исполнителя.
5. Порядок приема и сдачи выполненных Работ
5 1 При завершении Работ Исполнитель и Заказчик совместно подписывают акт выполненных работ,
н'еоГемлемой частью настоящего Договора, с приложением' « ^ T ^ T S S T s
(пяти)
принимает работу путем подписания акта выполненных работ в течение э [ т ш ,
календарных "
д н я извещения o l окончании Работ либо по истечении срока, указанного в пункте 4 . 1
я в л я ю щ и й с я
с
о
Я а к а з ч и к
настоящего Д
^
^
^
^
З а к а з ч и к
и И с п о л н и т е л ь
с о с т а в л я Ю
т двухсторонний претензионный
акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных Работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан
уплатить Исполнителю пеню в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
п
р
о
с
р
о
ч
е
н
н
о
г
о
о
б
я
з
а
н
уплатить Заказчику пеню в размере 1/300
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Работ, предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Д
=
а ,
за ^
нарушений.
^
^
QJ
п р и н я т ы х
н а себ
я обязательств и устранения
настоящему Договору не несет ответственности перед другой Стороной за
обязательств^о настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолим
— = и ы х
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная
или 'факт ичес к а я в о й на, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
наводнения и другие р
^ ^
о б я з а т е л ь с т в а в с л е д с х в и е действия непреодолимой силы
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии
н
а
—
п
о
настоящему Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.
6 6 Если об^оятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 10 (десяти) дней,
настоящий Договор может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
дрГоГстороне В этом случае Заказчик имеет право требовать от Исполнителя возврата части авансового
соответствующего части невыполненных Работ, а Исполнитель имеет право требовать от Заказчика
оплаты части Работ, выполненных им сверх части, оплаченной авансовым платежом.
7. Гарантии
7.1.Гарантийный срок для завершенных работ, являющихся предметом настоящего договора, составляет 2
(два) года со дня подписания Акта выполненных работ.
7 т На дефекты, связанные с некачественным выполнением работ, обнаруженные в течение гарантийного
" периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, выявленные дефекты
устраняются Подрядчиком в сроки, указанные Заказчиком.
7 3 В случае если в течение гарантийного срока выявляются дефекты из-за плохого качества работы или
плохого качества материалов, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие дефекты.
н е и с п о л н е н и й
д о л ж н а
и з в о т и т ь
п л а т е ж ^
8. Прочие условия
8 1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на
рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством
Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями
Сторон.
87.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую
Сторону.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному для каждой из Сторон.
' 8.5. Акт приема-передачи выполненных работ является неотъемлемой частью настоящего Договора
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Бамесберг Герман Анатольевич
«КБ-Сервис»
30 декабря 1969 г.р., с. Большое Савино-2
Пермской области
ИНН 381252177712
664058, г. Иркутск, м-он Первомайский, д. 5
«а», 51
р/с 40802810848100015870 в АКБ «Авангард»
(ОАО)
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН 7702021163, КПП 775001001, ОКПО
29304028
ОГРН 1027700367507
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
руководитель «КБ-Сервис»
берг Г.А.
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
ИНН 3801012780
КПП 380101001
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
«Городская больница №1», л/с 80303050110)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001
Банк ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской
области г. Иркутск
ЗАКАЗЧИК:
главный врач С
«Ангарска^®
.Ш&
ьница №1»
ова В.А.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
35
Размер файла
271 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа