close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИЗВЕЩЕНИЕ И ЗАКУПОЧНАЯ

код для вставкиСкачать
Федеральное государственное унитарное предприятие «Промресурс»
Утверждено
Протоколом заседания
Единой Комиссии по
размещению заказов
от 04.03.2013 г . № 4
ИЗВЕЩЕНИЕ И ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1
на право заключения договора на комплекс работ по обследованию системы
теплоснабжения, разработке технической документации, поставку и монтаж узла
учета тепловой энергии и теплоносителя ФГУП «Промресурс»
Документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в
соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг Федерального
государственного унитарного предприятия «Промресурс», утвержденным приказом от
23.03.2012 №13.
г. Москва
2013г.
1
Извещение
1. Способ закупки:
Открытый запрос предложений.
2. Сведения о заказчике:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Промресурс» (сокращенно
- ФГУП «Промресурс»).
Местонахождение Заказчика: 107014, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.1
Почтовый адрес Заказчика: 123056, г.Москва, ул. 2-ая Бресткая, д.9, стр.1
E-mail: kudishin@promresurs.com
Контактные лица: Бакастова Марина Алексеевна, Кудишин Алексей Николаевич
Телефон: +7 (499) 254-53-89, 254-85-79
Факс: +7 (499) 254-28-00
3. Предмет договора:
Комплекс работ по обследованию системы теплоснабжения, разработка
технической документации, поставка и монтаж узла учета тепловой энергии и
теплоносителя ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40.
4. Место и срок поставки:
г. Москва, ул. Новаторов, д.40; c даты заключения договора по 01 июня 2013 года в
соответствии с календарным планом.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена – 422 440,00 (четыреста двадцать две тысячи
четыреста сорок) рублей.
Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с
коммерческими предложениями.
Цена договора включает компенсацию всех расходов и издержек Поставщика,
необходимых для выполнения обязательств по договору, включая стоимость товара, а так
же комплекса работ, предусмотренных в п.3 настоящего извещения, расходы на выплату
заработной платы своим сотрудникам, расходы по доставке товара до места поставки
товара, в том числе расходы на погрузку – разгрузку, перевозку товара, страхование,
уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных
законодательством РФ, а также все иные расходы в соответствии с условиями договора.
Цена договора определена в валюте Российской Федерации в твердой сумме и
должна включать в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
6. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации:
Сведения размещены на сайте в общем доступе: www.zakupki.gov.ru\223\,
www.promresurs.com
7. Место подачи предложений, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи заявок:
Предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования на сайте
Предприятия извещения о закупке до 11-00ч по московскому времени 18.03.2013г.
Прием предложений участников закупки осуществляется Департаментом
экономики и финансов (далее – ДЭиФ) ФГУП «Промресурс» в рабочие дни (понедельник
– четверг с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.).
2
Закупочная документация на участие в запросе предложений, поступившая в
запечатанном конверте с указанием даты и номера извещения о закупке, сведений об
участнике запроса предложений: фирменного наименования, почтового адреса (для
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для
физического лица), регистрируется в ДЭиФ ФГУП «Промресурс». Конверт, на котором не
указаны сведения об участнике закупки и/или о закупке не принимается и не
регистрируется.
В случае подачи участником запроса предложения на участие в запросе
предложений по окончании срока подачи заявок его предложение не рассматривается.
В случае если по окончании срока подачи заявок предложений подано только одно
предложение или не подано ни одного предложения, оферта признается несостоявшиеся и
комиссия вправе принять решение о закупке у единственного поставщика без проведения
запроса предложений.
8. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и
подведения итогов:
18.03.2013г в 11-00 ч. по московскому времени по адресу: 123056, Москва, ул. 2-ая
Брестская, д.9,стр.1 состоится заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками
предложений. По итогам заседания комиссии составляется протокол.
Рассмотрение предложений участников процедуры запроса предложений
проводится в течение 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов. По итогам заседания
составляется протокол. Протоколы подписываются всеми присутствующими на заседании
членами комиссии и размещаются на официальном сайте, не позднее чем через 3 дня со
дня подписания.
9. Требования к качеству и характеристикам:
Наименование, характеристики и объем работ указаны в разделе 3 закупочной
документации.
10. Оценка и сопоставление заявок:
Оценка и сопоставление предложений проводится среди поданых предложений
участников, в соответствии с условиями, указанными в документации в течение 5 рабочих
дней после протокола вскрытия конвертов с закупочной документацией.
11. Обеспечение предложения и договора:
11.1. Обеспечение заявки о подаче Предложения – не предусмотрено.
11.2. Обеспечение исполнения договора – не предусмотрено.
12. Срок и условия оплаты поставки товаров:
Оплата осуществляется в соответствии с условиями, указанными в проекте
договора.
13. Форма заявки:
Приложение № 2 к закупочной документации.
14. Требования заказчика к участнику запроса предложений:
Соответствие участника запроса предложений разделу II документации и
отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре недобросовестных
поставщиков.
15. Срок подписания победителем в открытом запросе предложений договора:
По итогам проведения закупки с участником запроса предложений, признанным
победителем, заключается договор. При этом организатор конкурентных переговоров не
имеет обязанности заключения договора по его результатам.
3
Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем запроса предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о
предложении.
В случае если участник запроса предложения, обязанный заключить договор, не
предоставил заказчику в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса
предложений, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от
заключения договора.
Договор может быть заключен не ранее чем через 3 дня, но не позднее 5 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений.
Заказчик вправе, отказаться от заключения договора с участником запроса
предложений на любом этапе, до заключения договора с победителем. Заказчик в день
принятия такого решения размещает сведения об отказе от заключения договора на
официальном сайте. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае
неознакомления победителем или участниками запросов предложений с извещением об
отказе от заключения договора.
4
Закупочная документация
Раздел I. Общие положения
1.1. Основные положения
1.1.1. ФГУП «Промресурс» (далее - заказчик) проводит открытый запрос предложений на
право заключения договора на проведение комплекса работ по обследованию системы
теплоснабжения, разработке технической документации и монтажу узла учета тепловой энергии и
теплоносителя ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40 (далее – договор).
1.1.2. Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru\223\, www.promresurs.com
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей закупочной документации в
электронном виде бесплатно. Документация о закупке может быть предоставлена участнику
запроса предложений со дня ее размещения на официальном сайте на основании письменного
запроса участника запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса. Получить закупочную документацию можно в рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45
мин. по адресу: г.Москва, ул. 2-ая Бресткая, д.9, стр.1. При этом получателю документации
необходимо иметь при себе доверенность от имени участника закупочной процедуры и документ,
удостоверяющий личность получателя.
На официальном сайте, указанном в п.1.1.2, будут публиковаться все разъяснения,
касающиеся положений настоящей закупочной документации, а также все изменения в данной
документации, в случае возникновения таковых.
Закупочная документация предоставляется без взимания платы.
1.1.3. Участники запроса предложений самостоятельно несут все расходы и убытки,
связанные с подготовкой и подачей своих заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не
несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками запроса
предложений в связи с их участием в оферте.
1.1.4. Документы, переданные участником запроса предложений в составе заявки на участие
в запросе предложений, возврату не подлежат.
1.1.5. Заказчик рассматривает заявки на участие в запросе предложений как обязательства
участников закупки. Заказчик вправе требовать от победителя заключения договора на условиях,
представленных в его заявке на участие в запросе предложений.
1.1.6. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время в
соответствии со сроками, опубликованными в извещении о закупке. Извещение об отказе от
проведения запроса предложений размещается в течение двух рабочих дней со дня принятия
решения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
1.1.7. Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с извещением и
составляет – 422 440,00 руб., включая НДС.
1.1.8. Начальная (максимальная) цена договора сформирована путем запроса коммерческих
предложений у организаций исполнителей.
Цена договора определена в валюте Российской Федерации в твердой сумме и должна
включать в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
1.1.9. Источник финансирования – собственные средства предприятия.
1.2. Разъяснения положений закупочной документации
1.2.1. На основании письменного запроса участника запроса предложений, представленных
не позднее, чем за 3 рабочих дня, ему предоставляются разъяснения документации о закупке,
которые одновременно размещаются на официальном сайте. Предоставление разъяснений
5
осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа в сроки, достаточные
для учета потенциальными участниками полученных разъяснений при подготовке своих заявок.
1.3. Внесение изменений в закупочную документацию
1.3.1. Заказчик вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в
извещении о закупке и закупочной документации путем внесения изменений в указанные
документы и размещения этой информации на официальном сайте не позднее чем в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
1.3.2. Организатор запроса предложений вправе внести изменения в условия запроса
предложений, изложенные в извещении (приглашении) к участию в запросе предложений и
закупочной документации. Организатор запроса предложений обязан разместить текст изменений
на официальном сайте. Согласование и размещение изменений к извещению (приглашению) и
закупочной документации производится в том же порядке, что и первоначальное согласование и
размещение извещения (приглашения) и закупочной документации.
1.3.3. В любой момент до окончания подачи заявок организатор запроса предложений, при
необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока
размещается на официальном сайте.
1.3.4. Изменение предмета закупки не допускается.
1.4. Порядок подготовки заявки на участие в запросе предложений
1.4.1. Участники запроса предложений должны заполнить и представить заказчику на
участие в запросе предложений следующие документы:
заявку, оформленную в соответствии с Приложением №1 к настоящей закупочной
документации;
общие сведения об участнике закупки, подготовленные в соответствии с Приложением №2
к настоящей закупочной документации;
документы, указанные в пункте 2.1 настоящей закупочной документации;
опись представленных документов с указанием страниц каждого документа.
1.4.2. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается дата и
номер извещения о закупке, наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) и иные контактные
реквизиты.
1.4.3. Заказчик до истечения срока подачи участниками запроса предложений заявок вправе
продлить срок их подачи.
1.4.4. В случае подачи участником запроса предложений заявки на участие в запросе
предложений по окончании срока подачи заявок его заявка не рассматривается.
1.4.5. В случае если, по окончании срока подачи заявок, подана только одна заявка или не
подана ни одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся и комиссия вправе
принять решение о закупке у единственного поставщика без проведения оферты.
1.4.6. Каждый участник запроса предложений может подать только одну заявку на участие в
запросе предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса
предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что
поданные ранее заявки таким участником запроса предложений не отозваны, все заявки на
участие в запросе предложений такого участника запроса предложений не рассматриваются и
возвращаются такому участнику запроса предложений.
1.4.7. Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть
подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы
участнику закупки третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут
быть на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный
6
перевод этих документов на русский язык. Все суммы денежных средств в документах, входящих
в заявку на участие в конкурсе, должны быть выражены в валюте Российской Федерации.
1.4.8. Вся переписка, связанная с проведением запроса предложений, ведется на русском
языке.
1.4.9. Заявка на участие в запросе предложений, не соответствующая требованиям настоящей
закупочной документации, отклоняется заказчиком.
1.5. Срок и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
1.5.1. Заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены и получены по
фактическому адресу: 123056, Москва, ул.2-ая Брестская, д.9, стр.1.
1.5.2. Датой получения заказчиком заявок на участие в запросе предложений, запросов о
разъяснении закупочной документации является дата регистрации указанных документов в
системе документооборота заказчика.
1.6. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв
1.6.1. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запроса предложений,
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений в любое время до
момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.
1.6.2. Извещение участника запроса предложений об изменении или отзыве заявки на участие
в запросе предложений должно быть подписано уполномоченным на то лицом.
1.6.3. В случае изменения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса
предложений должен оформить новую заявку в соответствии с требованиями настоящей
закупочной документации. В случае представления новой заявки на участие в запросе
предложений ее необходимо запечатать в конверты, согласно положениям настоящей закупочной
документации с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого
представления. В этом случае представленные ранее конверты вскрываться не будут.
1.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений
1.7.1. «18» марта 2013 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 123056,
Москва, ул.2-ая Брестская, д.9, стр.1 комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
запросе предложений.
1.7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
непосредственно перед вскрытием конвертов, комиссия объявляет присутствующим при вскрытии
конвертов участникам запроса предложений и их представителям о возможности подать заявки на
участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе
предложений до вскрытия конвертов с такими заявками.
1.7.3. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе
предложений, которые поступили заказчику до вскрытия конвертов. В случае установления факта
подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе
предложений при условии, что поданные ранее заявки таким участником запроса предложений не
отозваны в соответствии с пунктами настоящей закупочной документации, все заявки на участие в
запросе предложений такого участника запроса предложений не рассматриваются и возвращаются
такому участнику запроса предложений.
1.7.4. В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следующих
условий:
а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо
физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;
б) одна из компаний владеет более чем 50% другой;
в) исполнительный орган один и тот же,
7
то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от
них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае комиссия имеет право
отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.
1.7.5. Участники запроса предложений, подавшие заявки на участие в запросе предложений,
а также их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
запросе предложений.
1.7.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
комиссией составляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений. Наименование и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на
участие в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных настоящей закупочной
документацией, указанные условия исполнения
договора и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений,
объявляются при вскрытии таких конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании запроса
предложений несостоявшимся в соответствии с закупочной документацией.
1.7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия
таких конвертов. Указанный протокол размещается в течение 3 (трех) рабочих дней, после дня его
подписания, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru\223\ и www.promresurs.com
1.8. Рассмотрение поданных заявок на участие в запросе предложений
1.8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным настоящей закупочной документации, в течение времени, указанном
в извещении, но не более 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений.
1.8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений,
комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника запроса
предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений, или об отказе в допуске такого
участника запроса предложений к участию в запросе предложений, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который ведется комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
1.8.3. В указанном протоколе содержатся сведения об участниках запроса предложений,
подавших заявки на участие в запросе предложений; решение о допуске участника запроса
предложений, подавшего заявку, к участию в запросе предложений и о признании его участником
запроса предложений или об отказе в допуске участнику запроса предложений к участию в
запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей
закупочной документации, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений
этого участника запроса предложений, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
настоящей закупочной документации; сведения о решении каждого члена комиссии о допуске
участника запроса предложений к участию в запросе предложений или об отказе ему в допуске к
участию в запросе предложений.
В течение 3 дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
протокол размещается на официальном сайте.
1.8.4. В случае если запрос предложений будет признан несостоявшимся и только один
участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, будет
признан участником запроса предложений, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола, предусмотренного подпунктом 1.8.2. настоящей закупочной
документации, передает такому участнику запроса предложений проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в
8
заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к закупочной
документации. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на
участие в запросе предложений и настоящей закупочной документацией, но цена такого договора
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении запроса предложений.
1.8.5. Договор должен быть заключен не ранее 3 (трех) рабочих дней, но не позднее 5 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
1.8.6. При непредставлении заказчику таким участником запроса предложений в срок,
предусмотренный подпунктом 1.10.1 настоящей закупочной документации, подписанного
договора, такой участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения
договора.
1.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
1.9.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов на участие в
запросе предложений.
1.9.2. Комиссия определяет победителя запроса предложений по результатам оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
1.9.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений касаются:
а) стоимости предлагаемой продукции.
б)
экономической,
технической,
организационной,
финансовой,
юридической
привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика запроса
предложений (включая предлагаемые договорные условия);
в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта
работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических,
производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов.
1.9.4. В ходе проведения оценки предложений комиссия вправе принять решение о
проведении переговоров с участниками, направленное на улучшение предложений участников, в
том числе цены, с оформлением соответствующего протокола.
1.9.5. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений комиссия ранжирует
заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и
заканчивая наименее привлекательной.
1.9.6. Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению
членов комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется
Протоколом, который размещается на официальном сайте в течение 3-х рабочих дней. Протокол
содержит:
а) сведения обо всех потенциальных участниках запроса предложений (наименования и
адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;
б) сведения о потенциальных участниках запроса предложений, заявки которых были
отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого
отклонения;
в) наименование участника запроса предложений, предоставившего лучшее предложение.
1.10. Заключение договора
1.10.1. Победитель запроса предложений должен предоставить заказчику подписанные
экземпляры договора в течение 5 дней со дня размещения итогового протокола - оценки и
сопоставления заявок.
1.10.2. В случае если победитель запроса предложений в срок, предусмотренный закупочной
документацией, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с
закупочной документацией, победитель запроса предложений признается уклонившимся от
заключения договора.
9
1.10.3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений,
заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. Заключение договора
для участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен
второй номер, является обязательным.
1.10.4. Договор заключается с победителем запроса предложений на условиях и по цене
договора, указанных в заявке на участие в запросе предложений и настоящей закупочной
документации. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в подпункте 1.1.7 настоящей закупочной документации и извещении о
проведении запроса предложений.
1.10.5. Цена договора определяется в валюте Российской Федерации в твердой сумме и
включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора.
1.10.6. Организатор конкурентных переговоров не имеет обязанности заключения договора по его
результатам.
Раздел II. Требования к участникам запроса предложений
2.1. Общие требования
2.1.1. К участию в запросе предложений допускаются юридические лица, полностью
удовлетворяющие следующим требованиям:
1) Соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации (ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд») к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2) Непроведение ликвидации участника запроса предложений – юридического лица, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и/или об введении (открытии) в
отношении этого лица процедур, предусмотренных действующим законодательством в
области признания несостоятельности (банкротства).
3) Неприостановление
деятельности
участника
запроса
предложений
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на момент подачи заявки на участие в закупочной процедуре и в течении срока проведения
процедур закупки.
4) Отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам
и обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) Отсутствие сведений об участниках запроса предложений и их соисполнителях
(субподрядчиках) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным
органом исполнительной власти Российской Федерации.
6) Выполнение участниками запроса предложений за последние пять лет, предшествующих дате
окончания срока на участие в запросе предложений, работ (услуг), аналогичных работам
(услугам), являющихся предметом закупки.
2.1.2. Вышеуказанные требования к участникам запроса предложений устанавливаются
также к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупочной процедуры для
исполнения договора.
10
2.1.3. Требования к участникам запроса предложений, а также к привлекаемым ими для
исполнения договора соисполнителям (субподрядчикам), установленные заказчиком,
предъявляются в равной мере ко всем участникам запроса предложений и соисполнителям
(субподрядчикам) и должны быть указаны в закупочной документации.
2.1.4. Заказчик вправе на любом этапе проверять соответствие участников запроса
предложений и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям,
установленным в закупочной документации, в том числе наличие заявленных ими
производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.
2.1.5. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником запроса
предложений Заявке на участие в запросе предложений, несоответствие участника запроса
предложений, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей
(субподрядчиков), установленным к участникам запроса предложений, соисполнителям
(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным закупочной документацией к товарам, работам, услугам,
являющимся предметов закупки, заказчик или комиссия по закупкам отстраняет участника
запроса предложений от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе ее
проведения.
2.1.6. В подтверждение своего соответствия требованиям заказчика участник запроса
предложений представляет следующие обязательные документы в составе заявки на участие в
запросе предложений.
2.1.6.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) Сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем заявку:
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника запроса предложений;
полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о запросе
предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца
до дня размещения извещения о запросе предложений выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для физических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученный не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о
запросе предложений;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника запроса предложений – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без
доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени
участника запроса предложений, заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц), либо нотариально
заверенную копию такой доверенности;
копии учредительных документов участника запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации или информационным письмом
(справка) о том, что сделка не является крупной с приложением бухгалтерского баланса на
последнюю отчетную дату;
11
согласие участника запроса предложений исполнить условия договора.
2) Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия,
предусмотренные закупочной документацией. В случаях, предусмотренных закупочной
документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, когда указанные документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации передаются вместе с товаром.
3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса
предложений установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:
если в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление
деятельности, предусмотренной предметом договора, необходимо получение лицензии
(свидетельств, сертификатов и иных документов), то обязательным требованием, указанным в
документации о закупке является представление участником закупки копии лицензии
(свидетельств, сертификатов и иных документов), заверенной нотариально или печатью органа,
выдавшего лицензию (свидетельство, сертификат и иные документы), или подписью руководителя
и печатью участника запроса предложений (юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства, в соответствии с
приказом от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», содержащее виды работ по подготовке
проектной документации, согласно п. 4.1 вышеуказанного приказа;
иные документы, указанные в закупочной документации.
2.1.2.2. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника запроса предложений
и подписана уполномоченным лицом участника запроса предложений. Соблюдение участником
запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки, поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
2.1.2.3. Датой начала срока подачи заявок является день размещения на официальном сайте
извещения о запросе предложений.
2.1.2.5. Участники запроса предложений обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках.
2.1.2.6. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям,
изложенным в настоящем разделе Положения и закупочной документации.
2.1.2.7. Каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в закупочной
документацией, регистрируется ФГУП «Промресурс». Конверт, на котором не указаны сведения
об участнике запроса предложений и/или о запросе предложений, не принимается и не
регистрируется.
2.1.2.8. Единая Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений,
стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений
более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка
ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных
разъяснений отклонить поданное предложение
2.1.3. Участник запроса предложений вправе дополнительно представить иные документы,
представление которых участник запроса предложений считает необходимым, полезным или
целесообразным.
12
Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
(требования к качеству, к техническим характеристикам, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика)
«УТВЕРЖДАЮ»
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ФГУП «ПРОМРЕСУРС»
АЛКАЦЕВ В.А.
_____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ: Комплекс работ по обследованию системы
теплоснабжения, разработке технической документации, поставка и монтаж узла учета
тепловой энергии и теплоносителя ФГУП «Промресурс» по адресу: 117393, г. Москва, ул.
Новаторов, д. 40
2. Содержание работ:
1 ЭТАП Обследование систем теплоснабжения. Расчет тепловых нагрузок. Подбор оборудования
для узла учета расхода тепловой энергии.
2 ЭТАП Разработка проектной документации. Согласование УУЭ с энергоснабжающей
организацией.
3 ЭТАП Установка оборудования узла учета расхода тепловой энергии.
4 ЭТАП Сдача узла учета в эксплуатацию.
3. Место выполнения работ: 117393, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40
4. Сроки (периоды) выполнения работ: c даты заключения договора по 01 июня 2013 года
в соответствии с календарным планом.
5. Цели использования результатов работ: контроль за рациональным использованием
тепловой энергии и теплоносителя.
6. Виды выполняемых работ: монтажные и пусконаладочные работы.
7. Общие требования к выполнению работ:
в соответствии с проектными решениями, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, «Техника
безопасности в строительстве», ИСО9001-2001;
действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства,
в соответствии с приказом от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», содержащее виды работ по подготовке проектной
документации, согласно п. 4.1 вышеуказанного приказа;
соответствие Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС), правилам,
нормам, и регламентам действующим на территории РФ.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ,
13
безопасность выполняемых работ: в соответствии с проектными решениями, СНиП,
ГОСТ, ПУЭ, «Техника безопасности в строительстве», ИСО9001-2001.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
согласно законодательству РФ по охране труда, а также инструкции по технике
безопасности и охране труда на предприятии и у Заказчика.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: поэтапная сдача выполняемых работ,
акт на выполненные работы визируется и согласовывается с заинтересованными службами
Заказчика.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению
и сдаче работ: пакет исполнительной документации согласно правилам в г. Москве
согласованный в установленном порядке.
13. Требования по объему гарантий качества работ: если в период гарантийной
эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), препятствующие нормальной
его эксплуатации, то ПОДРЯДЧИК обязан устранить дефекты за свой счёт и в
согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения, ПОДРЯДЧИК
направляет своего
представителя по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА не позднее 3-х дней со дня получения
письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 36 месяцев с
даты подписания акта комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством
объекта
15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
экологические мероприятия;
мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: в соответствии с
«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве», утвержденных Постановлением
правительства Москвы от 07.12.2004г. № 857-ПП.
14
Приложение № 1
к закупочной документации
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
ФГУП «Промресурс»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на осуществление комплекса работ по обследованию системы теплоснабжения, разработке
технической документации, поставке и монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя
ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40.
1. Изучив закупочную документацию для запроса предложений на осуществление комплекса
работ по обследованию системы теплоснабжения, разработке технической документации и
монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва,
ул. Новаторов, д. 40. по лоту №___________ (номер лота), а также применимые к данному запросу
предложений
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
____________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны на осуществление комплекса работ по обследованию системы теплоснабжения,
разработке технической документации и монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя
ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40.
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
1
2
Срок исполнения работ
Цена закупочного предложения
3
Срок предоставления гарантий
качества работ
Мес. /дней.
______ руб. (в том
числе НДС)
Месяц/ год.
Значение
(цифрами и
прописью)
Примечан
ие
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации
влияющими на стоимость выполнения работ.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство поставить товары и выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной
документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации
и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
15
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех
участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор на осуществление комплекса работ по обследованию системы
теплоснабжения, разработке технической документации и монтажу узла учета тепловой энергии и
теплоносителя ФГУП «Промресурс» по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40., в срок _____ дней
со дня официального размещения подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса и присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения
по цене.
10.
Подтверждаем,
что
мы
извещены
о
включении
сведений
о
_____________________________________________________________________________________
(наименование, Ф. И. О. участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________
(Ф. И. О., контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
12. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального
договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и
Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.
13. Юридический и фактический адреса (место жительство): _______________
______________________________________, телефон ___________, факс _________, банковские
реквизиты: _________________________________________________________________________
14.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_________________ (_________________)
(подпись)
(ФИО)
м. п.
16
Приложение № 2
к закупочной документации
Сведения об участнике размещения заказа
Для юридического лица:
Полное фирменное наименование юридического лица, с
1
указанием организационно-правовой формы
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с
2
указанием организационно-правовой формы
3 Адрес (место нахождения)
4 Почтовый адрес
5 Контактный телефон
6 ИНН
7 КПП
8 ОКПО
9 ОКВЭД
10 Банковские реквизиты
Местонахождение банка, в котором открыт расчетный счет
11 участника размещения заказа, и контактные телефоны
сотрудников банка, обслуживающих данный счет
Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени юридического лица –
участника размещения заказа (паспортные данные такого
лица или данные иных документов, удостоверяющих
12
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика
при его наличии, адрес его места жительства, контактный
телефон)
Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право
по доверенности действовать от имени юридического лица –
участника размещения заказа (паспортные данные такого
лица или данные иных документов, удостоверяющих
13
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика
при его наличии, адрес его места жительства, контактный
телефон)
Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
14 государственному контракту (указывается лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
Для физического лица:
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные
3
Дата место рождения
4
Сведения о месте жительства
5
6
Номер контактного телефона
ИНН
17
7
8
9
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
Наименование и местонахождение банка, в котором открыт
личный счет участника размещения заказа, и контактные
телефоны сотрудников банка, обслуживающих данный счет
Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право по
доверенности действовать от имени физического лица участника размещения заказа, а также паспортные данные
такого лица или данные иных документов, удостоверяющих
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика
при его наличии, адрес его места жительства, контактный
телефон
Примечание: в подтверждении вышеуказанных данных по усмотрению участника запроса
предложений с данными сведениями могут быть представлены копии следующих документов:
1. справку из арбитражного суда о не проведении ликвидации или процедуры банкротства в
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2. устав, учредительные документы;
3. свидетельство о государственной регистрации;
4. свидетельство о постановке на налоговый учет;
5. перечень организаций, где участником запроса предложений проводился комплекс работ
(услуг), аналогичных работам (услугам), являющихся предметом закупки.
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника запроса предложений могут
быть представлены:
1. справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам;
2. «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год и последний
отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных данных.
В подтверждение вышеприведенных данных к сведениям прикладываются следующие документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
………………………………………………………………………………………….
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Руководитель организации
(подпись) (Ф. И. О. )
___________________
Регистрационный номер документа _______________________
Число, месяц, год__________________________________________
18
Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________
ДОГОВОР №
на выполнение поставку и строительно-монтажные работы узла учета тепловой энергии
г. Москва
«___» ________________2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Промресурс», именуемое
в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Спиридонова В.И., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК,
в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в
соответствии с решением комиссии (протокол от «___» __________ 20___г. № _________),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по
поставке и выполнению _____________________________________________________ в
соответствии с проектно-сметной документацией.
1.2. ПОДРЯДЧИК имеет свидетельство СРО № ____________________, выданное
_______________________________ «__» _______ 20__ г. на право выполнения работ,
обусловленных настоящим Договором, копия которого прилагается к Договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ, определяется на основании
утвержденной проектно-сметной документации (приложение № ___) и составляет _____________
(____________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18 % - __________
(_____________________________________________________) рублей _______ копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов
ПОДРЯДЧИКА, необходимых для выполнения работ по Договору.
2.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена по соглашению сторон в случае
уменьшения объема выполняемых работ или выполнения дополнительных работ, но не более чем
на 10%.
2.4. Заказчик производит оплату поэтапно в следующем порядке:
2.4.1. 1 этап. Не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора,
ЗАКАЗЧИК перечисляет на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ авансовый платеж в размере 60 %
от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет __________________________
(_______________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 18% - _________________
(_______________________) руб. _____ коп.
2.4.2. 2 этап. Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) банковских дней
после выполнения монтажных, наладочных работ и апробации приборов.
2.5. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные
работы с ПОДРЯДЧИКОМ, если ПОДРЯДЧИКОМ не выполнены обязательства по настоящему
Договору.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение №
___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
19
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
4.1.1. Разработать технические условия на проектирование узла учета тепловой
электроэнергии, выполнить проект и согласовать его с энергоснабжающей организацией,
выполнить своими силами и средствами все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего
Договора, согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме и в сроки,
предусмотренные
настоящим
Договором.
Предъявить
установленный
узел
учета
теплоснабжающей организации и получить акт допуска узла учета тепловой энергии в
эксплуатацию.
4.1.2. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по Договору в соответствии с
проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ и требованиями контролирующих, надзорных
органов и ЗАКАЗЧИКА.
4.1.3. Исполнять полученные в ходе строительства указания ЗАКАЗЧИКА, если такие
указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
4.1.4. Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование.
4.1.5. Обеспечить надлежащее качество материалов и оборудования, поставленных им для
выполнения работ по Договору.
4.1.6. Представлять по требованию ЗАКАЗЧИКА сведения о технологии, составе работ и
другую информацию, в том числе по применяемым расценкам.
4.1.7. Обеспечить выполнение при производстве работ необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.8. Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, нести
ответственность за нарушения правил безопасности строительных работ в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н и «Правилами подготовки и производства
земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве»,
утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 года № 857-ПП.
4.1.9. Известить ЗАКАЗЧИКА о готовности скрытых работ (работ, скрываемых
последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 рабочих дня до начала приемки
соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ
скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения ЗАКАЗЧИКА в случае, когда он не был информирован об этом или информирован
с опозданием, ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить за свой счет.
4.1.10. Устранить в согласованные сторонами сроки и за свой счет недоделки, допущенные
ПОДРЯДЧИКОМ, выявленные в ходе осуществления контроля ЗАКАЗЧИКОМ или в процессе
приемки выполненных работ, а также в период гарантийной эксплуатации объекта.
4.1.11. Направить в день и время, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, своего ответственного и
полномочного представителя для участия в проверке ЗАКАЗЧИКА и подписании
соответствующего акта.
4.1.12. По окончании работ передать ЗАКАЗЧИКУ исполнительную документацию согласно
СНиП и иных нормативных актов, а так же сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество поставляемых подрядчиком для строительства материалов
и оборудования, изделий и конструкций.
4.1.13. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
20
- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ
невозможным;
- иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в
срок.
4.1.14. Обеспечить содержание и уборку зоны производства работ и прилегающей
территории с соблюдением норм технической, пожарной безопасности и производственной
санитарии.
4.1.15. Вывезти в течение 7 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) по Договору, принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ оборудование, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.
4.1.16. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
4.1.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1 настоящего
Договора.
4.1.18. Производить вывоз металлолома.
4.2. ПОДРЯДЧИК вправе:
4.2.1. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и энергоснабжающей организацией вносить
изменения в проектно-сметную документацию, направленные на оптимизацию затрат и не
ухудшающие качество работ по Договору.
4.2.2. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сдать выполненные работы досрочно.
4.3. Обязательства ПОДРЯДЧИКА считаются выполненными после подписания Сторонами
акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
5.1.1. Подготовить необходимые условия для выполнения работ.
5.1.2. Производить приемку и оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, нормативными актами Правительства
Москвы и настоящим Договором.
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить производство работ в случаях осуществления их с
отступлением от проектно-сметной документации, технических условий и иных действующих
нормативно-технических документов.
5.3. Повреждение ПОДРЯДЧИКОМ городских инженерных сетей и иных коммуникаций при
выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, является основанием для его
досрочного расторжения ЗАКАЗЧИКОМ.
6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Демонтаж сетей сигнализации и управления (при их наличии) производится в
установленном порядке по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.
6.2. В случае получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА о временном
приостановлении работ ПОДРЯДЧИК приостанавливает выполнение работ в срок, указанный
ЗАКАЗЧИКОМ. При этом срок действия Договора продлевается на срок приостановки работ.
При невыполнении данного условия Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в
одностороннем порядке с предупреждением об этом ПОДРЯДЧИКА за 24 часа.
6.3. При производстве скрытых работ ПОДРЯДЧИК обязан не позднее чем за 24 часа
предупредить ЗАКАЗЧИКА о дате их начала.
21
6.4. В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы,
то ПОДРЯДЧИК в 10-ти дневный срок с момента получения сообщения ЗАКАЗЧИКА своими
силами и за свой счет обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ вышеперечисленных требований ЗАКАЗЧИК вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой
расходов за счёт ПОДРЯДЧИКА.
6.5. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, на используемые для
строительства материалы и оборудование, изделия и конструкции должны быть представлены
Заказчику перед приемкой-сдачей работ с использованием данных материалов и оборудования,
изделий и конструкций.
6.6. Для организации работы рабочей комиссии ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5
дней до начала приемки результата полностью выполненных им работ исполнительную
документацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации
фактически выполненным работам.
6.7. При сдаче работ ПОДРЯДЧИК обязан сообщить ЗАКАЗЧИКУ о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а
также о возможных для самого ЗАКАЗЧИКА и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований. При сдаче работ ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ всю
документацию по исполнению настоящего Договора.
6.8. О готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик извещает Заказчика не позднее чем
за 3 рабочих дня.
ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные документы и
подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо в тот же срок направляет обоснованный отказ от
приемки работ.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. ПОДРЯДЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него
строительных норм и правил.
7.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует надлежащее качество используемых материалов и
оборудования, соответствие их проектным спецификациям, ТУ, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ.
Охрана зоны производства работ осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ, который несет
ответственность за целостность и сохранность материалов, оборудования и имущества,
находящегося в зоне производства работ.
7.3. Гарантийный срок на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы устанавливается в течение
______ месяцев с даты подписания комиссией акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
по Договору в целом.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты),
препятствующие нормальной его эксплуатации, то ПОДРЯДЧИК обязан устранить дефекты за
свой счёт и в согласованные Сторонами сроки.
7.5. При устранении недостатков в течение гарантийного срока допуск работников
ПОДРЯДЧИКА на объект ______________________ осуществляется на условиях настоящего
Договора.
7.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков
их устранения, ПОДРЯДЧИК направляет своего представителя по месту нахождения
ЗАКАЗЧИКА не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
22
7.7. При неявке ПОДРЯДЧИКА или отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания
акта обнаруженных дефектов в целях их подтверждения ЗАКАЗЧИК составляет односторонний
акт по фиксированию дефектов и недоделок, что не исключает права Сторон обратиться в
арбитражный суд по данному вопросу.
7.8. В случае получения письменного отказа ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков и
дефектов или в случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня подписания указанного в статье 7.7
акта от ПОДРЯДЧИКА не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков,
при уклонении ПОДРЯДЧИКА от устранения соответствующих дефектов и недостатков,
ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с
возмещением своих расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за сохранность имущества, переданного ему
ЗАКАЗЧИКОМ.
8.3. ПОДРЯДЧИК несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования, а также результатов выполненной работы до передачи ЗАКАЗЧИКУ.
8.4. Превышения ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением сторон, а также выполненные
работы с отступлением от проекта без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКУ не
оплачиваются.
8.5. ПОДРЯДЧИК возмещает в полном объеме ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ в
результате повреждения оборудования и иного имущества ЗАКАЗЧИКА по вине ПОДРЯДЧИКА.
8.6. ПОДРЯДЧИК при нарушении договорных обязательств уплачивает ЗАКАЗЧИКУ:
- за окончание обусловленных Договором работ позже установленного срока по вине
Подрядчика - штраф в размере 0,1 % от цены этих работ за каждый день просрочки.
- за несвоевременное освобождение зоны производства работ от принадлежащего ему
имущества - штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае
неявки ПОДРЯДЧИКА - односторонним актом - штраф в размере 1 000 рублей за каждый день
просрочки.
8.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает
другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору не покрытые
неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
8.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
8.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине
ПОДРЯДЧИКА, компенсируется ПОДРЯДЧИКОМ.
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора, а также если эти обстоятельства
непреодолимой силы произошли во время выполнения работ (форс-мажор).
В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о
наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы
дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
В случае не извещения сторона лишается права ссылки на действие обстоятельств форс-мажор
- как основания освобождения от ответственности.
23
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
9.3. Все документы, подписанные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора,
являются его неотъемлемой частью.
9.4. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- нарушения ПОДРЯДЧИКОМ технологии производства работ,
- отступления ПОДРЯДЧИКОМ от проектно-сметной документации, технических условий и
иных действующих нормативно-технических документов,
- нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, предусмотренных графиком
производства работ (в том числе и поэтапно),
- аннулирования свидетельства ПОДРЯДЧИКА (п. 1.2. настоящего Договора) на право
выполнения работ, непринятия ПОДРЯДЧИКОМ мер по оформлению свидетельства (п.1.2.
настоящего Договора) в срок, согласованный Сторонами или уклонение ПОДРЯДЧИКА от
подписания Соглашения о порядке дальнейшего выполнения работ.
9.5. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:
- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА,
на срок, превышающий 30 дней.
9.6. О своем намерении расторгнуть Договор (п.9.4 и п.9.5) Сторона предварительно извещает
другую Сторону за 30 дней.
9.7. Споры, возникшие между сторонами и не урегулированные соглашением сторон, в том
числе споры по внесению изменений в Договор, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в
установленном порядке.
9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
9.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № _____ - программа проведения работ.
Приложение № _____ - календарный план проведения работ.
Приложение № _____ - Акт передачи узла теплового ввода в монтаж
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. ЗАКАЗЧИК: ФГУП “Промресурс”
ИНН ____________, КПП ____________
Р/с ____________________ в ________________________________________
К/с ____________________, БИК ____________
Юридический адрес:
Тел/ факс:
10.2. ПОДРЯДЧИК:
----------------------------------------ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ФГУП «Промресурс»
______________________
М.п.
_________________Спиридонов В.И.
М.п.
24
Приложение № 1
к Договору
Программа
проведения работ по Договору
1. Название работы
«Комплекс работ по обследованию системы теплоснабжения, разработке технической
документации и монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя ФГУП “Промресурс” по
адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40».
2. Содержание работ
1 ЭТАП
Обследование систем теплоснабжения. Расчет тепловых нагрузок.
Подбор оборудования для узла учета расхода тепловой энергии.
2.1.1. ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ:
- тепловые нагрузки (Договор на постоянный отпуск тепловой энергии в горячей воде или
паре).
- техническое задание на установку УУТЭ.
2.1.2. ЗАКАЗЧИК совместно с ПОДРЯДЧИКОМ:
- утверждает техническое задание для выполнения рабочей документации узла учета.
2.1.3. ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ ПОДРЯДЧИКУ на объект к узлу теплового ввода.
2.1.4. ПОДРЯДЧИК на основании полученных материалов проводит расчеты и подбирает
оборудование узла учета.
2 ЭТАП
Разработка проектной документации.
Согласование узла с энергоснабжающей организацией.
2.2.1. ПОДРЯДЧИК по результатам работ, выполненных на 1 этапе:
- разрабатывает проектную документацию на узел учета;
- согласовывает проектную документацию с энергоснабжающей организацией;
3 ЭТАП
Установка оборудования узла учета расхода тепловой энергии.
2.3.1. Основанием для начала ПОДРЯДЧИКОМ производства сварочных работ является
подписание Акта передачи узла ввода в монтаж. Акт подписывается уполномоченными
представителями сторон. Акт является неотъемлемой частью Договора. Форма Акта указана в
Приложении № 4 к настоящему Договору.
2.3.2. ПОДРЯДЧИК производит монтаж расходомеров, электромонтаж и наладку узла учета.
4 ЭТАП
Сдача узла учета в эксплуатацию.
ПОДРЯДЧИК проводит сдачу узла учета расхода тепловой энергии в эксплуатацию.
Приемка узла учета в эксплуатацию оформляется Актом приемки.
После сдачи узла ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК оформляют Акт сдачи-приемки договорных
работ.
После сдачи узла учета в эксплуатацию дальнейшее обслуживание приборов производится
по отдельным договорам.
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
___________________/______________/
____________________ /____________/
“_____”________________2013 г.
“_____”________________2013 г.
м.п.
м.п.
25
Приложение № 2
к Договору
Календарный план
проведения работ по Договору
NN
Наименование этапов работ
1 этап Обследование системы, сбор данных для
проектирования, расчет и подбор
оборудования
2 этап Разработка проектной документации.
Согласование с энергоснабжающей
организацией
3 этап Поставка оборудования, установка
оборудования, наладка узла учета
4 этап Оформление пусковой исполнительной
документации. Сдача УУТЭ в
эксплуатацию
ПОДРЯДЧИК
Срок исполнения
1 неделя
3 недели
5 недель
2 недели
ЗАКАЗЧИК
___________________/______________/
____________________ /____________/
“_____”________________2013 г.
“_____”________________2013 г.
м.п.
м.п.
26
Приложение № 3
к Договору
УТВЕРЖДАЮ
ПОДРЯДЧИК
___________________ /__________/
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК
____________________ /____________/
“_____”________________2013 г.
м.п.
“_____”________________2013 г.
м.п.
Протокол
соглашения о договорной цене за выполнение работ
по Договору
Заказчик - ФГУП «Промресурс»
Подрядчик – ______________
Наименование работ (материалов)
Стоимость, руб.
Теплосчетчик ВИС.Т ТС 400-0-4-2 (В комплекте: Моноблок-1
127 200,00
шт., расходомер Ду 80 – 2 шт., расходомер Ду 40 – 1 шт.,
расходомер Ду 32 – 1 шт., термопреобразователи
сопротивления – 2 к-та, монтажный комплект теплосчетчика)
Монтажные материалы, расходные материалы (Фильтр Ду50 –
2 шт.; кран шаровой фл. DZT Ду20 Ру16 – 2 шт.; фланец Ду80
Ру16 – 4 шт., фланец Ду50 Ру16 – 4 шт., фланец Ду40 Ру16 – 2
шт., фланец Ду32 Ру16 – 2 шт.; труба сталь ВГП оц Ду50 – 20
м., труба сталь ВГП Ду20 – 40м.; отводы, переходы, заглушки,
фасонные части трубопроводов, металл для опорных
конструкций, металлорукав, провода, фурнитура и пр.)
Принтер EPSON LQ 300+, соединительные кабеля – 1 комп.
52 600,00
Проектные работы
Сварочно-монтажные работы
Электромонтажные и наладочные работы (подключение
теплосчетчика, установка параметров теплопотребления,
тестирование, введение в эксплуатацию)
Сдача узла учета в эксплуатацию заказчику
ИТОГО:
НДС 18 %:
40 000,00
71 600,00
48 600,00
13 000,00
5 000,00
358 000,00
64 440,00
ВСЕГО:
422 440,00
На основании достигнутой договоренности за выполнение работы устанавливается цена
422440 (Четыреста двадцать две тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС (18
%) – 64440 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп.
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
ПОДРЯДЧИКА
___________________/______________/
ЗАКАЗЧИКА
____________________ /____________/
“_____”________________2013 г.
“_____”________________2013 г.
м.п.
м.п.
27
Приложение № 4
к Договору
АКТ
передачи узла теплового ввода в монтаж
Наименование объекта: ФГУП «Промресурс»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40
Представитель Заказчика _____________________________________________________________
Представитель Подрядчик______________________________________________________________
произвели проверку готовности узла теплового ввода к сварочно-монтажным работам.
При осмотре выявлено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Заказчику предлагается выполнить
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
___________________/______________/
____________________ /____________/
“_____”________________2013 г.
“_____”________________2013 г.
м.п.
м.п.
28
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
24
Размер файла
436 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа