close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор возмездного оказания услуг по производству

код для вставкиСкачать
Договор возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ № ____
г. Санкт-Петербург
«__» __________ 2013года.
Общество с ограниченной ответственностью «МАРШАЛ» (далее – Исполнитель) в лице
генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны и ___________________________________________________ (далее – Заказчик) в лице
__________________________________________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны (далее вместе – «Стороны»), заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ (Далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика проводить
механизированные работы с использованием специализированной строительной техники (далее – Услуги),
на объектах заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
1.2
Заказчик делает заявку на проведение механизированных работ, исходя из характера
предполагаемых к проведению работ, руководствуясь характеристиками Техники, необходимой для
данного вида работ.
1.3 Сроки начала и окончания работ оговариваются в каждом конкретном случае отдельно и указываются
в соответствующих заявках, также являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора в письменном
виде или факсимильной форме, либо в электронном виде, поступившие на электронный адрес.
2. Права и обязанности Сторон
2.1
Исполнитель обязан:
2.1.1 По заявкам Заказчика предоставлять Технику с экипажем в указанные в заявках сроки на объекты
Заказчика, указанные в заявках. Предоставлять Технику в надлежащем техническом состоянии,
отвечающем ее назначению и условиям настоящего Договора, а также проводить мероприятия по ее технической эксплуатации.
2.1.2 Предоставлять Технику с экипажем, обладающим необходимыми знаниями и квалификацией для
осуществления управления техникой и проведения работ в соответствии с заявками Заказчика.
2.1.3 В срок, не превышающий двух рабочих дней, проводить замену Техники, вышедшей из строя,
другой с аналогичными характеристиками.
2.1.4 Самостоятельно нести все затраты по обеспечению Техники запчастями, топливом, горючесмазочными материалами.
2.1.5 Обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с ее назначением,
указаниями Заказчика и требованиями правил охраны труда на объекте. По требованию Заказчика
отстранять от работы персонал в случае выявления его несоответствия требованиям к работе, отступления
от условий работы, невыполнения законных и обоснованных инструкций и правил.
2.1.6 Вести сменный рапорт наработки часов и визировать данный рапорт у лица, отвечающего за работу
Техники на объекте по форме Приложения № 3.
2.1.7 Прикладывать завизированный Заказчиком сменный рапорт наработки Техники к счету-фактуре и
акту выполненных работ.
2.1.8 Своевременно представлять Заказчику счета и другие сопроводительные документы, необходимые
для учета оказанных Услуг и их оплаты.
2.1.9 В случае отсутствия возможности предоставления Техники в сроки, указанные в заявке,
уведомлять об этом Заказчика не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до предполагаемого срока начала
работ и предлагать другой срок оказания услуги.
2.2
Исполнитель вправе:
2.3
Привлечь к выполнению работ Технику субисполнителей.
2.3.1 В любое время проверить состояние и условия эксплуатации Техники.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
1
2.3.2 Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения
Договора, и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о том, что в результате действий Заказчика Технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе
невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные
характеристики Техники.
2.4
Заказчик обязан:
2.4.1 Предоставлять Исполнителю заявку на проведение механизированных работ по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору, с указанием даты начала работ, времени подачи Техники,
сроков и адреса места проведения работ, вида Техники, а также лиц, ответственных за проведение работ с
указанием контактных данных не позднее, чем за 16 (шестнадцать) часов до начала выполнения работ.
Список должностных лиц Заказчика, уполномоченных подписывать заявки на предоставление Техники,
указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.4.2 Планировать работу Техники таким образом, чтобы она эксплуатировалась не менее 8 (восьми)
часов (рабочая смена) в день. В случае если фактически Техника эксплуатировалась менее 8 (восьми)
часов по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны считают, что Техника эксплуатировалась 8
(восемь) часов и Заказчик производит Исполнителю оплату за 8 (восемь) часов работы Техники.
2.4.3 Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3-х рабочих дней с
момента его предоставления Исполнителем, либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от
его подписания. В случае не возврата Заказчиком подписанного Акта выполненных работ (оказанных
услуг) Исполнителю в течении 5 (пяти) рабочих дней при отсутствии письменного мотивированного
отказа от его подписания, Акт считается подписанным в одностороннем порядке, а услуги оказаны
надлежащим образом.
2.4.4
В случае досрочного окончания проведения работ, проинформировать Исполнителя в
письменном виде о сроке окончания работ не позднее, чем за 1 (один) день. При необходимости
продления срока проведения работ, направить Исполнителю новую заявку на продление срока не позднее,
чем за 16 (шестнадцать) часов до окончания срока действующей заявки. За трое суток согласовать с
Исполнителем работу техники в выходные и праздничные дни.
2.4.5
Ежедневно вести учет времени, отработанного Техникой, и подтверждать его в сменных
рапортах Исполнителя, обеспечивать своевременное и надлежащее оформление других
сопроводительных документов.
2.4.6
Ежедневно выдавать обслуживающему персоналу задание и разрешение на производство работ,
контролировать их выполнение. Ущерб, причиненный исполнением указаний Заказчика, Исполнителем
не возмещается.
2.4.7 Использовать Технику только по назначению, согласно ее техническим характеристикам и
возвратить ее с учетом нормального износа.
2.4.8
Обеспечивать в соответствии с законодательством РФ соблюдение на территории использования
Техники правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны
труда. До начала работ произвести инструктаж обслуживающего персонала, обслуживающего Технику,
ознакомить с проектом производства работ Исполнителя, назначить лицо, ответственное за безопасное
проведение работ.
2.4.9
Обеспечить сохранность Техники и дополнительного оборудования с момента их передачи
Заказчику путем обеспечения охраны на территории работы Техники. В случае возникновения
нештатных ситуаций обеспечить вызов представителей сторон для составления Акта.
2.4.10 Выполнять работы строго по месту работы, указанному в Заявке, и в дальнейшем не перемещать
Технику за пределы указанного места работы без письменного согласия Исполнителя.
2.4.11 Сообщить Исполнителю обо всех случаях нарушения обслуживающим персоналом Исполнителя
правил производства работ, трудовой и производственной дисциплины, правил техники безопасности.
2.5
Заказчик вправе:
2.5.1
Контролировать соблюдение Исполнителем правил охраны труда и правил безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов.
2.5.2
Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим Технику, трудовой и
производственной дисциплины.
2.5.3
Отозвать свою заявку, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 16 (шестнадцать) часов до
начала оказания услуг в соответствии с данной заявкой.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
2
3. Порядок передачи и возврата техники
3.1
Заказчик не менее чем за 16 (шестнадцать) часов до начала работ направляет Исполнителю заявку
по форме Приложения №1 к настоящему Договору.
3.2 Заявка направляется Заказчиком в рабочий день с 09.00 до 18.00 одним из следующих способов: по
тел/факс: 320-72-37, 320-22-21, через электронную почту ooo.marshal@mail.ru, либо непосредственно
передается Исполнителю.
3.3 Исполнитель в трехчасовой срок с момента принятия заявки по телефону сообщает Заказчику о
согласовании либо несогласовании Заявки.
3.4 Если иное не указано в заявке, доставку Техники на объект и с объекта осуществляет
Исполнитель. Стоимость доставки Техники на объект и с объекта указывается в Заявке отдельной
строкой.
3.5 Стороны пришли к соглашению, что Договор является одновременно актом приема-передачи
Техники.
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
4.1 Стоимость оказываемых по настоящему Договору Услуг определяется на основании тарифов
указанных в согласованных сторонами Заявках и, включает в себя все налоги, установленные в
Российской Федерации, и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг (в том числе, оплата услуг
членов экипажа, стоимость горюче-смазочных материалов и т.п.)
4.2
Цены за работу техники могут быть пересмотрены исполнителем, в связи с повышением цен на
горюче-смазочные материалы, удорожанием рыночных тарифов и т.д., о чем Исполнитель сообщает
Заказчику не менее чем за 10 рабочих дней до их повышения. О своем решении Заказчик сообщает
письменно в течение 7 рабочих дней. При отсутствии письменного отказа от Заказчика в течение 7
рабочих дней, цены считаются согласованными.
4.3 Оплата услуг Заказчиком осуществляется исходя из стоимости подачи (доставки) техники,
стоимости часа работы
и фактически отработанного времени, указанного в сменном рапорте
Исполнителя, подписанного представителем Заказчика, но не менее чем в размере стоимости 8 (восьми)
часов работы машины за один день.
4.4
Расчет за оказанные услуги производится на основании выставленного Исполнителем пакета
документов (сменные рапорты, счета, акты выполненных работ, счета-фактуры).
4.5
Стороны вправе согласовать иные (особые) условия оплаты путем подписания дополнительного
соглашения к Договору.
4.6
Оплата производится путем __________________________ , согласно направленного в адрес
Заказчика счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.7
В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке
приостановить исполнение своих обязанностей по Договору до момента полного погашения Заказчиком
задолженности.
5. Ответственность сторон
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором, а при отсутствии указания на ответственность в Договоре –
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2
В случае неуплаты по счёту или по условиям настоящего договора (Заявке, Дополнительному
соглашении к договору) в срок, Заказчик выплачивает пени в следующем размере:
- за просрочку платежа до 15 календарных дней сумма пеней составит 0.1 % суммы просроченного
платежа, за каждый календарный день просрочки;
- за просрочку платежа от 15 до 25 календарных дней сумма пеней составит 0.5 % суммы просроченного
платежа, за каждый календарный день просрочки;
- за просрочку платежа свыше 25 календарных дней сумма пеней составит 1 % суммы просроченного
платежа, за каждый календарный день просрочки
5.3. Заказчик при совершении просроченного платежа самостоятельно осуществляет расчет подлежащей
Исполнитель_______________
Заказчик______________
3
уплате Исполнителю пени за просрочку платежа и увеличивает сумму этого платежа на соответствующий
размер пени. Сумма произведенного Заказчика платежа, недостаточная для исполнения денежного
обязательства полностью и не покрывающая увеличенную на размер пени за просрочки платежей сумму
общей задолженности Заказчиком перед Исполнителем, погашает, прежде всего, пени за просрочки
платежей, а в оставшейся части – саму задолженность (основную сумму долга) и именно таким образом
засчитывается при получении платежа Исполнителем. По требованию Заказчика, Исполнитель
предоставит Заказчику расчет того, каким образом были зачтены Исполнителем поступившие от Заказчика
платежи – в какой части они зачтены в погашение пени за просрочку платежа, и в какой части зачтены в
погашение основного долга.
5.4
За нарушение сроков оплаты за оказанные услуги более чем трёх банковских дней, Исполнитель
вправе после уведомления Заказчика, приостановить работу Техники, и это будет рассматриваться как
простой по вине Заказчика, который подлежит оплате в полном объеме.
5.5
Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, связанные с потерей или повреждением Техники, а
также возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, в результате использования Техники в пределах
строительной площадки, если не будет доказано, что ущерб возник по вине Исполнителя.
5.6
Заказчик несет ответственность за соблюдение правил по охране окружающей среды, по технике
безопасности, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием подземных
коммуникаций.
5.7
Заказчик несет ответственность за наличие всех необходимых для проведения работ разрешений и
согласований.
5.8
В случае простоя Техники Исполнителя по вине Заказчика, последний оплачивает неустойку в
соответствии со тарифами на оказание услуг согласно п.п. 4.1 в зависимости от вида используемой Техники
за каждый день простоя.
5.9
Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого
из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К
обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Договора Стороны относятся: наводнение;
землетрясение; прочие стихийные бедствия; война или военные действия; законодательство РФ и
нормативные акты г. Санкт-Петербурга.
6.2
Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей
свои обязательства.
6.3
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действий обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1.
Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров.
7.2
Стороны обязуются отвечать на все письменные обращения и претензии в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения такого письменного обращения или претензии.
7.2
В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Срок действия и расторжение договора
8.1
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания его
уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2013 года.
8.2
Действие настоящего Договора продлевается на 1 (один) год на тех же условиях, если ни одна из
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем
намерении прекратить его действие.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
4
8.3
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
8.4
Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в случаях и в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1
Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют
юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и
скреплены печатями.
9.2
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без согласия другой Стороны.
9.3
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны, она должна письменно
уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.
9.4
Все уведомления или требования, а также любая иная информация, относящиеся к данному Договору,
могут быть направлены с помощью доступных средств связи с получением подтверждения по адресам,
указанным в главе 11 настоящего Договора. Факсовая переписка имеют полноценную юридическую силу.
9.5
В случае застревания Техники в топком, вязком грунте на объекте, вытаскивание механизма
производится силами Исполнителя за счет Заказчика, за исключением случаев, когда это произошло по
вине сотрудников Исполнителя.
9.6
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.7
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10. Приложения
10.1
10.2
10.3
Приложение № 1 – Форма заявки на предоставление Техники.
Приложение №2 – Список должностных лиц Заказчика, уполномоченных подписывать заявки на
предоставление Техники и список должностных лиц Исполнителя, уполномоченных подтверждать
заявки на предоставление Техники.
Приложение № 3 – Форма рапорта, если не используется форма ЭСМ-3.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: ООО «МАРШАЛ»
Заказчик:
Адрес местонахождения: 192283, СанктПетербург, ул. Купчинская, д.26 Лит А.пом.3-Н.
Почтовый адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул.
Софийская, д. 14, БЦ «Софийская
14»,(Ленинец) офис № 303
Тел/факс: 320-72-37, 320-22-21
e-mail: ooo.marshal@mail.ru
ИНН/КПП 7816480040/781601001
ОГРН 1107847007586
ОКПО 64237998
ОКАТО 40296566000
Расчетный счет № 40702810855110000613
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
"СБЕРБАНК РОССИИ"
К/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
Расчетный счет № 40702810000000019173
В ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
К/сч. 30101810000000000852
БИК 044030852
____________________/ ____________/
Исполнитель_______________
__________________/ _______________/
Заказчик______________
5
Приложение № 1 к Договору возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ
№ _______ от «__»________ 2013года
Заявка на предоставление техники № _____
(заполняется Заказчиком)
«____»______________ 2013 г.
Заказчик: _____________________________________________________________________________________________
Адрес объекта:_________________________________________________________________________________________
Наименование техники
Дата начала
работ
Время подачи
техники
Время
окончания работ
Вид, объем работ: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Охрана на объекте: _____________________________________________________________________________________
Доставка техники на объект/с объекта осуществляется ____ Исполнителем_____________________________________
Ф.И.О., должность, тел., лица, ответственного
за Технику на объекте: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация
_____________________________________________________________________________________
Оплату за работу Техники гарантируем.
Заказчик (уполномоченное лицо)_________________________ /_______________________/тел.____________________
М.П.
Заявка принята к рассмотрению
«____» _______________2013 г.
Исполнитель_______________
__________________________/_________________________/
Заказчик______________
6
Приложение № 2 к Договору возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ
№ _______ от «__»____________ 2013года
Список должностных лиц Заказчика, уполномоченных подписывать заявки на предоставление Техники и
список должностных лиц Исполнителя, уполномоченных подтверждать заявки на предоставление Техники
От ООО «МАРШАЛ»:
ответственное лицо, уполномоченное для подписания Заявок к исполнению:
- ________________________________________________________, тел. (812) ________________
- ________________________________________________________, тел. (812) ________________
- ________________________________________________________, тел. (812) ________________
контактное лицо для участия в еженедельных встречах, направленных на планирование заказа, необходимого
оборудования и учета замечаний Заказчика:
- _____________________________________, тел. (812) ______________,_____________________
От Заказчика:
- контактные лица со стороны Заказчика, имеющие право подписи Заявки на заказ техники и
оборудования,рапортов,ТТН, аннулирования или изменения Заявки Исполнителю:
- _____________________________________, тел. (812) ______________,_____________________
- _____________________________________, тел. (812) ______________,_____________________
- _____________________________________, тел. (812) ______________,_____________________
- _____________________________________, тел. (812) ______________,_____________________
Исполнитель_______________
Заказчик______________
7
Приложение № 3 к Договору возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ
№ ________ от «__»___________ 2013 года
Сменный рапорт
Исполнитель
ООО " МАРШАЛ"________________________________
Заказчик________________________________________________________
Нименование техники ____________________________________________
Марка _________________ Модель_________________________________
Гос. Номер _______________ Водитель ______________________________
Адрес выподлнения работ _________________________________________
Характер работ __________________________________________________
Обязанности Заказчика:
1.Использовать арендуемую технику в соответствии с ее функциональным назначением, техническими характеристиками.
2.Обеспечивать искусственным освещением рабочие места в зоне действия Техники при их работе в вечернее и ночное время
3.Нести ответственность за обеспечение требований безопасного производства строительных работ.
4.Обеспечивать сохранность и пожарную безопасность предоставленной техники.
5.Нести полную ответственность за сохранность подземных коммуникаций при производстве земляных работ арендуемой
Техникой
С выше изложенными обязанностями ознакомлен : Заказчик или представитель Заказчика __________________
Дата работ
Время начала
работ
Время
окончания работ
Отработано часов
Подпись
ответственного на
объекте
Примечание _______________________________________________________
Итого отработано часов _____________________________________________
Подпись машиниста_____________________________/___________________/
Заказчик __________________ __________________ /___________________/
должность
подпись
Расшифровка
м.п.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
194
Размер файла
194 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа