close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14/10/13

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14/10/13-02
(изготовление и установка изделий из 11ВХ профиля/алюминия)
г. Владимир
14 октября 2013 г.
О бщ ество с ограниченной ответственностью «О конны й С ервисны й Ц ентр», именуемое далее
"Подрядчик", в лице директора Никитина Олега Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Ж илищ но-строительны й кооператив «Зея-М ары ш о», именуемое далее "Заказчик", в лице
____________ ,
Председателя Сафонова Геннадия Алексеевича, действующего на основании У сут>ч
с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
/. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПАРУ п и : 01,11II IE УСЛОВИЯ.
1.1. Подрядчик обязуется изготовить и установить изделия из ПВХ профиля/алюминия (именуемые в
дальнейшем "изделия" или "результат работ"), на
объекте:
^
.
располож ённом ПО адресу: -7 U c c c ^ : 6 o , с/'Л r,l/ct/)W G bt< 3- 'Zq U-lK #
й^полнить другие работы,
предусмотренные в заказе, осуществить иные' действия, предусмотренные в качестве его обязанностей по
настоящему договору, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим
договором.
1.2. Количество, ассортимент, конфигурация, комплектация, стоимость изделий и виды работ
определяются сторонами в заказе (эскиз-заказ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
До оформления заказа Заказчик своими силами или. по желанию Заказчика, Подрядчик, производит обмер
оконных и дверных проемов для монтажа изделия.
Результаты обмера фиксируются в заказе-эскизе и подписываются Заказчиком.
В заказе-эскизе в обязательном порядке указываются:
• - размеры, конструкционны е характеристики изделий;
• - тип профиля и ф урнитуры , цвет профиля’
• - характеристики стеклопакета;
• - дополнительные элементы (эркерный комплект, лобориый профиль и пр.);
• - наименование, цвет и точные размеры ком плектую щ их (при заказе подоконников, отливов
москитных сеток и пр.);
• - особенности конструкции (тип откры вания створки и т.д.);
• - фамилию, имя и отчество лица, оформивш его заказ;
• - прочая информация по усмотрению Заказчика.
1.3. Заказ (эскиз-заказ) считается согласованным с момента получения
Подрядчиком от Заказчика
письменного подтверждения заказа, заверенного его подписью и печатью организации па бланке заказа-эскиза,
в том числе посредством факсимильной либо электронной связи. Устное согласование заказа считается
недействительным.
1.4. Подрядчик производит работы по установке изделий из ПВХ профиля/алюминия Заказчику, если их
виды и объем определены в эскизе-заказе, оформленном в соответствии с п.п. 1.2 - 1.3. настоящего договора.
1.5. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его
силами и средствами.
1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента
принятия этого результата Заказчиком. Факт приема результатов работ подтверждается соответствующим актом,
подписанным обеими сторонами. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору
риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик е момента, когда он должен
был ei о принять.
1.7. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после
подписания сторонами акта выполненных работ при условии оплаты Заказчиком стоимости всего комплекса работ
(п. 3.1. договора) в полном объёме.
1.8. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1.9. Качество работ и их результа та по настоящему договору должно соответствовать требованиям ГОСТов
и технических условий, применяемых к данному виду работ.
2. П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И СТО РОН .
2.1. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик имеет следующие права и обязанности;
2.1.1. П рава Заказчи ка:
а) Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, нб
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:
б) в случае необходимости своевременно в течение 2 (двух) часов после оформления эскиза-заказа вносить
изменения в конфигурацию и комплектацию изделий. И случае более позднего внесения указанных изменений
Заказчик осуществляет оформление нового эскиза-заказа на условиях настоящего договора.
в) требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим
договором.
2.1.2. Обязанности Заказчика:
а) Заказчик обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему договору:
- предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и
установке новых в сроки, оговоренные при оформлении эскиза - заказа. При отсутствии указанного согласования
срок предоставления помещения, по умолчанию, составляет 3 (три) рабочих дня с момента оформления эскизазаказа.
- находиться по адресу установки изделий.
- обеспечить свободный доступ к месту проведения работ,
- принять меры к защите внутренней отделки помещений от загрязнения и незначительных повреждений,
которые могут быть причинены обычными для таких работ действиями.
- подвести электроэнергию напряжением 220 В к месту работ,
- гарантировать отсутствие скрытых инженерных коммуникаций в зоне проведения работ и наличие доступа к
источ н и ку электроэнергии.
- обеспечить безопасность в радиусе двух метров от места проведения работ (от фасада здания),
- производит уборку и вывоз строительного мусора:
б) иным образом содействовать Подрядчику, в гом числе, выполнять его указания, отвечать на его
предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим договором случаях:
в) принять результат работ путем подписания акта приема-передачи в течение 3 (трех) календарных дней с
момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче;
г) с момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменение размеров и (или)
конфигурации проемов, в которые будет осуществляться монтаж изделий;
д) Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением рабоч недостатки, которые
могут ухудшить качество работ, или иные недостатки в выполняемой работе, обязан немедленно заявить об этом
Подрядчику;
е) Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от услуг Подрядчика. При
этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик также обязан будет возместить
Подрядчику убытки в размере стоимости оказанных услуг.
ж) иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его
предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим договором случаях;
з) принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
и) в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение 5
(пяти) дней с момента их обнаружения:
к) оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренных настоящим договором;
л) выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.
2.2. В рамках исполнения настоящего договора Подрядчик имеет следующие права и обязанности.
2.2.1. Права Подрядчика:
а) самостоя тельно определять способы выполнения задания Заказчика.
б) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.
в) при невозможности выполнить свои обязательства расторгнуть договор. При этом. Подрядчик возвращает
Заказчику оплаченные за изделия денежные средства.
г) давать любые рекомендации Заказчику или его представителям, касающиеся порядка эксплуатации и
проведения монтажа изделий.
д) выполнять весь комплекс работ собственными силами или силами третьих лиц (субподрядных
организаций), обладающих в соответствии с действующим законодательством РФ. всеми правами на изготовление
и установку изделий из Г1ВХ профиля/ашоминия.
2.2.2. Обязанности Подрядчика:
а)
выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно, в срок до 30 (тридцать) рабочих
дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, при условии своевременного
предоставления Заказчиком доступа к объекту работ и подготовленных проёмов:
?
б) передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ;
в) предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение
работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими
необходимыми в таких случаях документами.
г) Подрядчик осуществляет производство монтажных работ при температуре атмосферного воздуха не ниже
- 10°С (градусов по Цельсию), наличии вегра не более 10 м/сек.; поддержании температуры воздуха в помещениях,
остеклённых оконными конструкциями со стеклопакетами в зимний период строительства не ниже +5 °С
(градусов но Цельсию), - согласно п.8.8 ГОСТ 24866-99.
3. СТОИМ ОСТЬ РАБОТ.
3.1. Стоимость всего комплекса работ но настоящему договору составляет 177 000,00 (сто семьдесят
семь тысяч) руб., в т.ч. НДС 27 000,00 руб.
3.2. В стоимость комплекса работ входит стоимость готового изделия; доставка к месту проведения работ по
установке, в случае, если она предусмотрена в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему
договору; монтаж.
3.3. В стоимость монтажа изделия входит установка изделий в стеновые проемы, их герметизация,
отделочные работы, в случае, если данные виды работ указаны в эскиз-заказе (см.: и. 1.4. договора).
3.4. В стоимость демонтажа, в случае, если он предусмотрен в эскиз-заказе (см: п. 1.2.договора) в качестве
одной из обязанностей Подрядчика, входит выемка старых оконных (балконных, дверных) блоков и подготовка
стеновых проемов под монтаж, без вывоза демонтированных изделий и строительного мусора. Сохранность
демонтируемых изделий, при этом, не гарант ируется.
4. ПО РЯДОК ОПЛА ТЫ РАБОТ.
4.1. Заказчик производит предоплату 70% от всего комплекса работ по настоящему договору в сумме
123 900,00 (сто двадцать три i ысячи девятьсот) р\б.. в г.ч_НДС 18 900.00 руб.. - па момент его подписания.
4.2. Оставшиеся 30% от всего комплекса работ по договору в сумме 53 100,00 (пятьдесят три тысячи сто)
руб.. в т.ч. НДС 8 100.00 руб., - оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания
акта приема-передачи выполненных работ.
4.3. Оплата работ по настоящему договору
производится путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, что подтверждается соответствующим платежным поручением. Произведенную оплату изделий
Заказчик обязан подтвердить в течение 2 (двух) банковских дней со дня оплата сообщением с указанием даты и
номера платежного документа, либо путем предоставления Подрядчику по факсу, электронной почте или заказным
письмом копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ПО РЯДО К П Р И ЕМ К И РЕЗУ ЛЬТАТА РАБОТ.
5.1. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком не позднее 3 ( грех) рабочих дней после получения
им Сообщения Подрядчика о выполнении этапа/всего комплекса работ.
5.2. Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приема-передачи
работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается
соответствующая отметка и акт подписывается другой стороной.
5.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных
недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки
были оговорены в указанном выше акте.
5.4. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика (не
включенных в заказ, оформленный в порядке пп. 1.2-1.3 договора) они предварительно согласовываются путем
подписания дополнительного соглашения и оплачиваются последним в полном объеме.
5.5. В отношении результата работ по настоящему договору (монтаж) устанавливается гарантийный срок в 1
(один) календарный год. который начинает течь с момента подписания сторонами договора акта приема-передачи
работ. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за счет
Подрядчика. Подрядчик
вправе провести проверку качества. При подтверждении проверкой требований
Заказчика. Подрядчик обязуется произвести устранение недостатков за свой счет, либо заменить некачественные
изделия или их элемент(ты) на качественные на основании соответствующего соглашения, которое подписывается
Сторонами.
5.6. Гарантийный срок на изделия Составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами товарной
накладной.
5.7. Срок гарантии не распространяется на нестандартные, крупногабаритные и иные изделия,
изготовленные с отступлением от действующих стандартов, но в соответствии с заказом Заказчика. Кроме
того. Подрядчик не несет ответственности за недостатки изделий, возникшие в период гарантийного срока
вследствие
нарушения Заказчиком или третьими
лицами правил
монтажа, эксплуатации, хранения,
установленных действующими СНиП: а также их умышленных или неосторожных действий; в силу действия
обстоятельств непреодолимой силы.
5.8. Гарантийное обслуживание не производиться в следующих случаях:
- нарушение рекомендаций Подрядчика по хранению, транспортировке, эксплуатации изделий:
- умышленной порчи изделий Заказчиком;
- проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Подрядчика;
- при монтаже, проведённом самим Заказчиком или приглашенными им третьими липами:
- при
конструктивных изменениях, внесенных Заказчиком без предварительного согласования с
Подрядчиком, в изделия в период их эксплуатации.
5.9. По истечении гарантийного срока Подрядчик осуществляет платное сервисное обслуживание
изделий, которое включает в себя:
- профилактический ремонт узлов запирающего механизма;
- ремонт или замену испорченных узлов и деталей.
5.10. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать
для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и
других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ СТОРОН.
6.1. При нарушении сроков внесения денежных средств в качестве оплаты за выполненных работ Подрядчик
вправе применить следующие санкции:
- в случае нарушения срока оплаты по договору. Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в
виде пени в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки с момента возникновения
обязанности по оплате, согласно пп. 4.1.-4.2., договора до дня фактического выполнения Заказчиком своего
обязательства;
- при непредставлении Заказчиком помещения в сроки указанные в подпункте «а» пункта 2.1.2. настоящего
договора, срок выполнения Подрядчиком работ по договору увеличивается на количество дней просрочки
предоставления Заказчиком объекта.
6.2. В случае, если Заказчик отказывается подписать акт выполненных работ (при отсутствии недостатков в
результате работ по настоящему договору ) и принять результат работ или у клоняется от этого, он обязан уплатить
Подрядчику пеню в размере 0.1% процентов от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за
каждый день просрочки исполнения своей обязанности. Днем начала начисления пеней считается день,
следующий за днем пропуска сроков оговоренных в настоящем пункте. Работы считаются принятыми Заказчиком
в день предъявления Подрядчиком акта приемки-передачи выполненных работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов,
выполненных работ, нарушение сроков в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком других
обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.5. Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договор) реально
исполнить то или иное дейст вис.
6.6. Подрядчик не несет ответственности в случае несовпадения размера готовых изделий проемам,
предназначенным для их установки, если:
- результаты обмера были предоставлены Заказчиком;
- в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП,
допущенные при возведении здания;
- Заказчик произвел изменение размеров и (или) конфигурации проемов, для которых были подобраны
изделия.
6.7. Стороны несут полную ответственность за полномочия своих представителей, подписывающих
документы и совершающих ииые действия, имеющие значение для настоящего договора.
6.8. Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по договору в
связи с погодными условиями, при которых монтажные работы запрещены (См.: под п. г) п. 2.2.2 договора). Срок
выполнения договора в указанном случае продлевается на время задержки работ.
7. Ф О Р С -М А Ж О Р .
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если эго неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
4
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и. по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
Договору.
7.3. Гели сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2. то она
обязана возместить второй стороне понесенные ею убы тки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
.У.ПРОЧИЕ УСПОКИЯ.
8.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до момента выполнения сторонами
договора своих обязательств.
8.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, при не урегулировании их путем
переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.
8.4. Заказчик может отказаться от выполнения договора при условии оплаты Подрядчику части установленной
цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от договора или об
изменении его условий в отношении результата работ, 'Заказчик должен также возместить Подрядчику убытки,
причиненные изменением или прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий договор составлен в двух Экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ и подписи стопой.
Подрядчик:
ООО «Оконный Сервисный Центр»
Юр. адрес: 601390 Владимирская область.
Судогодский район, д. Погребший.
Почт, адрес: 601390 Владимирская обл..СудогодскнП
район, д.Вяткино.уя.Докучаева.д. I.
ИНН/КПП 3328446909/332401001.
р/с 40702810524410009742 в Филиале .Nl>3652
ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж.
к/с 30101810100000000738. БИК 042007738.
ОКТЮ 97454340, ОГРН 1063328031810.
Тел./факс: (4922) 42-60-71. 42-60-72.
Заказчик:
Ж илищно-строительный кооператив «ЗенМарьино»
109144 г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 13. пом.
274.
И11Н/КПП 7723090094/772301001.
ОГРН 1027739776932.
р/с 40703810500080001443 в ОАО МиНБ.
к/с 30101810300000000600, БИК 044525600,
I ел./факс: (494; 356-44-73.
АКТ
приема- передачи работ
по договору подряда № 14/10/13-01
на поставку и установку изделий из ПВХ профиля/алюминия
от 14 октября 2013 г.
/
I . Владимир
Общество с ограниченной ответственностью «Оконный Сервисный Центр», именуемое далее
"Подрядчик", в лице директора Никитина О. И., действующего на основании Ус тава, с одной стороны,
и Жилищно-строительный кооператив «Зея-Марьино», /йменуемое далее "Заказчик", в лице
Председателя Сафонова Г.А., действующего на основании
У с /))$ t
_____, с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем :
1.Работы по указанному договору подряда по установке изделий, выполнены в полном объеме.
2.
Установленные изделия соответствуют заказу, являющемуся неотъемлемой частью договора.
3. Выполненные работы соответствуют требованиям условий договора подряда.
4. Установленные изделия не имеют каких-либо дефектов и механических повреждений.
5. Какие-либо замечания к выполненным работам по установке изделий отсутствуют. Установленные
изделия работоспособны, створки окон и дверей не имеют перекосов и провисаний в рамах, открываются легко и
свободно без заеданий. Все оконные блоки и балконные двери имеют плотный при твор подвижных створок.
6. Заказчик ознакомлен с необходимой информацией, касающейся эксплуатации, ухода за установленными
изделиями (и т.ч. окнами и балконными дверями), заделки откосов, возможным образованием конденсата и
намораживанием.
7. Регулировка установленной фурнитуры произведена. Комплект фурнитуры не имеет дефектов или
поломок.
8. ♦Работы были приостановлены на ______________ дней с ” ____” ____________________ по “_____ ”
включительно.
9. Замечания/дополнительные сведения:
10. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
* Примечание: п.
приостановления.
8 заполняется
в случае остановки
работ па объекте
с указанием
причины
ПОДРЯДЧИК'
ЗАКАЗЧИК
ЛЙшсит ии О.И./
, \4 \\
ф .п . о .
(
6
)
)
.)
Акт № 131210-3 от 10 декабря 2013 г.
Исполнитель ООО "Оконный Сервисный Центр"
Заказчик:
Жилищно-строительный кооператив "Зея-Марьино"
№
Наименование работ, услуг
1
Изготовление и установка конструкций из ПВХ профиля по договору
подряда № 14/10/13-01 от 14.10.2013
Кол-во
Ед.
11 шт
Цена
Сумма
16 090,91
177 000,00
Итого:
В том числе НДС
177 000,00
27 000,00
Всего оказано услуг 1, на сумму 177 000,00 Руб
Сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания
услуг не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ООО
ЗАКАЗЧИ КСif
'J>с$ . г /Л г/ё и и О
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
47
Размер файла
483 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа