close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Г. Иркутск 19 февраля 2011 г..
----------------------------------------------
, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,с одной стороны и Общество с Ограниченной
ответственностью «СВАРОГ», в лице Генерального директора Жилина Юрия
Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «стороны» заключили настоящий
договор о нижеследующем;
1. Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу ; на участке расположенном по
адресу г. Иркутск м-р Зеленый ул.Губернаторская д.3 собрать дом из материала
заказчика (оцилиндрованное бревно
диаметром 260 мм.) размером
по осям 8,1 метра на 12,5 метра, уложить балки ,лаги .
1/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
1.3.Оплата по договору осуществляется отдельными траншами; перед началом работ
Заказчиком осуществляется предоплата в размере 20000-00(Двадцать тысяч) рублей.
После выполнения 50% объема работ Заказчик оплачивает 62500-00(Шестьдесят две
тысячи пятьсот) рублей .После выполнения
всех работ и приемки объекта Заказчик оплачивает 82500-00(Восемьдесят две тысячи
пятьсот).
1.4.Срок выполнения договора 06 марта 2011 года .Подрядчик имеет право выполнить
работы досрочно.
1.5.В обеспечении данного договора Подрядчик на свое усмотрение использует
собственные строительные и расходные материалы надлежащего качества.
1.6.В случае недостающих собственных строительных и расходных материалов
Подрядчик осуществляет закупку и доставку этих материалов за свой счет.
1.7.В случае возникновения в процессе выполнения данного договора дополнительных
расходов не предусмотренных при составлении данного договора, Заказчик принимает
их на себя
или компенсирует Подрядчику.
1.8.При исполнении данного договора возможны дополнения вносимые как по
инициативе Заказчика так и по инициативе Подрядчика с обязательным дополнением
как к договору так и к смете.
1.9.Подрядчик не несет ответственности за срывы сроков по договору произошедшим не
по его вине(погодные условия, отсутствие электроэнергии другие форс-мажорные
обстоятельства.
2/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
2.Права и обязанности сторон.
2.1Подрядчик обязан;
2.1.1Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2.Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3.Передать результат работы Заказчику.
2.1.4.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий
договора, ухудшившие качество работы, в течении 10 дней.
2.1.5.Подрядчик обязан выполнить работу лично.
2.2.Подрядчик имеет право;
2.2.1При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего
договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3.Заказчик обязан;
2.3.1. В течении 3 дней после окончания работы либо по истечении срока, указанного в
3/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
п.1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при недостатках
немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2 Оплатить полностью работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, в
течении 3 банковских дней с момента окончания работ.
2.4.Заказчик имеет право;
2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2.Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов
работы, уплатив Подрядчику все его затраты понесенные им в результате деятельности
по данному договору.
3.Цена договора и порядок расчетов.
3.1Цена настоящего договора составляет 165000-00 (Сто шестьдесят пять
тысяч)рублей.
.
3.2.Расчет осуществляется наличным способом .
4.Ответственность сторон.
4.1.За нарушение срока выполнения работПодрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.
4/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
4.2.За нарушение срока оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает
Подрядчику штраф в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
4.3.Меры ответственности сторон,не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего
на территории России.
4.4.Уплата неустойки не освобождает сторон от выполнения лежащих на них
обязательств или устранения нарушений.
5.Порядок разрешения споров.
5.1Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2.Если разрешение разногласий путем переговоров невозможно ,они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
6.Заключительные положения.
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
5/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
7.Адреса и реквизиты сторон.
Подрядчик; Заказчик;
ООО «Сварог» ---------------------
664009 г.Иркутск ---------------------
Ул.Култукская,13
Иркутский район Паспорт 25 04 номер 342031
С.Хомутово ул.Мичурина 13 выдан 28.09.2004г.
р/с; 40702810100920000449 Усть-Кутским ОВД
ОАО «Банк Москвы»Иркутский Иркутской обл.
6/7
ДОГОВОР ПОДРЯДА - ООО Сварог
Филиал
БИК ;042520715
к/с30101810300000000715
ИНН ;3808163731
КПП ;380801001
Генеральный директор _________.
ООО «Сварог»___________Жилин Ю.Г. ------------------
Joomla SEO powered by JoomSEF
7/7
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
34
Размер файла
312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа