close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № _________
г. ___________
«____» ___________ 20__ г.
Открытое акционерное Общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора филиала Торгашина Евгения Викторовича, действующего на основании
Генеральной
доверенности
№
12-100
от
20.01.2012г,
с
одной
стороны,и____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили договор от ____ _________________20__г. №________________ (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в
настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным
строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных
Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и
неучтенные в Проектной документации работы, необходимость которых определена
либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по
согласованию.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих
ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии
выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве
Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций;
акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
журналы производства работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами
и действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для
выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, указанные в спецификациях к
Проектной документации. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях,
определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям
1
действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой
документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и
т.д.).
«Оборудование»
оборудование,
предусмотренное
Проектной
документацией, которое необходимо для выполнения Работ и ввода Объекта в
эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком по форме ОС-15 или по актам передачи
оборудования, не требующего монтажа.
«Работы» - все работы по строительству Объекта, подлежащие выполнению
Подрядчиком, в соответствии Проектной документацией, условиями настоящего
Договора и перечисленные в Приложении №_______ (_____________________) к
настоящему Договору.
«Скрытые работы» - отдельные виды Работ, которые недоступны для
визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и
скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих
работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения
последующих Работ.
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству1
выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие
как подготовительные, строительные, монтажные и настроечные работы.
1. Предмет Договора
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по
монтажу и пуско-наладке оборудования по проекту «Строительству опорной сети ПД
в Хабаровском крае», включая обеспечение Работ Материалами, в соответствии с
условиями настоящего Договора, Заданием на выполнение работ (Приложение №1 к
Договору), Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к Договору).
1.2.Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых
согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в
объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации
Объектов/а, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами
порядке.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора включает все расходы Контрагента на выполнение работ,
материалы и оборудование, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), и других обязательных платежей,
доставку к месту отгрузки товара, выполнение работ предусмотренных договором и
составляет __________ руб. (______________) рублей _____ коп., включая НДС (18%)
- ___________ руб. (_____________) рублей ___ копеек
2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс, составляющий 10 % от цены
Заказа, в размере _________ (___________) рублей ___ копеек, включая НДС (18%) –
2
_________ (__________ ) рублей, ___ копеек, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты получения оригинала счета.
2.3. Окончательный расчет, составляющий 90% от цены Договора за
фактически выполненные работы производится в течение 90 (девяноста)
календарных днейна основании следующих документов:
- всех подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по
форме КС-2 и приложений к ним, завизированных представителем Заказчика
(техническим надзором), находящимся на Объекте, а также завизированным
Техническим директором или иным уполномоченным лицом филиала Заказчика, на
территории которого ведется
строительство, заверенных печатью филиала
Заказчика, соответственно;
- всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3;
- после получения оригинала счета.
2.4. При невыполнении договорных обязательств с подрядчика удерживается
сумма аванса в размере 10 % от стоимости Договора.
3 Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются
в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору).
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик
имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств на
соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
4 Обязательства Сторон
4.1.Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Принять качественно выполненные Работы.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком, выполнить Работы лично.
Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему
Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном
виде.
4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному
страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В
его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых
договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
3
4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком
производства работ.
4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Заданием,
нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.
4.2.6.Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
5 Производство Работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и
качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает акты на
выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых
работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
Материалов условиям Договора и Проектной документации.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного
доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода
их производства.
5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком
срок качественно переделать эти Работы.
5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения
указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
- непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования, недостатков в
Проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
5.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы,
барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения
Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей
соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня
подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему
строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
5.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций
на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке
коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по
подключению и использованию электроэнергии в период выполнения Работ.
5.6. По окончании Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику
смонтированное оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по актам о
приемке выполненных работ, ведомостям установленного и замонтированного
оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением
Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
4
5.7. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми
компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок
выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны
оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
5.8. Уполномоченным представителем Заказчика на приемку работ,
подписания актов выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости
выполненных работ (по форме КС-3), акта приемки законченного строительство
объекта, является директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Торгашин
Евгений Викторович, действующий на основании Генеральной доверенности № 12100 от 20.01.2012г.
5.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства Работ по форме КС-6, КС-6а.
Подрядчик обязан еженедельно, - каждую пятницу до 15:00 предоставлять в
в отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения
Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 58, тел. +
8 (4212) 32-21-34) общий журнал работ (по форме КС-6) и журнал учета
выполненных работ (по форме КС-6а) в формате Excel (без подписи) на E-mail:
DurovaEV@khv.dv.rt.ru; ZolotarevOG@khv.dv.rt.ru.
5.9.По окончании приемо-сдаточных испытаний Подрядчик обязуется
передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и
паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования с
предоставлением Исполнительной документации. Исполнительная документация
передается на бумажном носителе и в электронном виде. Подрядчик письменно
подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика,
осуществляющего технический надзор за строительством, что данные комплекты
документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
6 Гарантии качества по сданным Работам.
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в соответствии с
требованиями действующих нормативных актов, Задания на выполнение работ,
условиями настоящего Договора.
Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные
(использованные) Подрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы
составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся
недостатки и/или дефекты в выполненных Работах используемых Материалах, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик
обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в
уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в
назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в
составлении акта устранения недостатков.
5
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан
устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их
обнаружении.
6.5. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком
продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7 Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами и Оборудованием (кроме продукции, передаваемой на давальческой
основе), необходимыми для выполнения работ, включая их приобретение и доставку
на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и
измерительного оборудования.
7.2. Перечень продукции передаваемой Заказчиком Подрядчику на
давальческой основе и перечень площадок приведен в Приложении № 1 к Договору.
Давальческие материалы являются собственностью Заказчика. Передача продукции
осуществляется на складе Заказчика по акту приемки-передачи с последующим
отчѐтом Подрядчика об ее использовании. Образец отчета об израсходованных
материалах на строительство приведен в Приложении № 4 к Договору.
8 Сдача и приемка Работ.
8.1. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала приемки
выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о
готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен
определить дату начала приемки и в течение 5 (пять) рабочих дней назначить
рабочую комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями
настоящего Договора, Проектной документации и действующими нормативными
актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки
Объекта.
8.2. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены
Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не
удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих
нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к
приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии,
с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей
комиссии.
8.3. При наличии незначительных недоработок/замечаний Стороны составляют
в виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем
недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан
устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения
Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость
устранения замечаний или Акт приемки объекта без замечаний.
8.4. За 3 (три) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по
настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра
6
Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с
согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический
надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью
соответствуют фактически выполненным Работам.
8.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей
необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о
возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
8.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан
принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании
акта по форме КС-14.
8.9. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ является обязательным
для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки
Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком
за свой счет.
8.10. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится
в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
9 Ответственность Сторон
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им
третьими лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе
сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, или оказания
Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика за
каждый день просрочки неустойку в размере 0,1 % от цены Договора, но не более 10
% его цены.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки от цены
договора, но не более 10 % его цены.
9.5.Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не
будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не
уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в
письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
10 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные
бедствия.
Наличие
обстоятельств
непреодолимой
силы
подтверждается
соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного
самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в
письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение
должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих
дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий,
препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все
разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой
силы.
11 Конфиденциальность
11.1.Раскрывающая
Сторона
–
Сторона,
которая
раскрывает
конфиденциальную информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В
течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей
Стороны
любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда
8
любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким
согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
11.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием
на то, что она не является конфиденциальной;
11.5.3.информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
11.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6.Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе
Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
12 Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с
электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же
пeрeданы лично по приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата
его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: ОАО «Ростелеком», Хабаровский филиал
Ф. И. О., должность: Дурова Елена Вячеславовна, инженер 1 категорииотдела
капитального строительства и МТО
Тел./факс: 8 (4212)32-21-34
9
e-mail: DurovaEV@khv.dv.rt.ru
Для Подрядчика:
Организация:___________
Ф.И.О.: ___________
Адрес: ______________
Телефон: ___________, Факс: __________
e-mail: _________________
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для
направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
13 Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают
путѐм переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.
14 Другие положения
14.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчѐтов по
Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ
печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала
акта сверки расчѐтов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов
Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр
акта сверки расчѐтов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит
в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчѐтов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации, акт сверки расчѐтов считается признанным Стороной-получателем в
редакции Стороны-инициатора.
14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения,
доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в
10
случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя
организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.
14.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
14.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или
обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны
совершаться Сторонами в письменной форме.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.7. Настоящий Договор считается заключѐнным и вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по Договору.
14.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью2:
Приложение №1. - Задание на выполнение работ;
Приложение №2. - Локальные сметные расчеты;
Приложение №3.- График выполнения обязательств;
Приложение №4.- Отчѐт об израсходованных материалах на строительство.
15 Реквизиты Сторон
Заказчик:
Хабаровский
«Ростелеком» -
Подрядчик:
филиал
ОАО
Юридический адрес: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, 15
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 58
Р/счет № 40702810800310010105
В Приморском филиале ОАО
АКБ «Связь-Банк»
к/сч. № 30101810500000000870
БИК 040502870
ИНН/КПП: 7707049388/272143001
факс: (4212) 42-03-88
__________
Юридический адрес:
гМестонахождение/ Почтовый адрес:
тел.
ИНН
КПП
Р/счет:
к/с
БИК
ОГРН
ОКВЭД
11
Директор Хабаровского филиала
ОАО «Ростелеком»
_______________
_____________Е.В. Торгашин
м. п.
м. п.
12
Приложение № 1
к договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ и их объѐмы, которые необходимо выполнить по проекту:
«Строительство опорной сети ПД в Хабаровском филиале (код проекта
01706615133000).
1.1 Состав работ:
Монтаж узла ЦУ: г.Хабаровск, ул.Волочаевская,113
№№
п/п
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (JuniperC3000)
Монтаж плат на готовом месте (Juniper МХ-80)
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорды)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж ЭПУ
Автоматические выпрямители массой до 100 кг
Монтаж плат на готовом месте
Прверка сигнализации плат
Прокладка кабеля ВВГ 1х240
Прокладка кабеля ВВГ 5х25
Прокладка кабеля ПВ-З 1х35
Прокладка кабеля ПВЗ 16
Единицы
измерений
шт
шт
Всего
плата
3
м
808
шт
3
шт
шт
шт
м
м
м
м
2
6
2
200
340
75
10
1
2
Монтаж узла: г.Хабаровск, ул.Рокоссовского, 18
№№
п/п
1
2
3
4
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (JuniperC3000)
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
1
м
488
шт
1
1
Монтаж узла: г.Хабаровск, ул.Промышленная,20
13
№№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (HuaweiS9303)
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
1
м
740
шт
1
шт
1
1
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-225, ул.Даниловского,30
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
Единицы
измерений
Всего
шт
1
м
160
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-7, ул.Карла Маркса,143е
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (HuaweiS5328С )
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Прокладка кабеля по металлоконструкциям ПВ3 16
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
2
м
130
шт
2
шт
1
м
10
2
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-15, ул.Краснореченская, 53
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Единицы
измерений
Всего
м
360
шт
2
шт
34
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-13, ул.Краснореченская,5
№№
п/п
Наименование работ
Единицы
измерений
Всего
14
1
2
3
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
м
180
шт
1
шт
34
Единицы
измерений
Всего
м
250
шт
1
Единицы
измерений
Всего
м
310
шт
1
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-5, ул.Автобусная,8
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж узла: г.Хабаровск, ПСЭ-295, ул.Школьная,13
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж узла: г.Хабаровск, MSAN-46, пр.60 лет Октября,100
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Единицы
измерений
Всего
м
310
шт
1
Единицы
измерений
Всего
м
210
шт
1
Единицы
измерений
Всего
м
100
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж узла: г.Хабаровск, DLC-3, пер.Клубный,3
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж узла: г.Хабаровск, DLC-4, ул.Машинистов,40
№№
п/п
1
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
15
2
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
шт
1
Единицы
измерений
м
Всего
шт
1
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
2
м
240
шт
2
шт
2
м
10
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
3
м
180
шт
3
шт
2
шт
м
2
10
Единицы
измерений
шт
плата
Всего
Монтаж узла: с.Краснореченское ул.Центральная,14
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
130
Монтаж узла: ПСЭ-8, п.Березовка, ул.Строителей,24а
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Прокладка кабеля по металлоконструкциям ПВ3 16
2
Монтаж узла: c.Князе-Волконское, ул.Никитенко,7
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (HuaweiS9303)
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Прокладка кабеля по металлоконструкциям ПВ3 16
3
Монтаж узла: c.Восточное, ул.Клубная,10
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (HuaweiS5328)
Стойки многоканальной станции по группам
2
2
16
3
4
5
6
7
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Прокладка кабеля по металлоконструкциям ПВ3 16
м
482
шт
2
шт
2
шт
м
4
10
Единицы
измерений
Всего
м
220
шт
2
шт
6
Единицы
измерений
Всего
м
130
шт
2
шт
36
Единицы
измерений
Всего
м
438
шт
7
шт
44
шт
шт
6
2
Единицы
измерений
шт
Всего
Монтаж узла: с.Мирное, ул.Рабочая,5
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: с.Тополево, ул.Центральная,2
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: ЦУ г.К-н-А, пр.Мира,27
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM-4, Усилитель-3)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж ЭПУ
Монтаж плат на готовом месте
Прверка сигнализации плат
Монтаж узла: п.Селихино, ул.Комсомольская,5а
№№
п/п
1
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте
6
17
2
3
4
5
6
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Монтаж модулей оптических в оборудовании
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
плата
6
м
940
шт
6
шт
шт
8
7
Единицы
измерений
м
Всего
шт
6
шт
18
Единицы
измерений
Всего
м
310
шт
2
шт
11
Единицы
измерений
Всего
м
280
шт
1
шт
2
Единицы
измерений
Всего
м
280
шт
1
шт
2
Монтаж узла: г.Амурск, пр.Комсомольский,11а
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Внутришкафной монтаж кабеля (патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM, Усилитель)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
140
Монтаж узла: п.Эльбан, 2-й микрорайон,15
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: п.Известковый, ул.Центральная,8а
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: ст.Мылки, ул.Заводская,1
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
18
Монтаж узла: п.Новый Мир, ул.Центральная,32
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Единицы
измерений
Всего
м
310
шт
1
шт
4
Единицы
измерений
Всего
м
270
шт
1
шт
2
Единицы
измерений
Всего
м
270
шт
1
Единицы
измерений
Всего
м
270
шт
2
шт
3
Единицы
измерений
шт
Всего
плата
1
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: ПСЭ-56/2, п.Молодежный, ул.Таежная,1
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: ПСЭ-56/3, с.Хурба, ул.Гайдара,24
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM-2)
Монтаж узла: ПСЭ-63, с.Хурба-2
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM-2)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Монтаж узла: ЦУ, г.Биробиджан, пр-т 60-лет ССР-16
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Монтаж плат на готовом месте (HuaweiS9306)
Стойки многоканальной станции по группам
сложности работ. Проверка коммутации,
сигнализации станций на одной плате
1
19
3
4
5
6
7
8
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Программирование сетевого элемента и отладка его
работы
Прокладка кабеля по металлоконструкциям (зазем,
питание, сетев)
Монтаж ЭПУ
Монтаж плат на готовом месте
Прверка сигнализации плат
м
622
шт
1
м
50
шт
шт
3
1
Монтаж узла: г.Советская Гавань, АТСЭ-4,6,9 ЦУ, ул.Пионерская,10
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Монтаж модулей оптических в оборудовании
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
Единицы
измерений
шт
Всего
м
210
шт
10
Единицы
измерений
шт
м
шт
Всего
3
Монтаж узла: п.Ванино, ул.Карпатская,3
№№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Монтаж модулей оптических в оборудовании
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
Монтаж модулей оптических в оборудование (SFP)
3
830
9
Монтаж узла: п.Заветы Ильича, ПСЭ-4,6/6 ,ул.Порт-Артурская,19
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Единицы
измерений
Всего
м
210
шт
1
Единицы
измерений
Всего
м
210
шт
1
Единицы
Всего
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Мультиплексор CWDM-2)
Монтаж узла: п.Бяуде, ПСЭ-4,6/8, ул.Малаховская,1-1
№№
п/п
1
2
Наименование работ
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
Монтаж узла: с.Гатка, ПСЭ-4,6/5, ул.Клубная,2
№№
Наименование работ
20
п/п
1
2
измерений
Прокладка кабеля по металлоконструкциям
(патчкорд)
Монтаж модулей оптических в оборудовании
(Модуль CWDM)
м
210
шт
1
1.2 Перечень материалов, являющихся обременением Подрядчика.
№.
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Наименование продукции
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-5,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-7,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-5,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-7,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/UPC-LC/UPC-7,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/UPC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-7,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/UPC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/UPC-5,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/UPC-7,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/APC-3,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/APC-5,0м ССД
Шнур ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-LC/APC-7,0м ССД
Ед.
изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
Кол-во
120
50
40
40
200
120
100
100
80
80
80
350
500
400
10
10
24
ВВГ 1х240
м
200
ПВ-З 1х35
м
75
м
ПВ3-16,0
50
м
ВВГ 5х25
340
1.3 Перечень оборудования, передаваемого Заказчиком Подрядчику.
Давальческое оборудование.
Артикул
Наименование Товара
1
SNR-XFP-LR-10
2
MT-EX-XFP-10GELR
3
SNR-SFP+LR-10
Модуль XFP оптический, дальность до 10км
(8.5dB), 1310нм совместимый с Cisco, шт.
Модульоптический 10GBASE-LR XFP,
1310nm, 10km over SMF совместимыйс
Juniper
Модуль SFP+ оптический, дальность до 10км
(11dB), 1310нм совместимый с Cisco
Ед.
изм.
шт.
Количество,
в единицах
измерения
5
шт.
9
шт.
6
21
4
SNR-Xenpak-SFP+
5
SNR-CWDM-MDM8/M
6
SNR-MDM-CHASSIS
7
SNR-CWDM-DRP110GR-1510/1570
8
SNR-CWDM-DRP110GR-1530/1550
9
SNR-CWDM-DRP110GR-1370/1450
10
SNR-CWDM-DRP110GR-1350/1430
11
SNR-SFP-C35-120
12
SNR-SFP-C37-120
13
SNR-SFP-C43-120
14
SNR-SFP-C45-120
15
SNR-SFP-C47-120
16
SNR-SFP-C49-120
17
SNR-SFP-C51-120
Конвертер интерфейсов Xenpak в SFP+.
Конвертер интерфейсов позволяет
использовать модули SFP+ в оборудовании,
поддерживающем Xenpak интерфейс.
Мультиплексор CWDM одноволоконный 8канальный (trx:1610-1390, 1470-1310)
Пассивное устройство спектрального
мультиплексированиядемультиплексирования для 8 оптических
каналов, одноволоконный, TRx: 1610/1470нм,
1590/1490нм, 1570/1510нм, 1550/1530нм,
1450/1370нм, 1430/1350нм, 1410/1330нм,
1390/1310нм.
Шасси 1U 19" для двух оптических модулей в
1/2U-слоте.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1510/1570 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1530/1550 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1370/1450 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1350/1430 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1350нм, дальность до 120км (41dB).
Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1370нм, дальность до 120км
(41dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1430нм, дальность до 120км
(41dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1450нм, дальность до 120км
(41dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1470нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1490нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1510нм, дальность до 120км
шт.
28
шт.
13
шт.
18
шт.
3
шт.
3
шт.
6
шт.
8
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
22
(32dB).Совместимая с Cisco.
18
SNR-SFP-C53-120
19
SNR-SFP-C55-120
20
SNR-SFP-C57-120
21
SNR-SFP-C59-120
22
SNR-SFP-C61-120
23
SNR-CWDM-MDM8/M
24
SNR-CWDM-DRP110GR-1310/1390
25
SNR-CWDM-DRP110GR-1330/1410
26
SNR-SFP-C31-120
27
SNR-SFP-C33-120
28
SNR-SFP-C35-120
29
SNR-SFP-C37-120
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1530нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1550нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1570нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1590нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1610нм, дальность до 120км
(32dB).Совместимая с Cisco.
Мультиплексор CWDM одноволоконный 8канальный (trx:1610-1390, 1470-1310)
Пассивное устройство спектрального
мультиплексированиядемультиплексирования для 8 оптических
каналов, одноволоконный, TRx: 1610/1470нм,
1590/1490нм, 1570/1510нм, 1550/1530нм,
1450/1370нм, 1430/1350нм, 1410/1330нм,
1390/1310нм.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1310/1390 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1330/1410 Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1310нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1330нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1350нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1370нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
8
шт.
5
шт.
7
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
23
30
SNR-SFP-C39-120
31
SNR-SFP-C41-120
32
SNR-SFP-C43-120
33
SNR-SFP-C45-120
34
SNR-SFP+C47-70
35
SNR-SFP+C49-70
36
SNR-SFP+C51-70
37
SNR-SFP+C53-70
38
SNR-XFP-C47-70
39
SNR-XFP-C49-70
40
SNR-SFP+C59-70
41
SNR-SFP+C61-70
42
SNR-SFP+LR-10
43
SNR-CWDM-DRP110GR-1510/1570
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1390нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1410нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1430нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1450нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1470нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1490нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1510нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1530нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1470нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1490нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1590нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1610нм , дальность до 70км (до
23dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP+ 10GBASELR/LW, разъем LC duplex, рабочая длина
волны 1310нм, дальность до 10км (11dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
1
шт.
2
шт.
2
шт.
2
шт.
4
шт.
4
шт.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
5
шт.
5
шт.
5
шт.
10
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1510/1570 . Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода каналов
1510/1570 в одноволоконных CWDM сетях
шт.
4
24
44
SNR-CWDM-DRP110GR-1490/1590
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM11490/1590 . Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода каналов
1490/1590 в одноволоконных CWDM сетях
шт.
6
45
SNR-SFP-C31-80
шт.
2
46
SNR-SFP-C37-60
шт.
3
47
SNR-SFP-C45-60
шт.
3
48
SNR-XFP-C57-70
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1310нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1370нм, дальность до 60км
(25dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1450нм, дальность до 60км
(25dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1570нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
2
49
SNR-XFP-C59-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1590нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
2
50
SNR-XFP-C51-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1510нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
2
51
SNR-XFP-C59-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1590нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
2
52
SNR-SFP-C31-80
шт.
5
53
SNR-SFP-C33-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1310нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1330нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
5
54
SNR-SFP-C35-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1350нм, дальность до 80км (32dB).
Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
5
55
SNR-SFP-C37-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1370нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
3
25
56
SNR-SFP-C39-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1390нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
5
57
SNR-SFP-C41-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1410нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
5
58
SNR-SFP-C43-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1430нм, дальность до 80км
(32dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
5
59
SNR-SFP-C45-80
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1450нм, дальность до 80км (32dB).
Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
3
60
SNR-SFP-C47-80
шт.
3
61
SNR-SFP-C49-80
шт.
3
62
SNR-SFP-C51-80
шт.
3
63
SNR-SFP-C53-80
шт.
3
64
SNR-SFP-C55-80
шт.
3
65
SNR-SFP-C57-80
шт.
3
66
SNR-SFP-C59-80
шт.
3
67
SNR-SFP-C61-80
шт.
3
68
SNR-SFP-C53-160
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1470нм, дальность до 80км (25dB).
Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1490нм, дальность до 80км (25dB).
Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1510нм, дальность до 80км
(25dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1530нм, дальность до 80км (25dB).
Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1550нм, дальность до 80км
(25dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1570нм, дальность до 80км
(25dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1590нм, дальность до 80км
(25dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1610нм, дальность до 80км
(25dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1530нм, дальность до 160км
(41dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
шт.
3
26
69
SNR-SFP-C55-160
70
SNR-CWDM-DRP110GR-1470/1610
71
SNR-SFP-C31-60
72
SNR-SFP-C31-120
73
SNR-SFP-C33-60
74
SNR-SFP-C33-120
75
SNR-SFP-C35-60
76
SNR-SFP-C37-120
77
SNR-SFP-C39-60
78
SNR-SFP-C39-120
79
SNR-SFP-C41-60
80
SNR-SFP-C43-60
81
SNR-SFP+C57-70
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1550нм, дальность до 160км
(41dB). Совместимый с Cisco и Alcatel.
Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GROADM1-1470/1610. Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в
пассивных одноволоконных CWDM сетях.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1310нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1310нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1330нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1330нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1350нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1370нм, дальность до 120км
(41dB). Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1390нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC duplex, рабочая
длина волны 1390нм, дальность до 120км
(41dB). . Совместимый с Cisco.
шт.
3
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1410нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1430нм, дальность до 60км (25dB).
Совместимый с Cisco.
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1570нм , дальность до 70км (до 23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
1
шт.
1
шт.
1
27
82
SNR-SFP+C51-70
Двухволоконный CWDM модуль, SFP+
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1510нм , дальность до 70км (до 23dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
1
83
SNR-SFP-C37-80
шт.
2
84
SNR-SFP-C45-80
шт.
2
85
SNR-DCM-100
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1370нм, дальность до 80км
(32dB).Совместимый с Cisco.
Двухволоконный модуль, SFP CWDM
1000Base-ZX, разъем LC, рабочая длина
волны 1450нм, дальность до 80км
(32dB).Совместимый с Cisco.
Компенсатор дисперсии 100км.
Компенсатор дисперсии, фактор -1644пс/нм,
затухание не более 10.6dB.
шт.
2
86
SNR-DCM-60
Компенсатор дисперсии 60км.
Компенсатор дисперсии, фактор -985пс/нм,
затухание не более 7.5dB.
шт.
2
87
SNR-DWDM2-MDM8/M
шт.
4
88
SNR-DWDM-B/R
шт.
4
89
SNR-EDFA-DB
шт.
4
90
SNR-EDFA-DA
Мультиплексор DWDM двухволоконный 8канальный в 1/2-слоте. Пассивное устройство
спектрального мультиплексированиядемультиплексирования для 8 оптических
каналов, двухволоконный, TRx: 1547.721553.33/1528.77-1534.25нм
DWDM-фильтр диапазонов "Blue"
(1528...1543nm) и "Red" (1547...1564nm) в
1/2U слоте.
Позволяет объединять/разделять C-диапазон
на "Blue" и "Red" поддиапазоны для работы
EDFA усилителей по 1 волокну.
EDFA усилитель (booster) C-диапазона с
переменным коэффициентом усиления и
выходной мощностью.
EDFA предусилитель (pre-amplifier) Cдиапазона с переменным коэффициентом
усиления и выходной мощностью.
Предусилитель (pre-amplifier) с переменным
коэффициентом усиления и выходной
мощностью.
шт.
4
91
SNR-XFP-C61-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1610нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
3
92
SNR-XFP-C59-70
шт.
3
93
SNR-XFP-C47-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1590нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1470нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
1
28
94
SNR-XFP-C49-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1490нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
1
95
SNR-XFP-C51-70
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1510нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
1
96
SNR-XFP-C57-70
шт.
1
97
SNR-SFP+D54-80
шт.
2
98
SNR-SFP+D55-80
шт.
2
99
SNR-SFP+D56-80
шт.
1
100
SNR-SFP+D57-80
шт.
1
101
SNR-SFP+D58-80
шт.
1
102
SNR-XFP-D30-80
шт.
2
103
SNR-XFP-D31-80
Двухволоконный модуль, XFP CWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1570нм, дальность до 70км (23dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1534.25нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1533.47нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1532.68нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1531.90нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1531.12нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, XFP DWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1553.33нм, дальность до 80км (23dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, XFP DWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1552.52нм, дальность до 80км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
2
104
SNR-XFP-D32-80
шт.
1
105
SNR-XFP-D33-80
шт.
1
106
SNR-XFP-D34-80
Двухволоконный модуль, XFP DWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1551.72нм, дальность до 80км (23dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, XFP DWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1550.92нм, дальность до 80км (23dB).
Совместимый с Juniper.
Двухволоконный модуль, XFP DWDM
10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина
волны 1550.12нм, дальность до 80км (23dB).
Совместимый с Juniper.
шт.
1
107
SNR-SFP+D54-80
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1534.25нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
1
29
108
SNR-SFP+D55-80
Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM
10GBASE-ZR/ZW, разъем LC, рабочая длина
волны 1533.47нм, дальность до 80км (24dB).
Совместимый с Cisco.
шт.
1
109
SNR-CVT-SFP+
Медиаконвертер 10GbE SFP+ / SFP+.
Медиаконвертер 10GE с двумя портами SFP+.
шт.
8
110
SNR-CVT-CHASSIS10G
S0011002
S0011002
1052600, S5300
SeriesEthernetSwitches
Шасси медиаконвертерное для установки 16ти 10G карт 2U/19"
Коммутатор S9306
Коммутатор S9303
Коммутатор S5328-Е1-24S
шт.
2
шт.
шт.
шт.
1
2
3
МХ480
MPC-3D-16XGESFPP-R-B
С-3000
ШВРР60/400-20П
ШВРР220/400-20П
Маршрутизатор МХ480 в составе:
Карта MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
шт.
шт.
1
1
Серверы С-3000 в составе:
Шкаф ШВРР60/400-20П
Шкаф ШВРР220/400-20П
Шкаф для установки контроллера, байпас, до
5 инверторов серии LAV
Шкаф для установки до 7 инверторов серии
LAV
Инвертор c возможностью параллельной
работы с выходной мощностью 4000 ВА
шт.
шт.
шт.
шт.
2
1
1
5
шт.
5
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Lavaline Master
Lavaline Slave
LAV4000-48/60-230
Заказчик:
Директор Хабаровского филиала
ОАО «Ростелеком»
шт.
5
Подрядчик:
__________________
_____________Е.В. Торгашин
30
Приложение №2к договору
№ ____________
от « __ » ___________ 20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
______________________
" _____ " ________________ 201__ г.
___________________
"______ " ___________________201__г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на работы по
(наименование работ и затрат, наименование
объекта)
Стоимость единицы, руб.
№
пп
1
Обоснование
2
Наименование
3
Ед. изм.
4
Кол.
5
Всего
6
Общая стоимость, руб.
В том числе
Осн.З/п
Эк.Маш
З/пМех
7
8
9
Всего
10
Осн.З/п
Эк.Маш
З/пМех
Т/з
осн.
раб.на
ед.
11
12
13
14
В том числе
Т/з
осн.
раб.
Всего
Т/з
мех.на
ед.
Т/з
мех.
Всего
15
16
17
Составил:
Проверил:
31
Приложение №4
к договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Номер
документа
Дата
документа
Отчетный период
с
по
ОТЧЕТ
об израсходованных материалах на строительство
Объект:
наименование объекта
Стороны:
Заказчик
ОАО «Ростелеком», Хабаровский филиал
Подрядчик
Руководствуясь положениями Договора _№_______ , Подрядчик израсходовал на строительство следующие материалы:
Израсходовано материалов
Цена за
Номенклатурный
Стоимость
Стоимость
единицу
Сумма
№
Наименование
номер согласно
Единица
Колипо
по договору Стоимость
по
НДС,
п/п материалов
ЕНС
измерения чество
договору,
с учетом
по бухучету
договору,
руб.
руб.
НДС, руб.
руб.
1
Всего израсходовано _________________________________________________________________
наименований прописью
На сумму _________________________________________________________________________________________
прописью
Подписи сторон:
от Генподрядчика _______________________ _________________________________
должность
от Заказчика _______________________ ________________________________________
_______________________
подпись
_______________________
32
Приложение №3
к договору № ____________
от «____»________201___г.
График выполнения обязательств
№
Наименование
обязательств
Состав обязательств
Дата начала
выполнения
обязательств
Дата окончания
выполнения
обязательств
Акт приемки выполненных
работ по форме КС-2 с
приложением справки о
стоимости выполненных работ
и затрат по форме КС-3
1
Монтаж
оборудования
Дата подписания
договора
Заказчик:
Полученный результат,
отчетные документы
Подрядчик:
_____________
_______________
33
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
22
Размер файла
603 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа