close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект договора

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № ____
на выполнение проектных работ
г. Омск
«___» _____________2014г.
ОАО «МРСК Сибири», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Моденова Сергея Николаевича, действующего на основании
доверенности № 101 Н от 26.06.2013г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
именуемые далее Сторонами,
на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от
«___»_____________2014г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком
были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке
(акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) по форме Приложения № 7);
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и
Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения
работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация;
документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири», адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных
настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции,
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей;
другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план - приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и
устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объект:
Здание ГПП, назначение: нежилое. Площадь: общая 366,2 кв.м. Инвентарный номер: 6655163. Литер: АА
Этажность: 1 (Здание трансформаторной подстанции "Советская"1973, инв.№ Е000007107, свидетельство о
государственной регистрации права от 26.04.2012 55АА 523569) в составе: (ТР-РЫ 1Т И 2Т ПС 110/10КВ "СОВЕТСКАЯ"
2*16 МВА, инв. №Е000006498; РУ-10кВ ПС"СОВЕТСКАЯ" (27 яч.), инв.№ Е000006046; ОРУ-110кВ
ПС"СОВЕТСКАЯ"(по схеме без выключат-ей), инв. № Е000005934 ) местонахождение: г. Омск, пр. Мира, 75, далее по
тексту Договора ПС 110/10 кВ Советская;
ВОЛС, местонахождение: г. Омск, пр. Мира, 75;
Система учета электроэнергии на подстанциях 35-110 кВ Городского РЭС (Инв.№ Е106015246-00, Система
учета э/э ПС35-110 Городского РЭС), местонахождение: г. Омск, пр. Мира, 75, далее по тексту Договора система учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных
обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и
применимых стандартах;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;
работы - проектные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего
Договора;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего
Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему
графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение №
1 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
Шифры разделов проектно-сметной документации:
ОТР – основные технические решения;
ТТО – технические требования к основному электротехническому оборудованию.
ПД - проектная документация.
РД – рабочая документация.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские
работы по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительству ВОЛС, реконструкции системы учета электроэнергии
на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.1.1. Работы, указанные в п.2.1 договора выполняются поэтапно:
1 этап. Разработка и согласование ОТР на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС;
2 этап. Разработка, согласование и экспертиза ПД с разделом ТТО на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская,
строительство ВОЛС, реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС;
3 этап. Разработка и согласование РД на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС;
4 этап. Получение положительного заключения государственной или негосударственной экспертизы на ПД, РД
по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС, реконструкцию системы учета электроэнергии на
подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему
Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).
2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом
(приложение № 4 к Договору).
В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по
каждому из этапов.
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в
соответствующей саморегулируемой организации.
2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и
строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том
числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической
документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с
указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.
3.2. Срок начала работ по договору - с момента подписания договора.
Срок завершения работ - в течение 300 календарных дней с момента подписания договора:
4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с
техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме
в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем этапами и
сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику
результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.2. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком и иными государственными
органами, органами местного самоуправления и иными организациями в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. За свой счет откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций.
При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика за свой счет доработать техническую
документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными
недостатками.
4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов,
торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от
возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только
для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных
данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах
технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения
работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления
Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и
предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
4.1.9. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна
составлять не менее 50% от цены Договора.
4.1.10. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа
работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное
указание на устранение недостатков.
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об
объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не
ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от
ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц
(субподрядчиков). Субподрядчики должны соответствовать всем требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной
документации для субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком (если договор заключался по результатам проведения
конкурентной процедуры) и иметь все необходимые разрешения и допуски для выполнения соответствующей части
работ.
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5 к настоящему договору. Новый
субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, установленным для субподрядчиков в конкурсной
документации (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и в настоящем Договоре.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна
содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и
фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого
требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых
субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет
Подрядчик.
Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к
субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о
привлечении/замене субподрядных организаций).
4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или
обязанности по настоящему Договору третьему лицу, если иное не установлено настоящим Договором.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Представить Подрядчику документацию по объекту.
5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех
необходимых разрешений (при необходимости).
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7,
8 настоящего Договора.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметой
(приложение № 2.1 к Договору), и составляет ____ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____ (указать
прописью) рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____ (указать прописью) рублей, в том числе:
1 этап. Разработка и согласование ОТР на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС, составляет _____(указать
прописью) рублей;
2 этап. Разработка, согласование и экспертиза ПД с разделом ТТО на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская,
строительство ВОЛС, реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС,
составляет _____(указать прописью) рублей;
3 этап. Разработка и согласование РД на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС, составляет _____(указать
прописью) рублей;
4 этап. Получение положительного заключения государственной или негосударственной экспертизы на ПД, РД
по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС, реконструкцию системы учета электроэнергии на
подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС, составляет _____(указать прописью) рублей.
6.2. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком
изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Оплата по настоящему договору производится по окончании всех работ выполненных в соответствии с пп.
2.1.1 Договора в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по
последнему этапу.
Счета-фактура оформляется в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11г.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В течение 5 календарных дней со дня оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предъявить Заказчику
счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или
нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже
договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ
(приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7.4. Подрядчик обязан оформить первичные документы в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции). Подрядчик гарантирует, что первичные
документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены им в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).
8. Приемка и выполнение работ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом
выполнения работ (приложение № 4 к Договору).
8.1.2. После согласования с Заказчиком и
иными государственными органами, органами местного
самоуправления и иными организациями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
проектно-сметная документация представляется Заказчику по каждому этапу, а именно
по 1 этапу: альбом основных технических решений в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах
в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf;
по 2 этапу: проектная документация в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 5-ти экземплярах на
бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на
DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf;
по 3 этапу: рабочая документация в полном объеме в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах
в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf;
по 4 этапу: положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы в 1 экземпляре на
бумажном носителе
8.1.3. Приемка выполненных работ по этапу Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента
получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы по этапу и подписать акт
приема-передачи выполненных работ по этапу либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В
случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 рабочих
дней после устранения замечаний Подрядчиком.
8.2. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы по этапу и подписать акт приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по этапу, после подписания которого Подрядчик в течение 2 рабочих дней
выставляет в адрес Заказчика счета – фактур, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11 на выполненные работы, либо направить
Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по этапу.
8.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской
Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.4.
В
случае
отказа
Заказчика
от
приемки
этапа
работ
Сторонами
в
течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
8.5. Подрядчик обязан за свой счет переделать техническую документацию. После устранения Подрядчиком
всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ
(оказанных услуг) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.6. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.
8.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачиприемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы Российской
Федерации по выполненной проектной и изыскательской документации (если проведение государственной экспертизы
необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации).
8.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
8.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в
известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
9. Имущественная ответственность
9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за
выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с
31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2% от цены Договора
за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение
указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
9.3. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения)
объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно проекта по причинам, не зависящим от
Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет
корректировку проекта.
9.4. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере
0,1% от стоимости Договора.
9.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от
стоимости договора (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации
требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а
также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной
процедуре).
9.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это
приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период
и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны
должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
9.7. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.8. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
направления претензии.
Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных
прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации
объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и
сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения
настоящего Договора по любым основаниям.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней
после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению
Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой
Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный
Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы,
а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по
мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего
Договора.
11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором,
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации,
включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или
любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных
устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами
непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны
проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные
работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
12. Разрешение споров между Сторонами
12.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением
Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
12.3.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и
действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее получения.
12.4.
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с
его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются
обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением,
становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в
чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к
настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2
обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в
условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего
Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в
соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые
должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение
цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с
их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или
денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,
договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и
закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об
этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения
Подрядчиком данного уведомления.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых
одобрено Заказчиком.
13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
13.7. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору
в пользу финансово-кредитных учреждений (включается в текст договора после принятия Правительством Российской
Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения Обществом Перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства).
14. Конфиденциальность
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и
иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая
такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она
является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения
конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия
(бездействие) таких лиц как за свои собственные.
14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего
Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной
информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой
информации.
14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора,
подлежит полному возмещению виновной Стороной.
15. Особые условия. Заключительные положения
15.1. Подрядчик ознакомлен с экологической политикой и значимыми экологическими аспектами, целями и
задачами в области экологического менеджмента Заказчика.
15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
15.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного
сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после
отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством
телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в
течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан
Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением
получения оригинала документа.
15.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются
сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
15.5. Подрядчик обязуется на дату заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о
собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в
том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также
согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться
Подрядчиком по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с
существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в
отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том
числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав
участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых
Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 6 к настоящему
договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с
подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также
способом, позволяющим подтвердить дату получения.
15.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.
15.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.
15.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской
Федерации.
15.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
15.10. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из Сторон.
16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2).
2.1. Смета (приложение № 2.1).
3. График финансирования работ (приложение № 3).
4. Календарный план выполнения работ (приложение № 4).
5. Список субподрядных организаций (приложение № 5).
6. Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) –
приложение № 6.
7. Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (приложение № 7).
17. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОАО «МРСК Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А,
ИНН 2460069527/КПП997450001
Филиал ОАО «МРСК Сибири»«Омскэнерго»,
644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1,
ИНН 2460069527/КПП 550331001
ОГРН 1052460054327
Банк: Западно – Сибирский филиал ОАО АКБ
«РОСБАНК»
БИК банка 045005812
К/счет 30101810200000000812
Р/счет 40702810553600000143
_______________ /С.Н. Моденов/
М.П.
Подрядчик:
_______________ /_____________/
М.П.
Приложение № 1 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №1.5/33-08/81 от 21.10.2013г.
Реконструкция ПС 110/10 Советская, строительство ВОЛС, реконструкция системы учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
1. Основание для проектирования.
1.1. Договоры об осуществлении технологического присоединения от 29.08.2013г. №20.5500.4528.13, от
20.09.2013г. № 20.5500.5204.13 заключенные с ОАО «Омскэлектро».
1.2. Акт обследования технического состояния оборудования, зданий и сооружений, строительных
конструкций, инженерных коммуникаций и т.д. ПС 110/10 кВ Советская
1.3.
Распоряжение РЭК Омской области №01-05/25 от 06.08.2013г. «Об установлении платы за
технологическое присоединение объекта ОАО «Омскэлектро» к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» (филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») по индивидуальному проекту.
2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию
проектной и рабочей документации:
2.1. Нормативные акты федерального уровня:
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»;
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;
ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;
ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
ФЗ от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.
Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;
ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации».
2.2.
Отраслевые НТД:
Правила устройства электроустановок;
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от
30.06.2003 № 277;
Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом
Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;
Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка
электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов
оптового рынка с приложениями;
РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и
нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
2.3.
ОРД и НТД ОАО «Россети», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «СО ЕЭС»:
Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию.
Положение»;
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.109/0 «Выполнение работ по созданию, эксплуатации и
модернизации АИИС КУЭ. Положение»;
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.137/0 Аварийный запас. Положение;
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на
подстанциях нового поколения»;
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи
напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.55.016-2008;
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных
устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
Стандарт по проектированию воздушных линий электропередач 35 кВ и выше с применением системы
автоматизированного проектирования;
Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном
электросетевом комплексе ОАО «МРСК Сибири»;
Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического
управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008;
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики.
Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России»
от 11.02.2008 № 57;
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации»,
СТО 59012820.29.020.002-2012;
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений
нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта.
Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;
Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О предотвращении формирования
ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 № 54/72;
Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной
информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и
центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-12 «Единая энергетическая система и
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное
управление режимами энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 15.11.2012 №807
ст.;
«Требования к содержанию раздела охрана окружающей среды»:
- Содержание текстовой части:
а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;
б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на
период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
- мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых
линейным объектом реках и иных водных объектах;
- мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых,
используемых при строительстве;
- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных
отходов;
- мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
- мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:
- мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;
в) сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов
грунта, кавальеров;
- программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех
компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных
участках;
- программу специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным
природным воздействиям;
- конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию
электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в
работающие механизмы;
г) сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов
грунта, кавальеров;
д) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
- Содержание графической части:
а) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями
использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
красные книги субъектов Российской Федерации;
б) карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды
вследствие аварии на линейном объекте.
Приложение 1 к настоящему Заданию на проектирование «Технические требования по оснащению объектов
инженерно-техническими средствами охраны».
Приложение 2 к настоящему Заданию на проектирование «Инвентарные номера».
2.4.
Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания.
3.
Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.
3.1. Вид строительства: реконструкция ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС, реконструкция системы учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
3.2. Этапы разработки документации:
I этап – разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Сибири» основных технических
решений (ОТР) по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции системы учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
II этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела «Технические требования к основному
электротехническому оборудованию» по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции
системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
III этап – разработка, согласование рабочей документации по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства
ВОЛС, реконструкции системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
IV этап - получение положительного заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной
документации, рабочей документации по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции
системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС.
4.
Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1.
В части ПС 110/10 кВ Советская:
Показатель
Место расположения объекта
Номинальные напряжения
Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое,
закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
Тип схемы каждого РУ
Количество линий, подключаемых к подстанции, по
каждому РУ
Количество резервных ячеек по каждому РУ
Тип и привод выключателей каждого РУ
Количество и мощность силовых трансформаторов
Тип, количество и мощность средств компенсации
реактивной мощности (СКРМ)
Тип, количество и мощность средств компенсации
емкостных токов замыкания на землю
Система собственных нужд
Система оперативного тока
Релейная защита и автоматика (РЗА)
Противоаварийная автоматика (ПА)
Регистрация аварийных событий и процессов (РАС,
СМПР, ОМП)
Автоматическая
диагностика
(Система
Мониторинга)
Система управления основным и вспомогательным
оборудованием, сбора и передачи информации
Система коммерческого учёта электроэнергии
Значение / Заданные характеристики*
г. Омск, пр. Мира, 75
110/10 кВ
РУ – 110 кВ – открытое
РУ-10 кВ - закрытое
На стороне 110 кВ – 4Н два неавтоматических отключающих
пункта
и неавтоматической перемычкой со стороны
трансформаторов (не типовая)
На стороне 10 кВ схема 10-1 одна секционированная
выключателем система шин
10 кВ – 19;
110 кВ - 2
РУ-110 кВ – 0 шт.
РУ-10 кВ – 0 шт.
РУ-110 кВ – нет, в цепях силовых трансформаторов установлены
ОД, КЗ
РУ-10 кВ (за исключением яч. 10 кВ №10,16):
Выключатель - ВМПП-10
Привод – ПЭ-11
Ячейки 10 кВ № 10, 16:
Выключатель – BB/TEL-10, привод - встроен
1Т-16 МВА, двухобмоточный, ТДН
2Т-16 МВА, двухобмоточный, ТДН
отсутствует
отсутствует
ТСН-10 кВ (2 шт) подключены к шинным мостам 10 кВ (ТМ63/10/0,23)
выпрямленный
на базе электромеханических реле
Существующая
ПА
–
АЧР-1
электромеханических реле
отсутствует
и
АЧР-2,
отсутствует
Система ГВО (без телеизмерений) по стороне 10кВ.
существующая система АИИС КУЭ:
счетчики – Ц6850М
на
базе
Средства связи
Показатель
Станционные
сооружения
ВОЛС
(в
отдельных случаях могут проектироваться
линейно-кабельные сооружения)
Инфраструктура средств связи
Требования
по
структуре
оперативнодиспетчерского и оперативно-технологического
управления ПС
Требования к охране объекта
Значение / Заданные характеристики*
Устройство сбора и передачи данных - МИР УСПД-01
Интерфейс между счетчиками и УСПД – RS 485
Канал между УСПД и Сервером сбора информации организован по
выделенной линии
Существующая ВОЛС – 1 шт. (ТЭЦ-3 – Весенняя с заходом на ПС
110/10 кВ Советская), протяженностью – 16,5 км. Кабель –
ОПНДПТ-06-032А06-20,0
Одна существующая мультиплексорная система связи
Шкаф связи – 1 оптический кросс
Мультиплексор – ПОЛИКОМ 300UU-1GTR – 1 шт.
Мультиплексор – ADDPAC700 – 1шт.
Без постоянного оперативного и обслуживающего персонала
Согласно «Типовым техническим решениям по оснащению
объектов ОАО «МРСК Сибири» инженерно-техническими
средствами охраны» (приложение 1)
ПС сохранить существующее диспетчерское наименование: ПС 110/10 кВ Советская
4.2. Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская с заменой отдельных видов оборудования или устройств:
Наименование
Основное электротехническое оборудование
(в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ,
ТН и т.д.), с однозначным указанием места его
установки в схеме и требований к мониторингу и
диагностике.
Вторичное электротехническое оборудование и системы
(ОПТ, СН, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, средства
измерений и т.д.)
Значение / Заданные характеристики
1.
Предусмотреть
замену
существующих
силовых
трансформаторов на 2х25 МВА. Мощность силовых
трансформаторов
уточнить
и
обосновать
при
проектировании. Тип и технические параметры
определить проектом.
2. Предусмотреть замену выключателей в ячейках 10 кВ 1Т,
2Т, СВ-10 кВ. Тип и технические параметры определить
проектом. Длина отпайки 500 метров.
3. Предусмотреть замену шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т, I и II
секции шин 10 кВ. Тип и технические параметры
определить при проектировании.
4. В РУ-10 кВ в ячейках 10 кВ
1Т, 2Т заменить
существующие проходные изоляторы на изоляторы с
большим номинальным током. Тип и технические
параметры определить при проектировании.
5. Предусмотреть замену трансформаторов тока в ячейках 10
кВ 1Т, 2Т, СВ-10 кВ. Тип, коэффициент трансформации
определить проектом, количество вторичных обмоток
должно обеспечивать раздельное подключение устройств
релейной защиты и приборов учета к трансформаторам
тока.
6. Предусмотреть замену существующих фундаментов под
силовыми трансформаторами 1Т, 2Т. Предусмотреть
проектом организацию – резервной системы связи на
участках: ПС Советская - ПС Весенняя – ПС Прибрежная
– ДП ЗЭС, с установкой по одному комплекту
оборудования связи.
7. Выполнить расчет токов ЗЗ по СШ-10 кВ и при
необходимости
предусмотреть
установку
компенсирующих устройств.
1. Выполнить модернизацию системы АИИС КУЭ в
объеме
вновь
вводимого
оборудования.
При
модернизации АИИС КУЭ в объеме вновь вводимого
оборудования предусмотреть класс точности:
ТТ – 0,5 S
2. Предусмотреть строительство резервной ВОЛС.
Отпайка от существующего кабеля пролет опор №34-35
ВЛ-110 кВ С-61, С-62 до ПС 110/10 кВ Советская,
параметры ВОЛС определить при проектировании.
Длина отпайки 500 метров.
3. Предусмотреть замену существующих устройств РЗА:
4.
5.
6.
7.
8.
1Т, 2Т, выключателей 10 кВ 1Т, 2Т, СВ-10 кВ на МП
РЗА, с учетом возможности применения после
реконструкции ПС с заменой ОД, КЗ на В 110 кВ
Предусмотреть организацию СОПТ
Предусмотреть модернизацию ССПИ, тип и параметры
определить проектом.
Создать резервную систему связи «ПС 110/10 кВ
Советская – ДП ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Омскэнерго». Предусмотреть проектом
организацию – резервной системы связи на участках:
ПС Советская - ПС Весенняя – ПС Прибрежная – ДП
ЗЭС, с установкой по одному комплекту
оборудования связи.
Выполнить проверку на соответствие токам КЗ и при
необходимости произвести замену оборудования (ТТ
отходящих линий 10 кВ, шин 10 кВ и т.д.
Выполнить обследование контура заземления ПС и
расчет контура заземления на воздействие токов КЗ.
5.
Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документацию.
5.1. Предпроектные обследования
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. При предпроектном обследовании
систем ИТС и связи совместно с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»:
5.1.1. Определить:
- техническое состояние существующей ВЛ-110 кВ С-61, С62 и необходимость ее усиления, реконструкции для
подвески проектируемой ВОЛС;
– состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗ, сетевой
автоматики, ПА, режимной автоматики, регистрации аварийных событий и процессов в сети, прилегающей к объекту
проектирования;
– объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от
устройств и комплексов ПА и РА;
– схему и состав сети связи диспетчерского и технологического управления (ССДТУ) на объекте строительства
(расширения, реконструкции) и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для
передачи сигналов и команд РЗА, ПА, телеинформации и голосовой информации включая наличие резервных каналов
связи.
5.1.2. Произвести оценку:
– отклонений (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗА в
существующей сети, в том числе линий 10 кВ;
– существующих автоматизированных систем управления в части схемы организации связи и телемеханики для
расширяемых и реконструируемых объектов с центрами управления сетями (ЦУС) ОАО «МРСК Сибири», на предмет
достаточности существующих ССДТУ и ССПИ и необходимости их модернизации.
- состояния заземляющего устройства ПС и кабельных каналов
При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на
объекте проектирования.
5.2.
I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК
Сибири» основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».
Разработка принципиальных электрических схем, выбор трансформаторов, основных параметров
электрооборудования, вариантов конструктивного и компоновочного исполнения ПС (ЛЭП) должны производиться с
учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических
требований к электросетевым объектам.
Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии
достаточного технико-экономического обоснования.
5.2.1. «Балансы и режимы»:
5.2.1.1
В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности
прилегающего к ПС энергорайона, Омской энергосистемы на год окончания реконструкции и перспективу 5 и 10 лет для
характерных режимов, указанных в п. 5.2.1.2.
5.2.1.2
В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов
для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных аварийных возмущений в указанных схемах в
соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год окончания реконструкции и
на перспективу 5 и 10 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов
генерации и динамики изменения электрических нагрузок.
При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и ниже, прилегающей к объектам
проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных
нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.
Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи,
трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности, уровни напряжений в сети 110 кВ
и ниже как в табличной форме, так и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети. На основании
выполненных расчетов электрических режимов, в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров
электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), предоставить
рекомендации по усилению существующей сети, а также замене оборудования и устройств.
На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС, оценен объем
необходимого электросетевого строительства/реконструкции, очередность ввода элементов электрической сети,
определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.
5.2.1.3. «Расчеты статической и динамической устойчивости».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети,
прилегающей к объекту проектирования, и динамической устойчивости Омской ТЭЦ-3 для всех групп нормативных
аварийных возмущений в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости.
По результатам расчетов должны быть определены предварительные величины максимально допустимых
перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях, а также определены
необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости и допустимых параметров
электроэнергетического режима на год окончания реконструкции и на перспективу 5 и 10 лет.
Расчеты электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо выполнять на
верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов
расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих точное моделирование.
5.2.1.4.
«Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».
В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество,
номинальные параметры и места подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год окончания
реконструкции и на перспективу 5 и 10 лет. СКРМ должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности на
шинах 110 кВ объекта не выше tg φ=0,5.
5.2.1.5.
«Расчет токов короткого замыкания».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах
энергообъектов прилегающей сети 10-110 кВ на год окончания реконструкции и на перспективу 5 и 10 лет.
По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности
коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене
коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия
по ограничению токов КЗ.
5.2.2. «Основные решения по ПС и ВЛ-110 кВ».
Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 3-х, с оценкой экономических показателей
и выполнению технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат) технических
решений по ПС (3 варианта - оборудования разных производителей для предпочтительного варианта по итогам первого
этапа сравнения) с обосновывающими расчетами. Представить детальное обоснование предпочтительного варианта.
5.2.2.1.
В части ПС определить и выполнить:
­ координаты ПС в системе WGS 84;
­ принципиальную электрическую схему ПС с расчетно-пояснительной запиской;
­ решения по замене или модернизации (в т.ч. с описание объема) трансформаторного оборудования.
­ количество, мощность и типоисполнение (преимущественно открытой установки) трансформаторного
оборудования; решения по замене или модернизации (в т.ч. с описанием объема) трансформаторного оборудования;
­ решения по СКРМ, включая тип, количество, мощность и места подключения (при необходимости);
­ решения по организации системы электроснабжения СН (количество и мощность ТСН );
­ решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при
необходимости);
­ решения по плавке гололеда (установки плавки гололеда - модульные управляемые, при необходимости);
­ принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ (ОРУ, КРУЭ, ЗРУ и т.д.);
­ наличие особых требований к изоляции;
­ решения по реконструкции молниезащиты, в случае, если вновь вводимое оборудование не входит в зону
существующей молниезащиты;
­ использование существующих зданий и сооружений, при необходимости решения по их усилению;
­ тип опор и фундаментов под проектируемое оборудование;
­ тип кабельных каналов (при необходимости);
­ решения по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или
асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);
­ решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и возникновение перенапряжений в цепях
вторичной коммутации;
­ решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным
сопротивлением для заземляющих устройств (при необходимости, по результатам обследования);
­ основные решения по организации оперативного тока;
­ решения по маслоприемнику;
­ решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ИТС и СС
­ результаты предпроектного обследования систем ИТС и СС
­ схему размещения устройств РЗА, ПА на объекте реконструкции и в прилегающей сети с отражением
используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, ПА, включая резервные каналы
связи;
­ схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;
­ структуру диспетчерского и оперативно-технологического управления объектом с указанием диспетчерских
центров, ЦУС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», осуществляющих диспетчерское и оперативнотехнологическое управление отходящими ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанции, направления приемапередачи оперативной и технологической информации;
­ реконструкции, модернизации) системы регистрации аварийных процессов и событий (РАС) объекта
(подстанции, ЛЭП, оборудования и т.п.), в том числе по расстановке РАС с учетом: обеспечения возможности анализа
причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при КЗ, сопровождающихся действием систем и
устройств РЗА, систем и устройств ПА; передачи данных системы РАС с объектов в ЦУС ОАО «МРСК Сибири» и на ДЦ
ОАО «СО ЕЭС»; наличия и использования функции РАС в микропроцессорных терминалах РЗА, ПА только для анализа
внутренних событий терминалов; синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных
событий на создаваемом (реконструируемом, модернизируемом) и смежных объектах энергосистемы.
5.2.2.2 В части ВЛ-110 кВ С-61, С-62:
­ основные решения по организации проектируемого участка ВОЛС, согласно таблице 5.2, включая линейные
и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи;
­ решения по подвеске проектируемой ВОЛС;
­ основные решения по усилению существующей ВЛ-110 кВ С-61, С-62 для подвески ВОЛС (при
необходимости, по результатам предпроектного обследования).
5.2.3. «Релейная защита и автоматика»
В составе раздела разработать ОТР по РЗА, в том числе:
– представить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты, сетевой автоматики для
подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование принятых
коэффициентов трансформации ТТ для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки
промежуточных ТТ);
– определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, СКРМ и т.д.) и
каждой отходящей ЛЭП 10 кВ;
- предоставить схему распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения
- выполнить расчет и согласование уставок существующих устройств РЗА ВЛ-110 кВ С-61 С-62 с учетом
резервирования защит трансформаторов;
5.2.4. «Противоаварийная автоматика».
В составе раздела на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов, статической и
динамической устойчивости (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.4) необходимо:
- определить необходимость установки новых устройств ПА (АЧР, САОН, АОСН, АОПО) и пересмотра
принципов действия или модернизации существующих устройств ПА;
- сохранить существующую систему дистанционного ввода графиков временного отключения потребления на ПС
110/10 кВ Советская
5.2.5. «Система сбора и передачи информации (ССПИ)».
В рамках модернизации CCПИ в составе раздела разработать:
перечни сигналов телеинформации для ЦУС филиала и ДП ПО;
структурную схему ССПИ (ТМ) с отражением состава функциональных подсистем и направлений передачи
информации;
- пояснительную записку (состав функциональных подсистем, направления передачи информации);
решения по организации оперативных блокировок;
решения по местам установки средств ССПИ;
решения по организации измерений, организуемых средствами ССПИ и их метрологическому обеспечению;
В составе раздела разработать ОТР по организации ССПИ с использованием устройств телемеханики (ТМ),
структурную схему ССПИ с отражением направлений передачи информации, а так же однолинейную схему подстанции с
обозначенными на ней всеми точками измерения и составом измерений в каждой точке в объеме и формате,
согласованном филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
Предусмотреть согласование с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» объемов телеинформации,
необходимой для оперативного обслуживания и диспетчеризации проектируемого объекта. Детализированный перечень
ТИ и ТС, способы и протоколы их передачи в ЦУС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» определяются в
Технических требованиях.
Предусмотреть согласование с ЦУС филиала ОАО «МРСК Сибири» объемов телеинформации необходимой для
оперативно-технологического управления и диспетчеризации проектируемого объекта.
5.2.6. «Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого
учета
электроэнергии».
В рамках модернизации системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ разработать ОТР по
организации учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в объеме вновь вводимого оборудования. ОТР в части АИИС КУЭ
должны быть представлены структурной схемой АИИС КУЭ с указанием возможности использования существующего
оборудования на ПС 110/10 кВ Советская и порядка сбора данных на все уровни управления филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Омскэнерго», метрологическое обеспечение АИИС КУЭ.
5.2.7. «Организация связи».
В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования разработать ОТР по модернизации
систем связи для организации передачи информации в соответствующие Центры управления сетями филиала ОАО
«МРСК Сибири»- «Омскэнерго, ДП ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» и для передачи
сигналов/команд систем РЗ, ПА и РА, в том числе:
- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;
- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа,
емкости и назначения организуемых каналов связи и систем связи по которым организуются данные каналы;
- линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой
из систем) с указанием типа, пропускной способности систем связи, емкости каналов связи для передачи голоса и данных
(ТМ, ТЛФ и т.д.) до центров управления электроэнергетики (ЦУС, ДП, ДЦ) и для передачи сигналов/команд РЗ, ПА и РА
(при необходимости), включая линейно-кабельные сооружения по проектируемым системам связи с указанием
расстояний и количества оптических волокон (ОВ);
- результаты обследования существующих ВЛ на предмет возможности подвески проектируемого ВОЛС на
существующие опоры;
- средства снижения ветровой вибрации; основные решения по организации, строительству резервной ВОЛС,
согласно таблице 5.2, включая линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи;
При использовании инфраструктуры сторонних организаций должны быть представлены соответствующие
согласующие письма.
5.2.8. «Метрологическое обеспечение».
В составе раздела определить и разработать:
перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения, диапазон изменения измеряемого
параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;
отнесение измеряемого параметра к сфере Государственного регулирования обеспечения единства
измерений;
требования к нормам точности измерения параметра;
необходимость интеграции измеряемого параметра в ИТС;
основные требования по выбору СИ;
основные требования к метрологическому обеспечению (МО) СИ на всех этапах жизненного цикла
(проектирование, ввод в действие, эксплуатация).
5.2.9.
Материалы I этапа проектирования (по ПС, ЛЭП) с пояснительной запиской по ОТР представить на
рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.2.1-5.2.8 настоящего ЗП,
последующего согласования в экспертной комиссии ИА ОАО «МРСК Сибири»
5.2.10. Состав представляемых на рассмотрение проектных материалов:
­ перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ЗП;
­ материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч. систем ИТС на объектах,
организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так
и не входящих в ИТС;
­ главная электрическая схема существующей ПС;
­ данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и пропускной способности
другого оборудования на объектах сети 110 кВ и ниже, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);
­ климатическая характеристика региона реконструкции;
­ информация (согласующие письма) о согласовании филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»,
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ расчетных моделей сети на год окончания реконструкции и на перспективу 5 и
10 лет;
­ расчетные модели всех характерных режимов, на основе которых проводились расчеты, в электронном виде
в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, в т.ч. графические схемы;
­ результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, статической и динамической устойчивости в
графическом и табличном виде;
­ требования к основным техническим и метрологическим характеристикам устанавливаемого оборудования;
­ чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, по которому выполняется проектирование;
­ ситуационный план ПС;
­ генеральный план реконструируемой ПС с отражением на нем вновь сооружаемых и переустраиваемых
электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др;
­ организация эксплуатации, хранения аварийного резерва;
­ схема электрическая принципиальная ПС (расширяемых частей);
­ основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений электрических и
неэлектрических величин) как входящих, так и не входящих в ИТС в объеме вновь устанавливаемого и
реконструируемого оборудования:
o
перечень измеряемых параметров с указанием норм точности измерений, диапазоны изменения
измеряемых параметров (по результатам предпроектного обследования, расчета электрических режимов) и
метрологических характеристик измерительных компонентов измерительных каналов;
o
перечень вновь организуемых и реконструируемых измерительных каналов с указанием состава
измерительных каналов, с их привязкой к диспетчерским наименованиям;
o
основные решения по организации и метрологического обеспечения измерений, в том числе, принципы
интеграции существующих и вновь создаваемых ИТС.
Основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений выделяются в отдельный
раздел «Метрологическое обеспечение». В части измерений, входящих в ИТС допускается выделение подразделов в
разделах, посвященных этим ИТС.
­ схема распределения устройств ИТС, РЗА и ПА по ТТ и ТН с пояснительной запиской;
­ схема размещения устройств РЗА и ПА на объекте реконструкции и в прилегающей сети с отражением
используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд релейной защиты, автоматики, ПА,
включая резервные каналы связи;
­ ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов
выполнения и уточнения количественного состава защит;
­ структурная схема организации АИИС КУЭ;
­ структурная схема организации ССПИ с обязательным изложением основных технических решений в
соответствии с ЗП;
­ схемы организации ССПИ и связи;
­ технико-экономические сопоставления дисконтированных затрат, выполненные в программе «ГРАНДСМЕТА», и обоснования вариантов технических решений;
­ расчет стоимости реконструкции рекомендуемого варианта;
5.2.11. Итогом I этапа проектирования являются:
­ план подстанции;
­ утвержденная принципиальная электрическая схема ПС;
­ утвержденная схема распределения по ТТ и ТН устройств информационно-технологических систем и
мониторинга;
­ утвержденная схема распределения устройств РЗ и ПА по ТТ и ТН
­ однолинейная электрическая схема ПС с обозначенными на ней всеми точками измерения и составом
измерений в каждой точке в объеме и формате, согласованном филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» и
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ;
­ график реконструкции с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные
схемы);
­ согласованные основные технические решения по ИТС и СС;
­ согласованные ОТР по релейной защите, сетевой автоматике, ПА;
­ согласованная схема размещения на объекте строительства устройств релейной защиты, сетевой автоматики,
существующих и вновь устанавливаемых устройств противоаварийной автоматики.
­ согласованные ОТР (структурные схемы) по ССПИ и АИИС КУЭ;
­ согласованный перечень измеряемых параметров;
­ основные требования по выбору СИ (с учетом условий эксплуатации СИ) и их МО;
­ согласованная пояснительная записка по ОТР;
­ утвержденный без замечаний (или со снятыми или устраненными замечаниями) протокол заседания
экспертной комиссии ОАО «МРСК Сибири» по рассмотрению материалов I этапа проектирования.
5.3.
II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектная документация, выполненная на II этапе, на основании обращения Заказчика должна быть согласована
в требуемом объеме с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ и другими субъектами энергетики (при необходимости).
5.3.1. В том числе для ПС выполнить/определить:
­ разработать раздел - инженерно-технические вопросы гражданской обороны и Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.
­ разработать раздел ООС - «Охрана окружающей среды», согласно пункту 2 настоящего Задания на
проектирование «Требования к содержанию раздела». Раздел ООС оформить отдельным томом.
­ проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;
­ компоновку, генеральный план ПС;
­ проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;
­ конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
­ технические требования к основному электротехническому оборудованию (Т, СКРМ, выключатели,
разъединители, ТТ, ТН, устройства релейной защиты, сетевой автоматики, ПА, ССПИ, ИТС, АИИС КУЭ, ССДТУ и т.д.),
в том числе на основе вида обслуживания объекта;
­ решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по
предотвращению феррорезонансных перенапряжений;
­ специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации;
­ схемные и технические решения по ограничению токов КЗ (при необходимости);
­ решения по изменению коэффициентов трансформации ТТ или замене оборудования в прилегающей сети;
­ технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и
смежных объектах;
­ решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания
СН; требуемая мощность источников СН;
­ прочие разделы проектной документации;
Решения по обеспечению пожарной безопасности должны быть оформлены отдельным разделом «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.3.2. В части технических решений по релейной защите, сетевой автоматике, ПА объекта
проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, необходимо
выполнить/определить в т.ч.:
5.3.2.1. Схему размещения устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА на объекте реконструкции
5.3.2.2. Совмещенную схему распределения по ТТ и ТН устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА, ССПИ, АИИС
КУЭ, мониторинга оборудования, включая противоположные концы ЛЭП. Количество вторичных обмоток
трансформаторов тока 110 кВ должно обеспечивать раздельное подключение устройств релейной защиты и приборов
учета к трансформаторам тока.
5.3.2.3. Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА, сетевой
автоматики присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств
(испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств
релейной защиты, сетевой автоматики, ПА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью
светодиодов и передаваемых в ССПИ ПС.
5.3.2.4. Перечень всех функций РЗА, сетевой автоматики, ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины,
Т и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных
производителей, тип выбранных терминалов согласовать с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
5.3.2.5. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА для
подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснование
достаточности существующих устройств РЗА отходящих линий 10 кВ.
5.3.2.6. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а
также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с
учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная
защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.) и ПА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов
КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной
времени сети соответствующего напряжения и т.п.).
5.3.2.7. Технические решения по устройствам РЗА, сетевой автоматики, ПА, ССДТУ оформить отдельными
томами (разделами).
5.3.2.8 В случае необходимости модернизации существующих устройств АЧР предусмотреть:
- на каждой секции шин 10 кВ две очереди АЧР-1, две очереди АЧР-2, одну очередь АЧР по скорости снижения
частоты;
- блокировку от излишних срабатываний АЧР в бестоковую паузу;
- раздельные цепи отключения от АЧР-1, АЧР-2, и АЧР по скорости снижения частоты;
- возможность оперативного ввода-вывода цепей отключения каждого фидера 10 кВ от устройств ПА (АЧР,
ЧАПВ);
5.3.2.9 Предусмотреть возможность оперативного ввода и вывода устройств защит и автоматики
5.3.3
В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим
процессом (ССПИ) необходимо выполнить/определить:
5.3.3.1 Перечень функциональных подсистем и задач ССПИ. Дать характеристику задач, решаемых в ССПИ, по
каждой подсистеме.
5.3.3.2Структурная схема ССПИ.
5.3.3.3 Перечень сигналов, собираемых в ССПИ, в том числе передаваемых в ЦУС ОАО филиала «МРСК
Сибири» , представить в виде таблицы, которая должна содержать:
­ название присоединения;
­ наименование параметров;
­ тип сигнала;
­ источник информации;
­ тип измерительного преобразователя (датчика).
5.3.3.4 Методы передачи телеинформации до ЦУС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» по
протоколам МЭК 60870-5-104. Реализацию протоколов МЭК согласовать с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго».
5.3.3.5 Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по
подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в ССПИ.
5.3.3.6 Решения по организации измерений (характеристики входных сигналов, классы точности), сбору
дискретной информации (характеристики входных сигналов), управлению (характеристики выходных сигналов).
Решения по организации коммуникаций между устройствами и подсистемами на базе стандартных протоколов.
5.3.3.7 Решения по организации управления коммутационными аппаратами (КА) из ЦУС филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Омскэнерго» и с ДП ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» в соответствии со структурой
оперативного управления, включая дистанционный ввод графиков временного ограничения.
5.3.3.8. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы ССПИ, а также
резервному управлению первичным оборудованием при отказах ССПИ.
5.3.3.9 Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС.
5.3.3.10 Решения по оперативной блокировке.
5.3.3.11 Проектом предусмотреть передачу информации АИИС КУЭ в центр сбора данных филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Омскэнерго» по ВОЛС.
5.3.4.
В части технических решений по АИИС КУЭ на реконструируемой ПС 110/10 кВ Советская в
объеме вновь вводимого оборудования, необходимо:
5.3.4.1. Создание (модернизация) АИИС КУЭ в соответствии с Приложениями к «Положению о порядке
получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка» и Приложениями к
«Договору» о присоединении к торговой системе оптового рынка», «Типовой инструкцией по учету электроэнергии» (СО
153-34.09.101-94), «Стандартом организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном
электросетевом комплексе ОАО «МРСК Сибири» с обеспечением интеграции в существующую АИИС КУЭ РРЭ
филиала.
5.3.4.2. Обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и
объектов измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД):
­ на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АИИС КУЭ;
­ в АРМ АИИС КУЭ ПС, в том числе и по Web-интерфейсу внутренней локальной сети (ЛВС).
5.3.4.3. Обеспечить контроль показателей качества электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 посредством
установки сертифицированных средств измерения для контроля ПКЭ с размещением на каждой системе (секции) шин.
Средствами ССПИ организовать сбор данных из средств измерений ПКЭ и их передачу в испытательную лабораторию по
качеству электроэнергии и ЦУС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
5.3.4.4. Обеспечить вычисление полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса
электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом
собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также
контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.
5.3.4.5. Предусмотреть подключение измерительных цепей коммерческого учета к отдельным обмоткам ТТ и ТН
соответствующих классов точности.
5.3.4.6. Установку счетчиков, УСПД и другого оборудования АИИС КУЭ предусмотреть в отдельно стоящих
шкафах. Целесообразность выполнения данного требования для КРУ (КРУН) 6-10 кВ обосновать в проектной
документации.
5.3.4.7. Подключение счетчика к ТТ и ТН предусматривать отдельным кабелем, при этом подсоединение к
электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник),
расположенную непосредственно под счетчиком.
5.3.4.8. Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета,
вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от
несанкционированного доступа.
5.3.4.9. Определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления,
включая расчет объемов передаваемой информации.
5.3.4.10. Выполнить интеграцию АИИС КУЭ с ССПИ ПС в части: получения из ССПИ положения состояния
выключателей и разъединителей, передачи в ССПИ результатов измерения количественных параметров электроэнергии,
передачи в ССПИ информации о неисправности элементов АИИС КУЭ (АРМ, УСПД, электросчетчиков,
каналообразующей аппаратуры).
5.3.4.11. В проектной документации представить решения по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ.
5.3.5. В части организационно-технических решений по созданию систем связи для передачи
корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в филиал ОАО «МРСК Сибири», с
использованием имеющихся узлов связи необходимо выполнить/определить:
5.3.5.1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и системы передачи (СП), обеспечивающие сопряжение
следующих объектов: ПС 110/10 кВ Советская – ДП ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
Емкость волоконно-оптического кабеля - не менее 8 волокон, уровень системы передачи – ½ SТМ-16.
Предусмотреть проектом организацию – резервной системы связи на участках: ПС Советская - ПС Весенняя – ПС
Прибрежная – ДП ЗЭС, с установкой по одному комплекту оборудования связи.
5.3.5.2 Обеспечение инфраструктуры, включая:
­ организацию системы гарантированного электропитания 48 В постоянного тока и 220 В переменного тока
для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения не менее 4 часов.
5.3.5.3. Схему организации связи с указанием транзитных узлов связи, таблицу распределения информационных
потоков систем связи, включая согласование заинтересованных организаций (ПМЭС, генерирующих компаний и т.д.).
5.3.5.4. Решения по организации системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной
сигнализации, тактовой синхронизации, системы сигнализации, системы маршрутизации, системы нумерации, системы
защиты информации.
5.3.5.5. Технические требования на каждую систему связи.
5.3.6. Технические решения в части метрологического обеспечения.
5.3.6.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и
содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные
системы (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ). При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным
подразделом в составе соответствующей проектной документации
5.3.6.2. Раздел «Метрологическое обеспечение»
должен предусматривать выполнении метрологических
мероприятий и работ, направленных на обеспечение единства и качества измерений, должен включать:
­ перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки
измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и
диапазона изменения параметра;
­ перечень ИК, входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием
принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра,
компонентного состава ИК;
­ условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде
номинальных значений и диапазонов их изменения);
­ расчеты-обоснования по выбору метрологических характеристик (МХ) СИ (требованиям нормативной
документации на СИ) и ИК (требования к нормам точности измерений параметра или приписанной погрешности
измерений ИК согласно МВИ);
­ требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;
­ требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока
эксплуатации поверку и калибровку;
требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла;
расчет нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов тока (ТТ);
расчёт нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов напряжения (ТН);
расчет потерь напряжения в проводах измерительных цепей напряжения;
­ структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей,
клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;
­ расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших
из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;
­ расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного
обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;
­ требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического
обеспечения объекта.
Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для
технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные
спецификации.
5.3.7. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, связи,
обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.
5.3.8. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, ССПИ, систем связи и других систем,
включая:
­ таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;
­ определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;
­ схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;
­ ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием
специализированных программ);
­ выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;
­ построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с
использованием специализированных программ);
­ контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и
автоматизированного поиска «земли».
5.3.9.
Привести предварительный расчет объема кабельной продукции.
5.3.10. Оценка воздействия ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» оформить отдельным томом.
5.3.11. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.
5.3.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом.
Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами
пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
5.3.13. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных
работ, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами
перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.
В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны
решения:
В части РЗА и ПА:
­ выполнения релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ с учетом схемы их
подключения к ПС;
­ взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и
ПА;
­ временного состава устройств РЗА и ПА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования:
ЛЭП (с учетом очередности замены устройств РЗА и ПА, выключателей, замены ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и
т.п.
В части ССПИ:
­ состав компонентов ССПИ, вводимых на каждом этапе строительства;
­ организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни
управления;
В части АИИС КУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче
информации на верхние уровни управления ОАО «МРСК Сибири»
В части систем связи:
­ состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;
­ направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.
5.3.14. Охранные мероприятия для подстанции в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящему
Заданию на проектирование.
5.3.15. Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с определением потребности в технике, необходимой
для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, площади и технического оснащения гаражей, численности
и квалификации оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва и ЗиП и места их размещения.
5.3.16. Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
5.3.17. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 №87.
Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «Гранд-Смета».
При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки
регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и
текущем, сложившемся ко времени составления смет.
Пересчет сметной документации в текущие цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными
Региональными центрами ценообразования.
Включить в расчет сметной стоимости затраты на строительство временных зданий и сооружений в
соответствии с нормативами ГСН 81-05-01-2001.
Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например
стесненные условия и т.п.).
В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:
- дополнительные затраты на производства работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;
- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ,
определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета;
- прочие.
В главу 10 Сводного сметного расчета включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика в
размере 2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;
Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
В сметной документации учесть:
- затраты на покрытие убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов
земельных участков, связанных с изъятием путем выкупа или временным занятием указанных земельных участков для
целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- затраты на арендную плату за временный отвод земель на период строительства;
- затраты на проведение кадастровых работ и подготовку документов и материалов, необходимых для проведения
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными
Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
- затраты на перевод земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- затраты по выносу центров опор в натуру;
- затраты на комплектацию аварийного запаса.
При выполнении корректировки проектную документацию следует переработать с учетом освоенных объемов
капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденной проектной документации.
5.3.18. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».
5.3.19. При выполнении проектной документации:
­ производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее
эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;
­ предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание
объекта на протяжении срока его полезного использования.
5.3.20. При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю
оформления объектов принадлежащих ОАО «МРСК Сибири».
5.3.21.
Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 5-ти
экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в
2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.
5.3.22.
Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать Технические требования
к основному электротехническому оборудованию (в том числе давальческое оборудование и материалы) (опросные листы,
спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные,
надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельными томами) в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
5.4.
III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку
оборудования и материалов).
Разработка РД выполняется на основании ПД и данных о поставляемом, по итогам закупочных процедур,
основном электротехническом оборудовании и материалах с максимальным применением типовых решений,
рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости
ПИР и СМР, допускается только при соответствующем основании.
На III этапе разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на
проектируемом объекте.
В части РЗА и ПА в составе РД выполнить:
• пояснительную записку, включающую проектный расчёт параметров настройки (уставок) устройств РЗА и
ПА с указанием версии (типоисполнения) и соответствующей версии программного обеспечения устанавливаемых на
объектах проектирования МПТ РЗА с приведением данных по параметрированию, конфигурированию (бланков-заданий),
свободно программируемой логики (при необходимости), расчёт по выбору трансформаторов тока (ТТ) для РЗА и
проверку выбранных ТТ на 10% погрешность;
• принципиальные схемы с указанием входных и выходных цепей, переключающих устройств, испытательных
блоков, отключающих устройств и т.п., необходимых для оперативного ввода-вывода устройств РЗА , ПА и отдельных
функций;
• схемы организации цепей оперативного тока РЗА, схемы организации цепей напряжения РЗА,
принципиальные схемы управления и автоматики выключателей.
• функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и ПА;
• актуальное техническое описание и руководство по эксплуатации устанавливаемых устройств РЗА и ПА;
• техническое решение по интеграции устанавливаемых устройств РЗА в создаваемые (модернизируемые)
объектовые АСУ ТП (системы сбора и передачи данных) и АРМ для оперативного персонала.
• расчет и обосновать проектом объем и состав комплектующих (автоматические выключатели, накладки,
испытательные блоки, указательные и токовые реле и т.д.), предусмотреть в проекте комплект запасных частей;
• предварительный расчет монтажного провода и кабельной продукции, необходимой для проведения
монтажа;
• схемы привязки вновь монтируемого оборудования к существующим схемам вторичной коммутации;
При проектировании использовать только экранированные контрольные кабели с изоляцией, не
поддерживающей горение.
Схемы устройств РЗА предоставить в редактируемом формате.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для
выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при
необходимости другими заинтересованными лицами.
При выполнении рабочей документации, кроме прочего, произвести:
­ кадастровые работы и подготовить документы и материалы, необходимые для проведения постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
­ заключение договоров аренды по земельным участкам на период строительства и реконструкции (по
доверенности от Заказчика).
В составе рабочей документации разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой,
учитывающей мероприятия МТиО, СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию. План-график выполнить в соответствии с
«Методикой разработки типовых графиков производства работ» введенной приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 27
.06.2011 г. № 273 «О внесении изменений в приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 14.05.2010 г. № 180 Об утверждении и
введении в действие типовых договоров и технического задания по организации строительства, технического
перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства». План-график строительства объекта
предоставить в формате, совместимом с информационной системой управления строительством важнейших
инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири» - Oracle Primavera (*.xer)
РД в полном объеме представить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в
электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf.
6. Особые условия.
6.1.
При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы соответствующие Российским
стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, устройства и материалы должны
быть аттестованы в ОАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте ОАО
«Россети»).
Применяемые на ПС силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, ССПИ и связи, АИИС КУЭ, АСДТУ, систем
диагностики, а также программно-технические комплексы и программное обеспечение систем АСТУ должны быть
согласованы в филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, ССПИ и связи, АИИС КУЭ, АСДТУ,
систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности
реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств,
соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.
6.2.Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в
электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных
участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и
иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe
Acrobat.
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
6.3. Разработанная проектная, рабочая и конкурсная документации являются собственностью Заказчика и
передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с производителями
оборудования и устройств, природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, ФГУ «Главгосэкспертиза России».
Проектная организация получает положительное заключение государственной или негосударственной
экспертизы проекта.
6.5. При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку проектной
документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и
иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки
строительства).
6.6. Подрядная организация выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под
строительство.
6.7. Подрядная организация обеспечивает:
–
согласование основных технических решений и применяемого электрооборудования в экспертной комиссии
ОАО «МРСК Сибири»;
– заключение договоров на проведение государственной экспертизы проектной документации;
– получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;
– сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;
– сопровождение документации в процессе экспертизы проектной документации и добивается получения
положительного заключения;
– внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с
замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;
- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех
владельцев пересекаемых коммуникаций.
6.8. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок
проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением
несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
7. Выделение пусковых комплексов
Необходимость выделения пусковых комплексов определяется проектной документацией с учетом
бесперебойного электроснабжения существующих потребителей.
8.
Срок выполнения проектной и рабочей документации.
I этап – разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Сибири» основных технических
решений (ОТР) по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции системы учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС - 90 календарных дней, с даты заключения договора подряда.
II этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела «Технические требования к основному
электротехническому оборудованию» по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции
системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС- 180 календарных дней, с даты заключения
договора подряда.
III этап – разработка, согласование рабочей документации по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская,
строительства ВОЛС, реконструкции системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС- 300
календарных дней, с даты заключения договора подряда.
IV этап - получение положительного заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной
документации, рабочей документации по реконструкции ПС 110/10 кВ Советская, строительства ВОЛС, реконструкции
системы учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС - 300 календарных дней, с даты заключения
договора подряда.
9.
Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи определяются календарным графиком. Получение
исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную
поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Сокращения, принятые в задании на проектирование:
АБ
- аккумуляторная батарея
АИИС КУЭ
- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии
АОСН
АПВ (ЧАПВ)
АРМ
АСУ ТП
АЧР
ВОК
ВОЛС
ВЛ
ВЧ-связь
ДЦ
ИА
ИК
ИВК
ИТС
ЗП
ЗПА
ЗРУ
КА
КД
КЗ
КРУ (КРУН)
-
КРУЭ
ЛВС
МВИ
МО
МПК
МЭК
НТД
ОВ
ОВОС
ОКГТ
ОКСН
ОПН
ОПТ
ОПУ
ОРД
ОРЭ
ОТР
ПА
ПД
ПКЭ
ПО
ПОС
ПС
ПТЭ
ПУЭ
РА
РД
РДУ
РЗА
РУ
ССДТУ
СКРМ
СМ
СМПР
СН
СОПТ
СП
СС
ССПИ
-
Т
ТАПВ
ТЕР
ТИ
-
автоматика ограничения снижения напряжения
автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения)
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система управления технологическими процессами
автоматика частотной разгрузки
волоконно-оптический кабель
волоконно-оптическая линия связи
воздушная линия
высокочастотная связь
диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»
исполнительный аппарат
измерительный канал
информационно-вычислительный комплекс
информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ)
задание на проектирование
зарядно-подзарядный агрегат
закрытое распределительное устройство
коммутационные аппараты
конкурсная документация
короткое замыкание
комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное
устройство наружного исполнения)
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
локальная вычислительная сеть
методика выполнения измерений
метрологическое обеспечение
микропроцессорный комплекс
Международная электротехническая комиссия
нормативно-технический документ
оптическое волокно
оценка воздействия на окружающую среду
грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем
оптический кабель самонесущий неметаллический
ограничитель перенапряжения
оперативный постоянный ток
общеподстанционный пункт управления
организационно-распорядительный документ
оптовый рынок электроэнергии
основные технические решения
противоаварийная автоматика
проектная документация
показатель качества электроэнергии
программное обеспечение
проект организации строительства
подстанция
правила технической эксплуатации
правила устройства электроустановок
режимная автоматика
рабочая документация
региональное диспетчерское управление
релейная защита и автоматика
распределительное устройство
система связи диспетчерского и технологического управления
средства компенсации реактивной мощности
система автоматической диагностики (мониторинга)
Система мониторинга переходных режимов
собственные нужды
система оперативного постоянного тока
система передачи
средства связи
система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и
технологического управления
трансформатор
трехфазное автоматическое повторное включение
территориальные единичные расценки
телеизмерения
ТС
ТМ
ТН
ТСН
ТТ
УПАСК
УСПД
ЦРРЛ
ЦУС
ШРОТ
ЩПТ
ЩСН
ЭМС
ЭТО
-
телесигнализация
телемеханика
трансформатор напряжения
трансформатор собственных нужд
трансформатор тока
устройство передачи аварийных сигналов и команд
устройство сбора передачи данных
цифровая радиорелейная линия
центр управления сетями
шкаф распределения оперативного тока
щит постоянного тока
щит собственных нужд
электромагнитная совместимость
электротехническое оборудование
Приложение 1
к Заданию на проектирование
№1.5/33-08/81 от 17.10.2013г.
Типовые технические решения
по оснащению объектов ОАО «МРСК Сибири»
инженерно-техническими средствами охраны
1. Общие сведения
1.1. Настоящий документ содержит типовые технические решения по оснащению объектов ОАО «МРСК
Сибири» инженерно-техническими средствами охраны.
1.2. Под объектами понимаются подстанции, находящиеся на обслуживании филиалов и обществ под
управлением ОАО «МРСК Сибири».
1.3. Основными целями оснащения объектов ОАО «МРСК Сибири» инженерно-техническими средствами
охраны являются:
обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств;
ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и
развитию объектов.
1.4. Построение ИТСО основано на следующих основных принципах:
создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности для объектов ОАО «МРСК
Сибири» или существенно ослабляющих их последствия;
оптимальное распределение сил и средств подразделений охраны на основе комплексного подхода в
использовании физической охраны и применении ИТСО;
осуществление всего комплекса охранных функций, как правило, собственными силами с
привлечением на особо важных участках (объектах, зданиях, помещениях) сотрудников органов внутренних дел
(вневедомственной охраны);
многорубежный принцип построения систем охраны объектов в соответствии с их важностью и
условиями функционирования;
постоянное отслеживание оперативной обстановки на охраняемом объекте. Основные технические
решения по оснащению объектов
1.5. В состав ИТСО должны входить:
инженерные средства охраны;
технические средства охраны (ТСО).
2. Инженерные средства охраны
Инженерные средства охраны включают в себя:
ограждение территории объекта;
верхнее дополнительное ограждение объекта (представляет собой спиральный барьер «Егоза» и
устанавливается поверх основного ограждения);
нижнее дополнительное ограждение от подкопа (при необходимости устанавливается под основным
ограждением);
элементы инженерной укрепленности (ворота, калитки, двери, окна и т.п.);
пешеходная тропа;
технологическое ограждение ОРУ;
периметральное охранное освещение;
средства предупреждения (предупреждающие плакаты, указатели).
2.1. Ограждение территории объекта
2.1.1. Ограждение выполняется высотой не менее 2,4 м. Ограждение должно быть сплошным, из ж/б конструкций.
Допускается использование каменной, кирпичной кладки, сплошного металлического листа.
2.1.2. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение. Оно представляет собой
спиральный барьер ЕГОЗА. Спиральный барьер безопасности должен быть установлен ровно, без провисаний и
отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь него. Требования к Спиральному барьеру безопасности
ЕГОЗА:
­
направляющая проволока должна быть оцинкованной высокоуглеродистой, диаметром не менее
2,4 мм.;
­
толщина оцинкованной ленты не менее 0,5 мм.;
­
диаметр спирали в рабочем (растянутом) положении, не менее 500±20 мм;
­
количество витков на 1 п/м, шт. – не менее 5.
2.1.3. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться под
ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде бетонированного цоколя или
сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 150x150
мм, сваренной в перекрестиях.
2.2. Элементы инженерной укрепленности (ворота, калитки и т.д.)
2.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта. По периметру
территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.
2.2.2. Конструкция ворот - сплошные из металлоконструкций. Высота ворот должна составлять не менее
2,5 м. Ворота должны быть оборудованы дополнительным ограждением высотой не менее 500±20 мм.
2.2.3. Конструкция ворот и калиток должна соответствовать категории и классу - не ниже У-I, согласно
ГОСТ 51242-98 и обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.
2.2.4. Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами
аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.
2.2.5. Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного
открывания (движения).
2.2.6. Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать
соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной
влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха от- 50 до +50 °С), прямом воздействии воды,
снега, града, песка и других факторов.
2.2.7. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует
устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).
2.2.8. Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с висячим замком.
2.2.9. Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и
стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении оперативно-диспетчерской службы.
2.3. Пешеходная тропа
Пешеходная тропа располагается с внутренней стороны ограждения (ширина не менее 1 м.).
2.4. Технологическое ограждение ОРУ
Высота технологического ограждения ОРУ должна быть не менее 1,5 м. Ограждение должно быть
сетчатым или решетчатым из металла.
2.5. Периметральное охранное освещение
Периметральное охранное освещение предназначено для создания требуемого уровня освещенности в
темное время суток, а также при плохой видимости из-за погодных условий, по периметру объекта.
Периметральное охранное освещение должно обеспечивать освещенность поверхности земли вдоль внутренней
стороны ограждения не менее 0,5 лк. Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять
энергосберегающие светодиодные светильники. В ночное время освещение должно постоянно работать и
включаться автоматически по датчику освещенности.
2.6. Средства предупреждения.
На ограждении следует размещать таблички типа: "Не подходить! Запретная зона" и другие указательные
и предупредительные знаки.
3. Комплекс технических средств безопасности
Типовой комплекс технических средств безопасности ОАО «МРСК Сибири» включает в себя следующие
функциональные системы:
охранно-пожарной сигнализации, в составе:
o
объектовая охранная сигнализация;
o
охранная сигнализация периметра;
o
контроля и управления доступом;
o
охранного телевидения;
o
тревожной сигнализации и охранного оповещения;
оперативной телефонной связи;
локальная вычислительная сеть;
сбора и обработки информации;
электропитания.
Функциональные системы КТСБ имеют выход в сеть передачи данных ОАО «Россети» для обеспечения
мониторинга объекта операторами КАСУБ в региональном центре управления КАСУБ и главном центре
управления КАСУБ ИА ОАО «Россети». Это позволяет осуществлять со стороны должностных лиц ОАО
«Россети» оперативный и объективный контроль над развитием технологических нарушений, нештатных и
чрезвычайных ситуаций, над силами и средствами по их предупреждению и ликвидации, а также минимизации их
последствий и над действиями органов управления.
Подключение к сети передачи данных ОАО «Россети» систем КТСБ осуществляется аппаратнопрограммным комплексом (АПК) сопряжения КТСБ и КАСУБ и средствами защиты информации. Подключение
систем КТСБ к АПК сопряжения с КАСУБ осуществляется с использованием ЛВС ПС.
Помимо подключения через ЛВС ПС для выхода в сеть передачи данных ОАО «Россети» используются
спутниковые каналы связи ОАО «Россети».
3.1. Система охранно-пожарной сигнализации:
3.1.1. Охранно-пожарная сигнализация предназначена для своевременного оповещения сотрудников
службы безопасности объекта о факте несанкционированного пересечения периметра (преодоления защитного
ограждения), проникновения в защищаемые помещения объекта, а также о возникновении пожара на объекте.
3.1.2. Пожарная сигнализация создается по отдельному решению и в настоящих типовых технических
решениях не рассматривается.
3.1.3. Охранная сигнализация включает в себя объектовую охранную сигнализацию (ООС) и охранную
сигнализацию периметра (ОСП), которые обеспечивают выполнение следующих функций:
автоматическую фиксацию факта и времени нарушения периметра охраняемого объекта, разрушения
элементов конструкций или несанкционированного проникновения в помещение, находящееся под охраной;
выведение сигналов «тревога» на приемное оборудование, размещаемое на постах охраны, их
визуальную (световую) и звуковую индикацию с указанием сработавших извещателей и их положения на
графическом плане объекта;
документирование сигналов «тревога» и протоколирование действий сотрудников охраны.
3.1.4. Объектовая охранная сигнализация и охранная сигнализация периметра по своему построению и
принципу действия имеют много общего и включают в себя:
средства обнаружения (магнитоконтактные, вибрационные, акустические, инфракрасные извещатели);
концентрирующую аппаратуру (сбора, обработки и отображения информации);
средства извещения о состоянии шлейфов сигнализации (индикаторы).
По этой причине целесообразно эти системы выполнить на базе интегрированной системы охраны
«Орион» (или подобной системы).
3.1.5. Система «Орион» (или подобная) предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и
регистрации извещений о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации, управления
пожарной автоматикой объекта и обеспечивает:
модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и очень большие
распределенные объекты;
защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и приборами;
микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, возможность измерения сопротивления
шлейфа для предотвращения саботажа;
возможность взятия под охрану/снятия с охраны несколькими способами: децентрализованно (с
помощью клавиатуры, ключа Touch memory, дистанционных пластиковых карт), централизованно (с помощью
пульта «С2000 КС» или компьютера).
3.1.6. Особенностями системы «Орион» в части реализаций функций охранной сигнализации являются:
независимый контроль в одном шлейфе контакта тревоги и контакта блокировки датчика;
защита шлейфов от саботажа путем отслеживания резких изменений сопротивления шлейфа, не
выходящих за рамки порогов срабатывания;
защита от ложных срабатываний сигнализации за счет высокого напряжения в шлейфах сигнализации
(24 В), цифровой фильтрации сигналов сети переменного тока, импульсных наводок, электростатических
воздействий и других электромагнитных помех;
автоматический сброс тревоги извещателей с питанием по шлейфу при взятии под охрану;
речевое предупреждение оператора на АРМ «Орион» (или подобную систему) о возможном
умышленном нарушении шлейфов сигнализации при изменении сопротивления шлейфа на определенную
величину при взятии его под охрану;
разнообразные способы взятия под охрану/снятия с охраны;
протоколирование всех событий, происходящих в системе;
отображение состояний зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих
устройств, видеокамер на графических планах помещений;
механизм задания полномочий по взятию/снятию и доступу для персонала и посетителей путем
программирования уровней доступа;
разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМа за счет многоуровневой системы
паролей и возможность подключения биометрических систем ограничения доступа к программам АРМ;
поддержка макроязыка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд
приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как
по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора;
речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых
сообщений;
многоступенчатая обработка тревог;
вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или
посетителям;
защита системы от запуска несанкционированных программ;
отсутствие ограничений на количество зон в разделе.
3.1.7. Основные технические данные системы в варианте использования одной ветви интерфейса RS-485 и
программного обеспечения АРМ «Орион» (или подобной системы) приведены в таблице 1.
3.1.8. Техническая реализация системы «Орион» основана на использовании головного (ведущего,
управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве которого может быть пульт контроля и управления
«С2000» или компьютер с АРМ «Орион»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему
устройства системы «Орион». При использовании сетевого контроллера возможности системы существенно выше
указанных в таблице, что может быть использовано в дальнейшем.
Параметр
Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485
Количество зон
Количество зон, объединяемых в разделы (АРМ «Орион»)
Значение
до 127
до 16 000
до 16 000
Количество зон, объединяемых в разделы (ПКУ С2000)
до 512
Количество разделов (АРМ «Орион»)
до 10 000
Количество разделов (ПКУ С2000)
до 255
Количество точек доступа
до 254
Количество выходов для управления внешними устройствами (АРМ «Орион»)
до 16 000
Количество выходов для управления внешними устройствами (ПКУ С2000)
до 255
Количество пользователей (АРМ «Орион»)
до 30 000
Количество пользователей (ПКУ С2000)
до 511
Длина линии интерфейса RS-485
до 4 000 м
Табл. 1 Основные технические данные системы «Орион» в варианте использования одной ветви
интерфейса RS-485 и программного обеспечения АРМ «Орион»
3.1.9. Функциональная схема построения системы охранно-пожарной сигнализации представлена на
рисунке 1.
Рисунок 1. Функциональная схема построения системы охранно-пожарной сигнализации
3.2. Система объектовой охранной сигнализации
3.2.1. Техническими средствами ООС охранной сигнализации зданий оснащаются следующие здания и
сооружения ПС:
общеподстанционный пункт управления (ОПУ);
закрытые распределительные устройства (ЗРУ);
и другие здания, находящиеся на территории ПС.
3.2.2. В указанных зданиях и сооружениях извещатели ООС с выводом на концентрирующую аппаратуру
поста охраны устанавливаются на:
двери запасных и основных входов зданий, выходов на крышу;
двери и остеклённые проёмы в административных помещениях, аппаратных (кроссовых), хранилищах
материальных ценностей и в помещениях технологических установок жизнеобеспечения;
вентиляционные шахты, воздухозаборники, венткороба, технические каналы и люки сечением более
200x200 мм, выходящие за пределы охраняемых помещений;
двери приборных шкафов, в которых размещается оборудование.
3.2.3. При этом двери защищаемых зданий и помещений с контролем «на открытие» оснащаются
магнитоконтактными извещателями, а для контроля внутреннего объема защищаемых помещений «на
проникновение» – ИК-извещателями движения.
3.2.4. Окна помещений первых этажей, которые не защищены решетками, а также окна помещений
второго и последующих этажей с постоянным хранением материальных ценностей защищаются ИК-извещателями
типа «штора» или датчиками разбития стекла.
3.2.5. В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, требующих применения большого
количества извещателей для защиты всего объема, блокируются только отдельные охранные зоны (тамбуры между
дверьми, коридоры, подходы к ценностям и другие уязвимые места).
3.2.6. Извещатели, блокирующие входные двери и не открываемые окна помещений, включаются в разные
шлейфы сигнализации, для возможности блокировки окон в дневное время суток при отключении охранной
сигнализации дверей.
3.2.7. Перечень помещений, подлежащих оборудованию средствами ООС, способы их блокирования, типы
применяемых извещателей уточняются на этапе рабочей документации по результатам обследования объектов с
учетом их индивидуальных особенностей.
3.3. Система охранной сигнализации периметра
3.3.1. Для обнаружения попыток нарушителя преодоления ограждения проломом или перелазанием
применяется система однорубежной охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны.
3.3.2. Принцип действия системы основан на регистрации деформации специализированного
чувствительного элемента (кабеля), установленного на спиральном барьере «Егоза», поверх основного ограждения.
При попытке преодоления ограждения или при попытке его пролома создается вибрация кабеля, которая
преобразуется в электрический сигнал, принимаемый блоком обработки сигналов (БОС).
3.3.3. С помощью одного изделия БОС можно обеспечить создание охраняемого рубежа протяженностью
до 420 м, состоящего из двух независимых участков длиной до 210 м каждый. При необходимости длина каждого
из участков может быть увеличена до 420 м без заметного ухудшения эксплуатационных характеристик изделия.
Кроме того, преимуществом такого решения заключаются в отсутствии зоны отчуждения вдоль ограждения.
3.3.4. Установка элементов охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны показана на
рисунке 2.
1 - спиральный барьер безопасности «Егоза» (армированная колючая лента);
2 – извещатель (трибокабель);
3 – ограждение;
4 - блок обработки сигналов.
Рисунок 2. Установка элементов охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны
3.3.5. При обнаружении нарушения на каком-либо из участков формируется сигнал тревоги по
соответствующему каналу посредством размыкания контактов исполнительных реле. Также по интерфейсу RS-485
формируется сигнал тревоги с указанием ее типа и номера канала.
3.3.6. Подключение всех внешних цепей изделия к БОС производится герметично при помощи разъемов.
Это позволяет при необходимости быстро заменить вышедшее из строя устройство и исключает возможность
некачественного подключения извещателей. Изделие работоспособно при температуре от –45 до +50 °С.
3.3.7. Въездные ворота на территорию объекта и пешеходные калитки оборудуются всепогодными
пассивными инфракрасными извещателями, которые крепятся на входящие в комплект кронштейны(см. рисунок3).
3.3.8. Извещатели обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняют свои характеристики
при температуре окружающей среды от –40 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при
температуре +35 °С.
3.3.9. БОС и источники питания средств ОСП размещаются в металлических шкафах, а кабельные линии –
в металлических трубах с протяжными коробками, проложенных по внутренней стороне ограждения.
3.3.10. Шкафы оборудуются датчиками контроля на открывание дверей, включенными в ОСП.
3.3.11. Периметр объекта разделяется на охраняемые участки с выделением их в самостоятельные шлейфы
сигнализации и выдачей раздельных сигналов по каждому участку.
1 – извещатели инфракрасные;
2 – ограждение;
3 - зоны обзора извещателей.
Рисунок 3. Установка инфракрасных извещателей
3.3.12. Протяженность участков выбирается исходя из рельефа местности, конфигурации ограждения,
условий прямой видимости по участкам, с учетом тактики охраны и технических данных применяемого
оборудования.
3.3.13. В качестве концентрирующей аппаратуры применены прибор приемно-контрольный охраннопожарный «Сигнал-20П» и пульт контроля и управления светодиодный «С2000-КС».
3.3.14. «Сигнал-20П» предназначен для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и
пожарных извещателей. Прибор позволяет производить программирование параметров шлейфов под конкретный
объект эксплуатации.
3.3.15. Наличие 2-х проводного интерфейса RS-485 позволяет:
управлять состоянием шлейфов, отображать сообщения от шлейфов на пульте «С2000-КС»;
производить настройку параметров шлейфов;
выбирать программу управления выходными ключами (три выхода релейного типа и два выхода типа
«открытый коллектор»);
контролировать срабатывания одного («Внимание») и двух («Пожар») пожарных извещателей в
шлейфе и неисправность шлейфа («Неисправность»);
регистрировать события на принтере с помощью пульта «С2000-КС»;
контролировать работоспособность при нарушении интерфейса RS-485 и после его восстановления
передавать на пульт «С2000-КС» накопленные сообщения со временем их возникновения.
3.3.16. Технические характеристики прибора «Сигнал-20П» (или подобного прибора) приведены в табл. 2.
Табл. 2. Технические характеристики прибора «Сигнал-20П» (или подобной системы)
Наименование
Значение
Количество шлейфов сигнализации
20
Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу
14
Количество программ управления по каждому выходу
32
Емкость внутреннего буфера
24 события
Напряжение питания
от 10,2 до 28 В
Потребляемый ток прибором в дежурном режиме:
при питании 24 В
от 200 мА до 400 мА
при питании 12 В
от 300 мА до 600 мА
Рабочий диапазон температур
от –30 до +50 °С
Габаритные размеры
230 × 135 × 43 мм
3.3.17. Пульт «С2000-КС» (или подобный пульт) предназначен для работы совместно с приемноконтрольным прибором «Сигнал-20» (или подобным прибором) и осуществляет:
управление постановкой на охрану и контроль состояний зон (показывает состояние зон - взят, снят,
не взят, тревога, неисправность, нарушение блокировки корпуса, короткое замыкание, обрыв, внимание, пожар,
нападение);
отображение на двухцветных светодиодных индикаторах состояния двадцати шлейфов;
звуковую сигнализация тревожных состояний зон;
разграничение полномочий пользователей на основе системы паролей;
возможность «позонного» («пошлейфного») и «группового» управления;
автоматическое управление релейными выходами подключенных приборов в соответствии с
состоянием группы шлейфов;
хранение в энергонезависимом буфере 255 событий.
3.3.18. Технические характеристики прибора «С2000-КС» (или подобного прибора) приведены в табл. 3.
Табл. 3. Технические характеристики прибора «С2000-КС» (или подобного).
Наименование
Длина линии интерфейса RS485
Напряжение питания
Ток потребления в дежурном режиме, не более
при напряжении питания 12 В
при напряжении 24 В
Клавиатура
Индикаторы
Значение
до 4000 м
от 10,0 до 28,4 В
100 мА
50 мА
18 клавиш с подсветкой
двухцветные светодиоды (20 для отображения состояний
зон, и светодиоды «тревога», «пожар», «авария»,
«работа»)
Рабочий диапазон температур
от –30 до +50 °С
Габаритные размеры
85×75×20 мм
3.3.19. Мониторинг и управление средствами объектовой охранной сигнализации и сигнализации
периметра производятся с АРМ системы «Орион» сотрудника охраны в здании КПП (проходной) и с АРМ системы
«Орион» диспетчера в ОПУ ПС.
3.4. Охранное телевидение
3.4.1. Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для дистанционного наблюдения участков
территории и помещений как внутри объекта, так и вблизи него при помощи фиксировано наведенных
(стационарных) и позиционируемых (поворотных) видеокамер цветного изображения.
3.4.2. СОТ может решать задачи:
наблюдения – оценка обстановки на просматриваемом участке территории (сцене);
верификации тревог - просмотр оператором необходимой сцены по сигналу от извещателей охранной
сигнализации для подтверждения факта нештатной ситуации;
регистрации событий (видеозаписи);
автоматического обнаружения проникновения - анализ изображения и выдача сигнала тревоги по
обнаружению движения.
3.4.3. СОТ создается с применением сетевых технологий (IP-система) на основе сетевого
видеорегистратора (NVR – Network Video Recorder) (или подобного) и IP-видеокамер.
3.4.4. В состав СОТ входят (рис.4):
видеокамеры;
видеорегистратор;
коммутаторы Ethernet или подобные;
автоматизированные рабочие места.
Рисунок.4 Структурная схема системы охранного телевидения
3.4.5. Источниками видеосигналов служат стационарные и позиционируемые сетевые видеокамеры (IPвидеокамеры).
3.4.6. Стационарные видеокамеры обеспечивают высокое качество изображения при разрешении 704х576
пикселей (4CIF) и осуществляют передачу видеоданных одновременно тремя потоками: два потока MPEG-4 и один
поток MJPEG, что позволяет выбрать наиболее рациональные режимы отображения и записи видеосигналов.
Основные технические характеристики видеокамер приведены в табл. 5.
Табл. 5. Основные технические характеристики стационарных IP видеокамер
Наименование
Значение
Максимальная частота кадров в секунду
50
Максимальное разрешение
704×576
Размер матрицы
1/3 дюйма
Сетевой интерфейс
Ethernet 10/100 Base-T
Температура эксплуатации
от –20 до +50 °C
Электропитание
переменный ток 12 В или 24 В,
PoE - в соответствии с IEEE 802.3af
Вес
600 г
3.4.7. Для обзора внутренней территории объекта, в том числе для контроля состояния оборудования
применены цветные купольные позиционируемые (поворотные) гибридные видеокамеры.
3.4.8. Основные технические характеристики позиционируемых видеокамер приведены в табл. 6.
Табл. 6. Основные технические характеристики позиционируемых видеокамер
Наименование
Значение
Максимальное разрешение
704×576
Формат матрицы
¼ Exview HAD CCD
Разрешение
540 ТВЛ
Чувствительность матрицы
0,66 лк/0,166 лк (день/ночь)
Объектив
варифокальный f=3,4-122,4 мм
Скорость поворота видеокамеры
360 град/с
Размер видеокамеры
D=188,9×299,4 мм
Электропитание
230 В переменного тока 50 Гц
Сетевой интерфейс
Ethernet 10/100 Base-T
3.4.9. Видеокамеры работают в режиме день-ночь - при понижении уровня освещенности происходит
автоматическое переключение из полноцветного режима в чёрно-белый, что увеличивает чувствительность
видеокамеры.
3.4.10. Видеокамеры обладают дополнительными функциями (фиксирование движения, управление
сигнализацией посредством релейного выхода, обработка событий, использование сигналов от внешних датчиков
сигнализации), которые могут быть использованы при внедрении различных алгоритмов работы СОТ и ее
взаимодействии с другими системами охраны.
3.4.11. Стационарные видеокамеры оснащены вариообъективами с автодиафрагмой, что позволяет
настраивать необходимые зоны обзора: от общего наблюдения периметра и территории - до получения
изображения, пригодного для идентификации номерных знаков автотранспорта, осуществляющего въезд на
территорию ПС.
3.4.12. Позиционируемые видеокамеры оснащены объективами, обеспечивающим 36-тикратное
оптическое увеличение объекта и имеют возможность программирования позиций для автоматического наведения.
3.4.13. Стационарные видеокамеры размещаются в погодных кожухах для обеспечения их
работоспособности в диапазонах температур от –35 до +40 °С со степенью защиты IP-66.
3.4.14. Позиционируемые видеокамеры имеют исполнение со степенью защиты IP-66 для работы в
диапазонах температур от –40 до +50 °С.
3.4.15. Видеокамеры вдоль периметра объекта располагаются таким образом, чтобы исключить
непросматриваемые участки («мертвые» зоны) и, по возможности, что бы один и тот же участок попадал в зону
обзора как минимум двух видеокамер, что позволит обеспечить непрерывность наблюдения при единичном отказе
видеокамер (см. рис. 5). Это достигается как выбором места установки, так и регулировкой фокусного расстояния
объектива.
3.4.16. Одна из стационарных видеокамер устанавливается у основного въезда на ПС и обеспечивает
изображение, пригодное для распознавания номерных знаков автотранспорта, осуществляющего въезд на
территорию ПС.
Рисунок 5. Схема установки видеокамер
3.4.17. Кабельные линии СОТ для видеокамер наблюдения за периметром размещаются в металлических
трубах с протяжными коробками, проложенных по внутренней стороне ограждения.
3.4.18. Для контроля работы персонала ПС в помещении главного щита управления (ГЩУ) в ОПУ
устанавливается внутренняя сетевая видеокамера, которая позволяем формировать видеосигнал, а также
отдельный микрофон в соответствии с требованиями указанными в ТЗ на КАСУБ.
3.4.19. Видеосигналы с видеокамер поступают на сетевой видеорегистратор NVR, который обеспечивает
их передачу пользователям и запись (архивирование).
3.4.20. Запись каждого видеопотока осуществляется в свой виртуальный раздел на диске, который заранее
определен (выделен) для соответствующей камеры. Запись может осуществляться по следующим правилам:
непрерывная запись (хранение) по циклу: поступающие со всех видеокамер видеопотоки непрерывно
записываются каждый в свой раздел с глубиной архива не менее 15 суток, при записи не менее 8 кадров в секунду
с разрешением не менее 704 х 576, когда место в разделе заканчивается, стирается самая старая запись в данном
разделе и далее по кругу;
запись по тревожным событиям: при получении видеорегистратором тревожного сообщения от
смежных технических средств охраны начинает записываться видеопоток, поступающий с видеокамеры, в зоне
обзора которой находится сработавший извещатель, со скоростью 25 кадров в секунду;
- запись без автоматического уничтожения: определенные записи копируются в отдельный раздел для
постоянного хранения и их удаление возможно по команде оператора.
3.4.21. Параллельно с записью видеопоток индексируется, что позволяет быстро найти запись за
интересующий день/час/минуту/секунду. Для потока в формате MJPEG возможно прореживание кадров.
3.4.22. Независимо от процессов записи видеорегистратор обеспечивает предоставление видеопотоков из
архива по запросу оператора, при этом доступны следующие функциональные возможности:
- поиск интересующих записей по указанной камере на определенный день/час/минуту/секунду;
- просмотр в режиме реального времени видеозаписи с возможностью управления: просмотр вперед/назад
и пауза;
- ускоренный просмотр (до стократного ускорения) как в прямом, так и в обратном направлении.
3.4.23. Независимо от процессов записи архива видеорегистратор обеспечивает возможность трансляции
видеопотоков, поступающих от камер пользователям, по их запросу. Обслуживание пользователей осуществляется
также с использованием протоколов RTSP/RTP, а видеопоток транслируется им по TCP или по UDP. В случае,
если подключенные камеры оборудованы средствами телеметрии (управления), то видеорегистратор обеспечивает
трансляцию команд управления от пользователя к камере.
3.4.24. Отображение видеоинформации производится на АРМ оператора в различных режимах –
полноэкранном, мультиэкранном, по заданной программе. АРМ выполнен на базе персонального компьютера. В
состав АРМ включен дополнительный жидкокристаллический монитор с размером видимого изображения по
диагонали 19 дюймов. Применение двух мониторов позволяет производить одновременный контроль территории
объекта в обзорном режиме на одном мониторе и детальный просмотр отдельных зон для верификации тревог от
систем охранной сигнализации, а так же просмотр архивных материалов.
3.4.25. Для передачи видеосигналов на объекте устанавливаются коммутаторы Ethernet в промышленном
исполнении. Подключение видеокамер производится к интерфейсам 10/100 BaseT (RJ-45) коммутаторов кабелями
экранированная витая пара (FTP) категории 5.
3.4.26. Для уменьшения воздействия помех от работающего энергетического оборудования коммутаторы
устанавливаются в непосредственной близости от подключаемых видеокамер и в свою очередь подключаются к
коммутатору Ethernet системы передачи данных объекта волоконно-оптическими линиями связи с помощью
трансиверов 1000Base-LX.
Основные технические характеристики коммутатора Ethernet приведены в табл. 7.
Табл. 7. Основные технические характеристики коммутатора Ethernet (или подобного)
Наименование
Общее количество портов
Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек (разъем
RJ-45)
Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек разъем
для SFP-модуля
Поддержка сетевых протоколов
Возможность резервирования связи
Поддержка интеллектуальных функций
Автоматическое оповещение об обрыве
электропитания или связи по порту
Управление приоритетами потоков QoS
Поддержка групповой передачи данных IGMP
Создание виртуальных сетей VLAN
Дискретные входы
Напряжение лог. "1"
Напряжение лог. "0"
Макс. ток, мА
Релейные выходы
Управление коммутатором
Рабочее напряжение
Потребление тока
Возможность подключения резервного источника
электропитания
Рабочая температура, град. C
Рабочая влажность
Температура хранения
Размеры (ширина х высота х глубина)
Материал корпуса
Масса нетто
Значение
10
7
3
GVRP, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP,
LACP, RMON
Резервированное кольцо Turbo Ring, «Связующее
дерево» Spanning Tree
При помощи реле
да
да
IEEE 802.1Q
2
от +13 до +30 В
от –30 до +3 В
8
2
SNMP V1/V2c/V3, RS-232, Web-интерфейс
От 12 до 45 В постоянного тока
0,46 А (при 24 В)
Да
от –40 до +75 оC
От 5 до 95% (без конденсации)
от –40 до +85 оC
80 × 135 × 105 мм
Алюминий
1,17 кг
Наименование
Значение
Монтаж
На DIN-рейку
3.4.27. Применение сетевых решений при построении СОТ позволяет обеспечивать возможность
просмотра видеоинформации, в том числе и информации видеоархива, удаленным пользователям.
3.5. Система тревожной сигнализации и охранного оповещения
3.5.1.Система тревожной сигнализации и охранного оповещения (СТС) должна обеспечивать передачу
сигнала тревоги от объектов КАСУБ ПС в РЦУ КАСУБ и ГЦУ КАСУБ.
3.5.2. В качестве извещателей СТС должны применяться стационарные и носимые тревожные кнопки.
Выбор системы передачи тревожных сообщений в РЦУ КАСУБ и ГЦУ КАСУБ определяется при проектировании.
3.5.3. В составе СТС на объекте должны быть применены средства оповещения (сирена), которые должны
выдавать звуковой сигнал не менее 80 дБ в течение 5 минут при нажатии на тревожные кнопки. Сирена должна
быть установлена на открытом месте (на фасаде здания или сооружения), обеспечивающем покрытие
максимальной зоны оповещения.
Данный раздел исполняется на ПС, на которых запланирована реализация системы КАСУБ.
3.6. Система оперативной телефонной связи
3.6.1. Система оперативной телефонной связи (ОТС) должна решать задачи обеспечения оперативной
голосовой связью должностных лиц подразделений охраны объектов мониторинга с соответствующими службами
безопасности ОАО «Россети» в рамках ГЦУ КАСУБ и РЦУ КАСУБ..
3.6.2. СОТС должна по возможности использовать ресурсы существующего телефонного оборудования.
При необходимости возможна установка нового оборудования телефонной связи или модернизация
существующего. Для передачи телефонного трафика СОТС должны использоваться каналы связи, используемые в
КАСУБ.
Данный раздел исполняется на ПС, на которых запланирована реализация системы КАСУБ.
3.7. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) ПС
3.7.1. ЛВС обеспечивает информационный обмен на уровне объекта.
3.7.2. ЛВС включает в себя элементы физических средств передачи (кабели, кроссы и т.д.) и активное
сетевое оборудование.
3.7.3. В качестве активного сетевого оборудования применяется типовое оборудование, используемое в
ОАО Россети».
3.7.4. Коммутатор обеспечивает осуществление информационного обмена на базе технологии Ethernet
(10/100/1000 Мбит/c) и стека протоколов TCP/IP при этом осуществляется:
высокоскоростная многоуровневая коммутация;
возможность масштабирования;
поддержка приоритезации трафика и возможность эффективной передачи голоса и видео;
контроль и разграничение доступа к сетевым ресурсам и изоляцию трафика внутри ПС.
3.7.5. Для подключения к портам коммутатора оконечных устройств применяются съемные модули
типоразмера SFP для оптической и медной среды передачи.
3.7.6. В качестве транспортной среды между объектами предполагается применение существующих
ресурсов (каналы связи) ОАО «Россети». Стык между активным сетевым оборудованием телекоммуникационной
системы и каналами связи должен быть выполнен в виде интерфейса Ethernet 10/100/1000 Base TX.
3.8. Системы электропитания
3.8.1. Электропитание оборудования КТСБ осуществляется от существующей однофазной сети
переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
3.8.2. Все средства КТБС имеют в своем составе необходимые источники бесперебойного питания, что
обеспечивает их работоспособность при пропадании напряжения сети (нужно указать время обеспечения
бесперебойного питания для устройств или для системы в целом).
3.9 Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) ПС
3.9.1 СОИБ должна обеспечить построение защищенного периметра ЛВС ПС, а также ограничения числа
точек взаимодействия защищаемых информационных ресурсов с внешними сетями и выделенных сегментов ЛВС
между собой.
3.9.2 ЛВС ПС должна быть реализована в виде набора сегментов, разделяемых модулем межсетевого
экранирования.
3.9.3 СОИБ должна обеспечивать возможность создания доверенных каналов связи ПС с другими
предприятиями Общества с использованием системы защищенного удаленного доступа ОАО «Россети».
3.9.4 В составе СОИБ ПС необходимо предусмотреть наличие модуля обнаружения и предотвращения
сетевых атак (IDS/IPS), имеющего возможность интеграции с системой управления IDS/IPS в Исполнительном
аппарате ОАО «Россети».
3.9.5 В состав СОИБ ПС необходимо включить модуль сканирования уязвимостей и анализа
защищенности, имеющего возможность интеграции с системой сканирования уязвимостей и анализа
защищенности в Исполнительном аппарате ОАО «Россети».
3.9.6 В состав СОИБ ПС необходимо включить модуль мониторинга событий информационной
безопасности, имеющего возможность интеграции с системой мониторинга событий ИБ в Исполнительном
аппарате ОАО «Россети».
3.9.7 Необходимо предусмотреть разделение корпоративного и технологического сегментов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ПС.
4. Установка охранной сигнализации помещения ПС 110/10 кВ Советская общей площадью – 366,1 м2
(основание: технический паспорт, поэтажный план здания ЗРУ).
- Установка системой периметральной охранной сигнализации внешнее ограждение ПС 110/10 кВ
Советская, общая протяжённость периметра – 234м. (основание: межевой план земельного участка объекта).
- Количество камер видеонаблюдения – 14 штук. Обоснование, согласно таблице
№
п/п
1.
2.
Наименование
контролируемой
зоны
Внешнее
ограждение
периметра
территории
ПС110/10 кВ
Советская
ЗРУ ПС 110/10 кВ
Советская
ОРУ 110 кВ ПС
110/10 кВ Советская
Параметры локальной зоны
Максимальное
удаление
телевизионной
камеры от
сервера
Предполагаемые типы и
количество телевизионных
камер
Наружной
Внутренней
установки
установки
(шт.)
(шт.)
Ед.
измерения
Значение
м
234
100
8
-
м. кв.
272
40
-
4
100
2
-
3.
Всего:
Заказчик
14
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение 2
к Заданию на проектирование
№1.5/33-08/81 от 17.10.2013г.
«Инвентарные номера»
№п.п
1
2
3
4
Наименование реконструируемого объекта (подобъекта)
Тр-ры 1Т и 2Т ПС 110/10 кВ «Советская» 2*16 МВА
Система учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ
ОРУ-110 кВ ПС «Советская» (по схеме без выключателей)
РУ-10 кВ ПС «Советская» (27яч.)
Заказчик
Принадлежность
Городской РЭС
Городской РЭС
Городской РЭС
Городской РЭС
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Инвентарный номер
Е000006498
Е106015246-00
Е000005934
Е000006046
Приложение № 2 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
стоимости работ _________________________________
(наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)
№
п/п
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
Вид работ и
наименования смет
Разработка и согласование ОТР на
реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская,
строительство
ВОЛС,
реконструкцию
системы
учета
электроэнергии
на
подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
Разработка, согласование и экспертиза ПД
с разделом ТТО на реконструкцию ПС
110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию
системы
учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ
Городского РЭС
Разработка и согласование РД на
реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская,
строительство
ВОЛС,
реконструкцию
системы
учета
электроэнергии
на
подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
Получение положительного заключения
государственной или негосударственной
экспертизы на ПД, РД по реконструкции
ПС 110/10 кВ Советская, строительство
ВОЛС, реконструкцию системы учета
электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ
Городского РЭС
Всего по смете:
НДС
Всего по смете с НДС:
Заказчик
Номера смет на проектные
работы
Стоимость по смете
(рублей)
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
38
Приложение № 3 к договору подряда
№ ____________ от «___» ________ 2014 г.
График финансирования по разработке проектно-сметной документации
№
Сумма
1.
________ тыс. руб.
Сроки финансирования
Оплата по настоящему договору производится по окончании всех работ
выполненных в соответствии с пп. 2.1.1 Договора в течение 90 (девяноста)
рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по
последнему этапу.
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 4 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
разработки проектной документации
на реконструкцию ___________________
(наименование объекта)
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
№
этапа
1
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Сроки выполнения работ
(начало - окончание) месяц,
год
2
3
Разработка
и
согласование
ОТР
на 90 календарных дней с
реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, момента
подписания
строительство ВОЛС, реконструкцию системы договора
учета электроэнергии на подстанциях 35/110 кВ
Городского РЭС
Разработка, согласование и экспертиза ПД с 180 календарных дней с
разделом ТТО на реконструкцию ПС 110/10 кВ момента
подписания
Советская,
строительство
ВОЛС, договора
реконструкцию системы учета электроэнергии
на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
Разработка и согласование РД на реконструкцию 300 календарных дней с
ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС, момента
подписания
реконструкцию системы учета электроэнергии договора
на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
Получение
положительного
заключения 300 календарных дней с
государственной
или негосударственной момента
подписания
экспертизы на ПД, РД по реконструкции ПС договора
110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС,
реконструкцию системы учета электроэнергии
на подстанциях 35/110 кВ Городского РЭС
…………..
Итого:
Наименование этапов
и видов работ
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Сумма платежа
4
Приложение № 5 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик: ОАО «МРСК Сибири», адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а;
Подрядчик:
№
п/п
Наименование организации
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 6 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА
Информация о собственниках контрагента
(включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименова
ние
/ФИО
1
2
3
4
адрес
регистра
ции
серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физ.лиц)
руководитель/уч
астник/акционер/
бенефициар
информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
5
6
7
8
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 7 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ФОРМА СО 6.408/0
АКТ
приемки выполненных работ (оказанных услуг)
№ ____________ от "____"____________" 20_____ г.
Мы, нижеподписавшиеся представители Сторон: _____________________________ (далее - Заказчик), и
______________________________ (далее - Исполнитель), составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с заключенным сторонами договором №__________ от ________________, Исполнителем
выполнены следующие работы (оказаны услуги)
Наименование работы (услуги)
Кол-во
ЕИ
Стоимость без
учета НДС, руб.
коп.
Сумма НДС,
руб. коп
ИТОГО:
Всего выполнено работ (оказано
услуг) на сумму:
(сумма прописью)
В том числе НДС
(сумма прописью)
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Стороны друг к
другу претензий не имеют.
Реквизиты Исполнителя:
Реквизиты Заказчика:
Работу сдал, от Исполнителя
Работу принял, от Заказчика
(должность)
(Ф.И.О)
(должность)
(Ф.И.О)
(подпись)
М.П.
(подпись)
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Подразделение:*
Должность
Подпись
Фамилия И.О.
Примечание
Ответственный
исполнитель
Руководитель ЦО
Главный бухгалтер
Руководитель
подразделения инвестиций
*Указывается Центр ответственности
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
156
Размер файла
892 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа