close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор Ns на оказание услуг по

код для вставкиСкачать
Приложение № 2
Договор Ns
на оказание услуг по авторскому надзору за строительством
г. Москва
""
20 г.
ЗАО «Ямалгазинвест», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ------------------------------------- действующего на основании Устава, с одной стороны,
и--------------, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице --------------, действующего
на основании ---------------- с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому надзору за строительством
объекта --------------- в составе стройки ---------------- (далее — Объект).
1.2. Исполнитель в своей работе руководствуется действующим законодательством
РФ, Сводом правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений" и СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре проектных
организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром», а также условиями
Договора и приложений к нему.
2. Сроки оказания услуг по Договору.
2.1. Срок начала оказания услуг по авторскому надзору определяется согласно плану-графику авторского надзора (Приложение Ns 5). Авторский надзор осуществляется в
течение всего периода строительства до ввода объекта в эксплуатацию. Датой ввода Объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией.
2.2. Выезд специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, на
строительную площадку производится в установленные планом-графиком авторского
надзора сроки (Приложение Ns 5 к Договору).
В случае если фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ не
совпадают с датами, установленными в календарном плане производства работ по объекту,
Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней должен информировать Исполнителя о переносе сроков выезда группы авторского надзора. При этом Заказчик направляет Исполнителю письменный вызов, с приложением вопросов, требующих принятия решений на
площадке строительства, сроков прибытия специалистов Исполнителя на Объект для
осуществления авторского надзора.
2.3. План-график авторского надзора согласовывается и оформляется Сторонами
на каждый календарный год путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
2.4. Сроки оказания услуг могут быть пересмотрены по обоюдному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения.
2.5. Во всех случаях приостановления оказания услуг Исполнителем, последний
немедленно направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке оказания услуг с указанием момента, с которого приостанавливается оказание услуг и причин
приостановки.
З. Цена услуг и порядок расчетов.
3.1.1. Общая стоимость оказываемых услуг по Договору определена согласно
сметному расчету стоимости оказания услуг (Приложение N 1 к Договору) в размере -----(сумма прописью) рублей ----- коп., кроме того НДС (18%) — -------- (сумма прописью)
рублей ----- коп., всего с НДС — -------- (сумма прописью) рублей ----- коп.
Стоимость услуг является приблизительной, определяемой исходя из планового
количества человеко-дней нахождения специалистов Исполнителя на объекте и
нормативов стоимости услуг за один человеко-день, установленный настоящим
договором.
3.1.2. Окончательная стоимость услуг определяется исходя из фактического
количества человеко-дней нахождения специалистов Исполнителя на объекте,
подтверждаемого табелями учета рабочего времени специалистов Исполнителя при
нахождении на Объекте, подписанных уполномоченным представителем
Территориального управления Заказчика (по форме Приложения Ns4 к Договору), и
нормативов стоимости услуг за один человеко-день, установленный настоящим договором
(Приложение Ns2 к Договору).
Согласованные сторонами нормативы показателей для определения стоимости услуг
по Договору, связанные с выездом специалистов Исполнителя в зону осуществления
строительных работ, указаны в Приложении Ns 2 к Договору. Нормативы показателей для
определения стоимости услуг по авторскому надзору (Приложение Ns 2 к Договору)
должны включать в себя:
- средние затраты на оплату труда соответствующих специалистов Исполнителя с
учетом налоговых и социальных начислений на нее;
- усредненные командировочные расходы (проезд, суточные, проживание),
приходящиеся на один человеко-день присутствия на объекте одного специалиста
Исполнителя;
- согласованная настоящим Договором норма рентабельности оказания услуг
Исполнителя.
Пересмотр нормативов Исполнителя оформляется дополнительным соглашением к
договору, при этом пересмотр не может быть произведен в отношении стоимости ранее
оказанных услуг. При пересмотре нормативов стоимости услуг Стороны вправе не
пересматривать приблизительную стоимость, установленную в п.3.1.1 Договора.
В случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг субподрядн ых организаций,
Сторонами устанавливаются единые нормативы показателей для определения стоимости
услуг, распространяющиеся как на специалистов Исполнителя, так и на специалистов
субподрядных организаций.
3.2. К акту сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель прикладывает копии
табелей учета рабочего времени. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры в
соответствии с законодательством РФ в течение 5 календарных дней с момента
подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанньпс услуг.
3.3. Оплата услуг производится на основании подписанного обеими сторонами акта
сдачи-приемки оказанньпс услуг, а также оформленного надлежащим образом счета-
фактуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления целевых финансовых
средств от Инвестора (ОАО "Газпром"), но не более 90 календарных дней с момента
подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанньи услуг.
3.4. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. По согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством
РФ оплата может осуществляться равноправными средствами платежа: зачетом встречных
однородных требований, векселями и ценньrnти бумагами Инвестора (ОАО «Газпром»).
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.
4.1. Исходя из фактического пребывания специалистов на объекте строительства,
Исполнитель ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца представляет Заказчику:
~
- оригинал Акта сдачи-приемки оказанньrn услуг в 2-х экз. за отчетный месяц;
- копию табеля учета рабочего времени нахождения на Объекте, подписанного
уполномоченньrnтпредставителем Территориального управления Заказчика;
- отчет об оказаннык услугах, подписанный уполномоченньпи представителем территориального управления заказчика;
- копию журнала авторского надзора за отчетный период.
Отчетным месяцем признается период с 20 числа предыдущего месяца, по 20 число
текущего месяца.
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Исполнителя комплекта документов, указаннык в п. 4.1 Договора, обязан рассмотреть их и подписать акт сдачи-приемки оказаннь х услуг либо дать мотивированный отказ. Подписание акта подтверждает, что услуги оказаны с надлежащим качеством и в полном объеме.
Заказчик обязан известить Исполнителя в течение 3(трех) рабочих дней о факте
подписания акта сдачи-приемки оказанньпс услуг по факсимильной связи и одновременно
направить в адрес Подрядчика оригинал одного экземпляра подписанного акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг последним
определяется перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
4.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
мотивированного отказа обязан сообщить Заказчику о результатах рассмотрения
замечаний, выявленных Заказчиком, и согласовать в вышеуказанный срок с Заказчиком
сроки устранениязамечаний.
4.5. Услуги считаются принятьпии с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
4.6. Исполнитель выставляет счет-фактуру в соответствии с п. 3 ст.168 и п. 5, 6
ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации, кроме того в графе «Наименование
товаров (описание выполненнык работ, оказанных услуг), имущественного права» счетафактуры, в том числе подлежит указанию наименование объекта и(или) стройки, в
соответствии с предметом договора.
Счета-фактуры, составленные с ошибками, подлежат исправлению Исполнителем в
течение 5 рабочих дней с момента получения письма от Заказчика об ошибках.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В соответствии с СП-11-110-99 обеспечить встречу и доставку на объект
строительства специалистов, осуществляющих авторский надзор, обеспечить доступом к
служебным помещениям, средствам связи и телекоммуникации, оргтехники (включая
компьютеры, копировально-множительную технику) транспортом от места проживания
на территории, куда прибьши специалисты Исполнителя для оказания услуг по Договору,
до объекта и обратно; способствовать предоставлению Исполнителю жилья (за счет
Исполнителя).
5.1.2. Обеспечить доступ на все строящиеся объекты строительства согласно п. 1.1
Договора и места производства строительно-монтажных работ только ответственных за
проведение авторского надзора специалистов, назначенньпс приказом Исполнителя, либо
направленных для осуществления авторского надзора в соответствии с надлежащим
образом оформленными командировочными удостоверениями, являющимися
подтверждением полномочий специалистов. Копии приказа либо командировочных
3
удостоверений Исполнитель обязан заблаговременно направить Заказчику для
обеспечения доступа специалистов Исполнителя на строящиеся объекты.
5.1.3. Предоставить специалистам Исполнителя необходимую техническую
документацию, относящуюся к объекту строительства.
5.1.4. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, в сроки и на условиях
Договора.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Проводить выборочную проверку соответствия производимых строительньпс и
монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.
5.2.2. Проводить выборочный контроль качества и соблюдения технологий
производства работ, связанньпс с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и
долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
По согласованию Сторон Исполнитель также обязан осуществлять постоянный контроль
качества и соблюдения технологий производства отдельных видов работ.
5.2.3. При обнаружении необходимости в решении вопросов, связанных с внесением
изменений в рабочую документацию в части принятия проектных решений, не требующих
переработки проекта (согласование замены материалов и оборудования, соответствующих
по техническим характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих
увеличения сметной стоимости строительства, письменно уведомить об этом Заказчика.
По письменному указанию заказчика осуществить внесение необходимых изменений в
рабочую документацию.
5.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика о несвоевременном и
некачественном выполнении занесенных в журнал авторского надзора указаний
специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативнь х мер по
устранению выявленных отступлений от технической документации и нарушений
требований нормативных документов.
5.2.5. Вести в установленном СП 11-110-99 и СТО Газпром 2-2.2-473-2010 порядке
журнал авторского надзора и контролировать исполнение указаний, внесенных в журнал,
а также устанавливать в нем сроки для устранения выявленных Исполнителем
отступлений или нарушений в ходе вьшолнения авторского надзора по Договору.
5.2.6. По специальному письменному вызову Заказчика в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после получения уведомления, либо в иной срок, установленный в вызове
Заказчика, обеспечить прибытие на объект и постоянное присутствие на объекте
специалистов авторского надзора. При этом командирование одного специалиста на два
объекта в одни и те же сроки допускается только по письменному согласованию с
Заказчиком.
5.2.7. По вызову Заказчика обеспечить присутствие представителя авторского
надзора в лице Главного инженера проекта или лица его заменяющего в части их
технической необходимости для принятия участия в постоянно действующей комиссии
по оформлению дополнительньи работ.
5.2.8. В соответствии с Перечнем (Приложение Ns 6 к Договору) принимать участие
в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
контроль за выполнением которых не может бьrгь проведен после выполнения других
работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями
технических регламентов, когда должны проводиться испытания таких конструкций,
участков сетей (в освидетельствовании которьи принимает участие проектировщик).
~
5.2.9. Представлять Заказчику информацию об изменениях в цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах Испол-
нителя на адрес электронной почты mail@sever-invest.gazprom.ru в течение 3(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
В случае неисполнения Исполнителем вышеуказанной обязанности Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае настоящий дого-
вор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления
об отказе от исполнения договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.
5.2.10. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц при условии письменного согласования с Заказчиком, в случае если в разработке проектной документации участвовали специализированные проектные организации (субподрядчики).
5.3. По результатам посещения строительной площадки, не позднее одного дня до
окончания командировки специалистов осуществляющих авторский надзор, представлять
в Территориальное управление Заказчика отчет об оказанных услугах в соответствии с
СТО Газпром 2-2.2-473-2010.
5.4. Пересменка специалистов групп авторского надзора не должна влиять на
качество и сроки проведения авторского надзора. Нерешенные вопросы при этом
фиксируются в журнале авторского надзора и должны быть решены специалистами новой
группы авторского надзора.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных
явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы. Сторона,
которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна в письменной
форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке и
прекращении указанньпс выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14
(четырнадцати) дней после начала их действия. Факты, содержащиеся в уведомлении,
должны быть подтверждены документом, вьщанным компетентным государственным
органом. Несвоевременное уведомление или не уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за неисполнение договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3(трех) месяцев, каждая
Сторона имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (пять) дней. В случае расторжения
Договора Стороны производят взаиморасчеты с момента письменного извещения одной
из Сторон о расторжении Договора. Затраты и расходы, произведенные Исполнителем без
указаний Заказчика в период продолжения форс-мажора после направления последнему
письменного уведомления, Исполнитель относит на свой счет.
6.4. В случае если обусловленное Договором исполнение обязательства произведено
Исполнителем ненадлежащим образом (с нарушением установленного порядка
проведения и организации авторского надзора), Заказчик вправе не принимать к оплате
оказанные за соответствующий период услуги по авторскому надзору до полного
устранения недостатков.
Е
В случае невыезда по специальному письменному вызову Заказчика,
несвоевременного выезда представителей Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя неустойку в виде пени из расчета 0,05% От стоимости соответствующего
отчетного периода оказания услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более
20% от стоимости соответствующего этапа услуг.
6.5. В случае просрочки оплаты оказаннь х Исполнителем и принятых Заказчиком
услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени из расчета 0,05%
от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы
просроченного платежа.
6.6. Во всём остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ, СП 11-110-99, СТО Газпром 2-2.2-473-2010,
техническими требованиями и нормативными актами по строительству.
6.7. За неисполнение Исполнителем сроков предоставления документов,
установленных п. 4.6 настоящего договора, Исполнитель по требованию Заказчика
уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации, за каждый день просрочки выставления счета-фактуры, но
не более суммы НДС по счету-фактуре. Ставка рефинансирования определяется на дату
выставления счета-фактуры, установленную п.3 ст.168 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выставления счета-фактуры.
Счета-фактуры, оформленные не в соответствии с требованиями законодательства и
условиями настоящего договора, и (или) содержащие ошибки, считаются
непредставленными Заказчику.
7. Конфидендиальность
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с
данным Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер,
а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в
целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на
то другой стороны.
7.2. При возникновении у сторон необходимости в получении или передаче, а также
в одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с действующем законодательством между сторонами заключается соглашение о
конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.
7.3. Стороны не несут ответственности за действия, связанные с предоставлением в
суд или иной компетентный орган конфиденциальных сведений по их законному требованИЮ.
7.4. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение привлеченными им третьими лицами условий конфиденциальности, определенных в пунктах 7.1 - 7.3.
8. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора.
8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, установленные планомграфиком авторского надзора и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
г1
8.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неоrьемлемой частью и
действительны при условии, если они совершены в форме дополнительного соглашения,
подписанного уполномоченными лицами.
8.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с
действующим законодательством и условиями Договора он обязан произвести оплату
надлежаще оказанных Исполнителем услуг.
8.4. При отказе Стороны от исполнения обязательств по Договору по
обстоятельствам, за которые другая Сторона несет ответственность в соответствии с
законодательством и условиями Договора, виновная Сторона должна возместить
потерпевшей Стороне все возникающие в связи с этим убытки.
8.5. В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана
направить контрагенту уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения.
9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из данного договора,
является обязательным. Срок направления ответа на претензию 30 календарных дней с
момента ее получения стороной.
10. Прочие условия.
10.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.2. Право собственности на результаты работ по Договору переходит к Заказчику
после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
10.3. При изменении почтового, юридического адреса, банковских реквизитов
Исполнитель обязан в 5-дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика. Все риски
и неблагоприятные последствия для обеих Сторон, возникшие в связи с не уведомлением
или ненадлежащим уведомлением Заказчика, несет Исполнитель.
10.4. Во всем, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством, действующим на территории РФ.
10.5. В состав документации, которая является неотьемлемой частью Договора,
входят дополнительные соглашения и приложения к Договору.
10.6. Право (требование), принадлежащее Исполнителю на основании обязательств
по настоящему договору, не может быть передано другому лицу без получения письменного согласия заказчика.
10.7. Договорная документация составлена в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
7
11. Приложения к Договору.*
К Договору прилагаются и являются его неотrьемлемой частью:
- Приложение Ns 1. Сметный расчет стоимости оказания услуг;
- Приложение Ng 2. Нормативы показателей для определения стоимости услуг по
авторскому надзору;
- Приложение Ns 3. Приказ о назначении специалистов по осуществлению
авторского надзора (копия);
- Приложение Ns 4. Табель учета рабочего времени (образец);
- Приложение Ns 5. План-график авторского надзора;
- Приложение Ns 6. Перечень основных видов работ;
- Приложение Ns 7. Акт сдачи-приемки услуг (образец).
*Приложения могут дополняться
11. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
ЗАО "Ямалгазинвест"
Реквизиты исполнителя:
Юридический адрес: Российская
Федерация,119415, г. москва,
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1
Фактический адрес: Российская
Федерация,119415, г. москва,
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1
Реквизиты:
ИНН 7728149400
КПП 997250001
Р/с Ns40702810600000090055
ГПБ (ОАО) в г.москве
К/с Ns30101810200000000823
БИК 044525823
ОКАТО 45268581000,
ОГРН 1027700154261
ОКПО 45938198 ОКВЭД 45.21.3
ОКТМО 45324000
Тел. (495) 782 06 79 Факс (495) 782 07 97
Заказчик:
Исполнитель:
Генеральный директор
Руководитель
Организации-исполнителя
ЗАО "Ямалгазинвест"
Ф.И.О.
11~
(подпись)
мп
мП
20 г.
(подпись)
20 г.
Приложение Ns 1 к договору Ns
от ""20г.
(организация-исполнитель)
(организация-заказчик)
наименование объекта проектирования, предприятия,
Сметный расчет стоимости о ания
F
~
c0
Fi
л
~
х
~oi
е
ДОЛЖНОСТЬ
U е С о
оа~
F a7i
С
NГ
~
о
[-
х
дней
/-ч
_____
~
Чруб./день
________
руб.
________
Общая стоимость услуг (без НДС):
НДС 18%
Всего с НДС
Заказчик:
Генеральный директор
Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест"
20
г.
"
"
20
г.
ПрилОжение Nе 2 к догОвОру Na _
от ""
20г.
ИОрмативы пОказателей для определения стоимОсти услуг
п0 автОрскОму надзОру на 20_ гОд
Расчет нОрматива средней ставки специалиста с учетОм себест0имости, слОжившегОся урОвня
рентабельнОсти и кОмандирОвОчных расхОдОв.
тяfiпипя 1_
N
п/п
1
измерени
2
в ед,
я
rHH
Гл. спец.
3
4
5
инж.
6
руб./день
1
Средняя зараб0тнан плата специалиста
2
Коэффициент отношения уровня зара60тн0й платы к стоимости работ
ед.
3
Себестоимость исходя из установленног0 к0эффяциента (стр.l:стр.2)
руб./день
4
Прибыль (стр.3 х коэф.рен-ти)
руб./де
5
Стоимость услуг специалиста (стр.3+стр.4)
ру .ень
б
Усредиенный размер командирхвочных расходов, приходящихся на Один
день нахиждения специалиста Исполнителя на объекте (гр. 10 таблица 2)
7
СтоимОсть услуг специалиста с учетим усредненнОго размера
комавдировочных расходов (стр.5+стр.б)
8
нДС 18%
9
Должность
Единица
найменовапие показателей
руб./де
Уб./дь
рУб•/
всего стоимость услуг специалиста с ИДС
КОэффициент рентабельнОсти принимать в раз е е %.
Расчет усредненнОго размера к0 нд ны асхо ов, прихОдящихся на Одии день нахождения
специалиста ИспОлнителя н~ъе е.
таблица 2
родолжитель сть
Расходы на 1 специалиста
в тчи
й
ь.
tj
N°
п/п
~
С е халист
L
Ia
н
1
2
т
в
G
—'
т
в том числе
Ф
~р
=
~
С
~
у
L 0+0
~~
l~
a
и 5
ц
О+
т
S
k о
Оо0
t
.
д т
а1 +
'=
F•т•
а ~
о о
7
is
г
~
я
~
у
а
F л
дн.
дн.
дн.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Заказчик:
Генеральный директор
Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест"
"" 20г.
ш
м.п.
м.п.
" г0Г.
Инж.
7
Приложение N2 3 к договору Ns
от ""20Г.
*Приказ -----от
Г.
О назначении специаг
по осуществлению авторск
В связи с началом
(строительства,реконструкции,
__ --(наименование объекта
По адресу
(адресные данные
Заказчик
1. Создать Группу авторского н ~ ра' 'ёf
~ ством (реконструкцией,
капитальным ремонтом) объекта капитального
ельства в следующем составе
С
(фамилия И.О. должность /ген9fальньти план, инженерные сети/)
(фамилО., ол сть /архитектурно-планировочные решениял
.тWлжность /технологические решения/)
~
(ф мhя I4,4 , должность /конструктивные решениял
2.
надзора специалистов субподрядных организаций
И.О., должность /инженерно-Геологические изыскания ])
от
*р
z СТО Газпром 2-2.2-473-2010
Ns
(прилагается)
z
_
-®1
I NN`
L'HIUI
ввввв ■
~
о
т
о
окs
вв■в■
ввввв
■
в в ■
~
~
х
F
•
•
ввв■вв~
С
х о,х
~
.о
~
~
а)
о
~
о.
~
вв■в■в;
в
С)
ввв•в~~
вв
в■■в~
~
ввввв■~
о.
ввв•в•
~
~
вв■■в■
~
~
~
о
а)
~
х
х
~ ~
вв•вв■
_
ввв■•■
-
вввв••
.
вв■•в■
N
а
вв■в■■
оС)
о
~
~
х ~
Са)
L
а)
ввв•в■
~
~вввв■
ввввв■
ввв•в•
~
~
,ввв■в■
~вв■в■
~о•■•■
в.!ав■в■
% в~
~
вв■■
во~вв■
х
w
..
~
~ 'Л~
iI
5 х
О
~
с~ х
сд
а)
~
~
~.
•11
д
а
Н
л
5
s
s
~
хо
I
а)
~
ох
.~
I
W
С)
5 5
~
О
~
е
~
~
М
© Lвв►в■
~
~о
.
~
вс.в■■
Wа
~
хх
r
~аввв■
~
о
оа
i
~
о
а
.
4 F
С)
о~
о
~
а
~
н
~
х
их~
Uо
~
г.-
а) а)
ф
а
х х
~
х
..
х
~~О
оcV I
v
о
~
'ы
N
.~
а
N
ьrч
Q
М
о
:
N
.м
'ы
.-, :
~
а
~
~
CL
оо7
О F
о о
ы
О
.r
'
:
а
~
~
И
~
~
г
S
а
N
5
х
е
~
о
s
э5
00
S
rr
L1.
°J
5
f-L
о
~
а
fб
~
I
~ ~г
а
о
е~
------
~
~ 2
с~
а
~
е~
cs~
О
д'
т
~
о
------
~
>х
~ х
5 'д
х ~
О а
е
С „'С
~
~ G
е
И г
а
а о4
д
~
х
KS
'ы
: ма
е са
:
N
N
О
х
о
е5
х
г
а
и
д
~ о
F
С т
е~
'ы
м г
а
5
о5
N
~х
о
~ ~
~
г
а
с.)
е
г~
~
о
о
С
и
т
-
F
с.)
~s
~
г
а
о
о
о~
с.
л
е
~
О
С
д
й
~
~
~
~!
v
х
~
1
1
5
~
~
~
~
о.
~
О
~
С1.
o
о
кС
С
N.
о
а~
~
о
F
е
С
5
ki
~
х
и
х~
s
~.i
а~
W
~1
~
с~
~
м
т
хх
о
т
~
а~
~
м~м
а.
I
~
Приложение Ns6 к договору Ns
от ""20г.
Перечень основных видов работ, ответственных строительных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения на объектах транспортировки газа, приемка
которых осуществляется с привлечением проектных организаций, осуществляющих
авторский надзор.
U
Заказчик:
Генеральный директор
Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест"
20г.
20г.
Приложение N2 7 к Договору Ne_
от ""20г.
Исполнитель:
Заказчик:
ЗАО "Ямалгазинвест"
Юр.адрес: 119415, Российская Федерация,
г.Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр. 1
ИНН 7728149400 КПП 997250001
р/сч 40702810600000090055
ПБ (ОАО) г. Москва
i\/c Ne30101810200000000823
Б К 044525823
рр. счет 30101810200000000823
~
044525823
~20_ г.
АКТ Nsот "
сдачи-приемки услуг к noroi
20 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполни i
(должность, ФИО), действующий на
основаниис одной стороны, ~ и
Заказчика Генеральный директор ЗАО
"ЯМАЛГАЗИНВЕСТ" В.С. Хурцилава, деi
Устава, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял
Ns от " " 20 г.
е авторского надзора за етроительетвом по договору
объекту: в составе
rio
за период спо
\
Должность
1
и
ть оказ анных услуг
ала действия
договора
2
3
В том числе
за отчетный
период
(гр.5хгр.б)
Продолжительность
нахождения
специалиста на
объекте
Средняя ставка
специалиста
5
6
4
Х
Х
Общая стоимость услуг (без НДС):
НДС 18 °/о
Всего с НДС:
Сумма прописью
в т.ч. НДС 18 °/о
Настоящим актом подтверждается, чт0 Исполнителем предъявлены к приемке все объемы оказанных
услуг, стоимость оказанных услуг с начала действия Договора признается СторОнами ценой услуг п0
договору, которая не подлежит изменению.
(удалить текст, если он неприменим к настоящему акту сдачи-приемки оказанных услуг)
Заказчик:
Исполиитель:
Генеральный директорГенеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест" Организация
Договор подряда Лfs
на разработку рабочей документации
«»
г. Москва г.
далее именуемое «Заказчик», в лице
деиствующего на основании, с однои стороны, и--------------, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице --------------, действующего на основании ---------------- с
другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее —
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке
рабочей документации (далее — «работы») по объектув составе стройки
, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Работы выполняются в соответствии с заданием (Приложение
N2 1, N2 2 к Договору), в котором Сторонами определены вид, объем и другие требования к
Работам. Работы разделяются на этапы, сроки которых устанавливаются Календарным
планом (Приложение Ns 3, Ns 4 к Договору). Стоимость работ определена в сводной смете
(Приложение Ns 5 к Договору).
1.3. При разработке рабочей документации должны быть соблюдены требования
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативньпс технических
документов, технических регламентов, нормативные требования ОАО «Газпром», а также
условия настоящего договора и приложений к нему.
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Сроки выполнения работ (этапов работ) согласовываются сторонами в
календарномплане(Приложение
Ns 3, Ns 4 к Договору).
2.2. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ, подтверждающего, что принятая документация
соответствует условиям договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.
2.3. Изменение сроков выполнения работ, установленньпс сторонами в календарном
плане:
2.3.1. срок выполнения работ продлевается на период:
- просрочки исполнения обязательств Заказчиком (в т.ч. по предоставлению исходных
данных, по согласованию основных технических решений), за исключением обязательств
по оплате;
- приостановления работ Подрядчиком в соответствии со статьей 716 Гражданского
кодекса Российской Федерации и/или условиями данного договора, в т.ч. при получении от
Заказчика новых (измененных) исходных данных, нового (измененного) задания — до
момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым
(измененным) исходным данным и/или заданию;
- действия обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством и настоящим
договором.
2.3.2. сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному согласию
сторон (в т.ч. в случае приостановления работ по инициативе Заказчика при условии
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором
стороны оговорят сроки, на которые приостанавливаются работы, порядок и сроки
приемки работ, выполненных Подрядчиком до момента приостановки работ).
2.4. Во всех случаях приостановления работ Подрядчиком последний немедленно
направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке работ с указанием
момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки.
2.5. Подрядчик по предварительному согласованию с Заказчиком вправе досрочно
выполнить работы и сдать их результаты Заказчику. Заказчик вправе досрочно оплатить
указанные работы.
3. Стоимость и порядок оплаты работ.
3.1. Стоимость работ по договору определена на основании Протокола заседания
Ns от (Приложение Ns к Договору), указана в
сводной смете (Приложение Ns 5 к Договору) и составляет в соответствии с ценой
конкурсной заявки (сумма прописью) рублей копеек без НДС, кроме
того НДС (18%) в сумме
(сумма прописью) рублей копеек,
итого с НДС (сумма прописью) рублей копеек, и является
твердой.
Для договоров, заключаемых с единственным подрядчиком п.3.1. изложить в
следующей редакции:
Стоимость работ по договору определена на основании подписанной Заказчиком
сводной сметы (приложение Ns 5 к договору) и составляет (сумма
прописью) рублей копеек, кроме того НДС (18)% в сумме
(сумма прописью) рублейкопеек, итого с НДС (сумма
прописью) рублей копеек, и является твердой.
3.2. Расчеты за вьшолненные работы (этапы) осуществляются путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами
акта сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) календарных дней
после поступления целевых финансовых средств от Инвестора (ОАО «Газпром»), но не
позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта
сдачи-приемки работ и выставления счета-фактуры.
3.3. Подрядчик выставляет счет-фактуру в соответствии с п. 3 ст.168 и п. 5, 6 ст.169
Налогового кодекса Российской Федерации, кроме того в графе «Наименование товаров
(описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» счета-фактуры,
в том числе подлежит указанию наименование объекта и(или) стройки, в соответствии с
предметом договора.
Счета-фактуры, составленные с ошибками, подлежат исправлению подрядчиком в
течение 5 рабочих дней с момента получения письма от Заказчика об ошибках.
4. Порядок сдачи-приемки работ.
4.1. Передача Заказчику результатов работ осуществляется по передаточному
документу (по форме приложения Ns 6 к договору) Подрядчика. Подрядчик обязуется
передавать Заказчику результаты выполненных работ нарочным. В этом случае датой
передачи результатов работ Заказчику является дата подписания передаточного документа
уполномоченньпи лицом Заказчика, получившим результаты работ.
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченньпи лицом Заказчика по
комплектности, указанной в передаточном документе, в срок не более 3 календарных дней
с момента постановки на передаточном документе отметки уполномоченного лица
Заказчика о начале приемки. Указанная отметка проставляется в день предоставления
документации Заказчику для приемки. Если по истечении указанного срока Заказчик не
заявит о несоответствии переданных Подрядчиком результатов работ данным, указанным в
передаточном документе Подрядчика, то результаты работ будут считаться переданными в
объеме и комплектности, указанных в передаточном документе Подрядчика. При
подписании передаточного документа Подрядчика уполномоченное лицо Заказчика
обязано указать дату получения результатов работ и указать свою должность, Ф.И.О.
В случае необходимости Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком
вправе направить результаты работ почтовым отправлением с составлением почтового
реестра, в котором указываются номера посылок, номера передаточных документов, в
которых указаны результаты работ, содержащиеся в почтовом отправлении. Почтовый
реестр заверяется печатью почтового отделения. В этом случае датой передачи результатов
работ Заказчику является дата доставки почтового отправления Заказчику. Приемка работ
в этом случае осуществляется по правилам абзаца 2 данного пункта.
4.2. В срок, установленный календарным планом, Подрядчик передает Заказчику
акт сдачи-приемки работ по этапу в 2-х экземплярах (по форме приложения Ns 8 к
Договору) с приложением к нему перечня выпущенной документации по этапу (по форме
приложения Ns 7 к Договору), определяющего комплектность переданной документации. В
перечне отражается наименование разделов рабочей документации (тома, книги) и номера
передаточных документов, по которым они бьии переданы.
4.3. В случае изменения объемов работ допускается приемка работ заказчиком по
исполнительным сметам в пределах цены Договора.
4.4. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачиприемки работ обязан принять работы и передать Подрядчику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки работ или передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки
выполненньпс работ с перечнем недостатков выполненных работ и разумными сроками их
устранения.
В случае получения мотивированного отказа от принятия работ Подрядчик вправе в
течение 5 рабочих дней с момента его получения от Заказчика направить последнему свои
возражения по существу заявленных недостатков и/или срокам их устранения. Заказчик
обязан рассмотреть возражения Подрядчика и уведомить его о результатах рассмотрения в
течение 3 рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика.
4.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о подписании акта сдачи-приемки работ
путем направления копии подписанного акта сдачи-приемки работ Подрядчику по
факсимильной связи в день его подписания Заказчиком.
4.6. При отказе Заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работ
сдача-приемка работ, выполненньпс к моменту получения Подрядчиком отказа,
осуществляется в порядке, установленном п. 4.1.-4.3. данного договора. Подрядчик в
течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об отказе направляет
Заказчику уведомление, в котором указывает фактически выполненный на момент
получения уведомления об отказе объем работ. Вместе с уведомлением направляется
исполнительная смета, в которой фиксируется стоимость фактически выполненного
объема работ. Результаты выполненных работ передаются Подрядчиком Заказчику в
течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика
об отказе от исполнения договора.
5. Обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. по обоснованному запросу Подрядчика в течение 10 рабочих дней выдать
уполномоченному представителю Подрядчика, соответствующую доверенность на
выполнение от имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для
выполнения работ по данному договору;
5.1.2. самостоятельно или с привлечением третьих лиц собирать исходные данные и
нести полную ответственность за предоставление их Подрядчику до начала выполнения
работ по данному Договору, за исключением исходных данных, которые Подрядчик
собирает на основании настоящего Договора (или отдельно заключаемого договора). До
начала вьиолнения работ Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику
перечень исходных даннь х, необходимьх для выполнения работ. В случае отсутствия у
Подрядчика необходимых исходных данных для выполнения работ последний обязан
немедленно письменно уведомить Заказчика об их отсутствии;
5.1.3. принять результаты работ и оплатить их.
5.1.4. Заказчик вправе вттести в зацание тта разработку рабочей докуметггации
изменения, учитывающие дополнительные работы, по стоимости, не превышающие 10%
от стоимости работ по Договору, указанной. в пункте 3.1 настоящего Договора. В таком
случае Заказчик направляет Подрядчику солтвететвующее указание. Выполнение
дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличеттия
стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, и
соответственно не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.
Внесение в задание на р аз работку рабочей документации изменений,
предусматривающих дополнительные работы, стоймость которых превышает 10% от
стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора,
осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не
удостоверившийся в наличии согласования Заказчиком дополнителыiой сметы, лишается
права на оплату указанных в ней дополнительных работ.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. выполнить работы и передать их результаты Заказчику в соответствии с
условиями данного договора;
5.2.2. передать Заказчику результаты работ свободными от прав третьих лиц;
5.2.5. по письменному запросу информировать Заказчика о ходе выполнения работ
по договору. При этом Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.6. привлекать к исполнению договора третьих лиц в соответствии с
Требованиями Федерального закона от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ, локальными актами ОАО
«Газпром». О результатах конкурентных закупок Подрядчик обязан информировать
Заказчика в 5-дневный срок с момента подведения итогов конкурентных закупок.
5.2.7. Подрядчик предоставляет по письменному запросу Заказчика документы,
регламентирующие систему менеджмента организации в соответствии с требованиями
внедренных в организации стандартов (СТО Газпром 9001, ИСО 9001, ИСО 14001 и др.)»
Подрядчик обеспечивает условия для проведения аудита в рамках условий
настоящего договора Заказчиком, Инвестором, или независимой третьей стороной. Объем,
сроки и условия проведения аудита письменно согласуются Сторонами не позднее 30
календарньпс дней до предполагаемой даты проведения аудита. По запросу Заказчика
Подрядчик предоставляет документацию необходимую для подготовки к проведению
аудита в рамках условий настоящего договора.
6. Конфиденциальность.
6.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с
настоящим договором, к которой могут бьггь отнесены любые данные, предоставляемые
сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальной
характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным
способом (в целом и по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного
согласия на то другой стороны.
6.2 При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также
в одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в
соответствии с действующим законодательством между Сторонами должно заключаться
Соглашение о конфиденциальности. В этом случае Стороны должны обеспечить
установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.
В случае привлечения к исполнению договора третьих лиц (субподрядных
организаций) при возникновении необходимости в передаче им сведений, составляющих
коммерческую тайну или иной конфиденциальной информации Подрядчик обязан
обеспечить заключение аналогичного соглашения о конфиденциальности.
7. Права на результаты работ.
7.1. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на
которык они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-
приемки работ. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительньпс выплат
Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности
(за исключением права их воспроизведения в полном объеме с целью дальнейшего
отчуждения третьим лицам, кроме передачи результатов работ Инвестору ОАО «Газпром»
и его дочерним обществам).
7.2. В случае, если при выполнении работ по данному договору возникнут
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти
результаты будут принадлежать Заказчику, в т.ч. право на получение патента. При этом
Подрядчику на безвозмездной основе предоставляется право использования этих
результатов на основании простой неисключительной лицензии без ограничения
территории ее действия на срок действия исключительного права.
7.3. Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком
использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в результатах
работ по данному договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности Заказчик за свой счет осуществляет
оформление и приобретение соответствующих прав у владельца исключительных прав.
7.4. Заказчик не вправе вносить изменения в документацию, разработанную по
данному договору, без письменного согласия Подрядчика.
8. Ответственность.
8.1. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.
8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана без промедления
устранить эти нарушения.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по
данному договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
проектирования, экспертизы и/или строительства в период гарантийного срока, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ по данному
договору. При обнаружении недостатков в результатах работ, допущенных по вине
Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить причинённый
последнему реальный ущерб и упущенную выгоду, а также стоимость материально-
технических ресурсов, впоследствии не вовлечённых в строительство в связи с
устранением недостатков документации.
8.4. В случас обнаружения в ходе проектирования, строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта недостатков в рабочей документации, допущенных
Подряцчиком, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик по
требованию Заказчика обязан в установленный Заказчиком срок безвозмездно устранить
обнаруженные недостатки в рабочей документации (откорректировать рабочую
документацию);
- поручить устранение недостатков третьим лицам либо устранить их своими
силами и потребовать от Подрядчика возмещения расходон на устранение недостатков. В
случае возникновения обязанности Подрядчика по возмещению расходов в соответствии с
tiастоящим пунктом сумма возмещаемых расходов должна бьггь перечислена на расчетный
счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре либо в требовании Заказчика, в течение
30 (тридцати) рабочих дней с момента направлсния им такого требования.
8.5. В случае, если вследствие недостатков, допущенных Подрядчиком в
разработанной им по настохщему Договору рабочей документации, в нее внесеиы
изменения (корректировки), в том числе связанные с необходимостью проведения
дополнительных работ, и в результате внесенных изменений общая стоимость работ,
выполтгетгных в соответствии с изменеиггой рабочей докумегттацией, превысила стоимос•гъ
работ, указанную в рабочей документадии, Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты неустойки в размере суммы, на которую стоимость работ, выполненн ых в
соответствии с измененной рабочей документацией, превысила стоимость работ,
указанную в рабочей документации, разработаггной Подрядчиком no ггастоящему цоговору,
но не более общей стоимости работ по настоищему Договору, указанной в пункте 3.1
настоятцего Договора.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, а также от возмещения в полной сумме сверх
неустойки причиненных Заказчику убытков.
В случае возникновения обязанности Подрядчика по уплате неустойки и/или
возмещетгию убытков в соответствии с тгастоящим пунктом сумма неустойки и
возмещаемых убытков должна быть перечислена на расчетный счет Заказчика, указанный
в настоящем Договоре либо в требовании Заказчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с момента направления им такого требования.
8.6. За просрочку выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, а
также сроков устранения недостатков Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в
размере 0,05% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день
просрочки, но не более 20% от стоимости не выполненного в срок соответствующего этапа
работ. При этом фактический период приемки Заказчиком результатов работ,
согласованный сторонами либо установленный Заказчиком период устранения
Подрядчиком выявленных недостатков, а также срок, на который были продлены работы в
соответствии с п.2.3 данного договора, не учитывается при определении размера неустойки
за нарушение Подрядчиком договорных обязательств.
8.7. За просрочку оплаты выполненных работ (этапа работ) Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченного к уплате
платежа за каждый день просрочки, но не более чем 20% от стоимости несвоевременно
оплаченных работ.
За нарушение срока приемки работ (этапа работ) Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченных к приемке работ за
каждый день просрочки, но не более чем 20% от указанной стоимости работ.
8.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы. При этом обстоятельства непреодолимой силы
подтверждаются документами, выданными уполномоченными органами (организациями).
8.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от данного
договора, ухудшившими результаты работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
соразмерного уменьшения установленной за работы цены, возмещения своих расходов на
устранение недостатков.
8.10. В случае некачественной проработки Подрядчиком стоимостных показателей
МТР, повлекшей необоснованное превышение стоимости оборудования и материалов,
учтенных в проектной и рабочей документации, Подрядчик оплачивает штраф в размере
20% от суммы отклонения стоимостнь х показателей МТР.
8.11. За неисполнение Подрядчиком сроков предоставления документов,
установленных п. 3.4 настоящего договора, Подрядчик по требованию Заказчика
уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации, за каждый день просрочки выставления счета-фактуры, но
не более суммы НДС по счету-фактуре. Ставка рефинансирования определяется на дату
выставления счета-фактуры, установленную п.3 ст.168 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выставления счета-фактуры.
Счета-фактуры, оформленные не в соответствии с требованиями законодательства и
условиями настоящего договора, и (или) содержащие ошибки, считаются
непредставленными Заказчику.
8.12. В случае, если рабочая документация разрабатывалась на основании
изыскательских работ, которые выполнял Подрядчик, и в разработанной Подрядчиком
рабочей документации выявлены несоответствия между результатами проведенньпс
изысканий и проектными решениями, недостатки которьпс будут выявлены впоследствии в
ходе строительства объекта, данные несоответствия рабочей документации признаются
скрытыми недостатками. В этом случае Подрядчик обязан:
8.12.1. Безвозмездно провести повторные изыскательские работы и привести
рабочую документацию в соответствие с их результатами в срок, установленный
Заказчиком в соответствующем требовании;
8.12.2. Оплатить по требованию Заказчика неустойку в размере 20% от стоимости
работ, указанной в п.3.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного требования Заказчика;
8.12.3. Оплатить по требованию Заказчика убытки сверх суммы неустойки в течение
5 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования
Заказчика.
8.13. В случае невыполнения работ, предусмотренных п. 8.10.1 Договора,
Подрядчик обязан оплатить по требованию Заказчика неустойку в размере 20% от
стоимости работ, указанной в п.3.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в
соответствии действующим законодательством РФ.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из данного договора,
является обязательным. Срок направления ответа на претензию 30 календарных дней с
момента ее получения стороной.
10. Изменение и расторжение договора.
10.1. Изменение договора осуществляется:
- по воле сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения;
- по заявлению одной из сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
10.2. Расторжение договора осуществляется:
- по воле сторон путем заключения соответствующего соглашения о расторжении (в том
числе при невозможности исполнения договора по не зависящим от сторон причинам);
- по заявлению одной из сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
10.3. В случае изменения или расторжения договора по заявлению одной стороны
по договору (полный или частичный отказ от исполнения договора) сторона-инициатор
обязана направить другой стороне соответствующее уведомление не позднее чем за 15
календарных дней до предполагаемой даты изменения или расторжения. Заказчик
обязуется оплатить работы, надлежаще выполненные Подрядчиком к моменту изменения
или расторжения договора.
10.4. В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным
статьей 729 ГК РФ, Заказчик на основании исполнительной сметы компенсирует
Подрядчику фактически произведенные затраты, подтвержденные первичной
документацией.
10.5. В случае изменений в цепочке собственников стороны по договору, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах стороны по
договору данная сторона представляет другой стороне информацию о таких изменениях по
адресу электронной почты: Подрядчика (указать адрес электронной почты), Заказчика
(указать адрес электронной почты) — в течение 3(трех) календарных дней после внесения
изменений с подтверждением соответствующими документами.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в случае неисполнения другой Стороной вышеуказанной обязанности.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения одной
из Сторон письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
11. Прочие условия
11.1. Договор и приложения к нему прошиты и заверены сторонами.
11.2. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств каждой из сторон.*
*В случае подписания договора после начала срока выполнения работ по
календарном у плсrн у необходимо пункт 11.2. изложить в след ующей редакции: «Договор
вступает в действие с момента его заключения, распространяет свое действие на
отношения Сторон, фактически возникшие в соответствии с Календарным планом,
являющимся неогьемлемой частью договора, и действует до полного исполнения
обязательств каждой из сторон».
11.3. Вся переписка, связанная с заключением и исполнением данного договора
(счета-фактуры, акты сверок расчетов, акты выполненных работ), осуществляется по
почтовым адресам, указанным в данном договоре.
11.4. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательств
по настоящему договору, не может быть передано другому лицу без получения
письменного согласия заказчика.
12. Приложение.
Договор, все приложения к нему, а также приложения к смете (сводному сметному
расчету) подписываются сторонами договора.
12.1. Приложение Ns 1. Задание с приложениями на листах (для объектов
наземных сооружений).
12.2. Приложение Ns 2. Задание с приложениями на листах (для объектов
линейной части газопроводов).
12.3. Приложение Ns 3. Календарный план на листах (для объектов наземньпс
сооружений).
12.4. Приложение Ns 4. Календарный план налистах (для объектов линейной
части газопроводов).
12.5. Приложение Ns 5. Сводная смета на листах.
12.6. Приложение Ns 6.Форма передаточного документа на листах.
12.7.Приложение Ns 7.Форма перечня выпущенной документации на листах.
12.8. Приложение Ns 8. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
12.9. Приложение Ns 9. Сопоставительная ведомость объемов подрядньг{ работ
(образец).
13. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест»
Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1
Реквизиты: Р/С 407 028 106 000 000 900 55 ГПБ (ОАО) г. Москва
Корр/счет: 301 018 102 000 000 008 23 БИК 044 525 823, ОКТМО 45324000
ИНН 772 814 9400 КПП 997 250 001 ОКПО 459 381 98, ПКАТП 452 685 810 00, 0КВЭД 45.21.3.
Подрядчик:
(полное наименование)
ИНН, КПП _
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты: _
Тел., Факс:
Иные реквизиты:
ОГРН
От Заказчика:
От Подрядчика:
(должность,
(должность,
наименование организации)
наименование организации)
/(Ф.И.О.)
(подпись)
1111
МП
i(Ф.И .о.)
(подпись)
20г.
1'11
20г.
МП
run
Приложение Nц 6 к договору Nц
(Ф.И.О.)
от «_»20 г.
Заказчик (получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Передаточный документ Ns 1
Попnяпчик напnавил пля nассмотnения слепvюшvю покvментацию:
Ns
п/п
Наименование документации
Номера чертежей или томов
п оектной документации
Кол-во
экз.
1 ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!
Приемка резулыатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по комплектности, указанной в
передаточных документах, в срок не более 3 дней с момента постановки на передаточном документе отметки
уполномоченного лица Заказчика о нач ал е приёмки.
Главный инженер проекта
(Ф.И.О.)
Руководитель планового
подразделения
Ф.И.О.)
Руководитель подразделения выпускающего
документацию
(Ф.И.О.)
Дата представления документации для приёмки «
Представитель заказчика
»
(должность, Ф.И.О.)
Г.
(подпись)
Указанную документацию принял / не принял/принял частично (ненужное зачеркнуть)
комплектности представитель заказчика Ф.И.О.)
«»
г. (дата приёмки по комплектности) Примечание:
по
(должность,
(подпись, печать)
2
Отправлено почтой3 по квитанции Ns
от
200 Г.
отделение связи Ns
В качестве формы утверждено
От Заказчика:
Г.
От Подрядчика:
(должность,
(должность,
наименование организации)
наименование организации)
/(Ф.И.О.)
/(Ф.И.О.)
(подпись)
(подпись)
"" 20Г.
"" 20г.
МП
МП
Приложение Ns 7 к договору Ns
от «^»20 г.
Заказчик (получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Перечень выпущенной документации, переданной Заказчику на рассмотрение
Наименование документации
Ns
п/п
2
Номера комплектов
че тежей или томов
Указывается в случае не приемки/частичной приёмки документации.
з Отправка почтой возможна только с письменного согласия Заказчика.
Кол-во
экз.
Номер
пе едаточного
проектной документации документа,
дата п иёмки
Главный инженер проекта
(Ф.И.О., подпись)
В качестве формы утверждено
От Заказчика:
От Подрядчика:
(должность,
наименование организации)
(должность,
наименование организации)
/(Ф.И.О.)
/(Ф.И.О.)
(подпись)
(подпись)
"" 20г.
"" 20г.
МП
МП
ГИП
(Ф.И.О.)
Приложение N2 1
к Договору N~
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО
от _
Заместитель генерального
директора по проектированию
ЗАО « Ямалгазинвест»
«»
2014 г.
Задание
на разработку рабочей до
«»
по объекту «Наименован
в составе стройки «Наимен
(для объектов наземны ~r
1. Основание для 1.1. Решение
проектирования. ОАО «Гу
~
~
2014 г.
ии
о
стройки»
~ ний)
Сlредседателя Правления
Распоряжение ОАО «Газпром»
2
2. Исходные данные для 2.1. Проектная документация «Наименование
проектирования.проекта».
2.2. Документация для проведения конкурентной
закупки на право заключения договора
генерального строительного подряда на
строительство объекта «Наименование
объекта».
2.3. Материалы комплексныхинженерных
изысканий и сбора исходных данных на стадии
проектная документация.
3. Месторасположение
Иаименование субъекта (субъектов) РФ
предприятия,здания,
сооружения.
4. Вид строительства.
Иовое/реконструкция.
5. Разрабатываемая
Рабочая документация (далее РД).
документация.
6. Порядок разработки и
состав рабочей
документации.
6.1. Генпроектировщик наоснованиипроектной
документации«Наименование проекта»с
учетом замечаний Заказчика и ОАО «Газпром»,
протокола согласования основных технических
решений (ОТР) «Наименование проекта»,а
также полученных технических условий от
пользователей пересекаемых, выносимых
коммуникаций, разработаетРДна
строительство объекта «Наименование объекта»
6.2. РД на «Наименование объекта» разработать в
соответствии сдействующим
законодательством, нормативно-техническими
документами РФистандартами
ОАО «Газпром».
6.3. РД,разработанная спривлечением
субподрядных проектныхорганизаций,
предоставляется заказчику согласованной
генпроектировщиком ивсоответствиис
решениями,принятымивпроектной
документации.
6.4. В начале каждого разрабатываемого раздела
рабочей документации представить перечень
основных нормативных документов, которыми
руководствовались при его разработке.
6.5. Разработать РД на проведение производственно-
экологическогомониторинга напериод
строительства и эксплуатации в соответствии с
решениями, принятымивпроектной
3
документации на основании требований ВРД
39-1.13-081-2003 и СТО Газпром 2-1.19-2172008. Выполнить расчет стоимости проведения
экологического мониторинга на период
строительства и эксплуатации КС.
6.6. Разработать и выпустить отдельным комплектом
РД на Автоматизированную систему контроля
выхлопных газов (АСКВГ) и
Автоматизированную систему диагностики
оборудования компрессорных станций (АСДО)
по каждой компрессорной станции отдельно
от раздела АСУ ТП КС в соответствии с
протоколом технического совещания по теме
«Применение автоматизированной системы
контроля выхлопных газов (АСКВГ) разработки
000 «НПО «Факел - М» на строящихся и
реконструируемых объектах ОАО «Газпром»
от 21.10.2010 г. N 71, подписанным Членом
правления, начальником департамента по
транспортировке, подземному хранению и
использованию газа
О.Е. Аксютиным.
6.7. В разделе «Генплан» предоставить балансовую
ведомостьпотребностигрунта для
строительства «Наименование объекта КС» с
указанием дальности еговозкиот
поименованных карьеров.
6.8. Сметная документация разрабатывается по
отдельному договору и заданию.
7. Требования по вариантной
разработке.
Не требуется.
8. Особые условия
строительства.
Порезультатам материаловинженерных
изысканий.
9. Основные технико-
экономические
характеристики и
показатели объекта.
9.1. Основныетехнико-экономические показатели
объектов принять в соответствии с проектной
документацией «Наименование проекта»с
учетом замечаний Заказчика и ОАО «Газпром».
9.2. Оборудование и технические характеристики,
указанные в проектной документации, могут
быть уточнены при рабочем проектировании по
согласованию с ОАО «Газпром».
9.3. РД разработать в соответствии с требованиями
приказов ОАО «Газпром»: от 31.12.2008 Ns 354
«О неотложных мерах по оптимизации затрат
Общества»; от 25.12.2009 N2 411 «О мерах по
оптимизации затрат Общества в 2010 году»;
4
от 24.12.2010 Ns 360 «0 мерах no оптимизации
затрат Общества в 2011 году»; от 29.12.2011
Ns406 «О мерах по оптимизации затрат
Общества в 2012 году»; от 28.12.12 N~ 422 «О
мерах по оптимизации затрат Общества в 2013
году»; от 26.12.13 N~ 544 «О мерах по
оптимизации затрат Общества в 2014 году».
10. Особые требования к 10.1. Генпроектировщик обеспечит разработку РД в
результату работ.соответствии с проектной документацией
«Наименование проекта» с учетом замечаний
Заказчика и ОАО «Газпром», протоколом
согласования основных технических решений
(ОТР) проекта «Наименование проекта», а
также полученными техническими условиями
от пользователей пересекаемых и выносимых
коммуникаций.
10.2. На первоначальном этапе проектирования
предоставить заказчику состав зданий и
сооружений КС, карточку строительных
конструкций, предварительную сводную
ведомость основных комплектов рабочих
чертежей (СВОК) с обязательным включением
РД разрабатываемой субподрядными
проектными организациями, ситуационный
план КС (КЦ), РД на образование территории и
автодороги (предварительный генеральный
план) КС (КЦ), предварительные материалы к
отводу земель (МОЗ), СО неснижаемой
потребности поставки заказчика (с включением
опросных листов, утвержденных
производителями) и поставки подрядчика.
10.3. СВОК, а так же наименования комплектов РД
разработать и сформировать с учетом
унификации наименованиязданийи
сооружений компрессорных станций МГ на
основании приказа ОАО «Газпром»
от 22.09.2008 Ns 230 «Об утверждении Перечня
видов имущества, входящего в состав Единой
системы газоснабжения, и Порядка
формирования и дополнения Перечня видов
имущества, входящего в состав Единой системы
газоснабжения».
10.4. РД на подключение, примыкание и сближение
проектируемых инженерных сооружений и
сетей с существующими строениями, сетями и
инженерными коммуникациями должна быть
согласована с владельцами существующих и
5
проектируемых инженерныхсетейи
коммуникаций.
10.5. В составе РД:
— предоставить опросные листы, чертежи,
техническое задание, бланки-заказы, протоколы
согласования заводов-изготовителей на
поставкуоборудования индивидуального
изготовления, согласованные с заводамиизготовителями;
— разработать и согласовать с Департаментом АСУ
ТП ОАО «Газпром» структурную схему АСУ
ТП КС, включая АСУ Э для «Наименование
объекта»
— разработать и согласовать с Департаментом АСУ
ТП ОАО «Газпром» ТЗ на АСУ ТП kC u АСУ Э
для «Наименование объекта»
— предоставить согласование с Департаментом
АСУ ТП ОАО «Газпром» типов ПТС АСУ ТП,
АСУ Э;
— предоставить кабельные журналы;
— предоставить спецификации поставки подрядчика
в части кабельной продукции разработать с
учетом отпускных длин заводов-изготовителей;
— предоставить спецификации оборудования, не
требующего монтажа, выпущенные отдельной
единой книгой, учитывающим номенклатуру
для всего объекта;
— предоставить материалы по рекультивации
нарушенных в процессе строительства земель;
— предоставить мероприятия поохране
окружающей среды;
— предоставить материалы отвода земель (МОЗ) в
соответствии с требованиями заказчика
(Приложение N 1);
— предоставить спецификации оборудования
поставки заказчика и материалов поставки
подрядчика, сформированные в соответствии с
Методическими указаниями по составлению
разделительнойведомостипоставок
материальных ресурсов между заказчиками и
подрядчиками капитального строительства (по
объектам ОАО «Газпром») МДС 82-1.2005 и
письмом ОАО «Газпром» от 27.10.11 Ns03/09007126;
— при формировании СО предусмотреть выделение
материалов поставки подрядчика, закупаемых
через централизованного поставщика в
~
соответствии с утвержденным Перечнем
материалов (Приложение N2 3);
- в спецификациях оборудования поставки
заказчика и материалов поставки подрядчика
сформировать разделы «Оборудование» и
«Материалы»;
— в спецификациях оборудования и материалов
должны быть указаны заводы-изготовители
(производители), типы и марки оборудования и
материалов, соответствующие номенклатурным
каталогам производителей, действующим на
момент выпуска спецификаций;
— в спецификациях оборудования и материалов
должен быть указан вес (масса) оборудования и
материалов в килограммах на единицу
продукции;
— к спецификациям специального оборудования
(разделы КИТСО и ИБ) поставки заказчика
прикладывать опросныс листы по форме Ns б,
согласованные СКЗ ОАО «Газпром» и
ОАО «Газпром комплектация»;
— предоставить ведомостьпересечений,
подключений,примыканий,сближений
проектируемых инженерных сооружений и
сетей с существующими строениями, сетями и
инженерными коммуникациями (а также
выноса существующих сетей и инженерных
коммуникаций) с указанием владельцев и с
приложением соответствующих ТУ и
документов подтверждающих согласование
рабочейдокументации свладельцами
коммуникаций;
— предоставить технические условияи
согласования, необходимые и достаточные для
разработкирабочейдокументации и
строительства «Наименование объекта»
от владельцев существующих и проектируемых
инженерных сетей и коммуникаций, на
подключение, примыкание, пересечение и
параллельнос следование с проектируемыми
сооружениями (включая сопутствующие). ТУ
должны быть подписаны руководством
организаций, выдавших их, и согласованы с
заказчиком;
— предоставить исходные данные для получения
ТУ на электроснабжение в сетевой
энергоснабжающей организации;
7
- при необходимости заблаговременно (до
окончания сроков действия ТУ и согласований)
требуетсявыполнить подтверждение
(пролонгацию) ранее выданных документов;
- представить заключение Генпроектировщика о
полноте, качестве и достаточности полученных
результатов сбора исходных данных.
10.6. Разработать ведомостиобъемов работ,
ведомости работ по внутриблочному и
межблочному монтажу, установке и настройке
ПО ; в комплекты РД их не прилагать. При этом
указывать их в«Ведомости ссылочных и
прилагаемых документах» с примечанием
«разрабатывается только для заказчика»,
включать их в СВОК и предоставлять заказчику
отдельными томами (в четырех экземплярах)
одновременно с соответствующими
комплектами РД. Ведомость работ по прокладке
кабеля предоставить с учетом строительных
длин на кабельную продукцию.
10.7. По окончании проектирования предоставить
сборник спецификаций оборудования (ССО) по
КС, включающий все изменения, сделанные в
ходе строительства.
10.8. За шесть месяцев до ввода объекта в
эксплуатацию предоставитьсборник
материалов для тех. инвентаризации нового
объекта.
10.9.Конструкции зданий в блочном исполнении
отнести к материалам поставки генподрядчика,
аоборудование вблочно-модульном
исполнении отнести к поставке заказчика (п.2
МДС 82-2-2005).
10.10. Конструкции нестандартных емкостей,
резервуаров изготавливаемых подрядчиком на
строительном объекте, объемом 1-2,5 м3
(прямоугольные), от 1 ООмЭ отнести к
материалам поставки генподрядчика (п.19 МДС
82-2-2005); цилиндрические заводского
изготовления до 100 м3 к оборудованию
поставки заказчика (п.п.20,21 МДС 82-2-2005).
10.11. Материалы на первичное заполнение
оборудования (СО2, антифриз, тосол, масла,
природный газ и др.) отнести к поставке
подрядчика с указанием в СО и в ОЛ
расшифровки комплекта поставки.
10.12. В спецификациях оборудования и материалов
8
(СО) и сметной документации поставки
заказчика необходимо учитывать материалы
соответственно нормам отгрузки заводовизготовителей.
10.13. МТР аварийного запаса (резерва) отнести к
поставке эксплуатирующей организации, как
оборудование, не требующее монтажа, в
соответствии с резолюцией А.Г. Ананенкова
от 11.10.2008 Ns 03-3872 на письме
Департамента инвестиций и строительства
ОАО «Газпром» от 07.10.2008 Ns 03/0900-6055.
10.14. Резервные двигатели отнести к поставке
эксплуатирующей организации, как
оборудование, не требующее монтажа (как
частьпроизводственных запасов) в
соответствии с действующими нормативными
документами, в том числе СТО Газпром
3.0-2006 «Система норм и нормативов расхода
ресурсов, использования оборудования и
формирования производственных запасов
ОАО «Газпром».
10.15. Спецификации оборудования по всей
номенклатуре поставки Заказчика выполнить в
соответствии с требованиями Заказчика
(Приложение N~ 2).
10.16. Предоставить (при необходимости) РД на
перенос (снос) существующих зданий и
сооружений на основании заключений
собственников зданий и сооружений об
условиях их переноса (сноса).
10.17. При разработке рабочей документации
предусмотреть:
— козырькинадвходамивздания,
снегозаградители, а так же разработку
мероприятий, исключающих образование
наледи на крышах зданий и сооружений, в
соответствии с письмом ОАО «Газпром»
от 08.02.2011 003/0800/2-590;
— металлоконструкции лестниц и площадок
обслуживания предусмотреть из оцинкованного
профиля;
— мероприятия и РД по водопонижению и
осушению площадки, организации отвода
воды.
10.18. Предусмотреть (принеобходимости)
мероприятия по предотвращениюсил
морозного пучения грунтов на конструкции
~
фундаментов зданий и сооружений.
10.19. Запорную арматуру и пожарные гидранты при
подземной прокладке водопроводов,теплотрасс
и трубопроводов канализации установить в
колодцах. Конструкции любых колодцев и
узлов прохода трубопроводов через них должны
обеспечить герметичность от затопления их
подземными и поверхностными водами.
10.20. Проектные решенияпопрокладке
трубопроводов водоснабжения (в том числе
противопожарного водопровода) и канализации
(а также места стыковки их с колодцами)
должны обеспечить их целостность при
движении тяжелой строительной техники по
поверхности земли и при перемещении
колодцев в сезонные периоды подвижки
грунтов (пучение, оггаивание).
10.21. Трубопроводы тепло- и водоснабжения
предусмотреть в тепловой изоляции и
окожушке заводского изготовления.
10.22. Предусмотреть подогрев бытовых сточных
вод для КОС до параметров, указанных в
паспортных характеристиках оборудования
завода-изготовителя.
10.23. При проектировании кабельных линий
большой длины учитывать строительные длины
поставляемого кабеля. В спецификации
оборудования и материалов предусматривать
заказ соединительных муфт, а также
предусмотреть работы по измерению кабельных
секций оптическим рефлектометром, сварке и
оконцовке оптоволоконного кабеля.
10.24. Выполнить специальные разделы РД по
пожарной сигнализации и пожаротушению
(АСПС, КЗ и ПТ), комплексу инженернотехнических средств охраны (КИТСО),
информационной безопасности, ПЭМ в
соответствии с проектной документацией.
10.25. Выполнить акустическийрасчетзон
пожарного оповещения при наличии системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре.
10.26. Предусмотреть комплекс«Система
видеонаблюдения за объектами повышенной
опасности ОАО «Газпром» в строящихся цехах
с интеграцией в существующую систему ранее
построенных цехов КС.
10
10.27. ВРДпредусмотретьмаксимальное
использование монтажных трубных узлов
заводского изготовления и отнести к
материалам поставки генподрядчика или
заказчика (в зависимости от диаметра трубных
узлов).
10.28. При разработкеРДпредусматривать
использование оборудования и материалов,
рекомендованныхкприменению
ОАО «Газпром».
10.29. При разработке РД включать в состав РД
перечень скрытых работ и перечень
ответственных конструкций, подлежащих
освидетельствованию, на основании РД-11-022006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительнойдокументации при
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства и
требования,предъявляемыекактам
освидетельствования работ,конструкций,
участков сетейинженерно-технического
обеспечения» (пункты 5.3, 5.4).
10.30. Вокончательный генеральный план
включить: «Ситуационный план», с нанесением
всех существующих, демонтируемых (при
необходимости) и строящихся площадочных
зданий и сооружений, а также
межплощадочных, внеплощадочных
сооружений и инженерных коммуникаций.
10.31. Антикоррозионную защиту и нанесение
лакокрасочного покрытия трубопроводов и
основного технологического оборудования с
подготовкой поверхности предусмотреть после
их монтажа. Поставку оборудования и
трубопроводов предусмотреть с нанесением
грунтовки без лакокрасочного покрытия.
10.32. В рабочих чертежах указать корпоративные
цветовые решения по окраске основных зданий,
сооружений и металлоконструкций согласно
Приложению Ns 1 к Типовой книге фирменного
стиля Дочерних обществ ОАО «Газпром»,
разработанной в соответствии с Типовой книгой
фирменного стиля ОАО «Газпром»,
утвержденной постановлением Правления
ОАО «Газпром» от 20.12.2004 Ns 64.
10.33. Предусмотреть применение инновационной, в
том числе нанотехнологической продукции на
11
основании протокола совещания от 12.07.13
N2 01-19подруководством Председателя
ПравленияОАО «Газпром»А.Б. Миллера и
Председателя ПравленияОАО «РОСНАНО»
А.Б. Чубайса.
10.34. ВРДпредусмотреть первичное
освидетельствование сосудов, работающих под
давлением, согласно ПБ 03-575-03.
10.35. Емкости дляхранениядизтоплива
предусмотреть с наземным расположением.
10.36. При выявлении разницы между стоимостью
строительно-монтажных работ, определенной в
документации для проведения конкурентной
закупки на право заключения договора подряда
настроительствообъекта«Наименование
объекта»,разработанной наосновании
проектнойдокументации и/илирабочей
документации, истоимостью строительномонтажных работ,определенной в рабочей
документации, составить«Сопоставительную
ведомость объемов подрядных работ» по форме
согласно приложению N2 9 к Договору.
11. Требования к
11.1. Генпроектировщик выполниткомплексные
инженерным изысканиям
инженерные изыскания в объеме, достаточном
и сбору исходных
для разработки рабочей документации.
данных.
11.2. Генпроектировщикпроведетследующие
работы:
- получит лицензию на право пользования недрами
сцельюпоискаиоценкиместорождения
питьевых подземных вод;
- проведениегосударственной экспертизыи
утверждениеоцененныхэксплуатационных
запасов подземных вод по категории «В»;
- разработает проект бурения эксплуатационных
скважин;
- разработает и утвердит в установленном порядке
проект зон санитарной охраны и источника
водоснабжения;
- разработает и утвердит в установленном порядке
проектразработкиместорожденияпресных
подземных вод.
11.3. Генпроектировщик разработает и согласует с
заказчиком программу комплексных изысканий
до начала производства работ.
11.4. Инженерные изысканиявыполнить в
соответствиис требованиями действующего
законодательства, СП 47.13330.2012;СНиП
12
2.05.06-85*; СНиП 2.06.15-85; СНиП 23-01-99;
СНиП 22-02-2003, СП 11-102-97; СП 11-103-97;
СП 11-104-97 ч.1-3; СП 11-105-97 ч. 1-6; СП 11109-98; СП 11-102-97, СП 36.13330.2012, СП
131.13330.2012, СП 116.13330.2012, ВСН-77,
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ГКИНП - 02 - 03382, СН 452-73; РД 51-2-95.
11.5. Инженерные изыскания должны быть
выполнены в МСК объекта «Наименование
системы координат» на основе государственной
системы координат для всего объекта и в
Балтийской системе высот 1977 г.
11.6. При составлении программы работ согласовать
с заказчиком требования к электронной версии
материалов инженерных изысканий.
11.7. По результатам комплексных инженерных
изысканий объекта представить технический
отчет для стадии рабочая документация,
согласно СП 47.13330.2012.
11.8. Представить заключение Генпроектировщика о
полноте, качестве идостаточности
выполненного объема изыскательских работ для
разработки рабочей документации.
11.9. По результатам сбора исходных данных
предоставить технический отчет.
11.10. При внесении изменений в проектные
решения обеспечить получение исходноразрешительной документации в достаточном
объеме, в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных актов РФ.
12. Требования к технологии,12.1. Режим работы-круглогодичный,
режиму предприятия. круглосуточный.
12.2. Предусмотреть применение оборудования,
запорно-регулирующей арматуры,
изоляционных покрытий и соединительных
деталей трубопроводов сертифицированных в
установленном порядке, разрешенных к
применению в соответствии с требованиями
РД 08-425-01 «Положение о рассмотрении
документации на технические устройства для
нефтегазодобывающих и
газоперерабатывающих производств, объектов
геологоразведочных работ и магистральных
газо-, нефте- и продуктопроводов, проведении
приемочных испытаний технических устройств
и выдаче разрешений на их
применение» и подтвержденных актами
13
испытаний, проведенных действующими
комиссиями ОАО «Газпром» (Распоряжения
ОАО «Газпром» от 06.06.2002 N 116 и
от 09.07.2003 Ns 156).
12.3. Энергетическое оборудование предусмотреть в
соответствии с «Положением о порядке
аттестации иотбораэнергетического
оборудования для применения на объектах
ОАО «Газпром», утвержденным 08.03.2004
заместителем Председателя Правления
ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым.
13. Требования к
архитектурно-
13.1. Архитектурно-планировочные,
конструктивные и инженерные решения
планировочным,
принять всоответствии спроектной
конструктивным и
инженерным решениям.
документацией«Наименование проекта»с
учетом замечаний Заказчика, ОАО «Газпром» и
протоколомсогласования основных
техническихрешений(ОТР)проекта
«Наименование проекта»
13.2. Разработать РД в соответствии с карточкой
строительных конструкций.
13.3. Применить компоновочные иинженернотехническиерешения,минимизирующие
техногенные воздействия на природную среду.
13.4. Предусмотреть максимальновозможное
применение блочно-комплектного
оборудования, в том числе ВОС, КОС, АДЭС,
котельных,блокаконтроллеровузла
подключения и т.д.
13.5. Конструктивные решения фундаментов зданий
и сооружений разработать в соответствии с
инженерно-геологическими условиями.
13.6. В рабочих чертежах зданий предусмотреть
ведомости отделки помещений.
13.7. Резервуары противопожарного запасаводы
предусмотреть из монолитного ж/б.
13.8. Крыши зданий и сооружений предусмотреть
двухскатными.
14. Использование зданий 14.1. Предусмотреть максимальное использование
комплектной поставки.быстросборных конструкции полной заводской
готовности, применив типовые повторно
применяемые и унифицированные решения,
одобренные ОАО «Газпром», исключив
применение зданий и сооружений из кирпича.
14
15. Требования к разработке 15.1. Разработать РД в соответствии с проектной
природоохранных документацией «Наименование проекта» с
мероприятий.
учетом замечаний Заказчика и ОАО «Газпром».
В составе мероприятий по охране окружающей
среды предоставить:
- расчеты по установлению нормативов ПДВ на
период строительства;
- расчеты по установлению НД загрязняющих
веществ и микроорганизмов на период
строительства и в период проведения
гидроиспытаний (при необходимости);
- расчетыпоустановлениюнормативов
образования и лимитов размещения отходов на
период строительства с указанием мест
конечного размещения о тх одов;
- мероприятияпокомпенсацииущерба,
наносимого объектам животного мира в период
строительства, включающие оценку затрат на из
реализацию;
- мероприятия покомпенсацииущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам в
период строительства, включающие оценку
затрат на их реализацию;
- перечень водотоков,пересекаемых
межплощадочными и внеплощадочными
коммуникациями, а также перечень водотоков,
предназначенных для забора воды и сброса
сточных вод при проведении гидроиспытаний, с
указанием сведений, содержащихся в
Государственном водном реестре, по каждому
водному объекту.
16. Технологическая связь. 16.1. Разработать РД в соответствии с проектной
документацией «Наименование проекта» с
учетом замечаний Заказчика и ОАО «Газпром»
и полученными ТУ от пользователя.
16.2. Предусмотреть интеграцию в существующую
систему технологической связи.
16.3. Схему организации технологической связи
согласовать с эксплуатирующей организацией и
Заказчиком.
16.4. При пересечениилиниямисвязи
существующих коммуникаций разработать РД в
соответствии с полученными ТУ от
пользователя, согласовать решения с
пользователем и представить согласованную РД
Заказчику.
16.5. При размещениипроектируемого
15
оборудования на действующих площадках
разработать РД в соответствии с полученными
ТУ от пользователя, согласовать решения с
пользователем и представить согласованную РД
Заказчику.
16.6. Применить оборудование связи в соответствии
с «Перечнем оборудования и программно-
технических средств, рекомендованных к
применению на сети связи ОАО «Газпром»,
утвержденном ДАСУ ТП ОАО «Газпром».
16.7. Подготовить и направить в адрес Заказчиком
пакет документов, необходимый для получения
разрешения на использование радиочастот для
запроектированных радиосредств.
16.8. Разработать и согласовать с эксплуатирующей
организацией и Заказчику схему организации
локально-вычислительной сети и получить
технические условия на присоединение к
существующей сети.
17. Энергоснабжение и 17.1. Разработать РД в соответствии с проектной
электрохимзащита. документацией «Наименование проекта» и
полученными ТУ от пользователя.
17.2. На первом этапе выполнения работ
предоставитьЗаказчику ТУна
электроснабжениеотпользователя и
необходимые исходные данные для получения
ТУ на электроснабжение в сетевой
энергоснабжающей организации.
17.3. При разработке РД применить энергетическое
оборудование в соответствии с перечнем
оборудования, согласованным ОАО «Газпром».
17.4. Предоставить Заказчику перечень основного
оборудования ЭХЗ для согласования с
ОАО «Газпром».
17.5. Выполнить раздел «Электромагнитная
совместимость», предварительно выполнить
расчет ЭМС и согласовать его в установленном
порядке. При выполнении РД по системам
электроснабжения АСУ ТП КС реализовать
рекомендации раздела «Электромагнитная
совместимость».
17.6. Приразмещении проектируемого
оборудования на действующих площадках
разработать РД в соответствии с полученными
ТУ от пользователя, согласовать решения с
пользователем и представить согласованную РД
Заказчику.
16
17.7. Предусмотреть решения по электро-химзащите
подземныхкоммуникаций напериод
строительства в соответствии с утвержденной
ПД.
18. Автоматизация
18.1. Разработать РД в соответствии с проектной
технологических
документацией«Наименование проекта».с
процессов, метрология и
учетом замечаний ОАО «Газпром» и Заказчика
контроль качества газа.
к ней,а так же полученных технических
условий.
18.2. Решения по метрологическому обеспечению
выполнить в соответствии с правилами по
метрологии
HP51-00159093-013-99
«Метрологическое обеспечение в
ОАО «Газпром».Основныеположения»,
требованиямп.9.4.ВРД39-1.10-006-2002
«Правила техническойэксплуатации
магистральных газопроводов», СТО Газпром 21.15-205-2008 «Метрологическое обеспечение
припроектировании объектов газовой
промышленности»,атакжедругим
действующимнормативнымдокументам
ОАО «Газпром» и Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
18.3. Разработать РД на АСУ ТП, АСУ Э для
«Наименование объектаКС»всоставе
«Наименование объектастройки»в
соответствии ссогласованными
ОАО «Газпром»структурнойсхемойи
техническими заданиями на создание АСУ ТП
КС и АСУ Э.
В рабочей документации учесть интеграцию
систем АСУ ТП, включая АСУ Э согласно
утвержденным ТЗ и структурной схеме на АСУ
ТП и АСУ Э.
18.4. Обеспечить согласованность протоколов
обмена смежных систем с верхним уровнем.
18.5. При размещениипроектируемого
оборудованиянадействующих площадках
разработать РД в соответствии с полученными
ТУ от пользователя, согласовать решения с
пользователем и представить согласованную РД
заказчику.
18.6. В составе рабочей документации разработать
раздел «Программа и методика испытаний» для
проведениякомплексных испытаний систем
автоматизации.
17
19. Требования по19.1. Разработать РД в соответствии с проектной
энергосбережению. документацией «Наименование проекта» и
полученными ТУ от пользователя.
19.2. РазработатьРДвсоответствии с
постановлением Правления ОАО «Газпром»
от 22.01.2009 Ns 3«О перспективах разработки
и внедрения газо- и энергосберегающих
технологий и их влияния на оптимизацию
топливно-энергетического баланса России» и
письмаОАО «Газпром»от22.09.2009
N 03/0800-5 101.
19.3. При разработке РД учесть требования
постановленияПравительстваРФ
от 13.04.2010 Ns 235 в части разработки
мероприятий по учету энергоэффективности.
20.Требования по В соответствии с проектной документацией
организации и условиям «Наименование проекта» и полученными ТУ от
труда работников, пользователя.
управлению
предприятием.
21.Выделение очередей и
пусковых комплексов.
Всоответствии с проектной документацией
стадии «проект».
22. Требования по
ассимиляции
производства.
Максимально использоватьобъекты и
производственные мощности ОАО «Газпром»,
существующие в районе строительства.
23.Требования к разработке
Разработать РД в соответствии с проектной
инженерно-технических
документацией «Наименование проекта», а так
мероприятий
жеполученных техническихусловий
гражданской обороны,
«Наименование эксплуатирующей ор-
мероприятий по
ганизации».
предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
(ИТМ ГОЧС).
24.Требования по
промышленной
безопасности.
25. Требования по пожарной
безопасности.
Разработать РД в соответствии с проектной
документацией «Наименование проекта».
Разработать РД в соответствии с положениями
Федерального закона от 22.07.2008 J'4' 123-Ф3
«Технический регламент отребованиях
пожарнойбезопасности», стребованиями
нормативно-правовых актовРоссийской
Федерацииинормативныхдокументовпо
пожарной безопасности, ведомственных нормам
и приказов ОАО «Газпром» в области пожарной
безопасности.
18
26. Требования к системам
безопасности и охране
объектов.
26.1. При разработкеРДпооснащению
объектов инженерно-техническими средствами
охраныруководствоватьсяпроектной
документацией«Наименование проекта»,
требованиями Федерального закона от 21.07.11
ЛГ~ 256Ф3 ,СТОГазпром2-1.4-186-2008,
2-1.4-082-2006,2-1.4-234-2008, 2-3.5-454-2010;
приказами ОАО «Газпром» от 26.12.2001 N 99
и от 20.12.2007 N 326 и обеспечить выполнение
технических требований к КИТСО.
26.2. Разработать раздел «Решения по обеспечению
информационной безопасности» сучетом
требований законодательства Российской
Федерации, нормативныхдокументов
федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченныхвобластиобеспечения
информационной безопасности и технической
защиты информации, локальных нормативных
актов ОАО «Газпром» и требований комплекса
стандартов СТО Газпром 4.2 .х «Корпоративная
система нормативно-методических документов
в области комплексных систем безопасности
объектов ОАО «Газпром».
Обеспечить интеграцию с системой защиты
информации «Наименование эксплуатирующей
организации»действующей намомент
внедренияданнойсистемы. Содержание
текстовой играфическойчастейраздела
выполнить в соответствии с пунктом 7.2.17
Раздела 16 СТО Газпром 2-1.12-434-2010.
26.3. В составе рабочей документации разработать
разделы«Методиканастройки
функционированияивзаимодействия
компонентовсистемы»и«Программаи
методикаиспытаний»дляпроведения
испытаний при сдаче системы информационной
безопасности на объекте строительства.
27. Определение затрат на
страхование
строительных работ.
Выполнитьвсоответствии списьмом
ОАО «Газпром» от 20.01.2009 Ns 03/0900-357
«Озаключениидоговоровстрахования», а
такжесост.263Налоговогокодекса
~
Российской Федерации и письмом Госкомитета
Российской Федерациипостроительству и
ЖКК от 18.07.2002 Ns НЗ-3942/7.
28. Заказчик.
29.Генеральная
ЗАО «Ямалгазинвест», Российская Федерация,
119415,г.Москва,пр.Вернадского,д.41,
стр. 1.
проектная
организация.
30. Субподрядные
проектные
организации.
Определяется порезультатам проведения
конкурентныхзакупоквсоответствии с
Положением о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром,
утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 19.04.2012 Ns 1969.
30.1. Выборсубпроектныхорганизаций
осуществлять в соответствии с«Положением
озакупкахтоваров,работ,услуг
ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром»,
утвержденным решением Совета директоров
ОАО «Газпром от19.04.2012 Ns 1969 (с
изменениями, утвержденными решениями
СоветадиректоровОАО «Газпром»от
12.10.2012 Ns 2063, от 26.12.2012 ЛГs 2104, от
28.03.2013 Ns 2144).
30.2. Для разработки РД по системам безопасности
(КИТСО, информационнаябезопасность
(комплексная система защиты информации))
привлечь в качестве субподрядной организации
ДОАО «Газпроектинжиниринг» (решение
Председателя ПравленияОАО «Газпром»
А.Б. Миллера, резолюция от24.01.2013
N4 01-135).
31. Источник
финансирования.
Капитальные вложения ОАО «Газпром».
32. Срок вьшолнения работ. Окончание выполненияработ—
в соответствии с календарным планом.
33. Порядок сдачи работ. 33.1. Предоставить заказчику документацию в
полном объеме в 12 (двенадцати) экземплярах
на твердых носителях и одновременно в 2
(двух) экземплярах в электронном виде на
CD-R дисках.
33.2. Одновременно с передачей документации на
бумажном носителе предоставить заказчику
отдельными комплектами 4 (четыре) экземпляра
ведомостей объемов строительно-монтажных
работ по направляемым комплектам РД
совместносэлектронной версией
L►~17
документации.
33.3. Декларацию пожарнойбезопасности
предоставить заказчику в 4 (четырех)
экземплярах натвердыхносителях
(2 оригинала, 2 копии документа) и
в 2 экземплярах в электронном виде на CD-R
дисках
33.4. Генпроектировщик, кроме того, представит
Заказчику:
— спецификации оборудования (СО) с опросными
листами отдельным сборником в электронном
виде (в формате Excel);
— графические материалы планово-высотного
положения объектов (планы, ситуационные
планы, схемы и т.д.) в формате AutoCAD;
— текстовые материалы (в формате Word);
— комплекты документации в формате PDF.
33.5. Генпроектировщик за 2 месяца до ввода КС в
эксплуатацию предоставит заказчику сборник
спецификаций оборудования, включающий все
изменения, в 4 (четырех) экземплярах.
33.6. Спецификации оборудования и опросные
листы должны быть выполнены на листах
формата «А4».
33.7. Отчет по выполнению полевых работ по
инженерным изысканиям представить заказчику
в 1 экземпляре в электронном виде на CD-R
дисках.
33.8. Итоговый технический отчет по выполнению
инженерных изысканий представить заказчику в
4 экземплярах на бумажном носителе и в 2
экземплярах в электронном виде на CD-R
дисках.
34. Требования к передаче 34.1. Электронная версия документации должна
соответствовать требованиям к ЭВ ПСД
материалов на электронных носителях.ОАО «Газпром».
Диски должны быть защищены от записи, иметь
этикетку с указанием изготовителя, даты
изготовления, названия комплекта. В корневом
каталоге дисков должен находиться текстовый
файл содержания. Состав и содержание дисков
должны соответствовать комплекту
документации. Каждый физический раздел
комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.)
должен быть представлен в отдельном каталоге
диска файлом (группой файлов) электронного
документа. Название каталога должно
21
соответствовать названию раздела.
34.2. Схемы, графические материалы и полный
комплект чертежей должен быть вьшолнен в
векторном формате Autodesk AutoCAD и PDF.
Допускается использование библиотеки
шрифтов Autodesk AutoCAD, присутствующей в
стандартной поставке программы (шрифты, так
же, как и новые типы линий, отличные от
стандартных, должны присутствовать в виде
*shx и *1in файлов, соответственно).
34.3. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом
чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в
отдельном каталоге дисков файлом (группой
файлов) электронного образца документа.
Название каталога должно соответствовать
названию раздела.
34.4. Файлы должны нормально открываться в
режиме просмотра средствами операционной
системы Windows 2000 или Windows ХР.
Схемы, графические материалы и полный
комплект чертежей должен быть выполнен в
форматах AutoCAD и Adobe Reader.
34.5. При внесении изменений в документацию,
электронный вариант должен представлять
сканированнуюкопиюсоригинала,
соответствующего изменению.
34.6. Документация на электронных и бумажных
носителях должна передаваться одновременно,
в том числе при передаче заказчику
откорректированных комплектов рабочей
документации.
Заказчик:
Генпроектировщик:
ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальник
Управления проектных работ
/
подпись
подпись
/
Приложение Ns 2
к Договору Ns от
СОГЛАСОВАИО
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора по проектированию
ЗАО «Ямалгазинвест»
«»
2014 г.
«»
2014 г.
ЗАДАИИЕ
на разработку рабочей документации по объекту «Иаименование объекта»
в составе стройки «Иаименование стройки»
(для объектов линейной части г опроводов)
1. Основание для проекти-1.1 .Распоряжени естителя Председателя
рования
Правления ОА «ром», Решсние Председателя Правлен«Газпром», Распоряжение
ОАО «Газпрq,К
\
~
2.
Исходные данные2.1.
ия «Наименование
2.2. докуйёйтjция для проведения конкурентной
закуп на раво заключения договора генераль-
ноготельного подряда на строительство
объщsт<Иаименование объекта».
2ат иалы комплексных инженерных изыссбора исходных данных на стадии про-
т документация.
З. Место расположения объ-снование субъекта (субъектов) РФ
екта
4.
Вид строительства овое/ Реконструкция
5.
Стадийность проекти о- Рабочая документация.
вания
6.
Порядок разработки- 6.1 .Рабочую документацию (далее РД) на строичей документации тельство объекта «Наименование объекта» разра-
ботать в соответствии с законодательством РФ и
стандартами ОАО «Газпром».
6.2.РД, разработанная субподрядной проектной
организацией, должна соответствовать проектной
документации указанной в п.2 настоящего Задания, должна быть согласована Генпроектировщиком, и включаться в перечень действующих чертежей.
6.3. Генпроектировщик, руководствуясь проектной документацией «Наименование проекта»
разработает РД на строительство объектов линейной части газопровода (Ду _ мм, Ру _ МПа)
с вдольтрассовыми сооружениями и инженерными коммуникациями, с учётом полученных технических условий, наименования которых указано ниже:
6.3.1. «Наименование участка ЛЧ» в составе
стройки «Наименование объекта»;
6.4.На первом этапе работ выполнить сбор исходных данных и комплексные инженерные
изысканий под РД в соответствии с требованиями
заказчика (п.11).
6.5. Генпроектировщик, руководствуясь проектной документацией «Наименование проекта»
предусмотрит в составе линейной части:
- узел подключения КС совмещенный с узлами
приема-запуска внутритрубных устройств;
- узел защиты от превышения давления;
- перемычки Ду 1000 с краном регулятором
между проектируемым газопроводом и действующим газопроводом «Наименование газопровода» в районе компрессорных станций, для создания единой системы транспорта газа и увеличения надежности эксплуатации газопроводов, а
так же для возможности заполнения проектируемого газопровода в пуско-наладочный период из
системы газопроводов «Наименование газопровода»;
- подъездные автодороги к линейным и площадочным сооружениям от вдольтрассового автопроезда «Наименование автопроезда», а также
переезды в местах пересечения с инженерными
2
коммуникациями (по техническим условиям владельцев) и противопожарные переезды;
- системы электроснабжения линейных потребителей с подключениями к источникам электроснабжения от вдольтрассовой ВЛЗ «Иаименование ВЛЗ»;
- волоконно-оптическую линию связи;
- АРТС (автоматическую радиотелефонную систему стандарта Тетра);
- систему линейной телемеханики (связь для
линейной телемеханики посредством ВОЛС);
- систему электрохимзащиты;
- площадки для размещения аварийного запаса
труб, оборудования и материалов (месторасположение площадок согласовать с эксплуатирующей организацией, получив соответствующие
ТУ);
- автоматизированную систему контроля загазованности перехода газопровода через железную дорогу (при наличии соответствующих ТУ
филиалов ОАО «РЖД»);
- комплекс инженерно-технических средств
охраны (КИТСО);
- информационную безопасность (комплекс
средств защиты информации (КСЗИ));
- систему геотехнического мониторинга объектов на участках с многолетне-мерзлыми грунтами в соответствии с СТО Газпром 2-3.1-071-2006,
СТО Газпром 2-3.1-072-2006, СТО Газпром 2-2.1435-2010, а также с учетом п.15.3 настоящего задания (при необходимости);
- прочих сооружений и систем, предусмотренных проектной документацией «Наименование
проекта» и технологической схемой газопровода
«Наименование газопровода»
6.6.В начале каждого разрабатываемого раздела
рабочей документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
6.7 .Представить рабочую документацию по производственно-экологическому мониторингу на
3
периоды строительства и эксплуатации в соответствии с решениями, принятыми в проектной
документации, с учетом определенных в РД
участков строительства и на основании требований ВРД 39-1.13-081-2003 и СТО Газпром 2-1.19217-2008. Выполнить расчет стоимости обу-
стройства сети производственного экологического мониторинга и проведения экологического
мониторинга на период строительства и эксплуатации с разбивкой по участкам строительства.
6.8.Генпроектировщик до предъявления РД заказчику согласует ее с владельцами коммуникаций на соответствие ТУ, полученными при сборе
исходных данных.
6.9.На первом этапе проектирования представить:
— сводную ведомость основных комплектов
рабочих чертежей (СВОК) для каждого участка
ЛЧ, разработанную в соответствии с перечнем
видов имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжениия, и Порядка формирования
и дополнения Перечня видов имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения,
утвержденного приказом ОАО «Газпром» от
29.09.08. N2 230 (образец в приложении ЛГs 10 ).
— в СВОК указать наименования объектов,
отвечающие общим требованиям терминологии
градостроительной деятельности — с применением существительного, прилагательного и других
идентифицирующих обозначений, а также обеспечить указание наименований попадающих под
реконструкцию объектов, ранее построенных и
учтенных на балансе ОАО «Газпром», в соответ-
ствии с наименованиями в бухгалтерском учете
ОАО «Газпром» (в соответствии с письмами
ОАО «Газпром» от 09.08.2002 Ns ЕВ-514 и от
26.11.2004 Ns 01/0500-3841).
— спецификации неснижаемой потребности
оборудования и материалов.
6.10. Сметная документация на оборудование
разрабатывается по отдельному договору и заданию.
7. Требования по вариант- Не требуется
ной разработке.
0
8.
Особые условия строи- По результатам материалов инженерных изыскательства.
ний.
9.
Основные технико- 9.1 .Принять в соответствии с проектной докуэкономические характе- ментацией «Наименование проекта»
ристики и показатели 9.2.Оборудование и технические характеристики,
объекта
указанные в проектной документации, по согласованию с Заказчиком могут быть уточнены при
рабочем проектировании.
10. Особые требования к ре- 10.1. Генпроектировщик обеспечит разработку
зультату работ рабочей документации в полном соответствии с
проектной документацией «Наименование проекта», с учетом заключения ведомственной экспертизы и полученных технических условий.
10.2. В составе рабочей документации, помимо
определенных ГОСТ 21.1101-2009 материалов,
представить:
— чертежи типовых конструкций и узлов, на которые имеются ссылки в разрабатываемой РД;
— согласованные с поставщиками оборудования
опросные листы или задания на изготовление
оборудования;
— кабельные журналы;
— ведомости объемов работ;
— спецификации оборудования, не требующего
монтажа, выпущенные отдельным единым
комплектом, учитывающим номенклатуру для
всего объекта;
- информационно-математическое обеспечение,
в т.ч. перечни сигналов, видеокадры и тексты
сообщений согласованные с пользователем с
разбивкой по объектам строительства;
— опросные листы, чертежи, технические задания, бланки-заказы, подписанные протоколы
согласования заводов-изготовителей на поставку для оборудования индивидуального изготовления.
— согласованные опросные листы (форма JYs6) на
специальное оборудование комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО),
комплекса средств защиты информации
(КСЗИ) в соответствии с «Порядком формироЕ
вания заявок и поставок специального оборудования для создания и модернизации систем
безопасности объектов ОАО «Газпром»;
— спецификации оборудования (СО) поставки
заказчика и спецификации материалов поставки подрядчика (в том числе закупаемых подрядчиком через централизованного поставщика) сформированные:
• в соответствии с Методическими указаниями по составлению разделительной ведомости
поставок материальных ресурсов между заказчи-
ками и подрядчиками капитального строительства (по объектам ОАО «Газпром») МДС 821.2005;
■ в соответствии с требованиями заказчика к
представлению сведений в спецификациях оборудовании поставки заказчика (приложение Ns 2);
• в соответствии образцам СО по разделам
КИТСО и телемеханики (приложение Ns 3);
• в соответствии номенклатурным каталогам
производителей, действующим на момент выпуска спецификаций и с указанием заводовизготовителей (производителей), типа, марки и
веса оборудования;
• всоответствии стребованиями
ОАО «Газпром» к спецификациям оборудования,
не требующего монтажа и не связанного с технологией производства, мебели, производственного
и хозяйственного инвентаря;
• в соответствии с перечнем материалов, поставляемых генеральной подрядной организацивй
черезцентрализованного поставщика
000 «Газпром комплектация» (Приложение
Ns 11);
— в спецификациях предусмотреть поставку запорной арматуры с приварными катушками;
— включить в СО поставки подрядчика материалы, необходимые для испытаний;
10.3. Предусмотреть в составе рабочей документации отнесение материалов, закупаемых через
комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават», к поставке подрядчика и/или по-
ставке через централизованного поставщика
(Приложение Ns 12)
0
10.4. МТР аварийного запаса (резерва) отнести к
поставке эксплуатирующей организации, как
оборудование не требующее монтажа (с указанием в спецификация оборудования (СО)).
10.5. Все материалы отнести к поставке подрядчика, в т.ч. материалы первичного заполнения систем (СО2, антифриз, тосол, масла, электролит,
топливо для энергетических установок, в т.ч.
природный газ и др.).
10.6. Мероприятия по охране окружающей среды
представить в соответствии п. 15.2 настоящего
задания;
10.7. Спецификации оборудования связи, локально вычислительной сети (ЛВС) и КИТСО выполнить в соответствии с развернутыми требованиями заказчика по формированию спецификаций
оборудования поставки заказчика (приложение
Ns4) и образцами СО (приложение N2 5).
10.8. В опросных листах на оборудование телемеханики, в которых предусмотрена закупка нового
программного обеспечения (ПО) необходимо
включить установку ПО на объекте строительства.
10.9. В спецификациях оборудования автоматизированной системы управления (АСУ) указывать
оборудование комплектно.
10.10.Представить документацию для построения
геодезической разбивочной основы для строительства в соответствии со Сводом правил СП
126.13330.2012, (актуализированная редакция
СНиП 3.01.03-84); утвержденным Приказом
Минрегиона России от 29.12.2011 Ns 635/1, а
именно: разбивочный чертеж, каталоги координат и отметок исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат и отметок, чертежи геодезических знаков, пояснительная записка
с обоснованием точности построения геодезической разбивочной основы.
10.11 .Представить технические условия владельцев на перенос (снос) существующих зданий и
сооружений (анодных полей, анодных линий и
т.д.) по трассе газопровода.
Указать объекты, подлежащие переносу (сносу),
7
на рабочих чертежах (планах).
10.12.Разработать рабочую документацию (чертеж) на перенос существующих сооружений
(анодных полей, анодных линий и т.д.) при пересечении их газопроводом, согласно ТУ «пользо-
вателя».
10.13.При необходимости (по материалам изыс-
каний) предусмотреть мероприятия по предотвращению сил морозного пучения грунтов на
конструкции фундаментов.
10.14.При проектировании кабельных линий
большой длины учитывать строительные длины
поставляемого кабеля и закладывать в спецификации оборудования и материалов соединительные муфты, а также предусмотреть объемы работ
по просветке, сварке и оконцовке оптоволоконного кабеля.
10.15 .Представить ведомости отклонений видов и
объемов работ по проектной, конкурсной и рабочей документации, а так же ежеквартальное обновление ведомости с учетом вносимых изменений в РД, в соответствии с порядком и формой,
установленными ОАО «Газпром».
10.16. Представить ведомость исполнения требо-
ваний Технических условий, в составе которого
представить:
- пересечения, подключения, примыкания и
сближения проектируемых инженерных сооружений и сетей с существующими строениями, сетями и инженерными коммуникациями
(с указанием владельцев и координат (км и
ПК) пересечений) с приложением соответствующих ТУ и документов подтверждающих
соответствие рабочей документации требованиям владельцев пересекаемых коммуникаций;
- технические условия и согласования, необходимые и достаточные для разработки рабочей
документации и строительства объектов линейной части «Наименование объекта», от
владельцев существующих и проектируемых
инженерных сетей и коммуникаций, на подключение, примыкание, пересечение и парал-
лельное следование с проектируемой трассой
:
газопровода (включая сопутствующие сооружения). ТУ должны быть подписаны руководством организаций, выдавших их, и согласованы с заказчиком;
— исходные данные для получения ТУ на электроснабжение в сетевой энергоснабжающей
организации;
10.17.В рабочей документации - на чертежах,
указать места (пикеты) для складирования полу-
чаемой при строительстве «деловой» древесины
(по возможности в полосе отводимых под строительство земельных участков). Места складирования, в случае размещения вне полосы отвода
под строительство согласовать с уполномоченными органами лесного хозяйства.
10.18. В рабочей документации предусмотреть
уничтожение порубочных остатков методом
мульчирования.
10.19.При разработке документации предусмотреть:
- козырьки над входами в здания и снегозаградители;
- металлоконструкции лестниц и площадок обслуживания предусмотреть из оцинкованного
профиля.
10.20. При выявлении разницы между стоимостью строительно-монтажных работ, определен-
ной в документации для проведения конкурентной закупки на право заключения договора под-
ряда на строительство объекта «Наименование
объекта», разработанной на основании проектной
документации и/или рабочей документации, и
стоимостью строительно-монтажных работ,
определенной в рабочей документации, составить
«Сопоставительную ведомость объемов подрядных работ» по форме согласно приложению Ns9 к
Договору.
G~
11. Требования к инженер- 11.1. Генпроектировщик вьшолнит комплексные
ным изысканиям и сбору инженерные изыскания (инженерноисходных данных. геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, в том числе гидрологические) в объеме, достаточном для разработки рабочей документации.
11.2. Генпроектировщик разработает Программу
комплексных изысканий и согласует ее с заказчиком до начала производства работ.
11.3. Комплексные инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиП 11-02-96,
СНиП 2.05.06-85*, СНиП 2.06.15-85, СНиП 2301-99, СНиП 22-02-2003, СП 11-103-97, СП 11104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-10998 (Изыскания строительных грунтовых материалов), СП 33-101-2003 (Определение основных
расчетных гидрологических характеристик),
ВСН-77, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02,ГКИНП-02033-82, СН 452-73, РД 51-2-95.
11.4. Инженерные изыскания должны быть выполнены в местной системе координат «Наименование системы координат» и в Балтийской системе высот 1977 г.
11.5. Комплексные инженерные изыскания выполнить с учетом объемов работ, выполненных
ранее на стадии Проект, и срока их давности (в
соответствии с требованиями п. 5.60 СП 11-10497, п. 5.2 СП11-105-97 часть I
11.6. Представить заключение Генпроектировщи-
ка о полноте, качестве и достаточности выполненного объема изыскательских работ для разработки рабочей документации.
11.7. Генпроектировщик обеспечит доступ Заказ-
чика (представителя заказчика) на все участки
объекта для наблюдения за ходом выполнения
полевых работ. Предоставит документацию, необходимую для оценки видов и объёмов выполненных работ и их качества.
11.8. По результатам комплексных инженерных
11.9. изысканий объекта представить Заказчику
технические отчеты по каждому проектируемому
10
участку газопровода для стадии рабочая документация, согласно СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96); утвержденным Приказом Госстроя от 10.12.2012 Ns
83/ГС.
11.10.При внесении изменений в проектные ре-
шенияобеспечить получениеисходноразрешительной документации в достаточном
объеме, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов РФ.
11.11 .Получить (актуализировать) сведения об
отсутствии (наличии) под участком предстоящей
застройки объектов культурного наследия, особо
охраняемых природных территорий, полезных
ископаемых в недрах, мелиорируемых земель,
очагов опасных болезней животных и их захоронения, а в случае необходимости получить соответствующее согласование в соответствии с требованием законодательства РФ».
11.12. Обеспечить актуализацию сроков действия
материалов предварительного отвода земельных
и лесных участков.
11.13.Представить заключение о полноте и достаточности полученных результатов СИД и согласований для разработки РД
11.14. При необходимости заблаговременно до
окончания сроков действия ТУ и согласований
выполнить подтверждение (пролонгацию) ранее
выданных документов.
11.15. Выполнить работы по обследованию
участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемыми газопроводом на участке
«Наименование участка» в составе стройки
«Наименование объекта» в соответствии с протоколом ОАО «Газпром» от 21.10.11 Ns 124, и согласно ведомости пересечений в составе:
- Обработка и анализ проектной,эксплуатационной и технической документации, сбор вспомогательной информации.
- Проведение натурных обследований участков
действующих магистральных трубопроводов в
местах пересечения с проектируемыми объектами
в соответствии с«Регламентом работ по техниче-
11
скому обследованию участков эксплуатируемых
газопроводов в местах пересечений с проектируемым магистральным газопроводом», утвержденным Б.В. Будзуляком 20.07.07 и согласованной
заказчиком программой работ.
- Обработка и анализ результатов измерений и
диагностических обследований, составление отчета и выдача заключения о техническом состоянии участков МГ.
11.16. Представить протокол заседания комиссии
по определению технического состояния действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым газопроводом на «Наименование
участка» в составе стройки «Наименование объекта», подписанный представителями заказчика
объекта, эксплуатирующей организации и соответствующего органа государственного надзора.
12. Требования к технологии, 12.1. В соответствии с проектом «Наименование
режиму предприятия проекта».
12.2. Предусмотреть применение оборудования,
запорно - регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, разрешенных к применению ОАО «Газпром».
13. Требования к архитектур- 13.1. Выполнить в соответствии с проектной доно-планировочным, кон- кументацией «Наименование проекта».
структивным и инженер- 13.2. Применять компоновочные и технические
ным решениям. решения, минимизирующие техногенные воздействия на природную среду.
13.3. Предусмотреть применение комплектно-
блочного оборудования.
13.4. Конструктивные решения фундаментов
зданий и сооружений разработать в соответствии
с инженерно-геологическими и инженерногеокриологическими условиями площадок строи-
тельства.
13.5. Представить и согласовать карточку строительных конструкций с заказчиком.
14.ИспользованиезданийМаксимально использовать конструкции полной
комплектной поставки. заводской готовности, применив типовые по-
12
вторно применяемые и унифицированные решения, одобренные ОАО «Газпром».
15. Требования к разработке 15.1 Выполнить в соответствии с проектом
природоохранных меро- «Наименование проекта».
приятий 15.2 В составе мероприятий по охране окружающей среды представить:
- Расчеты по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на период
строительства с разбивкой по участкам строительства, субъектам РФ и муниципальным обра-
зованиям.
- Расчеты по установлению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов на период строительства и в пери-
од проведения гидроиспытаний с разбивкой по
участкам строительства, субъектам РФ и муниципальным образованиям.
- Расчеты по установлению нормативов образования и лимитов размещения отходов на пе-
риод строительства с указанием мест конечного
размещения отходов с разбивкой по участкам
строительства, субъектам РФ и муниципальным
образованиям.
- Расчеты компенсационных выплат за
ущерб, наносимый объектам животного мира в
период строительства, с разбивкой по участкам
строительства, субъектам РФ и муниципальным
образованиям.
- Расчеты компенсационных выплат за
ущерб, наносимый водным биологическим ресур-
сам в период строительства, с разбивкой по
участкам строительства, субъектам РФ, муниципальным образованиям, а также указанием суммы
ущерба и количества выпускаемой молоди рыбы
с учетом коэффициента промыслового возврата и
средней массы производителей в промысловом
возврате по каждому водному объекту.
- Перечень водных объектов, пересекаемых
проектируемыми сооружениями, а также предназначенных для забора воды и сброса сточных вод
при проведении гидроиспытаний, с указанием их
гидролого-морфологических характеристик и
13
сведений, содержащихся в Государственном водном реестре по каждому водному объекту».
15.3 В составе программы специальных наблюдений на участках, подверженных опасным природным воздействиям представить:
-численные критерии значений отклонений
температуры грунтов оснований зданий и сооружений в составе проектируемого объекта от при-
нятого при проектировании температурного режима (при наличии термометрических скважин);
-численные критерии значений предельно
допустимых деформаций зданий и сооружений в
составе проектируемого объекта (при наличии
деформационных марок);
-численные критерии значений глубины
подземных вод (при наличии пьезометрических
скважин);
-сводную ведомость всех элементов сети
геотехнического мониторинга на проектируемом
объекте с указанием привязки по линейной части
объекта, зданиям и сооружениям;
- предусмотреть фоновые термометрические
скважины за границами теплового воздействия в
период эксплуатации проектируемого объекта.
16. Технологическая связь16.1. В соответствии с проектной документацией
«Наименование проекта».
16.2.При необходимости, обновить технические
условия на присоединение к существующим сетям ведомственной связи.
16.3. При необходимости, обновить материалы
для получения частотных присвоений для организации радиосвязи в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в
области связи, согласовать их с эксплуатирующей организацией.
16.4. Применить оборудование связи в соответствии с«Перечнем оборудования и программнотехнических средств, рекомендованных к применению на сети связи ОАО «Газпром», утвержденном Начальником ДАСУ ТП ОАО «Газпром».
16.5. При размещении оборудования на действу14
ющих площадях согласовать РД с пользователем
и представить согласование заказчику.
16.6. В рабочей документации на высокотехноло-
гичное оборудование связи (система транкинговой связи, система мониторинга ВОК, мульти-
плексорное оборудование) предусмотреть оказание услуг по шеф - монтажу.
16.7. Разделы рабочей документации по технологической связи разработать в соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 29.09.08. Ns230.
16.8. Опросные листы на высокотехнологичное
оборудование связи (система транкинговой связи,
система мониторинга ВОК, мультиплексорное
оборудование) согласовать с представительствами заводов-изготовителей.
16.9. Представить в составе РД, оформленные отдельным томом (паспортом) по каждому передающему радиотехническому объекту (HPTO) ис-
ходные данные в соответствии с приложением
N22 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
16.10.Разработать материалы с исходными данными для обращения в ФГУП «ГРЧЦ» на получение заключений экспертиз возможности использования заявленных радиоэлектронных
средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми радиоэлектронными средствами (РЭС) гражданского назначения.
16.11 .Получить санитарно-эпидемиологическое
заключение на размещение по каждому ПРТО.
17. Энергоснабжение17.1. В соответствии с СТО «Газпром» 2-6.2149-2007, проектной документацией «Наименование проекта», с учетом полученных технических условий, согласованных с заказчиком.
17.2. Применить энергетическое оборудование,
разрешенное к применению в ОАО «Газпром»
согласовав технические характеристики с Заказчиком.
17.3. На начальной стадии проектирования выполнить расчетную оценку электромагнитной об-
15
становки на объектах, разработать рекомендации
по обеспечению требований электромагнитной
совместимости технических средств и учесть их
при разработке рабочей документации.
17.4. Представить Заказчику однолинейную схему электроснабжения линейных потребителей.
17.5. При размещении оборудования на действующих площадях согласовать РД с пользователем.
17.6. Представить в адрес Заказчика исходные
данные необходимые для заключения договора
технологического присоединения.
18. Защита от коррозии 18.1. Раздел «Защита от коррозии» должен содержать подразделы:
— изоляционные, защитные покрытия и материаЛЫ;
— электрохимическая защита;
— дистанционный контроль средств ЭХЗ и коррозионный мониторинг;
— электроснабжение средств ЭХЗ.
18.2. Принять основные технические характеристики в соответствии с техническими требованиями раздела «Защита от коррозии» (Приложение
Ns6).
18.3. Основное оборудование и материалы противокоррозионной защиты согласовать с Заказчиком и Отделом защиты от коррозии Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром».
19. Автоматизация техноло-19.1. Выполнить в соответствии с проектной догических процессов, мет- кументацией «Наименование проекта», с учетом
рология и контроль каче- полученных технических условий, согласованных
ства газа с заказчиком.
19.2. Проектные решения по автоматизации и
телемеханизации выполнить в соответствии с документами: «Основные положения по автоматизации, телемеханизации и автоматизированным
системам управления технологическими процессами транспортировки газа», утвержденные 22
января 1996 года, «Системы линейной телемеханики магистральных газопроводов. Общие тех-
16
нические требования», утвержденные 24 февраля
1998 года и другими нормативными документами
и стандартами ОАО «Газпром» и РФ.
19.3. Перечень основного оборудования телемеханизации и автоматизации, оборудование ГИС,
номенклатуру и основные технические характеристики применяемых средств автоматики и те-
лемеханики согласовать с эксплуатирующей организацией, заказчиком и Департаментом автома-
тизации систем управления технологическими
процессами ОАО «Газпром».
19.4. Раsработать программу и методику по проведению испытаний систем автоматизации в соответствии с письмом ОАО «Газпром» от
02.03.11 Ns03/0900/4-1448.
19.5. Проектные решения по метрологическому
обеспечению выполнить в соответствии с правилами по метрологии HP 51-00159093-013-99
«Метрологическое обеспечение в ОАО «Газпром». Основные положения», требованиям п.
9.4. ВРД 39-1.10-006-2002 «Правила технической
эксплуатации магистральных газопроводов»,
СТО Газпром 2-1.15-205-2008 «Метрологическое
обеспечение при проектировании объектов газовой промышленности», а также другим действующим нормативным документам ОАО
«Газпром» и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
19.6. Рабочую документацию при модернизации,
реконструкции, дооборудовании существующих
систем в соответствии с проектной документацией, а также при примыкании, подключении к существующим системам, размещении вновь проектируемого оборудования в существующих зданиях и сооружениях в обязательном порядке согласовать с эксплуатирующей организацией.
20. Требования по энергосбе- В соответствии с проектной документацией
режению «Наименование проекта».
21. Требования по организа- В соответствии с проектной документацией
ции и условиям труда ра- «Наименование проекта».
ботников, управлению
предприятием
22. Выделение очередей и Не требуется.
17
пусковых комплексов
23. Требования по ассимиля- Максимально использовать объекты и производции производства ственные мощности ОАО «Газпром», существующие в районе строительства.
В соответствии с проектной документацией
24. Требования к разработке
«Наименование проекта».
инженерно-технических
мероприятий гражданской
обороны, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. (ИТМ
ГОЧС)
25. Требования по промышленной безопасности
В соответствии с проектной документацией
«Наименование проекта».
26. Требования по пожарной 26.1. Рабочую документацию выполнить в соотбезопасности ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008
Ns123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и другими нормативноправовыми актами РФ по пожарной безопасности, нормативными документами РФ, ведомственными нормами и приказами ОАО «Газпром» в области пожарной безопасности.
26.2. Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом РФ
от 22.07.2008 N~ 123-Ф3 и приказом МЧС России
от 24.02.2009 Ns91.
27. Требования к системам 27.1. При разработке рабочей документации по
безопасности и охране защите объектов руководствоваться проектной
объектов
документацией «Наименование проекта», требованиями Федерального закона от 21.07.2011 N~
256-Ф3, СТО Газпром 2-1.4-186-2008 и СТО Газпром 2-1.4-082-2006, приказами ОАО «Газпром»Ns 99 от 26.12.2001 и Ns 326 от 20.12.2007.
27.2. В РД включить работы по конфигурированию АРМ КИТСО.
27.3. В случае использования в проектных решениях средств вычислительной техники разработать раздел «Информационная безопасность» с
учетом положений «Концепции информационной
безопасности ОАО «Газпром», утвержденной
приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2008 N 48, и
требований комплекса стандартов СТО Газпром
18
28. Определение затрат на
страхование строительных работ
29. Генеральный проектировщик
30. Заказчик
4.2.х «Корпоративная система нормативно - методических документов в области комплексных
систем безопасности объектов ОАО «Газпром».
Обеспечить интеграцию с системой защиты информации «Наименование эксплуатирующей организации», действующей на момент внедрения
данной системы. Содержание текстовой и графической частей раздела «Информационная безопасность» выполнить в соответствии с пунктом
7.2.17 Раздела 16 СТО Газпром 2-1.12-434-2010
В соответствии с проектной документацией
«Наименование проекта».
Определяется по результатам проведения конкурентных закупок в соответствии с Положением о
закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и
Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром» от
19.04.20121969.
ЗАО «Ямалгазинвест», Российская Федерация,
119415, г. Москва, пр. Вернадского, 41, строение
1.
31. Субподрядные проектные
организации
31.1. Определяются Генеральным проектировщиком и согласовываются с Заказчиком, в соответствии с установленным порядком ОАО «Газпром».
31.2. Для разработки рабочей документации по
системам безопасности (КИТСО и «Информационная безопасность») или «Комплексная система
защиты информации» привлечь ДОАО «Газпроектинжиниринг».
32. Источник финансирова- Капитальные вложения ОАО «Газпром».
нИЯ
33. Срок выполнения работы Согласно Календарному плану, согласованному
сторонами при заключении договора на проекти-
рование.
Не требуется.
34. Состав демонстрационных материалов
В течение срока проектирования.
35. Срок действия задания
19
36. Порядок сдачи работ 36.1. Генпроектировщик представит Заказчику
документацию в полном объеме в 12-ти (двенадцати) экземплярах на твердых носителях и одновременно в 2-х (двух) экземплярах в электронном виде на CD-R дисках.
36.2. Генпроектировщик, кроме того, представит
Заказчику:
- спецификации оборудования (СО) с опросными листами (в формате Excel);
- графические материалы и чертежи, в т.ч. планы трасс, коммуникаций, площадок, выкопировки из карт с частотными планами (в формате
AutoCAD);
- текстовые материалы (в формате Word);
- комплекты документации в формате PDF.
37. Требования к передаче 37.1. Схемы, графические материалы и полный
материалов на электрон- комплект чертежей должен быть представлен за-
ных носителях казчику в форматах AutoCAD и Adobe Reader одновременно с твердой копией.
37.2. Электронная версия документации должна
соответствовать требованиям указанным в приложении Ns7. Диски должны быть защищены от
записи, иметь этикетку с указанием изготовителя,
даты изготовления, названия комплекта. В корне-
вом каталоге дисков должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание дисков должны соответствовать комплекту документации.
37.3. Схемы, графические материалы и полный
комплект чертежей должен быть выполнен в век-
торном формате Autodesk AutoCAD и PDF. Допускается использование библиотеки шрифтов
Autodesk AutoCAD, присутствующей в стандартной поставке программы (шрифты, так же, как и
новые типы линий, отличные от стандартных,
должны присутствовать в виде * shx и* 1in файлов, соответственно).
37.4. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в
отдельном каталоге дисков файлом (группой
файлов) электронного образца документа. Назва-
20
ние каталога должно соответствовать названию
раздела.
37.5. Файлы должны нормально открываться в
режиме просмотра средствами операционной си-
стемы Windows ХР.
37.6. Электронная версия материалов инженерных изысканий должна соответствовать требованиям указанным в приложении JYs8.
Генеральный проектировщик: Заказчик:
Начальник Управления
проектных работ
ЗАО «Ямалгазинвест»
«»
2014 г
«»
2014 г.
21
Приложение Ns З
201_
к Договору Ns от "_"
Календарный план
на разработку рабочей документации по объекту
а.....е..... ~е,.~.~
в составе стройки "
.. ...........р .,.i
(По объектам наземных сооnvжений)
Этя
п
Наименовянхе работ
Срокн началаСтоимость работ
окончанхя
НДС (18 ~ ~~),
без нДС, руб.
абот
наземные сооруження
1
Сбор псхопных данных п:гя
разрао"откп п согласованtгя рабочеiг
докуагентацrпт. rц:ryалпзацпя
технпчесsпх условнi[
2
Ин ж енерные ггзыскангцг.
,1
Ин.кенерные тгзысканпя. Отчет по
~
Инл<енерные пзысканпя. Технт[ческпй
езцльтатам полевых работ.
"
2.
отчет.
Разрабоп:а рабочеп покулreнтацгпг по
разделалг "Генерапьнып гцган и
", т.ч.:
т анспов
3
Разрабоп<а рабочей докуъ гено
разаел у "Предварптгтьны
генерал ьньпг план"..ггвяз
грангш коцпре ой ствй
автоаорот т п пос
3.1
пля ге
~
збпвна
остп,
ецпфнкацгш пованпя п
атерна,ж аецой
погребнсклг", "Основные пачоженпя
на строительное проектирование"
32
Разработка рабочей документации по
разделу "Подъездные автодороги".
3.3
Разработка рабочей документации по
разделу"Генеральный план".
Разработка рабочей документации по
разделу"Предварительные материалы
4
к отводу земель" (включая
утвержденные акты выбора земельных
участков и ведомость отвода земель)
Разработка рабочей документации по
разделу "Объекты оеновной
5
технологии КС" (газопереиачивающие
агрегаты (ГПА), установка
охлаждения газа (АВО), установка
очистки газа (УОГ), цеховые
коллекторы,уетановка подготовки
газа (УПТиГ), воздушная
компрессорная,азотная установка
(АУ), межцеховые технологические
коммуникации и укрупненная сборка)
Разработка рабочей документации по
б
разделу "Шлейфы (газопроводыподключения), включая
электроснабжение узла подключения,
согласованные опросные листы и
задания на изготовление
обоования"
~
Разработка рабочей документации по
разделу "Проведение расчетов на
динамическую устойчивость газовой
обвязки"
8
Разработка рабочей документации по
разделу"Сети маслоснабжения,
газоснабжения и теплоснабженин,
дренажные емкости для слива масла"
~
руб.
Стоимость работ
с нДС, руб.
Разработка рабочей документации по
разделу"Объекты вспомогательного
назначения"(производственноэнергетический блок с противо-
9
радиационным укрытием, проходная,
ремонтно-механическая мастерская)
Разработка рабочей документации по
разделу 'Внеплощадочные и
внутриплощадочные сети
водоснабжения и канализации,
площадки канализационно-очистных
сооружений,водоочистных
10
сооружений и водоsаборных
сооружений,включая
электроснабжение артскважин,
включая согласование пользователей
пересекаемых коммуникаций (если
казано в технических словиях "
Разработка рабочей документации по
разделу"Электрообогрев
комникаций"
)
11
Разработка рабочей документации по
разделу "Электроснабжение" (включая
"Закрытое распределительное
устройство" (ЗРУ), "Комплектная
трансформаторная подстанция"
12
(КТП), "Аварийнаядизельная
электростанция" (АДЭС),
"Внеплощадочные сети
электроснабжения"), включая
согласование пользователей
пересекаемых коммуникаций,
электрические сети
13
14
Разработка рабочей документации по
аздеиты силовые".
Разработка рабочей документации по
азде"Сети связи"
Разработка рабочей документации по
15
разделу'Водопонижениеи
водоотведение"
Разработка рабочей документации по
разделу "Электрохимзащита" (ЭХЗ),
включая перечень основного
16 оборудования электрохимзащиты для
согласования с ОАО "Газпром",
согласованные опросные листы и
задание на изготовление оборудование
Разработка Технических заданий на
создание"Автоматизированной
системы управления
17
технологическими проиессами" (АСУ
ТП) и на создание
"Автоматиsированной системы
управления энергоснабжением" (АСУ
Э), включая "Структурную схему",
согласованную ОАО "Газпром"
Разработка рабочей документации по
18 разделу"Автоматизированная система
управления технологическими
процессами" (АСУ ТП)
Разработка рабочей документации по
разделу"Автоматизированная система
19
Управления энергоснабжением" (АСУ
Э),"Автоматизированная система
контроля управления
электроснабжением" (АСКУ Э)
Разработка рабочей документации no
разделу "Линии локальной
вычиелительной сети
автоматизированной системы
управления производственно20
хозяйственной деятельности"(ЛВС
АСУ ПХД), включая согласованные с
эксплуатирующей организацией
технического задания на ЛВС АСУ
ПХД
Разработка рабочей документации по
разделам:"Система пожарной
21
сигнализации" (СПС); "Система
оповещения и управления
эвакуацией";"Объектовая система
оповещения персонала о еигналах
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуациях"
Разработка рабочей документации по
разделу:"Комплекс технических
22
средств охраны" (КТСО), включая
согласованные опросные листы по
форме6;"Сиетемы информационной
безопасности"(ИБ)
Разработха рабочей документации по
23
разделам:"Конструкции
строительные, железобетониые";
"Кабельные каналы"
Разработка рабочей документации по
разделу "Система видеонаблюдения
24
за строительетвом объектов
повышенной опасности"
Разработка рабочей документации по
разделу"Система диагностики
25
компрессорного оборудования"
С КО
Разрвботха рабочей документации по
26 разделу"Автоматизированная сиетема
контроля выхлопных газов" (АСКВГ)
Разработка рабочей документации по
разделам:"Система пожарной
сигнализации"; "Система оповещения
и управления эвакуацией";
"Сопряжение автоматизироввнного
26 1
управления пожарной сигнализации
(АУПС) со смежными системами
противопожарнойзащиты,системами
жизнеобеспечения,управления
техмлогическими процессами"
Разработкв Технических заданий на
создание"Автоматизированной
26 2
системы пожароryшения, пожарной
сигнализации,контроля
загазованности, оповещения и
управления эвакуацией"
Разработка рабочей документации по
27 разделу"Природоохранная
документвция"
Разработка рабочей документации по
28 разделу"Декларация пожарной
безопасности"
Разработка рабочей документации
отдельными комплектами по
29 разделам:"Рекультивация
нарушенных земель, "Материалы к
отводу земель"очненные
Разработка рабочей документации no
30
разделу "Проект огнезвщиты
металлоконструкций"
Разработка рабочей документации по
разделу"Верхний уровень управления
системами автоматической пожарной
31 сигнализации,контроля
загвзованности и пожаротушения"
(АСПС, КЗ и ПТ) компрессорного
цеха
Разрвботка рабочей документации по
разделу"Расчет уставок релейной
защиты и составление заданий на
32
программированиетерминалов
защиты закрытого
распределительного устройства и
комплектной трансформаторной
подстанции"
Разработха рабочей документации по
33 разделу"Производственный
экологический мониторинг" (ПЭМ)
Разработка рабочей документации по
34 разделу"Электромагнитная
совместимость оборудоввния" (ЭМС)
Согласование рабочей документации с
представлением отдельных отчетных
35
материалов ('Ведомости
пересечений").Разработка сводной
ведомости основных комплектов
СВОК
Рвзработка рабочей документации по
37 разделу"Метрологическое
обеспечение"
Ведомости объемов работ
38
(отдельными комплектами к
соответствующим комплектам работ)
Разработка рабочей документации по
разделу"Сборник спецмфикаций
39
оборудования, включающий все
изменения, сделанные в ходе
соительства"
Разработка рабочей документации по
40
разделу "Перенос (снос)
существующих зданий и сооружений
на основании заключений
собственниковзданий и сооружений
об условиях их переноса (сноса)".
ВСЕГО по договОру
иодрядчик:
Заказчик:
Генеральный директор
Генеральный директор
(и. неип..ииепрсииsипии-ахи.иг.7
(подпись7
(и.имено..ии.оргинаяiри.исдппиитпв7
(ппдписе7
(ФИО)
(ФИО)
20
20
run
(подпип)
(ФИО)
Приложение Ne 4
к Договору Nsот "_"201_
Календарный план
на разработку рабочей документации по объекту
(нм,мкно ппнне иь ~ .,к)
в составе стройки
(ивименопыме сдю0кн)
Этап
Сроки началаокончания
Наименование работ
абот
Стоимость работ
без НДС, руб.
Линейные сооружения
Сбор исходных данных для разработки
1
и согласования рабочей документации.
Актуплттзпцпя технггческих условпй.
2
-
1
~
3
4
5
~
7
8
9
Инженерные нзыскантцт.
Инженерные пзысканття. Отчет по
езvпьтатам полевых работ.
Инженерные изыскантцт. Техкпческrпг
отчет.
Разрабоп<а рабочеiт доку ментацтпг по
рaзzenv: "Технопогтгческая связь"
Ра.зрао"опга рао"очей дот.уыентацпп по
рдзделу: "Специ ф икацтцт оо"орудованпя
неснтт•,каемой потребноспт"
Разрао"отка рабочей докулtента
аздел у : 'Вло.пь ассовы
"
Разрао"отка рабочеiт
аипп по
азделу : "Техно
тя пин " ая"
Разработка рабоч ме
по
разехнолотранорта rаза"
аботка рабоче т окулtентации по
аз делу:
льные конструкцтпт.
Лпнеiгная часть"
Разработка рабочей документации по
аздел : "Гене альный план"
Разработка рабочей документации по
10 разделу:"Метрологическое
обеспечение"
Разработка рабочей документации по
11
разделу:"Электрохимическаязащита
от ко
озии"
Разработка рабочей документации по
12 разделу:"Электрохимическаязащита
от коррозии. Кабельные линии"
Разработка рабочей документации по
13 разделу:"Электроснабжение
линейных потребителей.
Разработка рабочей документации по
разделу:"Автоматизированная
14
система управления технологическими
процессами линейной части
магистрального газопровода"
Разработка рабочей документации по
15
разделу: "Подъездные автодороги к
крановому узлу, узлу подключения
компрессорной станции, площадке
аварийного запаса труб".
~
~
НДС (18 /о), руб.
Стоимость работ
с НДС, руб.
16
17
Разработка рабочей документации по
разделу: "Комплекс технических
с е ств ох аны"
Разработка рабочей документации по
разделу: "Рекультивация нарушенных
земель"
Разработка рабочей документации по
18 разделу:"Производственноэкологический монито инг"
19
Разработка рабочей документации по
р аз делу: "Система водопонижения и
водоотведения площадок линейных
объектов газопровода"
Разработка природоохранной
документации. Предложения по
установлению нормативов предельно
20
21
допустимых выбросов, НДС
(нормативы допустимого сброса) и
ПНООЛР (проект нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение) на период строительства
Расчет компенсационных выплат за
ущерб, наносимый объектам
животного мира в период
ст оительства
22
Расчет компенсационных выплат за
ущерб, наносимый водным
биологическим ресурсам в период
ст оительства
Разработка информационноматематического обеспечения, в том
23
числе перечни сигналов,видеокадры и
тексты сообщений, согласованные с
пользователями, с разбивкой по
объектам строительства
Разработка рабочей документации rio
24 разделу:"Декларация пожарной
безопасности"
Разработка рабочей документации по
25 разделу:"Спецификация оборудования
нё требующего монтажа"
26
27
28
Разработка рабочей документации по
разделу: 'Ведомость объемов работ"
Согласование рабочей документации с
пользователями
Формирование сборника
спецификаций оборудования (ССО), с
учетом изменений, по ходу
ст оительства
29
Составление картограммы фактически
выполненных работ после выполнения
изысканий
30
31
Перечень водотоков, пересекаемых
т ассой ст оительства
Разработка рабочей документации по
р аз делу: "Мероприятия инженерной
защиты газопровода от опасных
геологических п о ессов"
Разработка рабочей документации по
32
разделу: "Защита существующих
кабелей связи"
Разработка рабочей документации по
33
азделу: "Телефонная канализация
р
узла подключения компрессорных
стан ий"
34
азработка рабочей документации по
Р
разделу: "Переезды через газопровод"
35
Оснащение системой контроля
переходов через железную дорогу
Разработка рабочей документации по
36
37
разделу:"Электромагнитная
совместимость"
Сводная ведомость основных
комплектов рабочей документации
СВОК
ВСЕГО по договору
Заказчик:
Генеральный директор
Подрядчик:
Генеральный директор
(ивин<новвииеоРгинв з .тм-н с пплии, "л и)
(хвииеноввние оргинаvщги-цклюпв)
(ппппись)
(пплпись)
(ФИО)
(ФИО)
20
20„„
run__________________
(питись)
(Фио)
Приложение N 5 к Договору Neот
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные и изыскательские работы
Наимвнование строительства:
_
.,
., 111 . ®_®
__-
-/в-__
_
--_
-✓_
_-_-_
-_i
_
-_
Подрядчик:
Заказчик:
__~
~
~~■
~_~
~~~ -/
~~~ _
~
_~`
-
'
~
~
—
~~'~'
—'■J■—
~~~
—
~
~
~~~~~
~
в,=вв:
в~li~iвв~~в~в
в
в
_
~
~
~
~
i--.~вв~ ►т вв ~ ~
в
~в■ ~ ~в
~
.вв.в'
~
в ,•в ~
-'~
•в
~ iвв~ ввiiвв ~~
-
в
~
—
,''.~в ►'~~~в~в~ ~
~~~
~1~~~
—
—
~
~~
~
L-1
~
—
—
—
—
-
--
—
—
—
,
,
.
:.,
.
-
~
Заказчик:
иодрядчик:
Генеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест"
Генеральный директор
1111
11I1
run
~
Приложение Ns б к договору Ns
от «_»20 г.
Заказчик (получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Передаточный документ Ns ~
Подnядчик направил для nассмотnения слелvюшvю покvментапию:
Ns
п/п
Наименование документации
Номера чертежей или томов
п оектной документации
Кол-во
экз.
Главный инженер проекта
(Ф.И.О.)
Руководитель планового
подразделения
(Ф.И.О.)
Руководитель подразделения выпускающего
документацию
Дата представления документации для приёмки «
Представитель заказчика
(Ф.И.О.)
_»
Г.
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Указанную документацию принял / не принял/принял частично (ненужное зачеркнуть)
комплектности представитель заказчика Ф.И.О.)
«»
Примечание:
г. (дата приёмки по комплектности)
по
(должность,
(подпись, печать)
2
Отправлено почтой з по квитанции Ns
200 г.
от ""
отделение связи Ns Г.
В качестве формы утверждено
От Заказчика:
От Подрядчика:
(должность,
наименование организации)
наименование организации)
(должность,
/(Ф.И.О.)
/(Ф.И.О.)
(подпись)
(подпись)
"" 20Г.
"" 20Г.
МП
МП
I
внимднию здкдзчикд!
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по комплектности, указанной в
передаточных документах, в срок не более 3 дней с момента постановки на передаточном документе отметки
уполномоченного лица Заказчика о начале приёмки.
2 Указывается в случае не приемки/частичной приёмки документации.
з Отправка почтой возможна только с письменного согласия Заказчика.
Приложение Ns 7 к договору Ns
от « _»20 г.
Заказчик (получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Перечень выпущенной документации, переданной Заказчику на рассмотрение
Ns
п/п
Иаименование документации
Номера комплектов
чертежей или томов
Кол-во
экз.
проектной документации
Номер
передаточного
документа,
дата п иёмки
Главный инженер проекта
(Ф.И.О., подпись)
В качестве формы утверждено
От Заказчика:
От Подрядчика:
(должность,
наименование организации)
(должность,
наименование организации)
/(Ф.И.О.)
(подпись)
1111
/(Ф.И.О.)
(подпись)
20г.
11 11
гог.
мпмп
ГИП
(Ф.И.О.)
Приложение Ns 8
к Договору Nsот
ИСПОЛИИТЕЛЬ:
зАКА3ЧИК:
ЗАО «Ямалгазинвест»
(наименование организации)
Российская Федерация,
(юридический адрес,индекс,телефон,факс)
119415, г.Москва,
пр-т Вернадского, д.41, стр.1,
(фиктический вдрес,мндекс,телефон,факс)
Банковские реквизиты:
Р/с:
Банковские реквизиты:
Р/с:40702810600000090055
к/с:30101810200000000823
К/с:
БИК:
ИНн/кПП:
БИК: 044525823
ИНн/КПП: 7728149400/997250001
ГПБ (ОАО) г. Москва
ОГРН 1027700154261
АКТ Лfs
от « » _________20
(дата)
сдачи-приемки (работ) услуг
Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо заказчика, с одной стороны, и ответственное
1. Исполнитель сдал заказчику по этапу Ne
(описвниеуслуг)
оказанные по договору Nйот «»
Стоимость оказанных услуг 20_ г.,
руб.
коп.
(суммапрописью)
кроме того, налог на добавленную стоимость руб.
коп.
(суммапрописью)
Всего с учетом нДС руб.
коп,
(сумма прописью)
2. Стоимость услуг по догово ру, ранее оплаченных Исполнителю в виде аванса(п/п Ns
от «_»20_ г., п/п Ns
от «_»20_ г., п/л Nsот «_»
20_ г.), составляет:
руб.коп.
~
средств по состоянию на «_ _» 20_ г. составляет: кроме того: нДС
руб.коп., всего с учетом нДС руб.коп.,
р уб.
КОП.
исполнитЕль: (Ф.И.О.)
М.П. подпись
зАкАзчик:
(Ф.И.О.)
М.П. подпись
_
6
у
~
U
°а
~
О
~
а
У
ы~
к
w
:
:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
•DлпlпнuпluнlппнUlUнпUннI Ill
ti uпiнuuiuпiнuпiпiuiпuннi iii
~
bIшuчшlНllluмшшшшшllllllй
UIUIUIUIHUIIUUIHUIUIHIHUII III
Ill
.
s ц
О а т
тц
С
°а
~
а
I пА'ип:иuuиuНlНпuнuuнНuiй iii ~~
хё
liUНii!ИUНUНHlПНhlUНlUНi Ill а
Яы
~7ц
.
:
~
:
2
~
<
о
~
н
ё
..
т
`т
т~
~
:
~ J
1111ПI1!UIU1ВIНIННUIioUНUПII Ill
I1IlUlUI1IlllНlЬЧiНlН11UlРHН1 lii
иои
ЮUHIUIIIUUI!IHUН!HHНIIНIПIII Ill
III
i
т ~
3w а
~
~ •
? ~
С
а ~
°
с
а
~
~~
йуа~
с~
~
п
Я
~
~
~х
У
inlUНlllНHНllНlllНhilЧlhlГ1i III г
о п
~ <§_
Я
ŭs
~
U
ш:ннlНнlнlпiпнulннuluнi'l
ПHНlННlНUНlНllНHНHlhiГdlГ ll ~
iJJПlНlННllНlНlНННUHHlНlhlli1 lvii
~
8б
:
°
т
R
А
З
2
и1'
<
:
°
с
I
I1lНlНUll Ul UНt НlllIlllllllllllИiiil
IlHlllllllllIlllllll IIIHIIIIHHHIk" i1
nnaiuiuninnuininiuunnu'uiiiiii
ё~
°~ы
о°3
vsë
~
~
ё
~
~
~
~
~
~
о
т+
Е~
О у
та°
о°v
ьSт
US
I
ПtЁlUlНhlГlU1U1НiHtHllГHhIilli1l
jililiiiiliiiiit
.
Е1Тil IИ ill
r~
о~
~а
it ii 1111111111 H
liii
‚IH
LIII
III
HI
IU1H
UIIIIII
Ш
1И!Ч Ш Ш Ш Ш !Ч Ч Ч Ч Hl
~
g~
~
и
~
м
Договор подряда Ns
на выполнение проектно-изыскательских работ
« »г~
г. Москва
Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест», далее именуемое «Заказчик», в лице
Генерального директора Хурцилавы Владимира Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и , далее
именуемое «Подрядчик», в лице
,
(должность, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании , с другой стороны, заключили
(наименование документа)
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1.Подрядчик обязуетсяпоЗаданию напроектирование объекта
N°
,утвержденному
(Приложение Ns 1), выполнить работы, предусмотренные
календарным планом (Приложение N2 2), а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их.
1.2. Работы выполняются в соответствии с заданием (приложение Ns 1), иными
исходными данными. Перечень работ, их стоимость и сроки выполнения определяются
календарным планом (приложение Ns 2) и сметным расчетом общей стоимости работ
(приложение Ns 3).
1.3. При выполнении проектно-изыскательскик работ должны быть соблюдены
требования нормативных правовых актов Российской федерации, нормативнык
текнических документов, техническик регламентов, нормативные требования
ОАО «Газпром» (далее по Договору — Инвестор), а также условия настоящего договора и
приложений к нему.
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Сроки выполнения работ (этапов работ) согласовываются сторонами в календарном
плане.
2.2. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненнык работ, подтверждающего, что принятая документация соответствует
условиям договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.
2.3. Изменение сроков выполнения работ, установленных сторонами в календарном плане:
2.3.1. срок выполнения работ продлевается на период:
- просрочки исполнения обязательств Заказчиком (в т.ч. по предоставлению исходных
данных, по согласованию основнык технических решений);
- приостановления работ Подрядчиком в соответствии со статьей 716 Гражданского
кодекса Российской Федерации и/или условиями данного договора, в т.ч. при получении
от Заказчика новых (измененных) искодных данных, нового (измененного) задания — до
момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым
(измененным) исходным данным и/или заданию;
- действия обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, установленнык действующим законодательством.
2.3.2. сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному согласию сторон
(в т.ч. в случае приостановления работ по инициативе Заказчика при условии подписания
сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором стороны оговорят
сроки, на которые приостанавливаются работы, порядок и сроки приемки работ,
выполненных Подрядчиком до момента приостановки работ).
2.4. Во всех случаях приостановления работ Подрядчиком последний немедленно
направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке работ с указанием
момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки.
2.5. Подрядчик по предварительному согласованию с Заказчиком вправе досрочно
выполнить работы и сдать ик результаты Заказчику. Заказчик вправе досрочно оплатить
указанные работы.
2.6. В календарном плане стороны вправе согласовать выполнение работ этапами. В этом
случае сдача-приемка и оплата работ осуществляется по этапам, если иное не установлено
Календарным планом.
3. Стоимость и порядок оплаты работ.
3.1. Стоимость работ по договору определена на основании Протокола заседания
от Ns (приложение Ns _ к Договору), указана в
сводной смете (приложение Ns3 к Договору) и составляет в соответствии с ценой
конкурсной заявки
сумме
рублейкопеек без НДС, кроме того НДС (18%) в
рублейкопеек, итого с НДС
рублей
копеек, и является твердой.
(Для договоров, заключаемык с единственным поставщиком п. 3.1 изложить в следующей
редакции: «Стоимость работ по договору определена на основании утвержденной
Заказчиком сводной сметы (приложение N23 к Договору) и составляет
рублейкопеек без НДС, кроме того НДС (18%) в сумме копеек, итого с НДС рублей
рублей копеек, и является твердой. ».
3.2. Расчеты за выполненные работы (этапы) осуществляются путем перечисления
денежнык средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры в течение 10 (десяти)
календарнык дней после поступления целевых финансовых средств от Инвестора, но не
позднее 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счетафактуры. По согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ
оплата может осуществляться векселями и другими ценными бумагами Инвестора.
3.3. При разработке в рамках данного договора проектной документации, подлежащей
обязательной государственной экспертизе, Заказчик оплачивает работы до момента, пока
сумма оплаты не составит 80% от стоимости работ по разработке проектной
документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе, а 20% от
стоимости работ по разработке проектной документации уплачиваются Заказчиком
Подрядчику в течение 45 календарнык дней с момента выдачи государственной
экспертизой положительного заключения и получения Заказчиком отчета Подрядчика о
результатах прохождения экспертизы.
Указанное положение применяется при условии предоставления Заказчиком
проектной документации в государственный орган на экспертизу в течение 15
календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по
разработке проектной документации, подлежащей обязательной государственной
экспертизе. По результатам прокождения экспертизы и снятия замечаний Подрядчик
представляет Заказчику отчет о результатах прохождения экспертизы. При неподаче
проектной документации на государственную экспертизу в течение 15 календарных дней
Заказчик осуществляет оплату оставшикся 20% от стоимости работ по разработке
проектной документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе, в
течение 45 календарнык дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ по разработке проектной документации. Независимо от оплаты Подрядчик
обязуется выполнять свои обязательства по п. 5.2.3 и п. 5.2.4 настоящего Договора.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы,
вследствие причин, недостатков, действий и решений, за которые Подрядчик не несет
ответственности, Заказчик обязан провести оплату оставшихся 20% от стоимости работ, в
течение 15 календарнык дней с момента получения отрицательного заключения
экспертизы и отчета Подрядчика о результатак прокождения экспертизы.
4. Порядок сдачи-приемки работ.
4.1. Передача Заказчику результатов работ осуществляется по передаточному документу
Подрядчика (по форме приложения Ns4 к договору). Подрядчик обязуется передавать
Заказчику результаты выполненнык работ нарочным. В этом случае датой передачи
результатов работ Заказчику является дата подписания передаточного документа
уполномоченным лицом Заказчика, получившим результаты работ.
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по
комплектности, указанной в передаточном документе, в срок не более 3 рабочих дней с
момента постановки на передаточном документе отметки уполномоченного лица
Заказчика о начале приемки. Указанная отметка проставляется в день предоставления
документации Заказчику для приемки. Если по истечении указанного срока Заказчик не
заявит о несоответствии переданных Подрядчиком результатов работ данным, указанным
в передаточном документе Подрядчика, то результаты работ будут считаться
переданными в объеме и комплектности, указанных в передаточном документе
Подрядчика. При подписании передаточного документа Подрядчика уполномоченное
лицо Заказчика обязано указать дату получения результатов работ и указать свою
должность, Ф.И.О.
В случае необкодимости Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком
вправе направить результаты работ почтовым отправлением с составлением почтового
реестра, в котором указываются номера посылок, номера передаточнык документов, в
которых указаны результаты работ, содержащиеся в почтовом отправлении. Почтовый
реестр заверяется печатью почтового отделения. В этом случае датой передачи
результатов работ Заказчику является дата доставки почтового отправления Заказчику.
Приемка работ в этом случае осуществляется по правилам абзаца 2 данного пункта.
4.2. В срок, установленный календарным планом, Подрядчик передает Заказчику акт
сдачи-приемки выполненных работ в 3-к экземплярах (no гjюрме Приложения N 8) с
приложением к нему перечня выпущенной документации по этапу (по форме приложения
N2 5 к договору), определяющего комплектность переданной документации. В перечне
отражается наименование разделов проектной документации (тома, книги) и номера
передаточных документов, по которым они были переданы.
4.3. При необкодимости (В случае изменения проектных решений по коду проведения
работ могут уточняться объемы работ. Подрядчик в срок не более 7 рабочик дней должен
согласовать с Заказчиком изменения объемов работ) допускается приемка работ
заказчиком по исполнительным сметам в пределак цены договора.
4.4. Устранение замечаний ведомственной экспертизы осуществляется Подрядчиком за
свой счет в срок, установленный Заказчиком на основании срока, установленного
ведомственной экспертизой, при условии, что эти замечания не выкодят за рамки задания
и искодных данных. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком.
Подрядчик обязан предупредить Заказчика и до получения от него указания
приостановить устранение замечаний,если подобное устранение приведет к негодности
результатов работ.
Устранение замечаний государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком
за свой счет в срок, установленный Заказчиком на основании срока, установленного
государственной экспертизой, при условии, что эти замечания не выходят за рамки
задания и искоднык данных. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком.
4.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о подписании акта сдачи-приемки
выполненных работ путем направления копии подписанного акта Подрядчику по
факсимильной связи в день его подписания Заказчиком.
4.6. При отказе Заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работ сдачаприемка работ, выполненных к моменту получения Подрядчиком отказа, осуществляется
в порядке, установленном п. 4.1.-4.3. данного договора. Подрядчик в течение 10
календарных дней с момента получения уведомления об отказе направляет Заказчику
уведомление, в котором указывает фактически выполненный на момент получения
уведомления об отказе объем работ. Вместе с уведомлением направляется исполнительная
смета, в которой фиксируется стоимость фактически выполненного объема работ.
Результаты выполненных работ передаются Подрядчиком Заказчику в течение 30
календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об отказе от
исполнения договора.
4.7. Подрядчик выставляет счет-фактуру в соответствии с п. 3 ст.168 и п. 5, 6 ст.169
Налогового кодекса Российской Федерации, кроме того в графе «Наименование товаров
(описание вьшолненных работ, оказанных услуг), имущественного права» счета-фактуры,
в том числе подлежит указанию наименование объекта и(или) стройки, в соответствии с
предметом договора.
Счета-фактуры, составленные с ошибками, подлежат исправлению подрядчиком в
течение 5 рабочих дней с момента получения письма от Заказчика об ошибках.
4.8. Заказчик обязан в течение 3 календарных дней после приемки результатов работ по
комплектности, передать комплект документации Инвестору.
4.9. Заказчик обязан получить обязательное указание Инвестора о возможности
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или о необкодимости направления
мотивированного отказа Подрядчику. После устранения Подрядчиком недостатков
выполненных работ, Заказчик получает обязательные указания о подписании акта сдачиприемки выполненных работ. Обязательные указания Инвестора являются неоrьемлемой
частью акта сдачи-приемки выполненнык работ.
Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения результатов работ и
акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения обязательных указаний
Инвестора, обязан принять работы и передать Подрядчику подписанный акт сдачиприемки выполненных работ или передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их разумного
устранения.
В случае мотивированного отказа от принятия работ Подрядчик вправе в течение 5
рабочик дней с момента его получения от Заказчика направить последнему свои
возражения по существу заявленных недостатков и/или сроков их устранения. Заказчик
обязан рассмотреть возражения Подрядчика и уведомить его о результатах рассмотрения
в течение 3 рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика.
5. Обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. по обоснованному запросу Подрядчика в течение 10 рабочих дней выдать на лицо,
указанное Подрядчиком, соответствующую доверенность на выполнение от имени
Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимьпс для выполнения работ по
данному договору;
5.1.2. самостоятельно или с привлечением третьих лиц подготовить и передать искодноразрешительную документацию и нести полную ответственность за предоставление их
Подрядчику до начала выполнения работ по данному Договору, за исключением
исходных даннык, которые Подрядчик собирает на основании настоящего Договора в
соответствии с заданием либо отдельного договора, заключенного между Заказчиком и
Подрядчиком. До начала выполнения работ Подрядчик обязан заблаговременно
представить Заказчику перечень искодных данных, необходимых для выполнения работ.
В случае отсутствия у Подрядчика необходимых исходньх данных для выполнения работ
последний обязан немедленно письменно уведомить Заказчика об их отсутствии.
5.1.3. в случае, если заданием предусмотрено согласование основных текнических
решений с Заказчиком, рассмотреть направленные ему на согласование основные
технические решения в течение 30 рабочих дней с момента их получения от Подрядчика.
Стороны соглашаются с тем, что без указанного согласования невозможно продолжение
работ по договору, т.к. данные решения являются исходными данными, необходимыми
для дальнейшего выполнения работ по договору, и в случае, если согласование не будет
получено Подрядчиком в указанный срок, Подрядчик будет вынужден приостановить
выполнение работ по договору до момента получения согласования Заказчика. Передача
на согласование основных технических решений осуществляется Подрядчиком в порядке,
предусмотренном разделом 4 данного договора.
5.1.4. проводить необходимые согласования с третьими лицами, заключать и исполнять
сопутствующие договоры, необходимые Подрядчику для выполнения работ по данному
договору (лицензионные, на оказание услуг по проведению согласований и экспертиз, на
верификацию, на получение текнических условий и т.д.);
5.1.5. представлять результаты работ на государственную экспертизу и ведомственную
экспертизу.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. выполнить работы и передать их результаты Заказчику в соответствии с условиями
данного договора;
5.2.2. передать Заказчику результаты работ свободными от прав третьих лиц;
5.2.3. устранять замечания Заказчика, ведомственной и государственной экспертизы к
результатам работ в порядке и на условияк данного договора;
5.2.4. участвовать совместно с Заказчиком в проведении ведомственной и
государственной экспертиз путем осуществления разъяснений по результатам работ
(содержанию документации), предоставлять Заказчику отчет о результатах прохождения
государственной экспертизы.
5.2.5. по письменному запросу информировать Заказчика о ходе выполнения работ по
договору. При этом Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.6. привлекать к исполнению договора третьих лиц с письменного одобрения
Заказчика.
5.2.7. В случае изменений в цепочке собственников Стороны по договору (Заказчик,
Подрядчик), включая бенефициаров* (в том числе конечных), и(или) в исполнительных
органак Стороны, последняя представляет другой Стороне информацию об указанных
изменениях. Информация предоставляется в электронном виде (на СD-диске) и на
бумажном носителе по адресу, указанному в договоре, в течение 3(трек) календарных
дней после таких изменений с предоставлением подтверждающих документов и
соблюдением соответствующего режима обращения с предоставляемой информацией.
*Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые
получают доход или иные преимущества или выгоды от прямого или опосредованного
(косвенного) участия в его уставном капитале, в т.ч. юридически не являясь его
акционерами. Конечными бенефициарами могут являть физические лица, некоммерческие
организации, государственные образования (например, Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование).
5.2.8. Подрядчик по запросу Заказчика представляет документы, в том числе
установленные законодательством как обязательные, подтверждающие фактически
понесенные раскоды при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором.
6. Конфиденциальность.
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с
данным договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые
сторонами друг другу, и о которь х установлено, что они имеют конфиденциальный
характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным
способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного
согласия на то другой стороны.
6.2. При возникновении у сторон необходимости в получении или передаче, а также в
одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в
соответствии с действующим законодательством между сторонами заключается
соглашение о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить
установление и соблюдение режима конфиденциальности информации. В случае
привлечения к исполнению договора третьих лиц (субподрядных организаций) при
возникновении необкодимости в передаче им сведений, составляющик коммерческую
тайну или иной конфиденциальной информации Подрядчик обязан обеспечить
заключение аналогичного соглашения о конфиденциальности.
6.3. В процессе выполнения работ по данному договору стороны обязуются:
- обеспечить защиту сведений, составляющик государственную тайну, полученных ими в
процессе выполнения работ, а также по их завершении;
- засекречивание сведений и их носителей осуществлять в порядке, установленном
законодательством РФ о государственной тайне;
- при обращении со сведениями, составляющими государственную тайну, обеспечить
режим секретности в соответствии с требованиями нормативнык актов РФ по
обеспечению режима секретности.
6.4. Заказчик вправе при передаче Подрядчику сведений, составляющих государственную
тайну, установить дополнительные требования и ограничения при работе с указанными
сведениями (кранение и использование носителей, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, проведение фотокиноработ, доставка указанных носителей и др.).
6.5. Заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки вправе контролировать
эффективность защиты сведений, составляющик государственную тайну, переданных
Подрядчику или полученнык им в процессе выполнения работ по данному договору.
6.6. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о
приостановке действия или аннулировании лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также в случае ее
переоформления.
6.7. При нарушении Подрядчиком требований по защите государственной тайны Заказчик
вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений (что не влечет за
собой увеличения сроков выполнения работ), а при повторных нарушениях - отказаться
от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке и поставить вопрос об
аннулировании лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности.
6.8. Подрядчик привлекает для выполнения работ, связаннык с использованием сведений,
составляющик государственную тайну, субподрядные организации при наличии у них
лицензии на проведение работ с этими сведениями и письменного согласия Заказчика.
При этом объем передаваемык сведений согласовывается с Заказчиком.
7. Права на результаты работ.
7.1. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они
зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-приемки
выполненных работ. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительнык выплат
Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности
(за исключением права ик воспроизведения в полном объеме с целью дальнейшего
отчуждения третьим лицам - не распространяется на передачу результатов работ
Инвестору и его дочерним обществам).
7.2. В случае, если при выполнении работ по данному договору возникнут охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты
будут принадлежать Заказчику, в т.ч. право на получение патента. При этом Подрядчику
на безвозмездной основе предоставляется право использования этих результатов на
основании простой неисключительной лицензии без ограничения территории ее действия
на срок действия исключительного права.
7.3. Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком использование
охраняемык результатов интеллектуальной деятельности в результатак работ по данному
договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности Заказчик за свой счет осуществляет оформление и
приобретение соответствующих прав у владельца исключительных прав.
7.4. Заказчик не вправе вносить изменения в документацию, разработанную по данному
договору, без письменного согласия Подрядчика.
8. Ответственность.
8.1. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.
8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана без промедления
устранить эти нарушения.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по данному
договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также
в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ по данному
договору. При обнаружении недостатков в результатак работ, допущенных по вине
Подрядчика, Подрядчик при наличии причинно-следственной связи между виновными
действиями Подрядчика и убытками Заказчика по требованию Заказчика обязан
возместить причинённый последнему реальный ущерб.
8.4. В случае, если проектная документация разрабатывалась на основании
изыскательских работ, которые выполнял Подрядчик, и в разработанной Подрядчиком
проектной документации выявлены несоответствия между результатами проведенных
изысканий и проектными решениями, недостатки которых будут выявлены впоследствии
в ходе строительства объекта, данные несоответствия проектной документации
признаются скрытыми недостатками. В этом случае Подрядчик обязан:
8.4.1. Безвозмездно провести повторные изыскательские работы и привести проектную
документацию в соответствие с их результатами в срок, установленный Заказчиком в
соответствующем требовании;
8.4.2. Оплатить по требованию Заказчику неустойку в размере 20% от стоимости работ,
указанной в п.3.1 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего
письменного требования Заказчика;
8.4.3. Оплатить по требованию Заказчика убытки сверх суммы неустойки в течение 5
рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
8.5. В случае невыполнения работ, предусмотренных п.8.4.1 Договора Подрядчик обязан
оплатить по требованию Заказчика неустойку в размере 20% от стоимости работ,
указанной п.3.1 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего
письменного требования Заказчика.
8.6. За просрочку выполнения работ, предусмотренных календарным планом, а также
сроков устранения недостатков Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в
размере 0, 05% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день
просрочки, но не более 20% от стоимости не вьшолненного в срок этапа работ. При этом
фактический период приемки Заказчиком результатов работ, согласованный сторонами
либо установленный Заказчиком период устранения Подрядчиком выявленных
недостатков, а также срок, на который были продлены работы в соответствии с п.2.3
данного договора, не учитывается при определении размера штрафных санкций за
нарушение Подрядчиком договорнык обязательств.
8.7. За просрочку оплаты выполненнык работ (этапа работ) Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченного к уплате платежа за
каждый день просрочки, но не более чем 20% от стоимости несвоевременно оплаченных
работ.
8.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условияк обстоятельств.
Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы. При этом обстоятельства непреодолимой силы
подтверждаются документами, выданными уполномоченными органами (организациями).
8.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от данного
договора, укудшившими результаты работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
соразмерного уменьшения установленной за работы цены, возмещения своих раскодов на
устранение недостатков.
8.10. В случае, если в разработанной Подрядчиком проектной документации допущены
ошибки и/или не выполнены требования нормативной документации и/или требования
Задания на проектирование, и указанные действия и/или бездействие привели к
увеличению сметной стоимости строительства объекта, Подрядчик обязан возместить
Заказчику убытки и оплатить неустойку в размере 20% от стоимости работ, указанной в
п.3.1 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего
письменного требования Заказчика.
8.11. За неисполнение Подрядчиком сроков предоставления документов, установленных
п. 4.6 настоящего договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в
размере одной трексотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации, за каждый день просрочки выставления счета-фактуры, но не более суммы
НДС по счету-фактуре. Ставка рефинансирования определяется на дату выставления
счета-фактуры, установленную п.3 ст.168 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выставления счета-фактуры.
Счета-фактуры, оформленные не в соответствии с требованиями законодательства и
условиями настоящего договора, и (или) содержащие ошибки, считаются
непредставленными Заказчику.
9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Все споры, разногласия или требования, вытекающие из данного договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из данного договора,
является обязательным. Срок направления ответа на претензию 30 календарных дней с
момента ее получения стороной.
10. Изменение и расторжение договора
10.1. Изменение договора осуществляется:
- по воле сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения;
- по заявлению одной из сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
10.2. Расторжение договора осуществляется:
- по воле сторон путем заключения соответствующего соглашения о расторжении (в том
числе при невозможности исполнения договора по не зависящим от сторон причинам);
- по заявлению одной из сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
.
10.3. В случае изменения или расторжения договора по заявлению одной стороны по
договору (полный или частичный отказ от исполнения договора) сторона-инициатор
обязана направить другой стороне соответствующее уведомление не позднее чем за 15
календарнык дней до предполагаемой даты изменения или расторжения. Заказчик
обязуется оплатить работы, надлежаще выполненные Подрядчиком к моменту изменения
или расторжения договора.
10.4. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения другой Стороной обязанности по предоставлению информации об
изменении в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и(или)
в исполнительнык органах. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
даты получения соответствующего письменного уведомления об отказе от исполнения
договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
11. Прочие условия
11.1. Договор вступает в действие с момента его заключения, распространяет свое
действие на отношения Сторон, фактически возникшие в соответствии с Календарным
планом, являющимся неотъемлемой частью договора, и действует до полного исполнения
обязательств каждой из сторон.
11.2. Договор и приложения к нему прошиты и заверены сторонами.
11.3. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательств по
настоящему договору, не может быть передано другому лицу без получения письменного
,
согласия Заказчика.
11.4. Заказчик назначает ответственным лицом по данному договору
(должность, Ф.И.О.).
Заказчик обязан в течение 10 календарнык дней с момента заключения договора
направить Подрядчику список его уполномоченнык лиц, имеющих право подписывать
передаточные документы Подрядчика.
11.5. Подрядчик назначает ответственным лицом по данному договору
(должность, Ф.И.О.).
11.6. Вся переписка, связанная с заключением и исполнением данного договора (счетафактуры, акты сверок расчетов, акты выполненных работ), осуществляется по почтовым
адресам, указанным в данном договоре.
12. Приложение.
Договор, все приложения к нему, в т.ч. сметный расчет общей стоимости работ
подписываются сторонами договора.
1. Задание на проектирование объекта с приложениями.
2. Календарный план работ.
3. Сметный расчет общей стоимости работ, сметные расчеты.
4. Форма передаточного документа.
5 .Форма перечня выпущенной документации.
6. Программа комплексных инженерных изысканий.
7. Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий.
8. Форма акта выполненных работ.
13. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест»
Юридический адрес: Российская Федерация,119415, г.Москва, пр-т Вернадского, д. 41,
стр. 1
Реквизиты: ИНН 7728149400, КПП 997250001
Р\С 40702810600000090055 ГПБ (ОАО) г.Москва, БИК 044525823,
корр.счет Ns 30101810200000000823, ОКПО 45938198
Подрядчик:
(полное
)
Местонахождение:
Почтовый адрес:
(с указанием телефона и факса)
ИНИ;КПП;
Банковские реквизиты
От Заказчика:
Генеральный директор
ЗАО «Ямалгазинвест»
От Подрядчика:
(должность)
(наименование организации)
(Ф.И.О)
(Ф.И.О.)
Приложение Ns 1 к договору Ns
от
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркелов
«
»
2014 г.
ЗАДАНИЕ
на проектирование
«Название объекта или системы в точном соответствии с планом ПИР будущих лет»
1.
Основание для проекти-
рования
Комплексные Программы ОАО «Газпром»
(представлять выписку с указанием тома,
страницы и пункта)
Протокольl текническихсовещаний
(утвержденные руководством ОАО «Газпром») (приложить)
Поручение руководства ОАО «Газпром»
(приложить)
2.
Исходные данньlе
1. Предпроектные разработки
2. Проекты (для объектов реконструкции)
3. НИР разработки по данной тематике
4.Технические требования (условия)
(Приложение 1, 2...)
5. Отчет о сборе исходных данньlх для
определения объемовпроектноизыскательскик работ.
3.
4.
Месторасположение
предприятия, здания, сооружения
Вид строительства
Указать область (округ), район
Приложить ситуационный план
.
Новое
• Реконструкция
• Модернизация
• Расширение
• Техническое перевооружение
5.
Разрабатываемая документация
Проектная документация. Проектная и ра-
бочая документация. (В зависимости от
вида разрабатываемой документации,
определенного в Плане ПИР будущих лет)
П о сле утвержде н ия п р оектной до кументации в уста ттовлеттном в ОАО « Г а зпром»
порядке генпроектировщику разработ а ть
рабочую дсэкум е нтацикз, сrоимость которой опредслетта в сводттсэм сме тном расчете
стсзимоети строительства, прошедшем экспертизу Of10 «Газпром» в установленттом
порядке (Абззц употребляется при двухстадийном праектираввнии)
0
Порядок разработки до- Проектную документацию разработать в
кументации соответствии с законодательством, действующими нормативными документами
РФ, стандартами ОАО «Газпром».
Состав и содержание разделов проектной
документации сформировать в соответ-
ствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 N2 87
«О составе разделов проектной документации и тр ебованиях к их содержанию».
Выполнить и н женернъте изыскания (укстзсirn ь т г-rf7 гг изкенер н ык г-сз ы скангtг-r).
Согласов а ть с заказчиком Прогр а мму выполнения инжет-терных изысканий.
Инжеттерзтыс изыст.внтiп, выполттеттные р а liee (указать сзбъемы, если изысквтт и я выполттялттеь. I :слтт тiет, абзац не включать).
~~
На первом этапе проектиров ания разраб о т а ть основные т е кнические решения
(ОТР). ОТ Р П р еДСтавИтЬ зак а зЧику ДЛя Ссзгласования в ОАО «Газпром». (Абза ц nр xм еня ет ся уугол ь ко длтт обьекrrзов сnгои мюе т ью вы ш е 5 лглр д. руб.)
Заказчику оргвнизовать согласование ОТР.
Утвержденный заказциком протокол со-
гласования ОТР напрввить в Управление
проектно-изыскательскик работ Департамента проектных работ ОАО « Газпром».
(Абзац hрилгеняе т ся »голUко для обvек т ов
стогiлrосrуъью ниже 5 лглрд. р уб.)
Ha осттоввтпттт утвержденттых ОТP разрвбсз-
2
тать техни ческую u коммерческую части
закупочно й докумептации для проведения
конкурентных закупок по выбору оборудования длительного срока изготовления и
поставщиков МТР в ходе проектноизыскательс ких работ.
В составе проектной. документации разработать техническукэ часть закупочной документации для проведения конкурсных
торгов по выбору поставщиков и производителей МТР.
На осю говап ин утверждею п iой проектной
докумептаци и разработать техническую и
коммерчес кую части закупоч ной документации для п роведе ю iия Koi I курентной закупки по выбору генералы-юго подрядчика
на строительно-монтажные работы (Абзац
применяется только для стадии «Hpoe ктная и рабочая документация»).
В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных
документов, которыми руководствовались
при его разработке.
В составе проекта организации строительства (НОС) разработать нормативные граф ики (календарный план) строительства с
поквартальным распределением капитальных затрат и объемов строительномонтажных работ, а также комплексный
календарно-сетевой график реализации
инвестицион ного проекта с учетом сроков
разработки рабочей документации, изготовления основного технологического
оборудования, комплектации, производства строительно-монтажных работ, нусконаладочных работ и других этапов
(письмо ОАО « Газпром» от 21.08.2009
N 03/0900/1-5229).
В составе проектной документации выполнить сборник спецификаций оборудования
(ССО) и сводных заказных спецификаций
(СЭС), вьюделив оборудование и материалы
3
поставки заказчика и поставки подрядчика,
оборуцование, не требующее монтажа и не
входящее в сметы строек. Сборник данных
спецификаций сформировать в соответствии с приказами ОАО «Газпром» от
21.06.2002 N<57 «Об упорядочении закупок
МТР для дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром» и от 10.09.2010 N 229
«О внесении изменений в отдельные локальные нормативные акты ОАО «Газпром». В номенклатуре МТР поставки заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование».
В составе рабочей документации предусмотреть разработку сводных заказных
спецификаций (СЗС) на оборудование и материалы поставки заказчикаJподрядчика на
бумажном и электронном носителе с ис-
пользованием атраслевого справочника
наименований МТР.
Генпроектировщику разработать материалы, необходимые для_отвода
_.._.з еме льных
.
участков на период iр пектирования, стро-
ительства и эксплуатации.
При необходимости разработать Декларацию промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 Ns 116-ФЗ
« О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и требованиями РД 03-14-2005.
Разработать раздел «Промышленная безопасность» с учетом требований постанов-
ления Госгортехнадзора России от
18.10.2002 61-А.
Картографический материал должен быть
получен официальным путем с соблюде-
нием законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник получения. При наличии на исходных материалах грифов ограниченного пользования
документация должна быть оформлена в
соответствии с требованиями к оформлению документации ограниченного исполь0
зования.
7.Требования по вариантной разработке
:
Особые условия строи-
тельства
Отсут с пi вуiо»г.
или: Указать конкретные варианты
Строительство в условиях действующего
производства.
Природно-климатические и инженерногеологические условия:
1. значительная обводненность территории;
2. пересечение водных преград;
З. условия вечной мерзлоты;
4. район Крайнего Севера, многолетнемерзлые грунты
5. др.
9.Основные техникоэкономические характеристики и показатели
объекта
Основные технико-экономические показа-
тели определить в проектной документации.
Основные технико-готтлiоrг
. , показате-
~нь~~
~
ли определить в проектной документации.
(Абза ц пр илгеняет ся для со ц гrально значгiлrых ггнвесгггг.сц ионных проекуnов, реал изуельых no указанито ф едер алbtrых о~эга 1 гов ггсnолнгrгггел ь ной влос п ггг Россi.гйског:г гhедероцгги лгtбо тгорvч с iгггя.лг руководс т ва
ОА О аГпзггро м »)
Сметную стоимость строительства определить в соответствии с письмом Департаментастратегическогоразвития
ОАО «Газпром» от 21.12.2010 01/03003881.
В проектной документации определить
эффективность инвестиций. Разработать
отдельный том «Эффективность инвестиций». (А бзаг{ н е nрим еняегггся для со ци ально з7lС7чгтЛ?Ы х llFl8C'с п дг щ гiоllнЫ.К У1р оС'К)г2ов,
р еалггзуем ы х ho указанггзо ф едеральных органов исиолr{гfгп сл ыгоiь влас т и Россиiгско й
Фсдера ц гrгr лг-t6o nорvченггsг ' н руководствсг
ОА О ( 1-'азггр ол г»)
Сводные технико-экономические показа~~
тели проектной документации представить
в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов» (вторая редакция,
2000 г.), утвержденными Минэкономики
России, Минфином России, Госстроем
России 21.06.1999 NsBK477, и «Методикой
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений», утвержденной временно
исполняющим обязанности Председателя
Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 09.09.2009 Ns 01/07-99. (Абзац не при- мвняезпсsг для соцттстльно знач илтых ннвесiзzUцг-тонных пргэвкrizсэв, реалгiзуемьтх по
указанzыю фвдерстлvнUrх органгзв г,гсполннтвльног:i влсгсти Лосснйской Федерацгlг.r лгiбо поручениял i руководсtуъвсг
ОАО «Газпралi»)
10.
Особые требования к Предусмотреть установку регуляторовпроектированию ограничителей расхода газа на линиях подачи газа промышленным потребителям
без ограничения потребителей социальной
сферы. (Протокол совещания, утвержденный ОАО «Газпром» 28.09.2003, поручение от 27 июня 2003 г. J'LbАМ-1720).
Или: Отсутствуют.
11.
Требования к техноло- Режим работы предприятия — круглосугии, режиму предприя-точный, круглогодичный.
тия и основному обору- Технические условия на трубную продук-
дованию
цию дол ж ны б ы ть согласованы в постоянно действующей Комиссии ОАО «Газ-
пром» по присмке новык видов трубной
продукции в соответствии с приказом
ОАО «Газпром» от 21.06.2005 Ni 101.
Предусмотреть применение оборудования
в соответствии с«Положением о порядке
аrгестации и отбора энергетического оборудования для применения на объектах
ОАО «Газпром», утвержденным заместителемПредседателяПравления
ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым
08.03.2004.
Г'~
Предусмотреть оборудование для хранения
и использования азота (жидкого и/или газообразного) при продувке газовых коммуникаций КС, ГИС и др. на период проведения ремонтных работ.
Принятые технологии, оборудование,
строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса
должны соответствовать нормам РФ.
На площадках и крановых узлах линейной
части, расположенных в низинах и заболоченных местах, предусмотреть использование технологии водопонижения.
С целью исключения возможности открытия дискретного клапана-дросселя (ДКД) на
полное сечение по причинам отсутствия
давления импульсного газа, поступающего
на ДКД, предусматривать дополнительный
отбор импульсного газа для обеспечения
алгоритма работы оборудования в соответствии с ф актически установившимся режимом(для заданиit на ироекзnирование ГРС).
12.
Требования к архитектурно-планировочным,
конструктивным и инженерным решениям
По согласованию с заказчиком предусмотреть применение комплектно-блочного, а
также узлового методов строительства.
13.
Использование зданий
комплектной поставки
В проектной документации предусмотреть
возможность применения конструкций повышенной заводской готовности.
14.Требования и условия к
разработке природоохранных мероприятий
Разработать раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду» (ОВОС) в соответствии с«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным ПриказомГоскомэкологииРоссииот
16.05.2000 Ng 372, а также СТО Газпром 21.12-330-2009 «Руководство по разработке
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в инвестиционных
проектах строительства объектов распределения газа». Организовать и провести
общественные обсуждения по материалам
7
ОВОС. (Абза ц включае л nся для об ъ ектов,
н аnравляелiых на госу дарс т венную экологическу ю о экспер тизу)
Разработать раздел «Мероприятия по
охране окружающей среды» (для линейных
объектов) (или раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды») в со-
ответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 Ns 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их
содержанию» (п. 40 или п. 25 соответственно), СТО Газпром 2-1.12-434-2010
«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на строительство
зданий и сооружений ОАО «Газпром» и
других стандартов ОАО «Газпром», регулирующих природоохранную деятельность.
В составе раздела (-ов) ОВОС (если разрабатывается, см. 1 абзац), «Мероприятия по
охране окружающей среды» (или «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды») разработать раздел «Идентифика-
ция экологических аспектов» в соответствии с «Порядком идентификации экологических аспектов в системе экологического менеджмента ОАО «Газпром».
Выполнить в составе комплексных инженерных изысканий инженерноэкологические изыскания и оформить в са-
мостоятельный раздел (том).
Учесть требования СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест» (п. 3.3. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха при разработке проекта), СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов с
изменениями Постановления Главного гос-
Э
~
ударственного врача РФ от 09.09.2010
Ns 122.
При проектировании защитных (охранных)
зон/разрывов объектов учесть разъяснения
Роспотребнадзора в адрес ОАО «Газпром»
от 09.07.2009 Ns01/9629-9-31 и от
16.12.2009 Ns01/19385-9-31.
Учесть наличие природоохранных ограничений (работы в водоохранных зонах, прохождение через особо охраняемые природные территории).
Заказчику собрать необходимые справки и,
при необходимости, выполнить соответствующие экспертизы.
Разработать (раздельно) на период строительства и эксплуатации объекта:
— проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
— проект нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект (при необходимости);
— проект рекультивации нарушенных
при строительстве земель (при необходимости);
— проект обоснования санитарнозащитной зоны.
(Требованг.rя пугtкупа опр еделяготся г.гтtдг.rвг.гдуалvно для ка ж дого обvектсг проекrнzгрова н ия в зависггм ос ти от nгггпа объекпга,
его м есгnорасполо ж ения (блгсзосптв к селтсгnебной зо н е, геолгорфологии, гидрологии,
наличигг особо охраняелiых гneppurгzoрur:r и
др.), репгроспектzсвы г.с пер спектгсвbг сrэгсгдийно й разрсrбо т кгг доку.лгенnгацигг)
15. Технологическая связь Рассмотреть возможность использования
существующик средств связи в районе
~
строительства объекта.
Отразить основные работы, планируемые в
проектной документации (подробно представить в Текнических требованияк).
16.
ЭнергоснабжениеРассмотреть возможность использования
существующих систем энергоснабжения в
районе строительства на основании полученных от заказчика техни ч еских условий
на подключение.
Провести технико-экономическое сравне-
ние различных вариантов систем электроснабжения (внешнего, автономного, смешанного).
Заказчику получить технические условия
на подключение от внешних источников
энергоснабжения.
Представить заказчику номенклатуру и
технические карактеристики основного
энергетического оборудования для согласования с Управлением энергетики
ОАО «Газпром».
Отрази т ь основные работvг, планируемvге
в проектной документагуии (подробно
предстnави ть в Текнических игребованиях).
17.
Автоматизация техноло-
Проектные решения по автоматизации и
гическик процессов,
телемеканизации выполнитьвсоответ-
метрологическое обеспечение и организация из-
ствии с«Основными положениями по автоматизации, телемеханизации и автомати-
мерений углеводородных
сред
зированным системам управления технологическими процессами транспортировки
газа»,утвержденными22.01.1996
ОАО «Газпром», «Системы линейной телемеханики магистральных газопроводов.
Общие технические требования», утвержденными 24.02.1998, и другими нормативными документами РФ и стандартами
ОАО «Газпром».
Генпроектировщик при проектировании
АСУ ТП руководствуется Главой 10 «Требования к проектированию АСУ ТП КС
(КЦ) ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые тех-
нические требования на проектирование
10
КС, д СС и КС ПХГ», введенным в действие Распоряжением ОАО «Газпром» от
06.05.2002 Ns 86. и другими нормативными
документами РФ и стандартами
ОАО «Газпром».
Заказчику обеспечить проведение метрологическойэкспертизывсоответствии с
LK
!
Требования по энергосбережению
СТО Газпром 2-1.15-208-2005. (Абзац включается по согласованию с Департаментом
АСУТП ОАО «Газпром» на этапе разработки проекта задания на проектирование)
Разработатьраздел«Мероприятия по
обеспечениюсобл ю одениятребований
энергетической эф ф ективности и требований оснаще н ности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» согласно Федеральному закону Российской Ф едерации от
23.11.2009 N~ 2б 1-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении знергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельны е законодательные акты Российской
Федерации»,постановлениюПравительства Российской Федерации от 15.05.2010
N~
340 «0 порядке установления требова-
ний к программам в области энергосбережения и повышения энергетической э ф-с]зективностиорганизаций,осуществляюощих регулируемые виды деятельности», а
татvке СТО Г азпром 2-1.12-434-2010 «Ин-
струкция о составе, порядке разработки,
согласованияиутверждения проектносметной документации на строительство
зданий и сооружений ОАО «Газпром».
Предусмотреть учет энергозатрат на собственные технологические нужды.
Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.
Требования по режиму
безопасности и гигиене
труда
Разработать в соответствии с Федеральным
закономРоссийскойФедерацииот
30.03.1999Ns52-ФЗ«Осанитарно-
11
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.1997 Ns 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», требованиями СП 2.2.1.1312-ОЗ «Гигиенические тре-
бования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и другими действующими законодательными актами и нормативными документами РФ, стандартами
ОАО «Газпром», содержащими требования
охраны труда и промышленной безопасности на объектах газовой промышленности.
Определить безопасный срок эксплуатации
проектируемых сооружений в соответствии с«Порядком продления срока без-
опасной эксплуатациитехнических
устройств, оборудования и сооружений на
опасных производственных объектах»,
утвержденным Приказом Минприроды
России от 30.06.2009 Ns 195.
20. Вы деление этапов
21.
Требования по ассими-
ляции производства
22.
Требования к разработке
инженерно-технических
мероприятий граждан-
ской обороны,мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Необходимость выделения этапов строительства определить в проектной документации.
Максимально использовать существующие
здания, сети и инженерные коммуникации
действующего объекта.
Разработать раздел «ГОЧС» в соответствии с:
- исходными данными и требованиями ГУ
МЧС России по субъекту РФ, а также сведениями эксплуатирующих организаций, в
зоне ответственности которых проектируется данный объект;
- СНиП 2.01.51-90, ГОСТ Р 55201-2012,
СТО РД «Газпром» 39-1.10-084-2003,
ГОСТ Р 22.1.12-2005.
23. Требования по пожарной Выполнить в соответствии с требованиями
безопасностиФедерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ «Технический
12
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16 ВРД 39-1.8-055-2002
«Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ», «Порядком создания и сдачи в эксплуатацию автоматических систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения на предприятиях ОАО «Газпром»,
утвержденным заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым 06.03.2004, и другими действующими
нормативными документами ОАО «Газпром» и РФ в области пожарной безопасноСТи.
Разработать отдельным томом «Перечень
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» в соответствии со статьей 48
Градостроительного Кодекса РФ.
24.
Требования к системам
безопасности и защите
объектов
При разработке проектных решений по
оснащентi.ю инжен е рно-техниzlескими
ередствзмтт ахратты объектов руководствоваться требованиями СТО Газпром 2-1.4082-2006 «Система категорирования объектов по степени потенциальной опасности
и террористической уязвимости», СТО Газпром 2-1.4-186-2008 «Унифицированные
проектные решения по комплексам ИТСО
и САЗ объектов ОАО «Газпром», Приказов
от 26.12.2001 N 99 и от 20.12.2007 Ns 326
ОАО «Газпром».
Разработать раздел «Информационная безопасность» с учетом положений «Концепции информационной безопасности
ОАО «Газпром», утвержденной приказом
ОАО «Газпром» от 15.02.2008 No 48 и требований комплекса стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области
комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром».
25.
Определение затрат на
страхование
Выполнить в соответствии с письмами
ОАО «Газпром» от 22.01.2009 N 03/0900-
13
357 «0 заключении договоров страхования» и от 28.07.2009 N2 01/0300-1893 «Об
учете средств на покрытие затрат на добровольное страхование», а также в соответствии со статьей 263 Налогового кодекса РФ.
26.
Генпроектировщик
Наименование организации
27.
Заказчик
Наименование организации (с указанием
документа, на основании которого организация назначена заказчиком).
28.
Субподрядные проектные организации
Способ определения субподрядных организаций согласовывается с ОАО «Газпром» по каждому субподрядному договору в порядке, установленном внутренними
документами ОАО «Газпром».
Для разработки разделов проектной и рабочей документации по системам безопас-
ности привлекать на бесконкурентной основе ДОАО «Газпроектинжиниринг».
ОпределяютсяГенпроектировщиком по
согласованию со Службой корпоративной
защиты ОАО «Газпром» (абзац применяется для объектов КИТСО).
29.
Источник финансирова-
Капитальные вложения ОАО «Газпром».
ния
30.
Срок выполнения работы
В соответсrпвии с календарным иланом.
31.
Состав демонстрационных материалов
При необходимости внести в задание в
следующей редакции:
-Буклет или краткий информационный
документ, а также слайды для проведения презентаций.
-Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и
технико-экономических показателей.
32.
Срок действия задания
В течение срока проектирования. Изменениякзаданиюутверждаются
ОАО «Газпром».
Если договор на проектирование не заклю-
чен в течение двух лет с момента утверждения задания на проектирование, зада-
14
ние подлежит повторному рассмотрению,
согласованию и утверждению.
33.
Порядок сдачи работы Генпроектировщику представить заказчику материалы проектной (и рабочей) документации в б-ти экземплярах на бумажных
носителях и 2-х экземплярах на электронных носителях.
Заказчику обеспечить представление проектной документации на экспертизу в
ОАО « Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.1-031-2005 с изменениями N2 1 и N~ 2.
Заказчик обязан получить положительное
заключение Главгосэкспертизы РФ.
Генпроектировщику обеспечить техническое сопровождение проектной документации до получения Решения ОАО «Газпром» об утверждении проектной доку-
ментации.
34.
Требования к материалам В соответетвии с« Методическими указанина электронных носите-ями по подготовке и передаче на экспертилях.
зу и в ЭА ПСД в ОАО « Газ-
пром» электронных версий предпроектной,
проектной и рабочей документации»,
утвержденными начальником Департамента
проектных работ А.Б. Скрепнюком
29.12.2012.
Приложение: 1. Технические требования на проектирование на л.
2. Технические требования на КИТСО на л.
Заказчик:
Должность
~~ •~
М.п.
15
Приложение Ns2 к договору Ne __ ________ от
1САЛЕПДАРПЫЙ ПЛАП РАБОТ no объекту "Наименовамие объекта"
Ne
эiапа
Ианменование работ
(этапа рвбот)
Сроки яачала и Стоимость работ
окоичания
по этапу без НДС ,
абот
Выполнепнепроекгпо-нзыскятельских работ
в том числе:
Сбор иеходпых данных
1
1.1
Сбор исходных данных для выпопнения проектных в изыскатепьских работ
1.1.1 Разработка раздела"Исходио-разрешительная документация"
1.1.2
Разработка разлела "Согласование ме ста разюещения объекта"
1.1.3
Разработка раздела "Гралосзроителы гая документация"
1.1.4
Разработка технических условий на подключение. Технвческий оiчст.
1.1.5
Разработка техническвх условий на пересеченае. Технический отч ет.
1.2
13
2
2.1
Dыполненве комплекса работ по по разработке проекта планвровюн тсрритории.
Получение разрешений на запройку площапей звлегания полезных ископаемых
(РЗ(1И)
Ипжеперпые изыскапия.
Инженерно-геодезические,иоженерпо-геологическме(геофизические
исспедования),гвдром ет еорологические изыскания.iТriсгпо ре:г лкгагпн
шiiсиые ыiixгi
2.2
Инженерно-геодезические,инженерно-геологические(геофизические
исследовавия),гидрометеорологическис изыскания.lслпнгсскиiiогч:.г
2.3
Инжене но-экологические изысканив. Технический отчст.
2.4
Архгюлогические исследоваиия. Технический отч ет .
3
1lзыскавия псточииков водоснабження на базе подземпых воддля
хозяйстветго-питьевогro, производмветюго U проптвопожарного
водоснабження
3.1
Полготови iе:гьный зтап (лицензеровавие и регистрацня волопоисковых работ).
Отчег по результатам подготовителыгых работ.
3.2
Изысканив ипочников волоснабжения. Оггет по результатам полевых работ
3.3
Изыскания источпиков водоснабжепия. Государ ственная зкспертиза запасов
подземных вод. Технический отчст.
4
13несецие матервалов ннженериых изыскапнй в Систему визуалызации и
хранещгя дагпгых инжеперно-изыскательских работ
4.1
[3пс сепие материалов инжеперных изыскапий в Систему визуализации и
храпенвя данных инженерно-изыскательских работ, созланиую с
использованием ГИС-технопогий.'
5
Осповные техтгческне решепня
5.1
Разработка омювпых техпических решений
5.2
Согласование основпых технических решений
б
7
.8
Рязработка разпела "Техническая ча сть докумептацин о закупке, комплект
матерналов, необхолнмых длв проведстгя ктгкуренпгых закупок МТР в
ходе ИИР". Полготовка проектов договоров на представлецне исхолпых
дагиых.
Разработка матерналов для получетгя положгпигыгого заключения ФГУП
„
ГРЧЦ „
Разработка проекгпойдокумеитацин
8.1
8.2
Разработка раздела"Пояспительная записка"
Разработка раздела"Проект полосы отвода"
83
•
объекта.Искуссгвенныееооружения"
84
ологические и конмруквные
п+
реwеиия линейио го
Разработка раздела "Техн Разработка раздела "Зданвя, строения и сооружспия, входящие в инфрапруктуру
лииейио го объекта"
8.5
Разработка раздепа "Мероприятия по охраые окружающей среды"
8.6
Разработка раздепа"Мероприятия по обеспечениго пожарной безопасиости"
Разработка разлела "Иная докумептация в случаях, предусмо тренных
федервлыгыми закоиами", в том числс:
а)декларация промышлешюй безопасности опасных п{юизводствешгых
объекгов, разрабатываемад па стадии просктяроваиня;
б)декларациябезопасности гидротехнических сооружений,разрабатываемая па
8.7
стапии проектирования;
6.1) перечень меропариятий no гражланской обоlюгк, ме{юприятий по
предупрежлению чрезвычайных си туаций прираrлюго и техногегиюго характера
для опасных производственных объекгов, определяемьи таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опаагых,
технически tложных, уникалы гых объектов, объектов обороиы и безопаспости;
g,g
Разработка разлела "Эффективнопь внвестиций. Паспорт ТЭ[1"
8.9 Проведениеэкологической зкспертиза
8.10 Разработка разлела "Проект организации етроительства"
8.11 Разработкасметной документаиии и сводного смстного расчета
_
,
ИДС (18 /а),
РУб
Стоимость работ
по этапу с ИДС,
6.
8.12
Рвзработка и соглвсоввние проекre рекультиваиии нарущцных земель
9
Подготввка оiчста о результатах государ ственнвй экмирп+зы
10
проведеиня конкуреитимд звкупок по выбору геиеральных подрялчиков на
Разработка технхческой и коммерческой чвстей докумептации для
CM?
Всего по догово
Подрядчик: ,
Заказчик:
(должность)
f'енсралыный директор
ЗАО "Ям алгазинвест"
(Ф.И.О)
(Ф.И.О)
Приложение Ns3 к договору Ns
от
СВОДИАЯ СМЕТА
Ns п/п
Наименование работ
Подрядчик:
Ns сметы Стоимость работ, руб.
Заказчик:
(должность)
наименование организации
Генеральный директор
ЗАО "Ямалгазинвест"
Ф.И.О.
м.П.
(Ф.И.О)
м.П.
Главный инженер проекта
Ф.И.О.
Приложение Ns 4
к договору Nsот
Заказчик(получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Передаточный документ Ns i
Подрядчик направил для рассмотрения следующую документацию:
Ns
Наименование документации
Номера чертежей или томов
Кол-во
проектной документации
экз.
п/п
Главный инженер проекта
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Руководитель планового подразделения
Руководитель подразделения выпускающего документацию
Дата представления документации для приёмки «
Представитель заказчика »
Г
(должность, Ф.И.О.)
Указанную документацию принял / не принял/принял
комплектности представитель заказчика
«»
Примечание:
(подпись)
ЧаСТИЧП0 (ненужное зачеркнуть)
ПО
(должность, Ф.И.О.)
Г. (дата приёмки по комплектности)
(подпись,печать)
2
Отправлено почтой3 по квитанции Ns
от ""
отделение связи Ns 200 г.
г.
В качестве формы утверждено
От Заказчика:
От Подрядчика:
Генеральный директор
ЗАО «Ямалгазинвест»
(должность)
(наименование организации)
/(Ф.И.О)
I
Г ~~•
внимАнию зАкАзчикА!
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по комплектности, указанной в
передаточных документах, в срок не более 3 дней с момента постановки на передаточном документе отметки
уполномоченного лица Заказчика о начале приёмки.
2 Указывается в случае не приемки/частичной приёмки документации.
3 Отправка почтой возможна только с письменного согласия Заказчика.
Приложение Ns 5
к договору Ns от
Заказчик(получатель):
Адрес:
Подрядчик:
Договор, дополнительное соглашение Ns
Этап:
Объект:
Перечень выпущенной документации, переданной Заказчику на рассмотрение
Ns
п/п
Наименование документации
Номера комплектов
чертежей или томов
Кол-во
экз.
проектной документации
Главный инженер проекта
От Заказчика:
От Подрядчика:
(должность)
ЗАО «Ямалгазинвест»
/ (Ф.И.о.)
(наименование организации)
документа,
дата п иёмки
(Ф.И.О., подпись)
В качестве формы утверждено
Генеральный директор
Номер
передаточного
/Ф.И.О.
Приложение Ns6
к договору Ns от 20_ г.
Наименование организации
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального
директора по проектированию
ЗАО «Ямалгазинвест» (должность)
(наименОвание организации)
(Ф.И.О.)
«»
2014 г.
(Ф.И.О.)
м.п.
Программа работ
на выполнение инженерных изысканий по объекту:
«
».
Главный инженер проекта
2014
Приложение Ns 7 к договору Nsот
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЕ ПА КИИ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по
проектированию
ЗАО «Ямалгазинвест»
И. О. Фамилия
«»20г
м.П.
ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
выполнение комплексных инженерных изысканий на объекте
«
»
1. Наименование объекта,
шифр
2. Вид строительства
«
»
Иовое
З. Стадия проектирования
4. Основание для
проведения работ
5. Заказчик
ЗАО «Ямалгазинвест» Россия, г. Москва,
пр. Вернадского, 41.
б. Генеральный
проектировщик
7.Изыскательская
организация
8. Видыицели
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические,
инженерно-гидрометеорологические, инженерногеофизические
и
инженерно-экологические
изыскания
объектов строительства (при необходимости инженерногеотехнические изыскания).
Проведение исследованийдляобеспеченияпроектных
подразделенийГенеральногопроектировщика всеми
необходимыми материалами инженернык изысканий для
разработки документации, сучетом
современного состояния окружающей среды перед началом
строительства.
Основные цели:
-получение полного объема искодных данных для
разработки проектнойирабочейдокументации,
прохожденияэкспертизы,согласнотребованиям
действующих нормативных документов и требованиям
ЗАО «Ямалгазинвест» к составу материалов инженерных
изысканий;
-оценкасовременногосостоянияотдельных
компонентов природной среды, их устойчивости к
текногеннымвоздействиямвзонеразмещения
проектируемых объектов;
-закреплениеконтуровплощадок, осейтрасс
газопровода и коммуникаций на местности.
9. Перечень нормативных
документов
Инженерные изыскания выполнитьвсоответствии с
требованиями действующего законодательства, СНиП 11-0296; СНиП 2.05.06-85; СНиП 23-01-99; СП 11-102-97; СП 11103-97; СП 11-104-97 ч. 1, 2, 3; СП 11-105-97; СП 11-109-98;
СП11-102-97, СП33-101-2003; ВСН163-83;ВСН-77,
ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 идругихнормативных
документов, вобъеме достаточномдляпрохождения
экспертиз.
10.Местоположение
проектируемого объекта
11.Сведенияоранее
выполненных инженерных
изысканиях
12. Особые условия
13.Перечень и текническая
характеристика объектов
изысканий
14.Требования к
14.1Разработать и согласовать с Заказчиком программу
выполнению изысканий
изысканий до начала производства работ.
14.2Закреплениетрассиплощадок наместности
выполнить в соответствии с ВСН-77 (уточнить характер
закреплений).
14.3Инженерные изыскания выполнить в СК
(уточнить систему координат) и системе высот - Балтийская
1977г.
14.4Трассирование МГ, размещение площадок и трасс
инженерныхкоммуникацийкнимвыполнитьна
территорияк снаиболееблагоприятными
топографическими, геокриологическимии
гидрографическими условиями.
14.5При выборе на местности створов переходов трассы .
т убопровода че езестественные иискусственные
препятствия руководетвоватьея положениями гл. 6 СНиП
2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).
14.6Трасеа магистрального газопровода должна иметь
еквозной километраж на веем своем протяжении.
14.7При еоздании бумажной и электронной вереий
планов необходимо иепользоватьеистему
координат и еистему выеот Балтийекую 1977г.
14.8Электронная версия чертежей выполняется на
оенове AutoCAD 2007 или на более поздних
вереияхепоетроением трехмернойцифровой
модели рельефа.
14.9Соглаеовать с заказчиком требования к электронной
версии материалов инженерных изыеканий (приложение 1).
14.10 Пикеты, горизонтали, урезы, а также объекты,
имеющие собетвенную отметку, даютея на евоей
высоте, остальные объекты на нулевой выеоте.
14.11 Топопланы выполняютея в проетранстве модели (в
режиме Model) и изображаютея в натуральную величину (1
единица риеунка = 1 метру на меетности) в принятой
еистеме координат. Листы топопланов должны создаватьея
в лиетах (Layout), в режиме листа изображаются рамки,
штампы, примечания и другие элементы оформления, не
требующие поетоянной привязки к реальным объектам,
изображенным в пространстве модели, в выходном
масштабе, в необкодимом количестве.
14.12 Масштабируемые объекты (тексты и уеловные
знаки) изображаются в пространстве модели в таком
маештабе, при котором их размеры при выводе на печать в
требуемом масштабе будут еоответствовать «Уеловным
знакам для топографичееких планов масштабов 1:5000
1:2000, 1:1000 и 1:500».
14.13 Микроформы рельефа должны быть обеспечены
большим количеетвом высотных точек для более точного
отображения модели.
14.14 Провести еоглаеование сформированных
моделей емежных чертежей по ик границам.
14.15 Требованиякотображению линейных,
площадных и точечных объектов на топопланак:
- полигональные объекты должны быть замкнутыми,
прилегающие объекты должны иметь общие точки;
- каждый тип объектов должен отображаться на отдельном
елое, название елоя должно отражать тип расположеннык на
нем объектов. Не допуекаетея размещение объектов одного
типа на разнык елояк;
-точечные объекты отображаютея блоками, недопустимо
разбиение блоков и полигональных объектов на проетейшие
элементы (отрезки, точки и т.п.).
14.16 Инженерно-геологическое обследование линейных
объектов выполнить в соответствии с требованиями СП 11105-97, часть I.
14.17 В результате проведения инженерно-геологическик
изысканий необходимо определить:
- распространение, условия залегания и мощность грунтов в
пределах изучаемого разреза;
- нормативные и расчетные карактеристики физических,
химических, коррозионнык и прочностнык свойств грунтов
для каждого инженерно-геологического элемента;
- нормативную и расчетную глубину сезонного оггаивания
и промерзания.
14.18 В инженерно-геологической характеристике (на
разрезах или отдельной таблицей) должны быть
приведены показателифизико-меканических
свойств грунтов (ИГЭ).
14.19 Выполнить инженерно-гидрометеорологические
изыскания согласно нормативным документам.
При инженерно-гидрологических изысканияк выполнить:
- гидроморфологические работы на участкак переходов
через реки полосой 500 м;
- промеры глубин в полосе съемки в масштабе 1:1000 для
рек шириной до 10м и в М 1:500 для рек шириной 10-25;
- установить уровни высоких вод (УВВ) на перекодах;
-
определить
уклоны водотоков;
- выполнить комплекс гидрологических работ,
включающих наблюдения за уровнем воды, измерения
расходов воды;
- определить величину вертикальнык деформаций русел рек
на участках мостовых перекодов.
14.23. Вьшолнить инженерно-экологические изыскания
согласно нормативным документам.
При инженерно-экологических изысканиях провести:
- геоэкологическое опробование и оценку загрязненности
атмосферного воздука, почв, грунтов, поверхностных и
подземнык вод;
- исследование и оценку радиационной обстановки;
- исследование и оценку физических воздействий;
- изучение растительности и животного мира.
14.24. При выполнении работ Подрядчик несет
ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного
и природоохранногозаконодательства РФ.
15 .Отчетные материалыI 15.1 Предоставить промежуточные материалы изысканий в
электронном виде заказчику.
15.2 По результатам изысканий объекта представить
текнический отчет для стадиидокументация. По
результатамвыполненияинженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических, инженерно-геофизических и
инженерно-экологических изысканий, в состав которых
должно входить:
- Пояснительная инженерно-геодезическая, инженерно-
геологическая инженерно-гидрометеорологическая,
инженерно-геофизическая и инженерно-экологическая
записка;
- Свидетельства о допуске к работам по проектированию и
инженерным изысканиям проектного института и его
подрядных организаций, в соответствии с действующим
законодательством.
- Графические приложения:
— ситуационный план масштаба с нанесением на
него ведомости закреплений, где указывается Ns закрепзнака,
его пикетажное значение, угол поворота (а).
— Инженерно-топографические планы по трассам и
площадкам.
— Продольные профили оси трассы.
— Инженерно-топографические планы и профили
переходов по трассе газопровода через естественные и
искусственные препятствия.
— Экологические карты и схемы козяйственного
использования территории;
— Ведомости и другие графические материалы.
15.3 Ведомости оценки точности геодезических измерений,
арточкизакладки реперов,карточки обследования пунктов.
15.4 Ведомости уравнивания нивелирнык, теодолитных или
GPS сетей.
15.5 Каталог координат и высот реперов, закреплений
площадок, осей трасс в местной системе координат и СК
, системе высот Балтийской 1977 года с указанием
отметки верха закрепзнака и отметки его земли.
15.6 Картограмма топографо-геодезической изученности.
15.7 Скема созданной планово-высотной опорной сети
15.8 Скема созданной съемочной геодезической сети.
15.9 Карта фактического материала.
15.10 Ведомости пересечений трасс с искусственными и
естественными препятствиями
15.11 Акты и скемы согласований пересечений,
подключений и примыканий с эксплуатирующими
организациями.
15.12 Акты полевого контроля.
15.13 Акты сдачи — приемки полевых работ, подписанный
представителямизаказчика и генерального проектировщика.
15.14Картосхема расположения инженернотопографических планов.
1б.Сроки представления
В соответствии с календарным планом.
материалов
17.Формаипорядок
Материалыкомплекснык инженернык изысканий
предоставления материалов
передаются набумажнык носителяквколичествеб
экземпляровидополнительно в2экземплярах на
электроннык носителях. Электронная копия передается на
дисках CD или DVD компакт-дискак диаметра 5.25".
Электронный носитель должен быть защищен от записи, не
иметьцарапин,масленыхпятенидругихдефектов
записывающей поверкности. Налицевойстороне
электронного носителягенпроектировщиком наносится
маркировка с указанием:
наименование проекта;
обозначения проекта по классификации проектировщика;
наименования проектировщика;
номер носителя в комплекте ведомости электронной версии;
дата записи информации на электронный носитель.
Дляэлектронныхносителей,содержащих
конфиденциальную информацию, дополнительно
указывается: гриф конфиденциальности, номер экземпляра и
учетный номер электронного носителя.
Надписи наносятся печатным способом. Номер электронного
носителя формируетсякакдробь,числителькоторый
являетсяномером дискавкомплектепопорядку,а
знаменатель указывает на общее количество дисков в
комплекте электронной версии.
Электронный носитель должен быть упакован в жесткий
пластиковый корпус. Этикетка пластмассового бокса должна
соответствовать маркировке генпроектировщика на лицевой
стороне соответствующего диска.
В корневом каталоге диска должен иметься файл «Состав
отчета». Информация на диске должна быть структурирована
согласно «Составу отчета».
Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра
средствами операционной системы Microsoft 2000/ХР.
Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls ,
*.tif, *.jpg, *.pdf, *.dwg, *.dxf. Форматграфических
материалов инженернык изысканий — *.dwg, *.dxf. (AutoCAD
2007). Формат сканированных текстовык документов —*.tif,
*.pdf. Формат фотографий и цветной графики —*.jpg. Формат
текстовык и табличных материалов — *.doc, *.xls (Microsoft
Word 2003, Microsoft Excel 2003).
При использовании в системе AutoCAD оригинальных
блоков, шрифтов, форм линий и описаний штриховок, их
образцы также должны быть переданы.
Вместе электронным носителем представляется ведомость
электронной версии, подписанная генпроектировщиком.
Материалы с грифом "Коммерческая тайна", "ДСП",
"Секретно" передаются в установленном порядке.
Графические материалы оформляются в соответствии с
требованием заказчика к электронной версии (приложение
1).
Генеральный проектировщик:
""
20г.
Приложение N 2 8
к договоруот
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Ямалгазинвест»
(наименоввниеорганизации)
Российская Федерация,
(юридический адрес,индекс,телефон,факс)
119415, г.Москва,
пр-т Вернадского, д.41, стр.1,
(фиктический вдрес,индекс,телефон, факс)
Банковские реквизиты:
Р/с:
Банковские реквизиты:
Р/с:40702810600000090055
К/С:
БИК:
ИНН/КПП:
1v с :з0101в10г00000000вгз
БИК: 044525823
ИНН/КПП: 772 8149400/99725 0001
ГПБ (ОАО) г. Москва
ОГРН 1027700154261
АКТ JYs
от « » _________20
(дата)
сдачи-приемки работ
Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное
1. Подрядчик сдал Заказчику
(описание рибот)
оказанные по договору Ns от «» 20_ г.,
Стоимость работ руб.
коп.
(сумма прописью)
кроме того, нanог на добавленную стоимость
руб.
коп.
(суммапрописью)
Всего с учетом НДС руб.
коп.
(сумма прописью)
2. Стоимость работ по договору, ранее оплаченных Подрядчику в виде аванса (п/п Ns от
«_»20_ г., n/n Noот «_»20_ г., n/n Nsот «_»20_
г.), составляет: руб.коп.
средств по состоянию на «» 20_ г. составляет: кроме того: НДС
руб.коп., всего с учетом НДС коп.
ПОДРЯДЧИК: (Ф.И.О.)
М.П. подпись
руб.коп.,
р уб.
ЗАКАЗЧИК:
(Ф.И.О.)
М.П. подпись
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
457
Размер файла
2 468 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа