close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на выполнение работ по антикоррозийной

код для вставкиСкачать
Договор на выполнение работ по антикоррозийной защите (покраске)
металлоконструкций и металлических оград территории антенных опор
сотовой связи (далее АОСС) № 01-08/12/2Л-АОСС
г. Ярославль
«03» августа 2012г.
ГАУ ЯО «ЦСАР» в лице директора Максимова Д.В., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
ЗАО «Дортехдиагностика», именуемое (ый) в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора Рогова
С.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор заключен на основании проведенной закупки у единственного поставщика
(протокол 10/12АОСС от 31.07.2012г.).
1.2. В соответствии с настоящим договором ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя
обязательство в течение срока действия Договора произвести необходимый перечень работ по
антикоррозийной защите (покраске) металлоконструкций и металлических оград территории
антенных опор сотовой связи (далее АОСС), с использованием лакокрасочного материала Заказчика.
1.3. Объекты подлежащие окраске расположены по адресам:
1. Ярославская область, Ярославский р-н, Курбский с/с, с. Курба, высота 60м;
2. Ярославская область, Некрасовский р-н, Боровской с/о, д. Бор, высота 50м.
1.4. Сроки выполнения работ – до 20 сентября 2012 года, дата начала производства работ по конкретному
объекту согласовывается сторонами дополнительно. Перечень работ и порядок их выполнения указан
в Приложении № 1 (техническое задание) к настоящему договору.
1.5. Работы, указанные в п.1.2., планируются и выполняются в соответствии с требованиями нормативных
документов («Требования к проведению технического обслуживания башен сотовой связи и антенных
конструкций в Ярославской области», согласованные директором департамента Информации и связи
ЯО, разработанные на основании «Инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных
линий связи, утвержденной Министерством связи СССР 14.01.1980г.; ППБ, ПТЭ, ПУЭ и ПТБ; СНиП
3.01.04-87; Межотраслевые правила по охране труда «ПОТР Р М-016-2001», «РД 153-34.034.0-03.15000).
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.
2.1.
Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет: 268 888 (Двести
шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек (122 221,70
рублей за АОСС 50 м, 146 666,70 рублей за АОСС 60м).
2.2.
2.3.
Стоимость лакокрасочных материалов передаваемых Заказчиком Подрядчику для производства
работ составляет 80 909 (восемьдесят тысяч девятьсот девять) рублей 92 копейки.
Оплату выполненных работ Заказчик производит, не позднее 10 (десяти) дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору, на основании счета
Подрядчика на оплату.
3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
Передать Подрядчику в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего
извещения о готовности принять лакокрасочные материалы в объеме: белая – 196 килограмм,
красная – 284 килограмма.
назначить ответственное лицо для решения текущих вопросов;
предоставить необходимую техническую документацию на объект связи, достаточность которой
обсуждается представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА пообъектно;
осуществить допуск представителей Подрядчика на объект связи в соответствии с согласованной
датой начала производства работ.
произвести приемку работы и отчётов, предусмотренных техническим заданием, и, при отсутствии
ЗАКАЗЧИК _____________________
ПОДРЯДЧИК ___________________
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
претензий, подписать приемо-сдаточные документы;
оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, определенные настоящим договором.
3.2.
ПОДРЯДЧИК обязуется:
выполнить работы с применением лакокрасочных материалов Заказчика;
обеспечить доставку материалов на Объект/ы.
перед началом производства работ, не менее чем за 48 часов, направить Заказчику уведомление о
готовности произвести работы на объекте/ах.
все дефекты, выявленные в процессе приема качества выполненных работ, устранить за свой счет
в указанные ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Акт выполненных работ в этом случае оформляется по
окончании таких работ;
в случае возникновения уважительных объективных обстоятельств, замедляющих ход работ,
немедленно, надлежащим образом, поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА и согласовать
изменение сроков выполнения работ по объекту;
после проведения работ сдать отчет в соответствии с требованиями, указанными в техническом
задании к настоящему договору.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
Работы, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора, ПОДРЯДЧИК обязуется произвести в
согласованные сторонами сроки.
Работы, выполняемые по наряд-допуску (повышенной опасности) на объектах связи производятся
только после соответствующего допуска представителями Заказчика. Допуск на объект и приемка
работ производятся исключительно в рабочие дни.
Подрядчик перед началом производства работ (не позднее 2- дней) обязан направить Заказчику
уведомление о готовности производства работ на объекте.
Заказчик после получения уведомления обязан обеспечить наличие на объекте допускающих лиц в
согласованный день, либо направить Подрядчику уведомление о невозможности обеспечить их
явку.
Результат работ Подрядчик оформляет в виде отчета. Требования к отчету установлены в
техническом задании к настоящему договору.
Сдача результата работ ПОДРЯДЧИКОМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ оформляются актом,
подписанным обеими сторонами, после утверждения Заказчиком отчета по объекту/объектам
отраженным в акте.
ЗАКАЗЧИК с участием ПОДРЯДЧИКА обязан принять качественно выполненные работы, а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в
работе немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
При обнаружении недостатков в выполненной работе ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки
результатов работ до устранения ПОДРЯДЧИКОМ выявленных недостатков. При обнаружении
недостатков в отчете и/или работе Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием
недостатков. После устранения недостатков сдача и приемка работ возобновляется.
ПОДРЯДЧИК имеет право по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ выполнить работы досрочно.
Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядчика без письменного согласия
Заказчика.
Работа считается принятой с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ в порядке, установленном настоящим разделом договора.
5.
5.1.
5.2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом, настоящим
договором или решением суда.
ЗАКАЗЧИК _____________________
ПОДРЯДЧИК ___________________
6.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
ЗАКАЗЧИК имеет право на расторжение настоящих договорных отношений в одностороннем
порядке в любое время действия договора при условии повторяющихся фактов
недобросовестности, некачественного исполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ - более 2 (Двух) раз.
6.2.
ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях:
- производство работ не начато к 15.08.2012 года по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА
и не являющимся следствием непреодолимой силы;
- аннулирования лицензий и других разрешительных нормативных актов государственных
органов в рамках действующего законодательства, необходимых для производства работ.
- начала в отношении Подрядчика любой из процедур банкротства, ареста имущества
Подрядчика.
6.3.
ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от исполнения условий настоящего договора в случае
необоснованного отказа Заказчика осуществить допуск на объект в срок указанный в
соответствующем извещении Подрядчика более 2-х раз подряд;
6.4.
В случае расторжения договора ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить все работы, выполненные
ПОДРЯДЧИКОМ до момента расторжения договора (получение одной из сторон уведомления о
расторжении). Оплате подлежат только те работы, которые выполнены качественно, о чем имеется
согласие сторон. Иное разрешается в установленном законодательством порядке. Подрядчик
обязуется возвратить в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента расторжения договора не
израсходованный лакокрасочный материал Заказчику.
6.5.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, без
возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением договора.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение сторонами взятых на себя обязательств стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения Заказчиком условий об оплате выполненных работ, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.
В случае не предоставления в срок до 20.09.2012 года Подрядчиком отчета, Заказчик вправе
взыскать с него штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за не предоставление отчета по
каждому объекту.
В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ, Заказчик вправе взыскать с него пени в
размере 0,1% от цены договора.
В случае, если Подрядчик в согласованный Заказчиком день производства работ не прибудет на
объект, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей, в
качестве компенсации транспортных расходов, расходов на оплату труда допускающих лиц и
иных расходов.
Суммы штрафов и пени Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать при оплате
выполненных работ.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Гарантийный срок качества выполненных работ по договору составляет 1 (один) календарный год.
Договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между
сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом в установленном
порядке.
ЗАКАЗЧИК _____________________
ПОДРЯДЧИК ___________________
8.7.
8.8.
Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Все мероприятия, в ходе выполнения работ по предмету договора ПОДРЯДЧИКОМ,
обеспечиваются проведением необходимым перечнем инструктажей и их документальным
оформлением специалистами ПОДРЯДЧИКА, имеющими соответствующие допуска,
ответственными за соблюдение техники безопасности и охраны труда. Инструктаж по
особенностям объекта и работ на нем проводится указанным специалистам ПОДРЯДЧИКА
ЗАКАЗЧИКОМ с отметкой в оперативном журнале и журнале инструктажей.
9.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ГАУ ЯО «ЦСАР»
ЗАО «ДОРТЕХДИАГНОСТИКА»
юридический адрес: 150000, г. Ярославль,
юридический адрес: 150044, г. Ярославль,
Собинова, 1.
ул. Промышленная, д. 20, стр. 5
почтовый адрес: 150000 г. Ярославль, ЦОС, а/я
почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, ул.
217 телефон (4852) 971-011
Промышленная, д. 20, стр. 5, телефон (4852) 49идент. номер (ИНН) 7604157656
33-21, 67-21-77
Северный банк России
идент. номер 7602027348
р/сч 406 038 103 770 340 000 14
ЯФ ОАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль
кор/сч 301 018 105 000 000 006 70
р/сч 407 028 104 520 009 073 01
БИК, КПП 047 888 670, 760 401 001
кор/сч 301 018 103 000 000 007 60
БИК, КПП 047 888 760, 760 201 001
ГАУ ЯО «ЦСАР»
ЗАО «Дортехдиагностика»
Директор ___________/Д.В.Максимов/
«___» ________ 2012 г. МП
ЗАКАЗЧИК _____________________
Директор _____________/Рогов С.Л./
«___» ________ 2012 г. МП
ПОДРЯДЧИК ___________________
Приложение № 1 к договору на выполнение работ
по антикоррозийной защите (покраске) металлоконструкций
и металлических оград территории антенных опор сотовой связи
(АОСС) № 01 - 08/12/2Л-АОСС
Техническое задание по антикоррозийной защите (окраске) антенных опор сотовой связи (башен связи) и
металлических оград территории этих объектов принадлежащих на праве собственности Ярославской области
и переданных ГАУ ЯО «ЦСАР» в оперативное управление.
1) Защита металлоконструкций (далее по тексту-МК) от коррозии проводится в соответствии со СНиП 2.03.1185 «Защита строительных конструкций от коррозии» по следующей технологической схеме:
а) подготовка поверхности;
б) грунтование поверхности;
в) окрашивание эмалями.
Так же возможна окраска металлоконструкций грунт-эмалью по ржавым неподготовленным поверхностям.
2) Дефектные места окрашенных поверхностей должны быть тщательно очищены от отслаивающегося
старого лакокрасочного покрытия (далее по тексту-ЛКП) и ржавчины: вручную металлическими щетками,
шлифовальными шкурками, скребками в труднодоступных местах, допускается механизированная очистка в
соответствии с ГОСТ 9. 402.
Очищенная поверхность должна быть обеспылена обдувом воздуха, или волосяными щетками, или мягкой тканью,
не оставляющей ворса на поверхности; обезжирена ксилолом, сольвентом, Уайт-спиритом или другим растворителем,
не оставляющим жирных следов на поверхности и высушена в естественных условиях. Интервал между обработкой
поверхности и нанесением лакокрасочного материала (далее по тексту ЛКМ) не должен превышать 6 часов.
Грунт и эмаль (грунт-эмаль) наносится на поверхность башен кистью или валиком в один слой или методом
безвоздушного и пневматического распыления, и должны соответствовать указанному в проекте качеству (Проект
предоставляется Подрядчику для ознакомления по требованию).
Рекомендуемая толщина однослойного покрытия от 80 до 100 мкм без учета старого покрытия, норма расхода
ЛКМ составляет 0,36 – 0,4 кг/ .
3) При производстве работ должны строго соблюдаться технология, технические условия, нормы расхода на
применяемые лакокрасочные материалы для грунтовки и окраски (из рекомендованных в проекте опоры) для
обеспечения заявленного срока службы окрашенной поверхности (не менее 6 лет) и выдачи гарантии на качество
работ.
4) Данные по металлическим конструкциям и оградам, подлежащим окраске:
Вес металлоконструкции башни Н = 50 м – 11, 064 т (белой эмалью окрашивается около 48% поверхности МК,
красной около 52% - S ≈ 456 м (площадь окраски красной эмалью ≈ 236,6 м , площадь окраски белой эмалью ≈ 219,4
м );
Вес металлоконструкции башни Н = 60 м – 19, 022 т (белой эмалью окрашивается около 36% поверхности МК,
красной около 64% S≈ 743
(площадь окраски красной эмалью ≈473,2 , площадь окраски белой эмалью ≈269,5
).
Подлежащие окраске металлические ограды территории башен решетчатые, высотой 2,2 м, длиной 42 м, площадь
металлических поверхностей 49,4 кв.м., расход лакокрасочного материала – 0,32 кг на 1 кв.м.
Подлежащие окраске металлические ограды территории башен решетчатые, высотой 2,2 м, длиной 33 м, площадь
металлических поверхностей 38,7 кв.м., расход лакокрасочного материала – 0,32 кг на 1 кв.м.
Расчет площадей оград приведен в приложении № 4 к документации о проведении запроса цен.
Окраска металлоконструкций башен и их оград производятся после завершения работ подрядчиком, проводящим
техническое обслуживание башни с учетом регламентируемых погодных условий, для применяемых ЛКМ и
способам их нанесения.
5) Допуск
Работы производятся после оформления допуска на Объект представителем Заказчика
Подрядчик оформляет и выдает наряд-допуск исполнителям на производство работ на высотных сооружениях.
6) Приемка результата работ
Выполненные работы принимаются по двухстороннему акту (представители заказчика и подрядчика). После
устранения выявленных комиссией недоработок, замечаний подрядчик представляет заказчику технический отчет
произвольной формы.
7) Требования к содержанию отчета:
В отчете должно быть указано:
- основные (паспортные) данные по применяемым лакокрасочным материалам (производитель, № партии, дата
изготовления, срок хранения, использования);
- примененные способы очистки (обезжиривания) металлоконструкций;
- примененные способы нанесения лакокрасочного материала;
- результаты выборочных (контрольных) измерений толщины лакокрасочного покрытия для обеспечения срока
службы окрашенной поверхности (5-6 лет);
- указание на срок гарантии качества выполненных работ.
Директор ___________/ Максимов Д.В. /
«___» ________ 2012 г. МП
ЗАКАЗЧИК _____________________
Директор _____________/Рогов С.Л./
«___» ________ 2012 г. МП
ПОДРЯДЧИК ___________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
472
Размер файла
411 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа