close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 29/85 г

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 29/85
г. Красноярск
от «05» февраля 2014г.
ОАО «Красноярскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального
директора Голубевой Галины Борисовны, действующего на основании приказа № 17-К от
29.01.2014г., с одной стороны и ООО «Октаника», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
коммерческого директора Масленникова Андрея Гелиевича действующего на основании
доверенности № 61 от 22.11.2013 г., с другой стороны, а вместе и по раздельности именуемые
«Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
нефтепродукты (далее именуемые «Товар») по цене, в ассортименте, количестве и в сроки,
согласованные сторонами в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Объем поставки Продукции по настоящему договору составляет 1020 тонн.
2.
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. При приемке Товара по количеству и качеству, Стороны будут руководствоваться
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству, утвержденных соответственно Постановлениями
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7 (с
последующими изменениями). При выявлении Покупателем нарушений требований к количеству
(Постановление Госснаба СССР №40 от 26.03.1986г., в последней редакции) и/или качеству
поставляемого Товара, вызов представителя Поставщика обязателен. Погрешность используемого
метода измерений определяется по ГОСТу Р 8.595-2004.
2.2. Качество передаваемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ
и удостоверяться отправителем (заводом-изготовителем) каждой партии (в/цистерне) паспортом
качества, который прилагается к накладной.
2.3. Претензии по качеству продукции рассматриваются при условии отбора проб Покупателем,
что должно быть отражено в Акте отбора проб.
2.4. По соглашению сторон приемка Продукции может производиться в пункте отгрузки/приемки
нефтепродуктов с участием независимого сюрвейера (эксперта), согласованного Сторонами. Порядок
приемки Продукции с участием независимого сюрвейера (эксперта) определяется Сторонами в
соответствующих Протоколах согласования цен и объемов к настоящему договору.
2.5. В случае если качество поставленных нефтепродуктов не будет соответствовать параметрам,
согласованным настоящим договором и параметрам, указанным в паспорте качества, Стороны могут
согласовать новую цену нефтепродуктов, не соответствующих по качеству настоящему договору. В
случае недостижения согласия о новой цене некачественных нефтепродуктов либо об ином порядке
урегулирования разногласий, Покупатель производит своими силами возврат этих нефтепродуктов
Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в отгрузочной разнарядке. Возврат
некачественных нефтепродуктов производится в течение 1 месяца с даты соответствующего
уведомления Поставщика и получения от него отгрузочной разнарядки. Поставщик обязуется
возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом некачественных нефтепродуктов Поставщику в
течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты их возврата и предъявления документов, подтверждающих
расходы.
Датой возврата нефтепродуктов будет являться дата их сдачи перевозчику (дата отгрузки) для
доставки получателю, указанному в отгрузочной разнарядке Поставщика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.Стороны не позднее чем за 10 дней до начала периода поставки согласовывают Приложение на
поставку Товара, в котором указывается ассортимент, количество, цена, сроки и порядок поставки
ПОСТАВЩИК
_______________________
ПОКУПАТЕЛЬ
________________________
Товара. Приложение считается согласованным, если оно подписано полномочными представителями
Сторон и скреплено печатями.
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в следующем порядке:
- путем отгрузки Товара железнодорожным транспортом Покупателю или получателям,
указанным в отгрузочной разнарядке (заявке) Покупателя.
- путем передачи Товара Покупателю или получателям, указанным в отгрузочной разнарядке
Покупателя, в месте нахождения Товара, указанном в Приложении (выборка Товара).
3.3. До начала отгрузки Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан предоставить
Поставщику разнарядку на отгрузку и телеграфное уведомление станции назначения о готовности
принять Товар в заявленных объемах в адрес конкретных грузополучателей.
3.4. Отгрузочная разнарядка должна содержать следующую информацию:
-полное название организации Покупателя;
-исходящий номер, число, месяц, год;
-наименование организации кому адресована разнарядка;
-номер соответствующего Приложения, число, месяц, год;
-номер соответствующего Договора, число, месяц, год;
-наименование Товара;
-количество Товара;
-дорога, станция назначения, код станции, получатель, код получателя на станции, код получателя
по ОКПО, почтовый адрес получателя;
-подпись и ФИО уполномоченного лица и печать.
3.5. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом, обязанность Поставщика по передаче
Товара Покупателю считается исполненной в момент подачи вагонов под разгрузку на разгрузочнопогрузочные площадки Грузополучателя, определяемый в соответствии с ведомостью подачи и уборки
вагонов, памяткой приемосдатчика, касающейся подачи и уборки вагонов (на условиях франко-база
Грузополучателя).
При передаче Товара в месте его нахождения, обязанность Поставщика передать Товар
Покупателю считается исполненной в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя.
3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю:
- при поставке путем отгрузки Товара железнодорожным транспортом – в момент исполнения
Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю;
- при поставке Товара путем передачи в месте его нахождения - в момент получения Товара
Покупателем (получателями), что подтверждается накладными (пропусками-отвесами) или актами
приема-передачи, оформленными при передаче Товара.
3.7. При доставке Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан принять Товар от
перевозчика, обеспечить выгрузку Товара в пункте назначения и передать цистерны перевозчику в
установленные сроки.
3.8. Покупатель обеспечивает слив (выгрузку) цистерн в течение 2 (двух) суток при поставке
нефтепродуктов (кроме битума), продукции нефтехимии и сжиженных газов, и в течение 3 (трех) суток
при поставке битума с момента передачи товара Поставщиком (Перевозчиком) Покупателю
(Грузополучателю).
3.9. Время нахождения (оборота) вагонов-цистерн у грузополучателя (Покупателя) исчисляется с
даты и времени подачи вагонов под разгрузку на разгрузочно-погрузочные площадки Грузополучателя,
определяемых в соответствии с ведомостью подачи и уборки вагонов, памяткой приемосдатчика,
касающейся подачи и уборки вагонов. Под окончанием периода времени оборота вагонов понимается
дата и время возврата вагонов Перевозчику, определяемая в соответствии с ведомостью подачи и уборки
вагонов, памяткой приемосдатчика, касающейся подачи и уборки вагонов, а также уведомлением о
завершении грузовой операции или передаче вагонов на железнодорожный выставочный путь.
3.10. За превышение нормы слива (выгрузки) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере 750 (семьсот пятьдесят) руб. в сутки за одну цистерну. Данная ответственность и обязанность
уплатить неустойку возлагается на Покупателя и в том случае, когда поставка производиться по его
заявке другому грузополучателю. Покупатель обеспечивает выгрузку Товара и возврат в порожнем
состоянии вагонов Перевозчику, в сроки указанные в пункте 3.8. настоящего договора.
ПОСТАВЩИК
_______________________
ПОКУПАТЕЛЬ
________________________
3.11. Покупатель обеспечивает оформление железнодорожных накладных на возврат порожних
цистерн согласно данным, указанным в железнодорожной накладной. В случае необходимости отправки
порожней цистерны по другому адресу, инструкция по оформлению направляется Покупателю и/или
грузополучателю указанному Покупателем на станцию назначения.
3.12. Претензии Поставщика, связанные с предъявлением к Покупателю требований по уплате
неустойки за превышение нормы слива (выгрузки), указанные в настоящем договоре, могут
предъявляться в виде выставления Покупателю счета на оплату неустойки (штрафных санкций) с
обязательным приложением расчета сверхнормативного простоя, надлежащим образом заверенных
копий железнодорожных накладных с приложением копий претензий поставщиков нефтепродуктов, у
которых Поставщик в свою очередь закупает нефтепродукты, а также иных документов,
подтверждающих факт сверхнормативного простоя вагонов в сорокадневный срок с даты поступления
груженного вагона на станцию назначения Покупателю (Грузополучателю).
В случаях:
- непредставления Поставщиком в адрес Покупателя наряду с претензией необходимых и
достаточных приложений, в частности указанных в настоящем пункте, свидетельствующих о факте
сверхнормативного простоя вагонов;
- нарушения срока предъявления претензии;
- представления незаверенных копий приложений;
- нарушения срока предъявления претензии
претензия удовлетворению не подлежит, а Покупатель ответственности не несет.
3.13. Сверхнормативный простой вагонов, образовавшийся в результате приостановки процесса
приемки груза вследствие обнаружения недостачи и/или несоответствия качества (Инструкции П-6, П-7)
относится на Поставщика.
3.14. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о любых обстоятельствах, могущих
повлиять на надлежащее исполнение Договора им или Поставщиком (в том числе о нарушении условий
Договора о количестве и (или) о качестве Товара), в течение 24 часов с момента обнаружения таких
обстоятельств.
3.15. На объемы нефтепродуктов, передаваемые на филиалах и в пользу филиалов Покупателя,
возмещаются расходы, связанные со сливо-наливными операциями и хранением на основе
предъявленных Поставщиком счет-факур и приложенных к ним расчетов
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Продукции составляет 33 762 000,00 (тридцать три миллиона семьсот
шестьдесят две тысячи рублей) 00 копеек, с учетом НДС.
4.2. Цена товара, порядок, сроки и форма его оплаты определяются по соглашению Сторон при
согласовании Приложения на поставку Товара. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом,
транспортные расходы, включая ж/д тариф, страхование товара, прочие сборы и расходы, связанные с
отгрузкой продукции по железной дороге, возмещаются Покупателем сверх установленной цены товара,
в порядке и сроки, установленные для оплаты Товара. Расчет транспортных расходов осуществляется на
основе действующих транспортных тарифов и стоимости сопутствующих услуг.
4.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара и возмещению транспортных расходов считается
исполненной со дня зачисления денежных средств на банковский счет Поставщика (либо в день
подписания Сторонами акта приема-передачи ценных бумаг, либо в день заключения соглашения о
зачете требований, либо в день встречной передачи Товара).
При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном документе регистрационный номер
(присваиваемый Поставщиком) и дату заключения Договора, номер и дату Приложения, в соответствии
с условиями которых производится платеж, а в случае выборки Товара, также место его получения. В
противном случае, Поставщик вправе принимать оплату в счет расчетов по любому заключенному с
Покупателем Договору и/или Приложению.
4.4. При каждом изменении Поставщиком, после заключения настоящего Договора, отпускных
цен на Товар, поставляемый Покупателю, Поставщик до начала ввода их в действие письменно
(телеграммой, факсом) уведомляет об этом Покупателя. Без получения письменного согласия
Покупателя на изменение цены, отгрузка Товара не производится.
ПОСТАВЩИК
_______________________
ПОКУПАТЕЛЬ
________________________
4.5. При поставке Товара путем передачи в месте его нахождения (т.е. на филиалах Поставщика),
Покупатель производит оплату на основании счетов-фактур, выставленных филиалом, на котором
производится отпуск нефтепродуктов.
4.6. В случае возникновения задолженности Покупателя перед Поставщиком по каким-либо
причинам, Покупатель перечисляет сумму задолженности на расчетный счет Поставщика в течение 3-х
банковских дней с момента получения Покупателем соответствующего счета-фактуры.
4.7. По окончании периода поставки Поставщик направляет Покупателю акт сверки, содержащий
сведения о переданном Покупателю Товаре и произведенных расчетах. Покупатель обязан подписать и
возвратить Поставщику акт сверки в течение 5 дней со дня его получения, либо в этот же срок направить
Поставщику свои возражения по акту сверки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При возникновении задолженности перед Поставщиком, Покупатель несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Если Покупатель не производит оплату Товара в указанные в Приложении сроки, Поставщик
вправе задержать поставку Товара, либо отказаться от исполнения Договора, о чем письменно должен
известить Покупателя.
5.3. Если Покупателю было передано в период поставки меньшее количество Товара, чем
согласованное в Приложении, и если иной порядок не предусмотрен Сторонами в приложениях к
настоящему договору, Поставщик в течение 7 рабочих дней восполняет такую недостачу в натуре, либо
возвращает Покупателю денежные средства в размере эквивалентном недопоставленному количеству
топлива по согласованным Сторонами ценам.
5.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились
считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия,
акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих Сторон и
существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в письменной
форме и несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременного извещения об
указанных обстоятельствах. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 5.4. Договора,
должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты РФ, либо Торгово-промышленных
палат, расположенных по месту возникновения обстоятельств.
5.6. Если указанные в пункте 5.4. обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из
сторон может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в Договор либо
расторгнуть его. В случае расторжения Договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой
стороны возмещения неполученных доходов.
5.7. За нарушение сроков поставки товара Поставщик несет ответственность в виде уплаты
штрафных санкций в размере 0.2 % от стоимости поставленного с нарушением сроков товара за каждый
день просрочки
5.8. Покупатель несет ответственность за утрату и/или повреждение вагонов (цистерн) только в
том случае, когда утрата и/или повреждение обусловлены обстоятельствами, за которые несет
ответственность исключительно Покупатель (грузополучатель). В случае же, если утрата и/или
повреждение вагонов (цистерн) произошли по обстоятельствам, за которые отвечают третьи лица (в том
числе поставщик, грузоотправитель) или вероятность их ответственности не исключается, Покупатель
ответственности не несет.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех
обязательств.
6.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по согласованию Сторон, а в случае,
предусмотренном в пункте 4.4. Договора – Поставщиком в одностороннем порядке.
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________
________________________
6.3. Досрочное расторжение Договора производится по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ и настоящим Договором.
6.4. В случае получения Сторонами Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с
нефтепродуктами, Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом. В таком случае Стороны
вправе заключить Договор на новых условиях.
6.5. Покупатель не вправе без письменного согласия Поставщика передавать другим лицам свои
права и обязанности по Договору, за исключением обязанности произвести платежи.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный
претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по
спорным вопросам.
7.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами
Поставщика либо Покупателя и отправляются заказными либо ценными письмами с уведомлением.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней мотивированным письмом сообщить
другой Стороне результаты ее рассмотрения.
7.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном порядке,
он подлежит рассмотрению в арбитражном суде Красноярского края.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Красноярскнефтепродукт»,
660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, ИНН 2460002949, КПП 246750001
ОГРН 1022401784954; р/сч. 40702810831020102846 в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г.
Красноярск; БИК 040407627 к/сч 30101810800000000627
тел. (391) 266-88-41, тел./факс 223-35-50, 266-88-69.
ПОСТАВЩИК: ООО «Октаника»
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 1, ИНН 7713741540, КПП 770701001, ОГРН
1127746021820, р/сч. 40702810402800001213 в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, БИК 044525593, к/сч.
30101810200000000593
Тел. +7 (495) 640-89-60
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
____________________/Масленников А.Г./
(Доверенность № 61 от 22.11.2013 г.)
ПОСТАВЩИК
_______________________
ПОКУПАТЕЛЬ
______________/Голубева Г.Б.
ПОКУПАТЕЛЬ
________________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
69
Размер файла
369 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа