close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
Раздел № 6
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора
на выполнение проектных, комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
включая обеспечение работ материалами, по созданию широкополосных сетей
доступа на основе технологии FTTB , в Ставропольском филиале ОАО «Ростелеком».
ДОГОВОР №
г. ___________
«____» ___________ 20__ г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на
основании _____________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили договор от ____ _________________20__г. №________________ (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в
настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Стороны» - Заказчик и Подрядчик.
«Функции Заказчика» - координирование деятельности проектных,
строительно-монтажных,
специализированных
и
других
организаций,
осуществляющих проектирование и строительство Объектов; технический надзор за
строительством, приёмка Объектов, ввод Объектов в эксплуатацию; приём и
обработка первичных документов, а так же осуществление расчётов за выполненные
работы. По настоящему Договору Функции Заказчика выполняет Ставропольский
филиал ОАО «Ростелеком».
«Объект» - Элемент создаваемой или существующей сети широкополосного
доступа, по технологии FTTb.
«Этап строительства» - завершённая строительством часть проектной
мощности Объекта, на которой возможно оказание услуг связи по технологии FTTb, с
гарантированным качеством.
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного строительством
Объекта Рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11), которым
подтверждается завершение всех Работ, предусмотренных «Заказом на производство
работ» или Проектной документацией, и Техническая готовность Объекта.
«Техническая готовность Объекта» – готовность Объекта к использованию
его по назначению, то есть оказанию услуг связи и внесение сведений о нём в
системы технического учёта Заказчика.
2
«Акт ввода Объекта» - Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного
строительством Объекта приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14).
«Акта приемки Услуг» - документ, подписываемый Сторонами по
результатам оказания Услуг.
«Исполнительная
документация»
совокупность
документов,
отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии
выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве
Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций;
акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
журналы производства работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами
и действующими нормативными документами.
«Заказ на производство работ» – Обращение Заказчика к Подрядчику,
состоящие из: утвержденного ТЗ на разработку рабочего проекта (при
необходимости); адресов Площадок, состава Работ, требований к их результатам,
спецификации давальческого оборудования, схем, технических условия и др.
документов необходимых для расчёта потребностей в материалов, стоимости Работ и
Услуг, а так же сроков их выполнения.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, волоконно-оптический кабель, медный кабель, муфты, линейнокабельные изделия, патч-панели в ШАН, средства для монтажа и пр.) которые
необходимы для выполнения СМР и ввода Объекта в эксплуатацию, указанные в
спецификациях к Проектной документации и Рабочих чертежах. Материалы
предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы
должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и
сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия,
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество,
эксплуатационные характеристики и т.д.).
Нормативно–правовые акты – комплекс норм, правил, положений,
требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих
нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические
регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные
строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы,
действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора,
имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком рекомендательный характер
«Оборудование» - коммутаторы концентрации/агрегации, коммутаторы
доступа (sfp одноволоконные), Шкафы узла доступа в сборе FTTb (ВРУ, контроллер,
ИБП, электросчётчик, оптический кросс, патч-панели), предусмотренные Проектной
документацией и Рабочими чертежами, которое необходимо для выполнения СМР и
ввода Объекта в эксплуатацию. Оборудование предоставляется Заказчиком на
условиях определённых в настоящем Договоре.
2
3
«Вспомогательное оборудование» - оптические станционные кроссы, шкафы
антивандальные, настенные (ШАН), предусмотренные Проектной документацией и
Рабочими чертежами, которое необходимо для выполнения СМР и ввода Объекта в
эксплуатацию. Вспомогательное оборудование предоставляется Подрядчиком на
условиях определённых в настоящем Договоре;
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса
Площадок указаны в Приложении №6 (Адресная программа строительства) к
настоящему Договору.
«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая
документация на весь объем Работ и другая документация, необходимая для
выполнения СМР, разработанная Подрядчиком по настоящему Договору.
«Рабочий чертёж» - согласованные в установленном порядке чертежи по
размещению Оборудования, прокладки кабеля, спецификации на материалы и т. д. на
весь объем Работ, необходимая для выполнения СМР, разработанная Подрядчиком по
настоящему Договору.
«Работы» - проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Договором.
«Проектирование» - Выполнение проектных и изыскательских работ,
необходимых для сбора и подготовки исходных данных и разработки Проектной
документации
«Пусконаладочные работы» — это комплекс мероприятий по подготовке к
вводу в эксплуатацию смонтированного на объектах строительства оборудования
(выявление недостатков монтажа и несоответствий проекту, способных негативно
повлиять на безопасность использования оборудования, настройка установленного
оборудования, а также проверка готовности функционирования системы (систем)), на
предмет оказания услуг связи по технологии FTTb.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и
неучтенные в Проектной документации или «Заказах на выполнение работ», Работы,
необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо
Сторонами Договора по согласованию.
«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для
визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и
скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих
работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения
последующих СМР.
«Услуги» - все виды согласований, проведение которых необходимо в ходе
проектных и строительно-монтажных работ, в т.ч. согласования с собственниками
жилья (ТСЖ, УК) на доступ в жилые дома на размещение оборудования, выполнения
СМР, подключения к электрическим сетям 220В и т.д.
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству,
выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие
как подготовительные, строительные, монтажные и строительно-монтажные.
«Стоимость за единицу объёма Работ и Услуг порт FTTB» - стоимость
строительства одного порта FTTB, включающая в себя Работы, Материалы,
Вспомогательное оборудование и Услуги.
«Стоимость за единицу объёма Работ и Услуг ввод кабельной
канализации» - стоимость строительства одного ввода кабельной канализации,
3
4
включающая в себя Работы, Материалы, Вспомогательное оборудование и Услуги.
«Ввод кабельной канализации» - часть линейных сооружений на участке от
оконечных кабельных устройств, установленных в зданиях, до ближайшего колодца
действующей кабельной канализации или каблированных зданий.
«Исходные данные» — это документы обеспечивающие полноту
характеристик, условий и параметров проектирования и выполнения Работ, такие как:
документы, на основании которых принято решение о проектировании; сведения о
производственной программе и состоянии Объекта; обоснование количества и типа
основного технологического и вспомогательного оборудования; описание требований
к параметрам и качествам оборудования и оказываемых услуг; обоснование способа
соединения и прокладки сетей связи (с учётом устойчивости связи в чрезвычайных
ситуациях), схемы мест размещения проектируемых объектов; определение границ и
зон публичных сервитутов, сведения о необходимых затратах связанных с переносом
сетей связи, сносом зданий и возмещению ущерба правообладателям изъятых под
строительство участков; сведения о лицензиях и сертификатах; документы на
отклонения от предельных параметров разрешённого строительства объектов
капитального строительства; технические условия и документы о согласовании
отступлений
от
положений
технических
условий;
утверждённый
и
зарегистрированный градостроительный план участка, предоставленного для
строительства; документы об использовании земельных участков, на которые
действие
градостроительных
регламентов
не
распространяется;
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае
проведения капитального ремонта или строительства); отчётная документация по
итогам инженерных изысканий и др.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по
строительству Объекта, включая оказание Услуг, обеспечение Работ Материалами и
Вспомогательным оборудованием, доставку его на Площадки, в сроки определенные
Графиком выполнения обязательств (Приложение №2 к Договору), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы и оказанные Услуги, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на
Площадках, адреса которых указаны в Приложение №6 к настоящему Договору.
Адреса площадок под строительство передаются Подрядчику в «Заказах на
производство работ». О изменениях в адресном списке Заказчик уведомляет
Подрядчика в течении 3 (трёх) рабочих дней после внесения изменений.
1.3.
Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех
необходимых разрешений, согласований, получение технических условий от
сторонних организаций для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного
сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими
Нормативно-правовыми актами порядке.
1.4.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору
является ___________________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия/ перечисление денежных средств на
расчетный счет Заказчика) на сумму
__________________________________________________________________
4
5
рублей. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику вместе с
проектом договора, подписанным Подрядчиком.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и Услуг, Материалов и
Вспомогательного оборудования, а так же доставку их на Площадки, и в соответствии
с Ведомостью договорный цены (Приложение № 1 к Договору), составляет
__________ (____________) рублей ______ коп., включая НДС 18% __________
(______________) рублей __ коп.
По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать
Работы, Материалы, Вспомогательное оборудование и Услуги на всю указанную
сумму. Цена выполненных Работ и Услуг определяется на основании «Заказов на
выполнение Работ» и подписанных сторонами актов.
2.1.1. Стоимость Работ включает в себя все виды Работ, необходимые для
строительства Объекта, в том числе:
разработка Проектной документации (станционная и линейная часть,
сметная документация, общая пояснительная записка) или Рабочих
чертежей, выполнение инженерно-топографических работ и инженерногеологических изысканий по оформлению согласований и технических
условий надзорных (согласующих) органов, сбор исходных данных;
сборка и комплектование шкафов узлов доступа;
строительно-монтажные работы по прокладке магистральных и
распределительных волоконно-оптических кабелей, монтаж оптических
муфт и кроссов, монтаж многопарного передаточного кабеля, монтаж всех
видов Оборудования, шкафов, коробок, стояков, измерения, испытания,
приспособление помещений для размещения оборудования;
электротехнические работы по прокладке силового кабеля питания от узла
доступа до ВРУ дома, установка автоматических выключателей,
подключение силового кабеля во ВРУ;
работы по восстановлению поврежденных (не проходимых) каналов
кабельной канализации;
стоимость кабельной продукции, материалов, Вспомогательного
оборудования и их доставка на площадки строительства;
транспортные затраты по доставке Оборудования на Площадки
строительства со склада Заказчика;
пусконаладочные работы на Объекте;
стоимость оформления исполнительной документации.
2.2. Затраты Подрядчика, связанные с оказанием услуг, указанных в п. 1.3.
настоящего Договора, включены в Цену Договора.
2.3. При выявлении необходимости увеличения объёмов Работ, но не более
чем на 20 % (двадцать процентов) Стороны могут подписать соответствующее
соглашение об изменении цены договора.
.
5
6
2.4. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, Вспомогательное
оборудование и Услуги, осуществляется в следующем порядке:
Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, Вспомогательное оборудование и
Услуги, осуществляется в следующем порядке:
Вариант 1
2.4.1. аванс 20 % (двадцать процентов) от указанной в Договоре цены, что
составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18 % ________________ рублей,
Заказчик оплачивает в течении 30 календарных дней после получения оригинала счёта
Подрядчика. Подрядчик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Сторонами
Договора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой.
2.4.2. второй платеж 70% ( семьдесят процентов) от цены соответствующего Этапа
(Объекта) строительства - Заказчик оплачивает в течение 45 календарных дней с момента
приёмки законченного строительством Этапа (Объекта) Рабочей комиссией, на основании:
всех подписанных Сторонами актов о приёмке выполненных работ по
форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения
объёмов Работ представителем Заказчика (техническим надзором),
находящимся на Площадке и перечень замонтированного оборудования,
установленного на Площадке, завизированный материально-ответственным
лицом (МОЛ), ответственным за данную Площадку;
всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3;
Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией
(оформленный по форме КС-11), которым подтверждается завершение всех
Работ, предусмотренных «Заказом на проведение работ» и/или Проектной
документацией, и Техническая готовность Объекта.
устранения выявленных недостатков в работах;
подписания Акта приёмки Проектной документации (при необходимости);
подписания Акта приёмки услуг (при необходимости);
полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;
полученного Заказчиком счета-фактуры от Подрядчика.
2.4.3. Окончательный расчёт, причитающаяся Подрядчику сумма,
за
соответствующий Этап (Объект) строительства, Заказчик оплачивает в течение 45
календарных дней, с момента приёмки и ввода в эксплуатацию законченного
строительством Этапа Приёмочной комиссией на основании:
переданной Подрядчиком Заказчику в полном объёме исполнительной
документации на выполненные СМР;
подписанного и утвержденного Акта КС-14 на завершенный Этап
строительства;
полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;
полученного Заказчиком счета-фактуры Подрядчика.
Вариант 2
2.4.1. Авансирование Работ не производится.
2.4.2. Платеж 90% (девяносто процентов) от цены соответствующего Этапа
(Объекта) строительства - Заказчик оплачивает в течение 45 календарных дней с момента
приёмки законченного строительством Этапа (Объекта) Рабочей комиссией, на основании:
6
7
всех подписанных Сторонами актов о приёмке выполненных работ по
форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения
объёмов Работ представителем Заказчика (техническим надзором),
находящимся на Площадке и перечень замонтированного оборудования,
установленного на Площадке, завизированный материально-ответственным
лицом (МОЛ), ответственным за данную Площадку;
всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3;
Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией
(оформленный по форме КС-11), которым подтверждается завершение всех
Работ, предусмотренных «Заказом на проведение работ» или Проектной
документацией, и Техническая готовность Объекта.
устранения выявленных недостатков в работах;
подписания Акта приёмки Проектной документации (при необходимости);
подписания Акта приёмки услуг (при необходимости);
полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;
полученного Заказчиком счета-фактуры от Подрядчика.
2.4.3. Окончательный расчёт, причитающаяся Подрядчику сумма,
за
соответствующий Этап строительства, Заказчик оплачивает в течение 45 календарных дней,
с момента приёмки и ввода в эксплуатацию законченного строительством Этапа
Приёмочной комиссией на основании:
переданной Подрядчиком Заказчику в полном объёме исполнительной
документации на выполненные СМР;
подписанного и утвержденного Акта КС-14 на завершенный Этап
строительства;
полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;
полученного Заказчиком счета-фактуры Подрядчика.
2.5. В случае, если Акт приёмки Этапа строительства подписан с замечаниями,
Заказчик имеет право не оплачивать второй платёж в размере ХХ% (ХХ процентов)
стоимости Этапа строительства и оплатить его после устранения Подрядчиком
замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость
устранения замечаний.
3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в
соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение №2 к Договору).
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, доставке
Оборудования на Площадки и оказанию Услуг, то Подрядчик имеет право на
продление срока окончания выполнения обязательств по Договору на
соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
7
8
4.1.1. Предоставить Подрядчику «Заказ на производство работ». В случае
возникновения необходимости внесения изменений в «Заказ на производство работ»,
незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости
приостановки проведения работ до согласования Сторонами изменений к «Заказу на
производство работ»
4.1.2. Не позднее пяти рабочих дней, с даты обращения Подрядчика,
предоставить ему информацию необходимую для выполнения Работ, по Объектам
являющимися собственностью Заказчика. Перечень необходимой информации
указывается Подрядчиком в письме.
4.1.3. При отсутствии замечаний, в течении 10 (десяти) рабочих дней утвердить
разработанную Подрядчиком проектную документацию, рабочие чертежи и
спецификации необходимые для выполнения Работ
4.1.4. Произвести оплату надлежащим образом за законченный строительством
Этап строительства, при отсутствии замечаний. Обязательства по оплате считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1.5. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для
выполнения Работ.
4.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора согласовать с Подрядчиком порядок составления, оформления и
согласования актов скрытых работ, актов выполненных работ, актов выполненных
услуг, чертежей, спецификаций, исполнительной документации и иной документации
необходимой для выполнения Работ и расчётов за выполненные работы.
4.1.7. Передать в монтаж Подрядчику Оборудование предоставляемое
Заказчиком. Передача Оборудования оформляется Сторонами путем подписания
двустороннего Акта приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС15.4.1.8. Принять законченный строительством Объект (Этап строительства), при
отсутствии замечаний.
4.1.9. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
4.1.10. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам
доверенность для оказания Услуг и оформления всех необходимых согласований и
получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.3.
Договора.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для
выполнения обязательств по настоящему Договору. Привлечение соисполнителей не
допускается.
4.2.2. На основании полученного от Заказчика «Заказа на производство работ»
или Задания на проектирование, выполнить сбор исходных данных, разработать
рабочие чертежи, спецификации и др. документы необходимые для выполнения
Работ.
4.2.3. Не приступать к работам, без согласования с Заказчиком: порядка
составления, оформления и согласования актов скрытых работ, актов выполненных
работ, актов выполненных услуг, чертежей, спецификаций, исполнительной
документации; без утверждения и/или согласования Заказчиком проектной
8
9
документации, рабочих чертежей, спецификаций и др. документов необходимых для
выполнения работ и расчётов за выполненные работы.
4.2.4. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.5. Нести ответственность по обязательному, профессиональному
страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В
его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых
договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
4.2.6. Обеспечить сроки сдачи Этапов строительства, в соответствии с Графиком
выполнения обязательств (Приложение №2 к Договору).
4.2.7.
Гарантировать
качество
выполняемых
Работ,
Материалов,
Вспомогательного Оборудования и оказанных Услуг в соответствии с Проектной
документацией, нормами действующего законодательства РФ и иных Нормативноправовых актов.
4.2.8. Подрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2 с
перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке, который
должен быть завизирован материально - ответственным лицом, отвечающим за
данную Площадку.
4.2.9. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
4.2.10. Предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке
собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не
позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о
таких изменениях по форме, приведенной в Приложении №7 к Договору, а также
документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления
Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный
настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего
внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем
порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении
№7 к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
5. Производство Работ и оказание Услуг
5.1. Производство Работ
5.1.1. Подрядчик производит согласование разработанной Проектной
документации, Рабочих чертежей, схем и спецификаций с Заказчиком и со всеми
заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами.
5.1.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
осуществляет контроль и технический надзор за выполнением СМР, сроками и
качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в
согласовании разработанной технической документации с заинтересованными и
компетентными
органами/организациями/лицами.
Представитель
Заказчика
согласовывает и подписывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по
результатам изыскательских работ, акты на выполненные СМР, оформленные
Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку
соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и
Проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право
9
10
беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в
течение всего периода их производства и в любое время их производства.
5.1.3. После разработки полного комплекта Проектной документации в течение 3
(трёх) рабочих дней передать Заказчику полный комплект Проектной документации
по акту передачи Проектной документации в количестве 3 (трех) экземпляров.
5.1.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами
и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно
переделать эти Работы.
5.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения
указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
- обнаружения недостатков в задании на проектирование и иных исходных
данных;
- непригодности переданного в монтаж Оборудования, недостатков в Проектной
документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
5.1.6. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы,
барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения
СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей
соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня
подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему
строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
5.1.7. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке
коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по
подключению и использованию электроэнергии в период проведения СМР.
5.1.8. По завершении Этапа строительства Подрядчик обязуется передать
Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее паспортизацию, по актам о
приёмке выполненных работ, ведомостям установленного и замонтированного
оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением
Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
5.1.9. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми
компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок
выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны
оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
5.1.11. С момента начала СМР и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства Работ по форме, согласованной Сторонами.
5.2. Оказание Услуг
5.2.1. Подрядчик от имени Заказчика и за собственный счёт осуществляет все
виды согласований, проведение которых необходимо в ходе строительно-монтажных
работ, в т.ч. согласования с собственниками жилья (ТСЖ, УК) на доступ в жилые
10
11
дома на размещение оборудования, выполнения СМР, подключения к электрическим
сетям 220В и т.д.
5.2.2. Перечень документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком
обязательств по оказанию Услуг, определяется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней после заключения настоящего Договора.
5.2.3. После представления всех документов, определенных в п.5.2.2., для
соответствующего Этапа строительства, Подрядчик и Заказчик подписывают Акт
приемки услуг.
6. Гарантии качества на выполненные Работы
6.1 Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком
по Договору, а так же на Материалы и Вспомогательное оборудование,
приобретаемые Подрядчиком для выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на законченный Этап строительства составляет 24
(двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приёмки законченного
строительством Этапа Приемочной комиссией по форме КС-14.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки
и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по
вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на
место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном
месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в
составлении акта устранения недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить
такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней
со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных
специалистов.
6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ
Материалами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов,
Проектной документации, условиями настоящего Договора.
6.8. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за
ненадлежащее составление разработанной Проектной документации и выполнение
изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
выполнения СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе
Проектной документации и данных изыскательских работ.
6.10. При обнаружении недостатков в разработанной Проектной документации
или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика
устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Проектных работ
11
12
либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а
также требовать возмещения всех убытков.
6.11. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к
участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с
недостатками составленной Проектной документации или выполненных
изыскательских работ.
6.12. Если в ходе выполнения Проектных работ по настоящему Договору будут
созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает (отчуждает)
Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в
полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору
входит в общую стоимость выполняемых Проектных работ. Исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Проектных
работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами акта
сдачи-приёмки выполненных работ.
7. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием,
Вспомогательным оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами, Вспомогательным оборудованием, определенными Проектной
документацией, рабочими чертежами, схемами и спецификациями, включая их
приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого
контрольного и измерительного оборудования.
7.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР
Оборудованием, которое передается Подрядчику Заказчиком по акту о приемкепередаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту приема передачи
оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется оформить
представленные Заказчиком акты о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма
ОС-15) или акту приема передачи оборудования, не требующего монтажа, а также
оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного
оборудования, установленного на Площадке, завизированного материальноответственным лицом, отвечающим за данную Площадку.
7.3. Подрядчик принимает на себя обязательство доставить Оборудование на
Площадки со склада Заказчика.
7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной
гибели и повреждения Оборудования до подписания Акта приёмки Объекта.
8. Сдача и приемка Объекта (Этапа строительства)
8.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения Проектных работ
Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки
работ в 2 экземплярах с приложением 3 (трёх) комплектов разработанной Проектной
документации.
8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки Проектных работ с приложением необходимых документов, обязуется
подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки работ Подрядчику либо
12
13
направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с
указанием недостатков в выполненных Проектных работах и сроков их устранения.
8.3. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала
приёмки Объекта письменное уведомление об окончании строительства и о
готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен
определить дату начала приемки и в течение 10 (десяти) рабочих дней назначить
Рабочую комиссию. В случае если Объект построен в соответствии с условиями
настоящего Договора и в ходе приёмки отсутствуют замечания, Стороны по
результатам работы Рабочей комиссии подписывают Акт приемки законченного
строительством объекта Рабочей комиссией по форме КС-11.
8.4. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены
Подрядчиком ненадлежащим образом а именно, если выполненные Работ не
удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих
нормативных актов, и Рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к
приёмке, то Подрядчику направляется соответствующее решение Приёмочной
комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей
Рабочей комиссии.
8.5. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют
в виде приложения к Акту приёмки Объекта, двусторонний акт с перечнем
недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан
устранить недостатки в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком
недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний
или Акт приёмки Объекта без замечаний.
8.6. За 10 (десять) рабочих дней до начала приемки Объекта по настоящему
Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной
документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей
подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за
выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют
фактически выполненным Работам.
8.7. При сдаче Объекта Подрядчик обязан письменно с передачей всей
необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о
возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
8.8. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки Объекта является обязательным для
Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки
Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком
за свой счет.
8.9. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ/Услуг
производится в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
8.10. Подрядчик принимает участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и
участвует в подписании Акт ввода Объекта по форме КС-14.
9. Ответственность Сторон
13
14
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им
третьими лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков сдачи Этапа строительства, в том числе
сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных
Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль
целых одна десятая) % от стоимости сдаваемого Этапа строительства за каждый день
просрочки.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате,
за каждый день
просрочки.
9.5.Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не
будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не
уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной
форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
исполнения своих обязательств в натуре.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные
бедствия.
Наличие
обстоятельств
непреодолимой
силы
подтверждается
соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного
самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в
письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение
должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
14
15
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих
дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий,
препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все
разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой
силы.
11.Конфиденциальность
11.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В
течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей
Стороны
любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда
любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким
согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
11.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием
на то, что она не является конфиденциальной;
11.5.3.информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
15
16
11.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6.Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе
Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
12.Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с
электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же
переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата
его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О.: __________
Адрес: : __________
Телефон: ________, Факс: __________
e-mail: ______________
Для Подрядчика:
Организация:___________
Ф.И.О.: ___________
Адрес: ______________
Телефон: ___________, Факс: __________
e-mail: _________________
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для
направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
13.Применимое право и порядок разрешения споров
11. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
16
17
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают
путём переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края.
14. Расторжение Договора
14.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему
Договору в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней не нарушающая обязательства
Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке
настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих
дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит
свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в
одностороннем порядке в случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи Работ по
Этапам строительства.
14.2.1 В случае расторжения настоящего Договора на основании п. 14.2.
обеспечение исполнения Договора, предоставленное Подрядчиком на расчётный счёт
Заказчика при его заключении, не возвращается.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
14.4. При расторжении Договора до приемки Заказчиком законченного
строительством Объекта, Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенного
строительства с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик
обязан передать ему незавершенный строительством Объект.
15. Другие положения
15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по
Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её
печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала
акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов
Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр
акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит
в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в
редакции Стороны-инициатора.
15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
17
18
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения,
доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в
случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя
организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.
15.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
15.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или
обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны
совершаться Сторонами в письменной форме.
15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение №1 – Ведомость договорной цены;
Приложение №2 – График выполнения обязательств и Помесячный план-график
строительства сетей по технологии FTTb;
Приложение №3 – Техническое задание на проектирование и строительство сетей по
технологии FTTB;
Приложение №4 – Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком для
проведения Работ
Приложение №5 – форма «Заказ на производство работ» и Задания на
Проектирование
Приложение №6 – Адресная программа строительства;
Приложение №7 – Форма предоставления информации о цепочки собственников
Приложение №8 – Формы первичных отчётных документов
16.Реквизиты Сторон
Заказчик:
....................
Плательщик:
Подрядчик:
ИНН/КПП __________/__________
ОГРН_________________________
Адрес: ____________________
Почтовый адрес:
18
19
___________________.
Р/с
_______________________________
К/с
_______________________________
БИК
______________________________
ОКВЭД
___________________________
ОКПО
____________________________
Телефон:
__________________________
Факс:
_____________________________
Адрес
почты:___________
от Заказчика:
ОАО «Ростелеком»
____________________
электронной
от Подрядчика:
__________________
19
20
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
к договору № ____________
от « __ » ___________ 2014 г.
1.Ведомость договорной цены
Табл.1
Этап
строите
льства
Порты FTTB
Ввод кабельной
канализация
Кол-во стоимость за Кол-во стоимость
портов,
единицу, объектов за единицу,
шт.
руб. без
руб. без
НДС
НДС
Кабельная
канализация
км
стоимост
ь за
единицу,
руб. без
НДС
Итого,
цена
Этапа
строител
ьства без
НДС
Итого, цена Этапа
строительства с
НДС
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
ИТОГО:
Итого стоимость Договора составляет ......................... руб., в т.ч. НДС (18%)
................................
2. Структура стоимости по объектам строительства/учёта основных средств (для
использования при оформлении актов КС-2) по натуральному показателю порты FTTB
Табл. 2
№ п/п Объект строительства/учёта основных средств Порты FTTB Доля, %
1
Станционный участок
1
2
Магистральный участок
36
3
Узел доступа
27
4
Домовая распределительная сеть
36
3. Структура стоимости по объектам строительства/учёта основных средств (для
использования при оформлении актов КС-2) по натуральным показателям ввод кабельной
канализации определяется сторонами на основании п. 4.1.6. и п. 4.2.3.
4. В указанную стоимость не входят затраты на проведение инвентаризации Объекта и
государственной регистрации права собственности на имущество, а также на оформление
правоустанавливающих документов на земельные участки на период эксплуатации.
5. В случае, предоставления Заказчиком Материалов и Вспомогательного Оборудования,
цена за единицу Работ и Услуг уменьшается на их стоимость. Цена таких Материалов и
Вспомогательного Оборудования принимается по документам Заказчика
от Заказчика:
от Подрядчика:
20
21
21
Приложение №2
к договору № ____________
от «____»________2014 г.
График выполнения обязательств
№
Наименование
обязательств
Состав обязательств
Дата начала выполнения
обязательств
Полученный результат,
отчетные документы
1
Подготовка рабочих
чертежей или
Выполнение
проектноизыскательских
работ
С момента получения:
- Заказа на производство Работ или
ТЗ на проектирование.
Срок не более 30 календарных
дней для рабочих чертежей
и 60 календарных дней для
Проектной документации
Готовые Рабочие чертежи
или спецификации,
Проектная документация,
оформленные
разрешения, полученные
согласования и
технические условия.
2
Выполнение
строительномонтажных работ
Выполнение пусконаладочных работ
С момента разработки Проектной
документации (линейные
сооружения) и оформления
разрешений, получения
согласований и технических
условий.
По мере готовности Объекта
Счет, счет-фактура,
формы КС-2, КС-3, Акт
приемки услуг, КС-11
3
4
Сдача законченного
строительством
Этапа строительства
рабочей и
приёмочной
комиссиям
1. Сбор исходных данных.
2. Разработка, согласование с Заказчиком проектных решений.
3. Согласование разделов Проектной документации с заинтересованными
сторонними организациями.
4. Оформление земельных участков на период строительства и получение
необходимых разрешений и согласований;
5. Получение технических условий от сторонних организаций;
6. Получение согласия собственников жилья на размещение
Оборудования Заказчика.
1. Комплектация Объекта материалами/кабельной
продукцией/вспомогательным оборудованием;
2. Оформление необходимых разрешений/допусков на проведение СМР;
3. Выполнение СМР на Площадках строительства в соответствие с
разработанной Проектной документацией;
4. Оформление и передача Заказчику отчетных документов.
1. Проведение комплекса приемо-сдаточных испытаний;
2. Оформление протоколов;
3. Устранение выявленных замечаний.
1. Оформление и передача Заказчику исполнительной документации.
2. Участие в работе Рабочей и Приёмочной комиссии.
3. Устранение выявленных комиссиями нарушений..
В течение 10 рабочих дней после
завершения строительства
соответствующего Этапа
строительства
Исполнительная
документация
Оформленные Акты по
формам КС-11 и КС-14
Протоколы
измерений/испытаний
23
Помесячный план-график строительства сетей по технологии FTTb в Ставропольском филиале ОАО «Ростелеком» на 2014 год
Этап
в т.ч. 1кв.
Натуральный
показатель
январь
февраль
2
3
4
1
1
порт FTTB
2
порт FTTB
3
порт FTTB
4
порт FTTB
5
порт FTTB
Ввод кабельной
канализации
Кабельная канализация
март
5
456
апрель
в т.ч. 2кв.
май
июнь
июль
6
7
8
9
336
816
в т.ч. 3кв.
в т.ч. 4кв.
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
10
11
12
13
14
1080
888
658
1974
10
1,5
Сроки приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством Объектов приёмочной комиссией, по Этапам
строительства
1 этап - до 30.04.2014. - портов FTTB – 1536 шт.;
2 этап - до 30.06.2014. - портов FTTB – 1152 шт.;
3 этап - до 30.07.2014. - портов FTTB – 888 шт.;
4 этап - до 30.08.2014. - портов FTTB – 658 шт.;
5 этап - до 31.09.2014. - портов FTTB – 1974шт., ввод кабельной канализации – 10 объектов, кабельная канализация- 1,500 км.
От Заказчика:
От Подрядчика:
23
Приложение №3
к договору № ____________ от «____»________2014 г.
Техническое задание на проектирование и
строительство широкополосных сетей передачи данных по технологии FTTB
1 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ И КАЧЕСТВУ.
1 Требования к магистральной сети доступа (межстанционные соединительные
сети)
1.1 При строительстве магистральной сети доступа использовать топологию «звезда»,
при которой УД подключается к УС прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля
(ВОК). Строительство линейно-кабельных сооружений (ЛКС) осуществлять после
выполнения рабочих чертежей и спецификаций, согласованных с Заказчиком и
Собственниками зданий (ТСЖ, УК).
1.2 МСС строятся (проектируются) с учетом следующих требований:
- для FTTB кол-во ОВ =Кол-во квартир/48 с Округл. Вверх;
- при наличии объектов/потребностей B2B/B2G, MBH предусматривается не менее 2х ОВ.
- резервные ОВ не менее 10% от числа активных ОВ на развитие, но не менее 2 (двух)
ОВ на один физический ВОК. Резервные волокна предусматривать на каждом
магистральном и межшкафном (переход ВОК между шкафами в соседних домах) участках.
1.3 Прокладку ВОЛС осуществить по телефонной кабельной канализации ОАО
«Ростелеком». При этом;
- кабель в телефонных колодцах не должен перекрещиваться с другими кабелями,
идущими в том же ряду, и не заслонять собой отверстия каналов;
- при монтаже, на кабель возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, а
также у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки). Эскиз колец
согласовать с Заказчиком в случае прохождения кабеля в кабельной канализации стороннего
оператора согласовать маркировку с собственником;
- предусмотреть технологические запасы ВОК не менее 15м, на всех вводных
колодцах домов, разветвительных муфтах и на воздушных переходах, с использованием
консолей.
В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации,
допускается подвеска ВОЛС на опорах, использование воздушных оптических кабельных
переходов между домами, а также подвеска оптического кабеля на опорах городских
осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта, прокладка
кабеля в грунт. Все принятые технические решения по прокладке кабеля связи в
обязательном порядке должны быть согласованы с владельцами зданий и сооружений,
органами государственной власти , с городским управлением архитектуры, оригиналы
согласований приложить к проектной документации или рабочим чертежам.
1.4 Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяженности участков
сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества
переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию
проекта.
1.5 В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный
волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, соответствующий
25
стандарту G.652 (Технические требования к применяемому оптическому кабелю приведены
в п.4 настоящего технического задания).
1.6 Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,1
дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в
0,05 дБ.
1.7 На СУ все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние
разъемы оптических кроссовых шкафов. При вводе оптического кабеля в помещения вводов
кабелей, АТС, допускается не осуществлять монтаж муфты для перехода с линейного кабеля
на станционный и использовать кабель той же марки, что и линейный кабель (кабель в
канализации). При этом в шахте необходимо выполнить разрыв металлических броневых
покровов кабеля с обязательным заземлением линейной стороны и армированием участка
кабеля в месте разрыва брони. При этом кабель от шахты до оптического кросса необходимо
проложить в гофрированной ПВХ трубе, не поддерживающей горение.
1.8 Все строительно-монтажные работы на линейно-кабельных сооружениях
Заказчика должны осуществляться в соответствии с «Отраслевыми строительнотехнологическими нормами на монтаж сооружений и устройств, связи, радиовещания и
телевидения. ОСТН-600-93 1994г», «Руководства по прокладке, монтажу и сдаче в
эксплуатацию ВОЛС ГТС (линейно-кабельные сооружения). 1987 г.».
1.9 Исполнительную документацию на законченные строительством линейные
сооружения а так же строительство (докладку) кабельной канализации выполнить в
соответствии с «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации
сооружений ГТС», РД45.156-2000«Состав исполнительной документации на законченные
строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП», РД 45.1902001«Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая
программа приемочных испытаний».
1.10 Исполнительная документация в обязательном порядке так же должна содержать
рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,55 мкм в
электронном виде в двух направлениях (измерения проводить с использованием паспортного
показателя преломления), справки (акты, отметки) об отсутствии претензий к работам при
прокладке ВОК от эксплуатирующих организаций/ собственников.
1.11 Исполнительную документацию передать Заказчику по 1 (одному) экземпляру в
печатном (на на бумажном носителе, в комплекте из одной или нескольких книг/томов) и
электронном виде (на CD диске в формате PDF).
2 Требования к узлам доступа.
2.1 При выполнении строительных и монтажных работ по размещению шкафов УД
следует учитывать особенности каждой серии домов и каждого подъезда. Размещение
шкафов УД осуществлять после выполнения рабочих чертежей и спецификаций,
согласованных с Заказчиком и с Собственниками зданий (ТСЖ, УК). ТШ (в сборе
соответствующий требованиям изложенным в разделе 4 настоящего технического задания)
предоставляется Подрядчику Заказчиком, на основании подписанного сторонами акта ОС15. Сборку и комплектование УД Подрядчик выполняет самостоятельно, используя
переданное ему оборудование.
2.2 ТШ допускается размещать в подвалах, чердачных помещениях, предлифтовых,
технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках). Планировать размещение
шкафов с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки,
в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля
внутридомовой распределительной сети . Максимальная длина линии от порта коммутатора
доступа до порта абонентского терминала в квартире абонента должна быть не более 100м
(не более 85 м от коммутатора доступа до квартиры абонента и 15 м внутри квартиры
абонента).
2.3 Размещаемые в зданиях ТШ подключать к существующей сети электропитания
дома переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей
25
26
возможности случайного отключения оборудования, с заключением договора с
хозяйствующим субъектом или управляющей компанией. Корпус ТШ должен быть
установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе
TN-C-S. Подключение шкафов УД к сети переменного тока, осуществлять после выполнения
рабочих чертежей, согласованных с Заказчиком, с Собственниками зданий (ТСЖ, УК) и/или
Электроснабжающей организацией.
2.4 Электроснабжение и заземление ТШ с оборудованием осуществлять от
существующей сети электроснабжения дома, переменным однофазным напряжением 220В
от ВРУ/ГРЩ здания или от этажного распределительного щитка (ШР, ЩО). Подключение
выполняется кабелем ВВГнг-3х2,5. Кабель по всей длине должен быть защищен
гофрированной трубой диаметром 20 мм, из ПВХ материалов не поддерживающих горение.
В отдельных случаях при установке более 1-го шкафа в одном доме, по согласованию с
ТСЖ, допускается подача эл. питания от ГРЩ до «первого» шкафа и далее по чердаку,
тех.этажу в гофротрубе последовательно от «шкафа к шкафу». При этой схеме подключения
устанавливается один общий счетчик в первом шкафу.
2.5 Вновь проложенные линии электроснабжения УД, перед включением, должны
быть подвергнуты электрическим испытаниям и измерениям.
При проведении
электрических измерений следует руководствоваться требованиями «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при эксплуатации
электроустановок», «Правил устройств электроустановок». Измерению подлежат:
- сопротивление растекания контура защитного заземления (контроль протокола
ТСЖ);
- металлосвязь оборудования узла доступа с контуром защитного заземления;
- сопротивление изоляции силовых кабелей, напряжением до 1000В.
Электрические измерения проводят с использованием измерителей сопротивления
заземления, мегомметров. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о
поверке. По окончании работ составляются протокола и акты.
2.6 По окончании работ по размещению УД должны быть выполнены пусконаладочные работы, в следующем составе;
- проверка подключения коммутаторов доступа к линиям связи и воднораспределительным устройствам электроснабжения;
- первоначальные настройки конфигурации коммутаторов доступа и агрегации (IP
адрес из служебной подсети, Host Name);
- настройка сервисной модели предоставления услуг с последующей проверкой всех
предоставляемых услуг с эмуляцией абонентского подключения на каждом коммутаторе
доступа. При проверке параметров Ethernet необходимо руководствоваться стандартом ITUT Y.156sam, при этом измерениям и протоколированию подлежат такие параметры как:
ширина канала данных, задержки пакетов, вариация задержки, потери пакетов; Параметры
сервисов (IPTV и т.п.);
- проверка работы блока индикации и контроля за состоянием ТШ в комплекте с
датчиками, с составлением протокола.
2.7 По окончании ПНР Заказчику предоставляется исполнительная документация по
1 (одному) экземпляру в печатном (на на бумажном носителе, в комплекте из одной или
нескольких книг/томов) и электронном виде (на CD диске в формате PDF). Исполнительная
документация в обязательном порядке должна содержать ведомость замонтированного и
установленного оборудования (ВЗО является приложением к актам КС-2), справки (акты,
отметки) об отсутствии претензий к работам при размещении УД и прокладке линий 0,4 кВ
со стороны Собственников зданий (ТСЖ, УК).
3 Домовая распределительная сеть (ДРС).
3.1 При выполнении строительных и монтажных работ по организации домовой
распределительной сети (ДРС) следует учитывать особенности каждой серии домов и
26
27
каждого подъезда. К работам приступать после выполнения рабочих чертежей и
спецификаций, согласованных с Заказчиком и с Собственниками зданий (ТСЖ, УК).
3.2 В случае если прокладка кабелей ДРС и клиентских подключений, в
существующем стояке не возможна (стояк забит, непроходной), строить новые межэтажные
стояки, в виде пластиковых труб ПВХ (гладкая) диаметром до 50 мм. Стояки строятся от
подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ШАН/КРТ и
далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. По окончании работ должна быть
выполнена герметизация цементным раствором всех отверстий, возникших при бурении,
пробивке межэтажных перекрытий в процессе установки стояков.
3.3 Многопарные кабели для организации ДРС и между подъездами и ТШ УД,
рекомендуется использовать ёмкостью от 10 до 25 пар. Кабель прокладывать
преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку указанного
кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях. При прокладке кабеля
по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках,
выплнить защиту кабеля от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с
помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ.
3.4 Установку ШАН/КРТ с патч-панелями/кросс-панелями категории 5e осуществлять
в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно в существующем
слаботочном отсеке поэтажных распределительных щитов (РЩ), в случае наличия места или
в местах устройства нового стояка. Обеспечить наличие запаса кабеля, выложенного
петелькой под КРТ/ШАН.
3.5 В новостройках строительство ДРС выполнять с учётом 100% охвата
домохозяйств (если имеются договорные обязательства перед застройщиком или требования
коммерческого блока), с установкой этажных распределительных элементов (ШАН/КРТ)
преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных
щитов (РЩ), в случае наличия места в существующих стояках зданий или в местах
устройства нового стояка:
- на 2-м и 4-м этажах зданий в 5-ти этажных домах;
- на 2-м, 4-м, 6-м и 8-мэтажах в 9-ти этажных домах;
- на 2-м 4-м 6-м и далее через каждые 2 этажа в 12-ти этажных и более высотных
домах.
3.6 По окончании работ, по организации ДРС Заказчику предоставляется
исполнительная документация по 1 (одному) экземпляру в печатном (на на бумажном
носителе, в комплекте из одной или нескольких книг/томов) и электронном виде (на CD
диске в формате PDF). Исполнительная документация в обязательном порядке должна
содержать
- Акты и протокола, подтверждающие целостность и длину проложенных
многопарных кабелей;
- ведомость замонтированного и установленного оборудования (ВЗО является
приложением к актам КС-2);
- справки (акты, отметки) об отсутствии претензий к работам при размещении УД и
прокладке линий 0,4 кВ со стороны Собственников зданий (ТСЖ, УК).
4 Станционный участок .
4.1 При выполнении строительных и монтажных работ по организации МСС и
размещению коммутаторов агрегации в помещениях АТС и других объектах связи Общества
использовать согласованные с Заказчиком и с Собственниками зданий и помещений рабочие
чертежи и спецификации.
4.2 Станционные кроссы преимущественно размещать в существующих
телекоммуникационных шкафах.
4.3 На СУ все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние
разъемы оптических кроссов и оптических кроссовых шкафов. При вводе оптического
27
28
кабеля в помещения вводов кабелей, АТС, допускается по согласованию с Заказчиком, не
осуществлять монтаж муфты для перехода с линейного кабеля на станционный и
использовать кабель той же марки, что и линейный кабель (кабель в канализации). При этом
в шахте необходимо выполнить разрыв металлических броневых покровов кабеля с
обязательным заземлением линейной стороны и армированием участка кабеля в месте
разрыва брони. При этом кабель от шахты до оптического кросса необходимо проложить в
гофрированной ПВХ трубе, не поддерживающей горение.
4.4 Коммутаторы агрегации преимущественно размещать в существующих
телекоммуникационных
шкафах, с подключением к имеющемся в шкафу
распределительному устройству электропитания, с установкой автоматического
выключателя необходимого номинала. Подключение коммутаторов агрегации к оптическим
распределительным устройствам выполняет Подрядчик. Подключение осуществляется с
использованием оптических кабельных сборок или оптических патчкордов, прокладываемых
по существующим кабельростам, в гофротрубке.
4.5 По окончании работ по размещению коммутаторов должны быть выполнены
пуско-наладочные работы, в следующем составе;
- проверка подключения коммутаторов агрегации к линиям связи и воднораспределительным устройствам электроснабжения;
- первоначальные настройки конфигурации коммутаторов агрегации (IP адрес из
служебной подсети, Host Name) и т д.;
4.6 По окончании всех работ Заказчику предоставляется
исполнительная
документация по 1 (одному) экземпляру в печатном (на на бумажном носителе, в комплекте
из одной или нескольких книг/томов) и электронном виде (на CD диске в формате PDF).
Исполнительная документация в обязательном порядке должна содержать
- Акты и протокола, подтверждающие выполнение работ по п. 4.5;
- ведомость замонтированного и установленного оборудования (ВЗО является
приложением к актам КС-2);
- справки (акты, отметки) об отсутствии претензий к работам со стороны
Собственников зданий (ТСЖ, УК).
5 Ввода кабельной канализации в здания и телефонная канализация.
5.1 При выполнении строительных и монтажных работ по организации кабельных
вводов в здания и строительство телефонной канализации использовать согласованные с
Заказчиком и с Собственниками зданий и помещений рабочие чертежи и спецификации,
Проекты и разрешения на строительство (при необходимости).
5.2 Работы организовываются и выполняются в соответствии с требованиями ВСН
116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи и
РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ
СВЯЗИАООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М. 1996.
Трубопровод к вводу здания следует прокладывать от ближайшего колодца
действующей кабельной канализации. В том случае, когда это невозможно, в месте отвода на
канализации устанавливают дополнительный колодец (ККС-2). В качестве трубопровода от
действующей канализации до ввода кабеля следует применять полиэтиленовые трубы с
внешним диаметром 63 мм, поставляемые длинномерными отрезками (до 200 м), что
позволяет производить их прокладку без стыков и этой же трубой выполнить ввод в
подвальное помещение (техническое подполье) или вывод на наружную стену здания и далее
через проходы в стенах на лестничные клетки.
Для ввода кабеля в здания, расположенные в глубине квартала, допускается
прокладка кабеля от других каблированных зданий. В этом случае от каблированного здания
прокладывается подземный трубопровод-перемычка. При длине перемычки до 30 м
трубопровод прокладывается без колодца, при длине более 30 м - у ввода в здание строится
28
29
колодец (ККС-2). Ввод от каблированного здания может быть выполнен также через
внутриквартальные коллекторы малого сечения.
5.3 Для уменьшения цены строительства учитывать местоположение трасс
существующей кабельной канализации и при возможности выбирать для строительства
непроезжую часть улицы, избегать пересечений с уличными дорогами и рельсовыми
путями.
5.4 При выполнении работ предусматривать вскрытие и восстановление
асфальтобетонного покрытия автодорог и тротуаров, восстановление зеленых зон.
5.5 По окончании всех работ, Заказчику предоставляется
исполнительная
документация по 1 (одному) экземпляру в печатном (на на бумажном носителе, в комплекте
из одной или нескольких книг/томов) и электронном виде (на CD диске в формате PDF).
Исполнительная документация в обязательном порядке должна соответствовать требованиям
«Руководства по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС» и
содержать кроме этого;
- Акты и протокола, подтверждающие выполнение работ, в том числе акты на
скрытые работы;
- ведомость замонтированного и установленного оборудования (ВЗО является
приложением к актам КС-2);
- справки (акты, отметки) об отсутствии претензий к работам со стороны
Собственников зданий (ТСЖ, УК), и т. д.
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРУДОВАНИЕМ, КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ И МАТЕРИАЛАМИ. ТРЕБОВАНИЯ К
НИМ.
6.1. Давальческое оборудование.
6.1.1 Заказчик передает подрядной организации ниже следующий перечень
давальческого оборудования. Перечень и количество передаваемого оборудования
закрепляются актом по форме ОС-15.
6.1.2 Оборудование для станционного участка
- Коммутатор концентрации/агрегации 1xU (24 порта GE SFP) в составе с блоком
питания DC -48В, элементами крепления в стойку 19”, кабелем питания;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 10km, LC;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 20km;
- SFP модуль GE, двухволоконный, 1310 нм, дальность передачи 10km, LC;
- Блок питания DC -48В;
- Блок питания АC 220В;
- Интерфейсная карта для установки модулей XFP;
- Интерфейсная карта для установки модулей SFP+;
- Кабель и модуль для стекирования;
- XFP модуль, 10G, SM, 1310 нм , дальность передачи 10km, LC;
- SFP+ модуль, 10G, SM, 1310 нм, дальность передачи 10km, LC;
- шкаф телекоммуникационный;
- шкаф оптический кроссовый;
- кросс оптический;
6.1.3 Оборудование для узлов доступа
- Коммутатор доступа (1хU, 24 порта 10/100 Base-TX, 2 порта или 4 порта GE, блок
питания 220В AC, кабель питания) ;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 10km, LC;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 20km;
- SFP модуль GE, двухволоконный, 1310 нм, SM, дальность передачи 10km, LC;
29
30
6.1.4 Для узлов доступа, шкаф тип 1.3 Шкаф настенный антивандальный 9U, 19’’,
габариты (ШхВхГ) 600х470х450 мм, c шиной заземления, включая замок с комплектом
ключей (3 шт.) в составе:
- Крепежный материал для установки оборудования в направляющие 19": винт,
шайба, гайка закладная (комплект для шкафа-20 шт.) ;
- Датчик открытия двери (геркон-магнит) - 1 шт. ;
- Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP
домовой распределительной сети по кол-ву технологических отверстий (по числу отверстий
для ввода кабелей в шкаф) ;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м;.
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Вводно-распределительное устройство в составе: DIN-рейка 3U, вводный автомат на
10А 2р, блок из 5 розеток на 220В с заземляющим элементом, переключатель
электропитания розеток «ИБП — Сеть»-1шт. ;
- Коммутационная панель (Патч-панель) 19", 1U, кат. 5е 24 порта-1шт.
- Оптический кросс стоечный,19'', высота 1U, укомплектованный на 8 портов, разъем
SC/UPC-6шт. , разъем SC/APC-2шт. ;
- Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов, в составе:
блок питания 220В/12В; опционально штатный датчик измерения температуры. – 1шт;
- Источник бесперебойного питания ИБП 500BA RS232, входное напряжение 220В +/20%, выходное напряжение 220 В +/- 5% - 1 шт.;
- Счетчик электроэнергии 220В 5-60А 1ф. с креплением на DIN-рейку;
- Вводной автомат 16А;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Шнур оптический SC/APC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Конструктив для размещения оборудования КТВ;
- Органайзер кабельный 1U
6.1.5 Для узлов доступа, шкаф тип 2.1 шкаф настенный антивандальный 19’’,
габариты (ШхВхГ) 660х630х215 мм с поворотной рамой шириной 4U, c шиной заземления,
включая замок с комплектом ключей (3 шт.) в составе:
- Крепежный материал: винт, шайба, гайка закладная (комплект для шкафа-16 шт.)
- Датчик открытия двери (геркон-магнит) - 1 шт. ;
- Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP
домовой распределительной сети по кол-ву технологических отверстий;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м.;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Вводно-распределительное устройство в составе: DIN-рейка, вводный автомат на
10А 2р, блок из 4 розеток на 220В с заземляющим элементом, переключатель
электропитания розеток «ИБП — Сеть»-1шт. ;
- Коммутационная панель (Патч-панель) 19", 1U, кат. 5е 24 порта;
- Оптический кросс стоечный, высота 1U, укомплектованный на 8 портов, разъем
SC/UPC-6шт., разъем SC/APC;
- Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов, в составе:
блок питания 220В/12В; опционально штатный датчик измерения температуры. – 1шт;
- Источник бесперебойного питания ИБП 500BA RS232, входное напряжение 220В +/20%, выходное напряжение 220 В +/- 5% - 1 шт.;
- Счетчик электроэнергии 220В 5-60А 1ф. с креплением на DIN-рейку;
- Вводной автомат 16А;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Шнур оптический SC/APC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Конструктив для размещения оборудования КТВ;
30
31
- Органайзер кабельный 1U
6.1.6 Материалы Заказчика Подрядчик получает самостоятельно на центральном
складе филиала с оформлением необходимых документов о получении материалов.
Материалы Заказчика выдаются Подрядчику по мере необходимости.
6.1.7 Доставка давальческого оборудования от складов Заказчика до строительных
площадок осуществляется силами и Подрядчика.
6.2. Обеспечение строительства кабельно-проводниковой продукцией
6.2.1 Кабельно-проводниковая продукция, строительные материалы и прочие ТМЦ
необходимые для осуществления строительства объектов (не указанные в перечне
Давальческого оборудования) в полном объеме являются материалами предоставляемыми
Подрядчиком и входят в стоимость работ
6.2.2 Для строительства оптических линий связи использовать только оптический
кабель и муфты для его монтажа, следующих производителей:
Волоконно-оптический кабель:
ЗАО «Москабель-Фуджикура»;
ООО «Оптен-Кабель»;
ООО «Сарансккабель-Оптика»;
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»
Муфты оптические и кабельная арматура:
ЗАО «Связьстройдеталь»;
TE Connectivity;
3М.
6.2.3 Производитель, тип волоконно-оптического кабеля и его количество
определяются на основании согласованных со стороны Заказчика рабочих чертежей и
спецификаций в части организации волоконно-оптических линий связи и оптических
распределительных сетей.
6.2.4 Для строительства домовых распределительных сетей использовать только
кабель следующих производителей:
ООО "НПП "Информсистема"
ЗАО "Полимет"
6.2.5 Производитель, тип медного кабеля и его количество определяются на
основании согласованных со стороны Заказчика рабочих чертежей и спецификаций в части
организации ДРС.
6.2.6 Кабельная продукция должна соответствовать техническим требованиям
Заказчика, приведённым в приложении 1 к настоящему ТЗ.
6.2.7 Качество поставляемой кабельно-проводниковой продукции подтверждается
актами и протоколами входного контроля, подписанного представителем Заказчика,
принимавшего участие в контроле.
6.2.8 Доставка кабельно-проводниковой продукции до строительных площадок
осуществляется силами Подрядчика.
6.3 Обеспечение строительства ШАН/КРТ.
6.3.1 Для организации домовой распределительной сети использовать комплекты
оборудования ШАН и КРТ следующих производителей:
- ЗАО «Файбер Стрим»
- ЗАО «СТР»
- ООО «Qtech»
- ГК «Пауэр Инжиниринг».
6.3.2 Производитель, тип ШАН/КРТ их количество определяются на основании
согласованных со стороны Заказчика рабочих чертежей и спецификаций в части организации
ДРС.
31
32
6.3.3 ШАН и КРТ должны соответствовать техническим требованиям Заказчика,
приведённым в приложении 2 “Требования к телекоммуникационным боксам для
размещения пассивного оборудования FTTB в здании”
6.3.4 Применяемые в ходе строительства материалы должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации.
6.5 Поставщик несёт ответственность по правилам об ответственности продавца за
товары ненадлежащего качества.
6.3.6 Доставка ШАН/КРТ и материалов до строительных площадок осуществляется
силами Подрядчика.
6.4 Обеспечение строительства прочими материалами
6.4.1 Материалы необходимые для осуществления строительства объектов (не
указанные в перечне Давальческого оборудования, кабельно-проводниковой продукции и
ШАН/КРТ) в полном объеме являются материалами предоставляемыми Подрядчиком и
входят в стоимость работ.
6.4.2 Производитель материалов, тип и их количество определяются на основании
согласованных со стороны Заказчика рабочих чертежей и спецификаций в части организации
МСС, УД, СУ и ДРС.
6.4.3 Применяемые в ходе строительства материалы должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации.
6.4.4 Поставщик несёт ответственность по правилам об ответственности продавца за
товары ненадлежащего качества.
6.4.5 Доставка материалов до строительных площадок осуществляется силами
Подрядчика.
От Заказчика:
От Подрядчика:
32
Приложение №4
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком
для проведения Работ
1. Оборудование для станционного участка
- Коммутатор концентрации/агрегации 1xU (24 порта GE SFP) в составе с блоком
питания DC -48В, элементами крепления в стойку 19”, кабелем питания;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 10km, LC;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 20km;
- SFP модуль GE, двухволоконный, 1310 нм, дальность передачи 10km, LC;
- Блок питания DC -48В;
- Блок питания АC 220В;
- Интерфейсная карта для установки модулей XFP;
- Интерфейсная карта для установки модулей SFP+;
- Кабель и модуль для стекирования;
- XFP модуль, 10G, SM, 1310 нм , дальность передачи 10km, LC;
- SFP+ модуль, 10G, SM, 1310 нм, дальность передачи 10km, LC;
- шкаф телекоммуникационный;
- шкаф оптический кроссовый;
- кросс оптический
2. Оборудование для узлов доступа
- Коммутатор доступа (1хU, 24 порта 10/100 Base-TX, 2 порта или 4 порта GE, блок
питания 220В AC, кабель питания) ;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 10km, LC;
- WDM SFP модуль GE, одноволоконный, SM, дальность передачи 20km;
- SFP модуль GE, двухволоконный, 1310 нм, SM, дальность передачи 10km, LC;
2.1 Для узлов доступа, шкаф тип 1.3
- Шкаф настенный антивандальный 9U, 19’’, габариты (ШхВхГ) 600х470х450 мм, c
шиной заземления, включая замок с комплектом ключей (3 шт.) в составе:
- Крепежный материал для установки оборудования в направляющие 19": винт,
шайба, гайка закладная (комплект для шкафа-20 шт.) ;
- Датчик открытия двери (геркон-магнит) - 1 шт. ;
- Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP
домовой распределительной сети по кол-ву технологических отверстий (по числу отверстий
для ввода кабелей в шкаф) ;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м;.
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Вводно-распределительное устройство в составе: DIN-рейка 3U, вводный автомат на
10А 2р, блок из 5 розеток на 220В с заземляющим элементом, переключатель
электропитания розеток «ИБП — Сеть»-1шт. ;
- Коммутационная панель (Патч-панель) 19", 1U, кат. 5е 24 порта-1шт.
- Оптический кросс стоечный,19'', высота 1U, укомплектованный на 8 портов, разъем
SC/UPC-6шт. , разъем SC/APC-2шт. ;
- Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов, в составе:
блок питания 220В/12В; опционально штатный датчик измерения температуры. – 1шт;
34
- Источник бесперебойного питания ИБП 500BA RS232, входное напряжение 220В +/20%, выходное напряжение 220 В +/- 5% - 1 шт.;
- Счетчик электроэнергии 220В 5-60А 1ф. с креплением на DIN-рейку;
- Вводной автомат 16А;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Шнур оптический SC/APC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Конструктив для размещения оборудования КТВ;
- Органайзер кабельный 1U
2.2 Для узлов доступа, шкаф тип 2.1
- шкаф настенный антивандальный 19’’, габариты (ШхВхГ) 660х630х215 мм с
поворотной рамой шириной 4U, c шиной заземления, включая замок с комплектом ключей (3
шт.) в составе:
- Крепежный материал: винт, шайба, гайка закладная (комплект для шкафа-16 шт.)
- Датчик открытия двери (геркон-магнит) - 1 шт. ;
- Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP
домовой распределительной сети по кол-ву технологических отверстий;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м.;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Вводно-распределительное устройство в составе: DIN-рейка, вводный автомат на
10А 2р, блок из 4 розеток на 220В с заземляющим элементом, переключатель
электропитания розеток «ИБП — Сеть»-1шт. ;
- Коммутационная панель (Патч-панель) 19", 1U, кат. 5е 24 порта;
- Оптический кросс стоечный, высота 1U, укомплектованный на 8 портов, разъем
SC/UPC-6шт., разъем SC/APC;
- Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов, в составе:
блок питания 220В/12В; опционально штатный датчик измерения температуры. – 1шт;
- Источник бесперебойного питания ИБП 500BA RS232, входное напряжение 220В +/20%, выходное напряжение 220 В +/- 5% - 1 шт.;
- Счетчик электроэнергии 220В 5-60А 1ф. с креплением на DIN-рейку;
- Вводной автомат 16А;
- Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Шнур оптический SC/APC-LC/UPC, SM дуплекс 1м. ;
- Кабель патч-корд UTP 5e кат., RJ-45, 0,5 м. ;
- Конструктив для размещения оборудования КТВ;
- Органайзер кабельный 1U
34
35
Приложение №5
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Директора
__________________ филиала –
Технический директор
__________________________
«________»________________
Заказ на производство работ №______
Этап №______
1. Площадка
Населенный пункт
Улица
Дом
Корп.
Кол-во
подъездов
Кол-во
этажей
Кол-во
квартир
2. Состав и содержание Работ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Требования к результатам работ
3.1 По окончании работ приёмке подлежат (указываются конечные натуральные показатели принимаемые у
Подрядчика порты FTTB, вводов каб канал-и(объект) и телефонной кан-ии (км.) и т д)
3.2 По окончании Работ, не позднее пяти рабочих дней до начала приёмки объекта,
предоставить следующие документы : (указывается перечень документации необходимый для работы
Рабочей комиссии. Например перечень исполнительной документации, акты, протокола, согласования и т д)
35
36
4. Спецификации оборудования
При выполнении
Заказчиком.
№
работ
использовать
Наименование Оборудования
следующее
оборудование,
Адреса
Площадок
предоставляемое
Ед. изм. Кол-во
1
2
3
4
5
Оборудование находится по адресу _______________________________________________
5. Приложения
Например Схемы, графики, локальные сметные расчёты, технологические карты и другие
документы, определяющие требования к организации и производству работ, а так же
расчётов по ним
Заказ подготовил:
______________________________
роспись
( Ф.И.О)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА.
от Заказчика:
____________________
от Подрядчика:
__________________
36
37
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора Технический директор
_______________ /___________/
«____»_______________ 201_ г.
Задание
на разработку рабочего проекта по объекту
«______» Этап №_____.
1.
Наименование объекта
2.
Основание для
проектирования
3.
Вид строительства
4.
Цель проекта
5.
Наименование Заказчика
6.
Источники
финансирования
7.
Стадия проектирования
8.
Требования по
очередности
строительства и
выделению пусковых
комплексов
Генпроектировщик
Генподрядчик
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Основные руководящие
документы
Основные технические Проектом предусмотреть:
решения
Требования к
электроснабжению,
электропитанию
оборудования и
приспособлению
помещений
Требования
по
37
38
15.
организации
эксплуатации
Режим
предприятия
связи)
работы
(объекта
16.
Требования по пожарной
безопасности и охране
труда
17.
Требования по
разработке природоохранных
мероприятий
Мероприятия
по
обеспечению
доступа
инвалидов
Инженерно-технические
мероприятия ГО и ЧС
Мероприятия по
обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
работающих
Мероприятия по
обеспечению
промышленной
безопасности
Расчет показателей
надежности сети
Основные техникоСметную документацию разработать базисноэкономические
индексным методом с применением Федеральных
показатели
единичных расценок (ФЕР) в последней действующей
редакции. Пересчёт в текущие цены к прогнозному
уровню цен кв. 2014 года.
Сроки строительства
квартал 201_ г.
Исходные данные,
предоставляемые
Заказчиком
Требования по
согласованию
Требования к проектной Проектная документация должна включать в свой
документации,
состав:
количество экземпляров 27.3 Документация должна предоставляться:
- в печатном варианте - экз.;
- на CD в формате pdf - экз. ;
- на CD в редактируемом формате (Word, Visio, Excel,
Autocad) - экз.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
38
39
разработал
___________________
/________________________/
___________________
/________________________/
___________________
/________________________/
___________________
___________________
/________________________/
/________________________/
Согласовано:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА.
от
Заказчика:
____________________
от
Подрядчика:
__________________
39
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
144
Размер файла
917 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа