close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приложение № 2 к Лоту № ДОГОВОР

код для вставкиСкачать
1
Приложение № 2к конкурсной документации «Проект договора» к Лоту №2
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Краснодар
«____» марта 2013 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с одной
стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
договор
от
____
_________________20__г. №________________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем
Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Объект» - Объект капитального строительства, подлежащий строительству/реконструкции
в соответствии с условиями настоящего Договора.
«Акт о приемке выполненных работ» - применяется для приемки выполненных
подрядных строительно-монтажных и оформительских работ (оформленный по форме КС-2).
«Справка о стоимости выполненных работ» - составляется на выполненные в отчетном
периоде строительно-монтажные работы (оформленная по форме КС-3).
«Акт приема-передачи проектной документации» - применяется для приемки
выполненных проектных работ.
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством
Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и неучтенные в
Проектной документации работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в
одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход
производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии
выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными
лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке
отдельных ответственных конструкций;
журналы производства работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы,
кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и
ввода Объекта в эксплуатацию, указанные в спецификациях к Проектной документации.
Материалы предоставляются на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны
соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и
т.д.).
«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое
2
необходимо для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию.
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указаны в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация на
весь объем Работ и другая документация, необходимая для выполнения Работ.
«Работы» - все строительно-монтажные работы по строительству Объекта, подлежащие
выполнению Подрядчиком, в соответствии с заданием на их выполнение, Проектной
документацией, условиями настоящего Договора.
«Скрытые работы» - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки
приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими
работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень
затруднительно определить после выполнения последующих Работ.
Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить: «Выполнение проектных,
строительно-монтажных и оформительских работ по централизованному проекту
«Реконструкция помещений центров продаж и обслуживания (ЦПО) на территории МРФ
«Юг» ОАО «Ростелеком»» (перечень объектов в Приложении №1) в сроки, определенные
Графиком выполнения обязательств (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с условиями
настоящего Договора и Технического задания на выполнение проектных и строительномонтажных работ (Приложение № 4 к Договору).
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются с использованием Оборудования и
Материалов Подрядчика. Оборудование и Материалы, поставляемые Подрядчиком,
оплачиваются Заказчиком и входят в цену настоящего Договора.
Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость всех Работ и Материалов, и в соответствии
с Протоколом договорной цены (Приложение №
3 к Договору), составляет
___________________ (_____________________) рублей ______ коп., включая НДС 18%
__________ (______________) рублей __ коп.
2.2. Стоимость работ по каждому объекту определяется в соответствии со сметой.
Формирование сметной стоимости работ по каждому объекту осуществляется базисноиндексным методом на основе проектной документации, схем и рабочих чертежей.
2.3. Оплата выполняемых Работ осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 40 (Сорока) процентов от цены
Договора, что составляет ___________ (________________) рублей _______ коп., включая НДС
(18%) – ______________ (__________________) рублей ______ коп., в течение 30 (тридцати)
рабочих дней после подписания Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета.
2.3.2. Окончательные расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные работы
производятся согласно актам о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о
стоимости выполненных работ по форме №КС-3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
подписания актов выполненных работ и предоставлении Подрядчиком счета на оплату.
2.4. В случае если Акт приемки Объекта (КС-11) подписан с замечаниями, Заказчик имеет
право не оплачивать окончательный платеж в размере 30% стоимости СМР, и оплатить его
после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная
Сторонами ведомость устранения замечаний.
2.5. Моментом платежа считается момент списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
Сроки выполнения обязательств
3
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в
соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на
продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Предоставить Подрядчику согласованные Технические задания на выполнение Работ
(Приложение № 4 к Договору), а также обеспечить доступ специалистов Подрядчика на
Площадки для выполнения Работ.
4.1.3. Принять выполненные Работы.
4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором
выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств
по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном
виде.
4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию
гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную
сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения
со своими работниками.
4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения
обязательств (Приложение № 2 к Договору).
4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Технической
документацией по проекту, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативноправовых актов.
4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
Производство Работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль
и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения Работ.
Представитель Заказчика согласовывает акты на выполненные Работы, оформленные
Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и Технической
документацией по проекту.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на
Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.
5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком
срок качественно переделать эти Работы.
5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний
приостановить выполнения Работ в случаях:
4
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его
указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или
прочности выполняемым результатам Работ.
5.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и
охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и
обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных
лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы
Площадок, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы,
инвентарь и пр.
5.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения Работ. Подключение
вновь построенных на Площадке коммуникаций
осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и
использованию электроэнергии в период выполнения Работ.
5.6. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и
заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить
его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении
Работ.
5.7. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства
Работ по форме, согласованной Сторонами.
1.
Гарантии качества на выполненные Работы
6.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по
Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки
Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения
замечаний).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или
дефекты в выполненных Работах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты
указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения
Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя
Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом
Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие
недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.
6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах,
за которые Подрядчик не несет ответственности (недостатки в Проектной документации и т.п.),
Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному
соглашению и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в соответствии с п. 6.3. и 6.4.
Договора.
6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов, Проектной документации, условиями настоящего Договора.
5
Сдача и приемка Работ
7.1. Сдача приемка выполненных проектных работ осуществляется путем подписания Акта
приема-передачи проектной документации (Приложение № 5, к настоящему Договору) в сроки
установленные Графиком выполнения обязательств (Приложение № 2, к настоящему Договору)
7.2. Учет выполненных работ ведется подрядчиком в накопительном порядке с самого
начала выполнения работ до полного завершения обязательств подрядчика по данному объекту
реконструкции. Ежемесячно, в срок до 25 числа каждого месяца, подрядчик представляет Акт
приемки выполненных работ по форме № КС-2 (Приложение № 6, к настоящему Договору)и
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Приложение № 7, к
настоящему Договору).
7.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных
Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению
приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в
течение 3 (трех) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если Работы выполнены
в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документации и действующими
нормативными актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки
Объекта (Приложение № 8, к настоящему Договору).
7.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему
Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной
документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью
представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что
данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным
Работам.
7.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой
документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.6. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения
процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и
необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких
недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.
7.7. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке,
предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения
недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от общей стоимости договора, за каждый день просрочки
невыполненных Работ, но не более 10% от общей стоимости договора.
8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей
(предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от стоимости неоплаченных сумм за каждый день просрочки, но не более 10% от
общей стоимости договора.
6
8.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
8.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата
неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в
натуре.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар,
наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой
силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и
местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о
данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения
таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в
письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты
расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых
убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы.
Конфиденциальность
10.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
10.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию
от другой Стороны
10.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются
условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе
заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего
Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без
предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую
7
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая
конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая
Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна
гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем
разделе Договора.
10.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в
том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно
конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна
раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и
осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня
важности.
10.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по
сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет
одной из следующих характеристик:
10.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
10.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что
она не является конфиденциальной;
10.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
10.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей Стороны:
10.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица
взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять
такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно –
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от
другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком
раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
10.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона
должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу
решению арбитражного суда.
Уведомления
11.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора,
должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным
подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по
приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: МРФ «ЮГ» ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О.: Кочубеев Ю.А.
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 59
Телефон: (861)253-45-02, Факс: (861)265-91-69
e-mail: u.kochubeev@south.rt.ru
Для Подрядчика:
Организация:___________
Ф.И.О.: ___________
Адрес: ______________
8
Телефон: ___________, Факс: __________
e-mail: _________________
11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления
новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого
уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
Применимое право и порядок разрешения споров
12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров.
12.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.
Расторжение Договора
13.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в
течение 30 (Тридцати) календарных дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь
право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному
уведомлению, поданному 30 (Тридцати) календарных дней до расторжения, если только
нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не
нарушившей Стороны в течение этого периода.
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных законом.
13.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных
Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с
компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат
незавершенных Работ.
Другие положения
14.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан
уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор
направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью
заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным
согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один
экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороныинициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается
признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик
обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счетафактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры
(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских
карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено
иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
9
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи
счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
14.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
14.4. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке
собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее чем
через 7 рабочих дней после таких изменений.
14.5. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по
настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
14.6. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться
Сторонами в письменной форме.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
14.8. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
Договору.
14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. –
Перечень объектов по проекту «Реконструкция ЦПО
ОАО «Ростелеком»;
Приложение № 2. – График выполнения обязательств;
Приложение № 3. – Протокол договорной цены;
Приложение № 4. – Техническое задания на выполнение проектных и строительно-монтажных
работ.
Приложение № 5. – Форма «Акт приема-передачи проектной документации»
Приложение № 6. – Форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»
Приложение № 7. – Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»
Приложение № 8. – Форма КС-11 «Акт приемки Объекта»
2.
Заказчик:
Реквизиты Сторон
Подрядчик:
10
Приложение №1
к договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
на Выполнение проектных, строительно-монтажных и оформительских работ по
централизованному проекту «Реконструкция помещений центров продаж и обслуживания
(ЦПО) на территории МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» (13 объектов)»
Наименование объекта
Адрес объекта
Сроки выполнения
работ
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Республика Северная-Осетия,
г. Владикавказ
Республика Северная-Осетия,
г. Владикавказ, ул. Коста, 75-77/5
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Волгоградская область,
г. Волгоград
Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Советская, 47/1
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Волгоградская область,
г. Волжский
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Ленина, 25
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Ставропольский край,
г. Георгиевск
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Ленинградская, 63
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Ставропольский край,
г. Ессентуки
Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Кисловодская, 18
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Волгоградская область,
г. Жирновск
Волгоградская область,
г. Жирновск, ул. Ломоносова, 54а
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Волгоградская область,
г. Камышин
Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Октябрьская, 60
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Ростовская область,
г. Миллерово
Ростовская область, г. Миллерово,
ул.3-го Интернационала, 46
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Ставропольский край,
г. Невинномысск
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 95
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Ставропольский край,
г. Ставрополь
Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 19
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
11
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Кабардино – Балкарская
республика, г. Терек
Кабардино – Балкарская
республика, г. Терек, ул. Ленина, 33
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Республика Калмыкия,
г. Элиста
Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Ленина, 255
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
Помещение ОАО «Ростелеком»
ЦПО Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск
Карачаево-Черкесская республика,
г. Черкесск, ул. Первомайская 30Переулок Союзный 17
С даты подписания
договора по
23.03.2013г.
ПОДПИСИ СТОРОН
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
12
Приложение № 2
к Договору подряда № ____
от « ___ » 2013г.
График выполнения обязательств
№
Наименование
обязательств
Состав
обязательств
1
Проектные
работы
Изготовление
дизайн-макета
В соответствии с
ТЗ
По аналогии с
Образцом
дизайн-макета
В соответствии с
ТЗ и Проектной
документацией
В соответствии с
ТЗ и Проектной
документацией
В соответствии с
согласованным
Дизайн-макетом
2
3
4
5
Строительномонтажные
работы
Отделочные
работы
Оформление
салона
Дата начала
выполнения
обязательств
Дата окончания
выполнения
обязательств
Проектная
документация
Согласованный дизайнмакет
Выполненные
строительномонтажные работы
Выполненные
отделочные работы
Оформленные стены и
мебель салона
ПОДПИСИ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА:
Полученный результат,
отчетные документы
от ПОДРЯДЧИКА:
13
Приложение 3
к договору № ____________
от «____»________20__г.
Протокол договорной цены
на Выполнение проектных, строительно-монтажных и оформительских работ по
централизованному проекту «Реконструкция помещений центров продаж и
обслуживания (ЦПО) на территории МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» (13 объектов)
№ Наименование работ
Площадь объекта
Стоимость за
Общая стоимость
п/п
(кв.м.)
единицу
работ
(1 кв.м. общей
площади)
1
Проектные работы
1221,2
2
3
Строительномонтажные работы
Оформление салона
1221,2
1221,2
Итого:
Стоимость всех работ по Договору согласно протоколу расчета договорной цены
составляет ___________ (____________) рублей, в том числе НДС __________ (_____)
рублей.
ПОДПИСИ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
14
Приложение №4
к договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Техническое задание
на Выполнение проектных, строительно-монтажных и оформительских работ по
1
2
3
4
5
6
7
централизованному проекту «Реконструкция помещений центров продаж и
обслуживания (ЦПО) на территории МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» (13 объектов)
Наименование
Выполнение проектных, строительно-монтажных и
объекта
оформительских работ по централизованному проекту
«Реконструкция помещений центров продаж и обслуживания
(ЦПО) на территории МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» (13
объектов)
Вид строительства Реконструкция
Заказчик
ОАО «Ростелеком»
Источник
Собственные средства ОАО «Ростелеком»
финансирования
Адрес объекта
См. Приложение №1 к Договору
Подрядчик
Определяется по конкурсу
Срок проведения
Срок выполнения работ:
работ
Лот № 1:
Начало выполнения работ - с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ - не позднее 50 календарных
дней с даты подписания договора (максимальный).
Лот № 2:
Начало выполнения работ - с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ - не позднее 50 календарных
дней с даты подписания договора (максимальный).
8
Проектирование
9
Указание о
необходимости
согласования
проектной
документации
9.1
10
Строительномонтажные и
отделочные
работы
10.1
Системы охранно-
На основе согласованного планировочного решения и
зонирования салона, выполнить проектные работы в
следующих разделах: Архитектура;
Электроснабжение; СКС и ЛВС; системы ОПС.
При необходимости: СКУД слаботочные системы
видеонаблюдение, системы безопасности
При необходимости Проектную документацию согласовать с
государственными надзорами органами согласно
утвержденным нормативным документам согласования
проектных работ в РФ.
На этапе проектирования по объекту учесть следующее:
-обеспечить необходимые требования по охранной и пожарной
безопасности.
Согласно проекту, согласованному с Заказчиком. Цветовая
гамма внутреннего оформления салонов выполняется в
соответствии с действующим Руководством по оформлению
центров продаж и обслуживания. Отделочные и строительные
материалы согласовываются с заказчиком на этапе
проектирования.
Техническими средствами охранной сигнализации должны
15
пожарной
сигнализации и
видеонаблюдения
оборудоваться все помещения с постоянным или временным
хранением материальных ценностей, а также все уязвимые
места здания, через которые возможно несанкционированное
проникновение в помещения объекта.
Служебные помещения первого этажа должны быть
оборудованы двумя рубежами охраны.
Первым рубежом охранной сигнализации оборудуются:
-входные двери на открывание;
-остекленные конструкции – на «открывание» и «разрушение»
стекла
Извещатели на выходной двери и окна включать в разные
шлейфы сигнализации.
Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы
помещений на «проникновение».
Количество шлейфов охранной сигнализации должно
определяться тактикой охраны, расположением помещений,
количеством уязвимых мест, а также точностью локализации
места проникновения для оперативного реагирования на сигнал
тревоги.
Периметр охраняемого здания следует разделять на охраняемые
зоны (фасад, тыл, боковые стороны здания, центральный вход и
др.) с выделением их в отдельные шлейфы сигнализации.
Каждое помещение должно оборудоваться отдельными
шлейфами охранной сигнализации.
В помещениях, где круглосуточно должен находиться
персонал, охранной сигнализацией должны оборудоваться
отдельные участки периметра помещения, а также сейфы и
хранения ценностей и документов.
Сигнал тревоги при срабатывании охранной сигнализации
должен быть выведен на пост охраны.
В помещении с постоянным присутствием персонала должна
быть установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом
сигнала на пост охраны.
Каждое помещение должно быть оборудовано адресноаналоговой системой пожарной сигнализации.
В помещениях установить сертифицированное оборудование
и программное обеспечение (ПО) НПО «Болид».
Система видеонаблюдения (СВН).
В составе СВН необходимо предусмотреть установку:
- камер видеонаблюдения
- видеорегистраторы
- источники бесперебойного питания
- шкафы телекоммуникационные настенные
- вентиляционные блоки
- аккумуляторы 12В
- мониторы
- кабель питания видеокамер КВК
Средства охранной сигнализации кассы ЦОК.
Помещение касс ЦОК необходимо оборудовать двумя
рубежами охраны:
Первым рубежом охраны блокируются:
- входная дверь - на "открывание", извещателем типа СМК
16
10.2
Системы
охранного
телевидения
10.3
Указание о
необходимости
соблюдения
требований норм
пожарной
безопасности
11
Техническое
оснащение салона:
Интерактивное и
мультимедийное
оборудование
Оборудование IT
11.1
11.2
11.3
11.4
Оборудование
электронной
очереди
Слаботочные сети
(без охранной
сигнализации)
(ИО-102-20)
- остекленные конструкции помещения касс - на
"разрушение" стекла, извещателем типа "Арфа" ИО-329-3
Второй рубеж охраны - помещение кассы:
- установить инфракрасный извещатель типа "Икар 2/1
Сигналы тревоги от всех рубежей охраны необходимо
вывести на пост дежурного охранника, на приемноконтрольный прибор "Сигнал-20", имеющейся на посту охраны.
Для защиты персонала касс ЦПО от преступных
посягательств, на рабочих местах кассиров, необходимо
установить кнопки тревожной сигнализации (на каждое рабочее
место), с выводом на пост дежурного охранника, на приемноконтрольный прибор "Сигнал-20".
Система охранного телевидения должна обеспечивать
передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон,
помещений, периметра и территории объекта в помещении
охраны и дежурного АТС в любое время суток с сохранением
информации 15 дней. Оборудование и ПО должно быть
сертифицировано и соответствовать требованиям комплектации
салона категории большой
При проектировании учесть все требования действующих
норм пожарной безопасности, а также ниже указанных:
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.06.2008г. (Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности),
ППР
(правила противопожарного режима в РФ Постановление
правительства РФ №390 от 25.04.12г.), НПБ 110-03 (перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите АУПТ и АПС), СНиП 21-01-97* (Пожарная
безопасность зданий и сооружений). СП 6.13130.2009 (Системы
противопожарной защиты Электрооборудование Требования
пожарной
безопасности).
СП
3.13130.2009
(Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Требования пожарной безопасности). СП 1.13130.2009 г.
(Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и
выходы).
ТЗ на мультимедиа
При проектировании предусмотреть прокладку электрических и
локальных сетей к LCD дисплеям от мультимедийного
оборудования.
Расчет розеток RG-45 RG-11
на каждое рабочее место - RG-45---3шт. RG-11---2шт.
на каждую точку установки оборудования, имеющего
присоединение к ЛВС- RG-45---2шт
При прокладке использовать кабель UTP 4х2х0,52 категории 5е
Предусмотреть прокладку и оконечивание линий к
коммутационному шкафу для возможности подключения
данного оборудования в будущем
Устройство слаботочных сетей выполняется в соответствии с
техническими нормативами и регламентами. По окончании
работ предоставляется: проект и исполнительные схемы,
протоколы измерений на соответствие ЛКС cat 5e
17
11.5
12
Требования к
Проект выполнить в соответствии с ПУЭ:
электроснабжению Электропитание рабочих мест:
и электропитанию - на каждое рабочее место установить по три электрические
розетки, три компьютерных розетки, телефонную розетку RJ11,
компьютерную розетку RJ45 (типа LEGRAND, либо аналог)
- при прокладке КЛ 220В использовать кабели в двойной
изоляции не поддерживающие горение типа NYM-J (либо
аналог)
- под подвесным потолком проложить металлический лоток
- кабели, прокладываемые в лотке должны быть разделены на
бытовую сеть, компьютерную сеть и сеть вентиляции и
кондиционирования
- для кабелей связи предусмотреть отдельный лоток
- кабели к каждому
рабочему месту подводятся через
пластиковую гильзу (трубу ПВХ), которая закладывается в пол
путем его штробления.
- рабочие места, для подключения оргтехники смонтировать в
кабельном канале количество розеток следующее: две
электрические розетки, две компьютерных розетки RJ45 (типа
LEGRAND, либо аналог)
- подключение телевизионных панелей провести от розеток,
встраиваемых в кабель-канал.
Освещение
- для освещения салона использовать
светильники, с
энергосберегающими лампами.
- использовать выключатели освещения одно, двух и трех
клавишные (типа LEGRAND, либо аналог). При установке
нескольких выключателей в ряд – использовать модульную
установку.
- при прокладке КЛ освещения использовать кабели в двойной
изоляции, не поддерживающие горение типа NYM-J (либо
аналог).
- при проектировании сетей энергоснабжения учесть:
- возможность установки дополнительных рабочих мест во
время проведения рекламных акций;
- Кодиционирование:
Для создания температурного режима в помещениях
необходимо:
- установить кондиционеры: Сплит-системы, либо канальные
системы кондиционирования воздуха;
- на каждый кондиционер установить комплекты зимнего
старта;
подключить
каждый
кондиционер
на
отдельные
автоматические выключатели;
- внешние блоки должны быть установлены на тыльной (либо
боковой) стороне здания;
- предоставление
гарантий на устанавливаемые системы
кондиционирования на три года.
Требования к
Предоставить акты пуско-наладочных работ смонтированного
составу
электрооборудования.
поставляемой
Предоставить протоколы:
документации
- измерение сопротивления изоляции
18
13
Особые условия
строительства
13.1
14
Электронная
очередь
- измерение петли фаза-нуль
- измерение сопротивления контактных соединений и
металлосвязей оборудования с заземляющим устройством.
Все смонтированные распределительные электропитающие
шкафы должны содержать однолинейную электрическую
схему, согласованную с ответственным за электрохозяйство.
Предоставить
схемы
распределительных
шкафов,
вентиляционных
распределительных
сетей,
вводнораспределительных шкафов, проект и исполнительные схемы.
По слаботочным сетям: проект и исполнительные схемы,
протоколы измерений на соответствие ЛКС cat 5e.
Реконструкция ведется в условиях действующего предприятия
Разборку не несущих перегородок согласовывать с
назначенными ответственными лицами от Регионального
филиала ОАО «Ростелеком».
1.
К месту установки каждого принтера необходимо 2
порта Ethernet. Так же к принтеру необходим кабель типа UTP
витая пара категория не ниже 5е
до места установки
оборудования, в месте вывода кабелей у принтера талонов и в
серверной оставить запас не мене 3 метров. Осуществить к
месту установки принтера однофазный силовой ввод
установочной мощностью не менее 1 кВт. Ввод осуществить
отдельной линией с отдельного автомата распределительного
электрощита. Сечение кабеля и номинал автомата определить
исходя из требуемой мощности. В месте вывода кабеля
установить 1 блок розеток.
2.
В месте установки плазменной панели предусмотреть
возможность крепления ПК (формфактор – неттоп) в
непосредственной близости от панели, либо за ней (вне зоны
видимости). У каждого неттопа и плазменной панели, не далее
1м необходим порт Ethernet подключенный к локальной сети
отделения. Осуществить к месту установки плазменной панели
однофазный силовой ввод установочной мощностью не менее
1 кВт. Ввод осуществить отдельной линией с отдельного
автомата распределительного электрощита. Сечение кабеля и
номинал автомата определить исходя из требуемой мощности.
В месте вывода кабеля установить 2 розеточных блока (для
плазменной панели и неттопа).
3.
Дисплеи рабочих мест устанавливаются на стену за
рабочими местами сотрудников. В случае невозможности
настенной установки (при наличии окон либо других
архитектурных
элементов)
используется
потолочное
крепление на подвесной потолок типа «Армстронг». В случае
невозможности установки на потолок (натяжной потолок,
отсутствие подвесного потолка и невозможность скрытой
прокладки кабеля, высота декоративного потолка более 3,5 м)
используется
настольное
крепление
дисплея*.
*при настольной установке дисплеев, во время монтажа
оборудования, в столешнице сверлится отверстие d25 мм.
19
4.
До каждого второго дисплея рабочего места необходим
прямой провод типа UTP витая пара категория не ниже 5е от
места
установки
оборудования.
Такой
же
кабель
прокладывается до соседнего дисплея. Кабели должны быть
промаркированы. У места установки дисплеев рабочих мест и
в серверной необходимо оставить запас следующей длины:
серверная - не мене 3 метров; не менее 1 метра от места
установки дисплея при настенном креплении; не менее 3
метров от декоративного потолка при потолочном креплении;
не менее 3 метров от поверхности стола при настольном
креплении.
5.
Размещение оборудования в серверной возможно
различными способами – либо на стену помещения либо на
свободное место в коммуникационном шкафу на полку с
минимальным свободным местом над ней 6U для установки на
полку соединительных коробок и блоков питания для них. Для
питания оборудования необходима свободная розетка 220в.
Максимальная потребляемая мощность оборудования в
серверной – 1 кВт.
Составил:
Проверил:
20
Приложение №5
к договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
Акт приема-передачи проектной документации
г. Краснодар
"__" __________ 2013г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование предприятия, организации)
"Исполнитель", в лице _______________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ______________________________________________, с одной стороны
(устава, положения, доверенности)
и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(сведения о заказчике)
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает проектную документацию, выполненную по
договору подряда № ______ от "__" __________2013г., которая включает в себя:
______________________________________.
(описание проектной документации)
2. Проектная документация выполнена в полном объеме и в установленные сроки в
соответствии с условиями договора и заданием на проектирование.
3. Стоимость работ по выполнению проектной документации составляет __________
(____________________________________________) рублей.
(цифрами и прописью)
4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по содержанию проектной документации.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
От ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
21
Приложение №6
к договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
Инвестор
организация, адрес, телефон, факс
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции
Номер
документа
Дата
составления
Отчетный период
с
по
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Стоимость по акту
руб.
Средства на оплату труда
руб.
Составлен в уровне текущих цен.
Ед.
изм.
Кол-во
единиц
3
4
5
6
2
Справочно
индекс
пересчета
1
Наименование работ и затрат
Цена на
единицу
измерения,
руб.
Поправочные
коэффициенты
Шифр номера
№№ нормативов
п.п.
и коды
ресурсов
ВСЕГО
затрат,
руб.
7
8
9
ЗТР, всего чел-ч
Стоимость
единицы
с начислениями,
руб.
10
1
ИТОГО ПО АКТУ:
Заказчик
Сумма по смете
__________
Ставка НДС
__________
Всего с учётом НДС
__________
__________________________________________ (______________)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Подрядчик __________________________________________ (______________)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
22
Приложение №7
к договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
Унифицированная форма № KС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100
Kод
Форма по ОKУД
Инвестор
по
ОKПО
Заказчик (Генподрядчик)
по
ОKПО
Подрядчик(Субподрядчик)
по
ОKПО
Стройка:
по
ОKПО
Объект:
Вид деятельности по ОKДП
Договор подряда (контракта) номер
дата
Вид операции
Номер
документа
Отчетный период
с
по
Дата
составления
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.
Составлен в текущем уровне цен.
№
п/п
1
Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ,
оборудования, затрат
2
Итого по акту
Стоимость общестроительных работ
накладные расходы
сметная прибыль
Всего, стоимость общестроительных работ
Всего по акту
Всего накладных расходов по акту
Всего сметной прибыли по акту
НДС,
Итого с НДС
Заказчик (Генподрядчик):
Подрядчик (Субподрядчик):
Код
3
Стоимость выполненных работ и затрат
С начала
С начала года по В том числе за
проведения
отчетный месяц
отчетный
работ
включительно
период
4
5
6
23
Приложение №8
к договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
Акт приемки объекта
“
”
2013
год
Код
0322003
Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО
Организация
Код
Код вида
операции
строительной организации
участка
объекта
с одной стороны и исполнитель
, работ
Заказчик в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
(генеральный подрядчик, подрядчик) в
лице
с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории
Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
(наименование объекта и вид строительства)
расположенные по адресу
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
(наименование
органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование
организации и ее реквизиты)
выполнившим
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских, изыскательских
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))
24
6. Проектно-сметная документация утверждена
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
“
”
год
№
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ
(месяц, год)
Окончание работ
(месяц, год)
8. Предъявленный исполнителем работ к приемке
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади,
протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
Показатель
(мощность, производительность и т.п.)
Единица
измерения
1
2
По проекту
в том числе
общая с учепускового
том ранее
комплекса
принятых
или очереди
3
4
Фактически
в том числе
общая с учепускового
том ранее
комплекса
принятых
или очереди
5
6
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в
приложении _______________).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _________________).
11. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего
в том числе:
руб.
коп.
стоимость строительно-монтажных работ
руб.
коп.
руб.
коп.
12. Стоимость принимаемых основных фондов
в том числе:
руб.
коп.
стоимость строительно-монтажных работ
руб.
коп.
руб.
коп.
стоимость
инвентаря
стоимость
инвентаря
оборудования,
оборудования,
инструмента
инструмента
и
и
13. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении
(в соответствии с приложением 2 Временного положения).
14. Дополнительные условия
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном
вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
Объект сдал
25
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Объект принял
От ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
39
Размер файла
493 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа