close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика

код для вставкиСкачать
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 20еп/14
на поставку разовых бумажных парковочных билетов с магнитной полосой для АПС Abacus
1. Способ закупки: единственный поставщик (ООО «Парковочные решения АйЭсДи»)
2. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино»
3. Место нахождения Заказчика: 625033, Российская Федерация, Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, 23
4. Почтовый адрес Заказчика: 625033, г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, 23
5. Адрес электронной почты Заказчика: 6354@tjm.aero
6. Номер контактного телефона Заказчика: (3452)49-61-55
7. Предмет договора: поставка
Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
разовые бумажные парковочные билеты с магнитной полосой для АПС Abacus»
8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
432 000 шт.
9. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки : склад Продавца
Сроки выполнения работ: не позднее 25 рабочих дней с момента поступления заявки
10. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 324 000,00 рублей
11. Документация о закупке предоставляется:
всем участникам закупки на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» в электронном виде (www.zakupki.gov.ru , www.tjm.aero) с 26.02.2014 года или
по адресу: г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, 19, 2 этаж, каб. № 19, в рабочие дни с 8-00 до 1700 в бумажном виде. В случае разночтений преимущество имеет текст документации о закупке
на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью Заказчика.
12. Срок окончания подачи заявок: не предусмотрен
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:
Не предусмотрены
14. Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупке:
Не предусмотрены
15.Место и дата подведения итогов закупки:
Не предусмотрены
16.Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок:
Не предусмотрены
17. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются
1
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом комиссии по закупкам
№ 1-20еп/14 от 26.02.2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 20еп/14
НА ПОСТАВКУ разовых бумажных парковочных билетов с магнитной
полосой для АПС Abacus
Поставщик : ООО «Парковочные решения АйЭсДи»
2
1.Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке ОАО «Аэропорт
Рощино» сведения о закупке указаны в Информационной карте к закупочной
документации, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке у
единственного поставщика. Поставляемый товар должен быть новым (при заключении
договора поставки товаров).
Заключение договора с единственным поставщиком не является торгами (конкурсом,
аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и
статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика
обязательств, установленных указанными статьями ГК РФ.
Заключение договора с единственным поставщиком производится на основании раздела 4
пункта 4.4. подпункта «а» Положения о закупке ОАО «Аэропорт Рощино».
Выбор поставщика и обоснование такого выбора осуществляет Инициатор закупки.
Контрагент по договору должен отвечать требованиям, установленным в пункте 2.6.
Положения о закупке «ОАО Аэропорт Рощино».
2. Форма заявки на заключение договора у единственного поставщика:
Требования к форме заявки
Заявка подается в печатной произвольной форме в срок установленный для заключения
договора в качестве сопроводительного письма к подписанному договору.
Заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке
участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и не должны допускать
двусмысленных толкований.
3. Порядок и срок подписания договора
Договор заключается не ранее дня размещения на сайте информации о закупке.
Приложение к документации о закупке у единственного поставщика:
приложение № 1 – Информационная карта
приложение № 2 - проект договора
3
Форма № 1
__________________________________________________________________________________________________
(на бланке организации)
Заявка по заключению договора с единственным поставщиком № _______________________
*(номер должен соответствовать номеру документации)
наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес
электронной почты, контактное лицо:
__________________________________________________________________________________________________
*(для юридического лица)
Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________________________________________
*(для физического лица)
ИНН участника закупки:___________________________________________
*(заполняется всеми участниками закупки)
Банковские реквизиты:
КПП __________________________________________________________________________
Расчетный счет _______________________________________________________________
Корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________
В ______________________________________________________________________________
*(указывается банк, в котором открыт счет)
Наименование,
характеристики
товара
(качество,
технические
характеристики,
функциональные (потребительские), требование к безопасности и иные показатели, в
соответствии с характеристиками, установленными в извещении о закупке у
единственного
поставщика___________________________________________________________________
* (в случае ссылки на приложение к заявке, наличие такого приложения строго обязательно)
Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________
*(указывается цифровое значение)
(_______________________________________________________) рублей ______ копеек.
*(указывается словесное значение)
Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:
___________________________________________________________________________________________________
*(указать на основании извещения о закупке)
_______________________________________________________ подтверждает, что:
(полное наименование участника закупки)
- в отношении него отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупок
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в отношении него неприостановлена деятельность участника закупок в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе;
- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период
Изучив предложение заключить договор на _______________________________, сообщаем о своем
согласии, что подтверждается прилагаемым подписанным с нашей стороны договором.
Приложение: проект договора в двух экз.,
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
(иные документы, в т.ч. подтверждающие правоспособность участника
закупки)
Руководитель:
______________________/_________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
4
Приложение № 1
к закупочной документации № 20еп/14
Информационная карта
к закупочной документации № 20еп/14
на поставку разовых бумажных парковочных билетов с магнитной полосой для АПС Abacus
№
п/п
1
Наименование пункта
Текст пояснений
Предмет договора
поставка
1.1
Наименование поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг (по каждому
лоту)
разовые бумажные парковочные билеты с магнитной полосой для АПС
Abacus
1.2
Качество товаров, работ услуг
В соответствии с нормативно-технической документацией
1.3
Технические характеристики
товара, работ, услуг
В соответствии с нормативно-технической документацией
1.4
Функциональные
(потребительские) свойства
В соответствии с назначением
1.5
Требования к безопасности
товара, работ, услуг
В соответствии с требованиями нормативных документов
1.6
Требования к размерам, упаковке Обеспечивающая сохранность товара при перевозке
товара
1.7
Требования к отгрузке товара
Доставка курьерской службой поставщика до склада заказчика
1.8
Требования к результатам работ
Не предусмотрены
1.9
Иные показатели
Не предусмотрены
1.10
Срок гарантии товара, работ,
услуг
12 месяцев
1.11
Количество поставляемого товара, 432 000 шт.
выполнения работ, оказания услуг
1.12
Место поставки товара,
Склад продавца
выполнения работ, оказания услуг
1.13
Условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Партиями по 216 000 шт. ежеквартально
1.14
Форма оплаты
Безналичный расчет
1.15
Порядок оплаты поставки товара, Предоплата 100% в размере стоимости партии
выполнения работ, услуг
1.16
Сроки оплаты поставки товара,
выполнения работ, услуг
в течение 3 банковских дней после выставления счета
1.17
Начальная (максимальная) цена
договора (цена лота)
324 000 рублей 00 копеек
1.18
Валюта, используемая для
формирования цены договора
Российский рубль
1.19
Порядок применения
официального курса иностранной
валюты к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
Не применяется
1.20
Порядок формирования цены
договора, сведения о расходах,
подлежащих включению в
В цену договора включены все расходы, необходимые для исполнения
обязательств по договору, оплата обязательных платежей по налогам,
сборам, пошлинам. Стоимость доставки в цену товара не входит.
5
начальную (максимальную) цену
договора (цену лота)
2.
Обеспечение заявки на участие в
закупке
(устанавливается по каждому
лоту отдельно)
Не предусмотрено
3.
Обеспечение исполнения
договора
(максимальный размер не более
30% от начальной
(максимальной) цены договора,
устанавливается по каждому
лоту)
Не предусмотрено
4.
Предоставление разъяснений
положений документации о
закупке
Не предусмотрено
5.
Место и сроки подачи заявок на
участие в закупке
Место подачи заявок: г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, 19 каб.19
сроки подачи заявок: с момента размещения извещения на
официальном сайте 26.02.2014г.
6.
место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие
в закупке
Не предусмотрено
7.
Место и дата рассмотрения
заявок и подведения итогов
закупки
Не предусмотрено
8.
Критерии оценки заявок
Не предусмотрены
9.
Преференции:
10.
Приложения к документации о
закупке:
Приложение № 1 – информационная карта;
Приложение № 2 – Проект договора
Приложение № 2
6
к закупочной документации № 20еп/14
Договор № _____________
г. Москва
«__» ______ 2014г.
ОАО «Аэропорт Рощино» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора Полякова Владимира Николаевича действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «Парковочные решения АйЭсДи», в дальнейшем именуемое «Продавец», в
лице Генерального директора Шульженко Андрея Петровича, действующего основании Устава, с
другой стороны, в дальнейшем именуем по отдельности – «Сторона», а совместно - «Стороны»,
заключили настоящий договор о поставке (далее – «договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю Товар в ассортименте, количестве согласно
Спецификации (Приложение № 1), подписанной сторонами Заявки, оформленной в соответствии с
Приложением № 6 и Техническим заданием (Приложение № 7), и в сроки, указанные в настоящем
Договоре, а Покупатель обязуется принимать Товар и производить его оплату на условиях
настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, цена за единицу Товара, необходимость проведения
дополнительных работ или оказания услуг согласовывается Сторонами в Спецификации, Заявке и
Техническом задании, являющимися Приложением № 1, 6 и 7 к настоящему Договору
соответственно и его неотъемлемой частью. Конкретное количество поставляемого в
соответствующей партии Товара указывается в Заявке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. В срок, установленный Приложением № 3 (Срок поставки Товаров) к настоящему Договору,
поставлять Товар на склад Покупателя, месторасположение которого указано в Приложении № 4
(Реквизиты сторон) настоящего Договора.
2.1.2. Поставлять Товар надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора,
сопроводительной документации, требованиями нормативных актов РФ.
2.1.3. Соблюдать гарантийные обязательства, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему
Договору.
2.1.4. Любые изменения состава и стоимости поставляемых Товаров по настоящему Договору,
должны быть оформлены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к
настоящему Договору до начала поставки Товаров.
Продавец не обязан осуществлять поставку Товаров, на условиях, не предусмотренных настоящим
Договором, до подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
2.1.5. Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том числе
предложения Покупателя в адрес Продавца поставить те или иные Товары, не предусмотренные
настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим настоящему Договору, а
также письма, иным образом касающиеся изменения видов, цены или условий оплаты Товаров по
настоящему Договору, рассматриваются Сторонами исключительно в качестве предложений по
заключению соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Выполнять все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.2.2. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Товар принимается Покупателем на складе Поставщика при условии соответствия
Приложению №1 к настоящему Договору и иным условиям настоящего Договора.
7
2.2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания товарной
накладной (по форме ТОРГ 12).
2.2.5. В случае неготовности принять Товар от Продавца Покупатель обязан письменно уведомить
об этом Продавца.
2.2.6. Согласовать и считать не подлежащим изменению или доработкам Техническое задание
(Приложение №7) до наступления раннего из событий Договора: окончания срока действия
данного Договора или отгрузки всей партии товара согласно Приложению №1.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем в соответствии с
Приложением № 2 (Порядок и условия расчетов) к настоящему Договору, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе на основании письменной претензии
потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,1% (Одна десятая) от стоимости
непоставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый рабочий день просрочки, но не
более 10% от стоимости непоставленного/несвоевременно поставленного Товара.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты Продавец вправе на основании письменной претензии
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% (Одна десятая) от стоимости
неоплаченного Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости
неоплаченного Товара
4.3. В случае нарушения Продавцом условий, указанных в п.6.1 и 6.2. настоящего Договора,
Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты штрафа в размере за каждый факт разглашения
информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в
настоящем пункте, не освобождает Продавца от исполнения обязательств, предусмотренных п.6.3
настоящего Договора.
4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
4.5. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента начала действия форсмажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить по
телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной почте) друг друга о начале действия данных
обстоятельств, а по окончании их действия – об их окончании. При этом сообщение должно быть
подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты региона,
подвергшегося
действию
вышеупомянутых
форс-мажорных
обстоятельств.
Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую
Сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за
исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено самими обстоятельствами
непреодолимой силы.
4.6. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения обязательств
любой из Сторон по настоящему Договору составит более 3 (Трех) месяцев, Стороны вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора либо его части.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в соответствии с настоящим Договором, его
нарушением, расторжением и недействительностью, подлежат урегулированию путем
переговоров. При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий и обращений друг к
другу осуществляется с соблюдением обязательного досудебного претензионного урегулирования.
8
5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в процессе переговоров, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и
любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая
сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять
коммерческой тайны.
В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем
или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой
Стороны, участвующей в настоящем Договоре, за исключением обязанности предоставить такую
информацию по мотивированному запросу компетентных органов в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями
настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после
его истечения/прекращения.
6.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем
которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить ущерб,
причиненный таким нарушением другой Стороне. Размер и наличие убытков устанавливается в
судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
7.2. Настоящий Договор заключен на срок по 30 июня 2014г.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Покупателя в следующих случаях:
7.3.1. Покупатель вправе, уведомив Продавца, отказаться от принятия Товара, поставка которого
просрочена на 30 рабочих дней.
7.3.2. В случае если недостатки Товара не были устранены Продавцом в срок (в течение 25 рабочих
дней) с момента получения Продавцом соответствующего требования от Покупателя.
7.4. Любая Сторона настоящего договора вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора путем направления другой Стороне соответствующего
уведомления за 30 календарных дней до даты расторжения.
7.5. При расторжении настоящего Договора все обязательства Сторон прекращаются за
исключением принятых, но не исполненных на момент расторжения Договора Сторонами
обязательств, в том числе по подписанным Заявкам на поставку Товара, обязательствам по оплате
за поставленный Товар.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о
контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной почты для осуществления
контактов указаны в Приложении № 4 (Реквизиты сторон).
8.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
равную юридическую силу. Настоящий Договор состоит из 11 (Одиннадцать) страниц, включая все
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Продавец обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во
исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами путем
отправки документации службой курьерской доставки либо непосредственной передачи
документации в подразделение документооборота Покупателя по адресу, указанному в
Приложении № 4 (Реквизиты сторон) к настоящему Договору.
9
Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с
Сопроводительным письмом, содержащим:
Перечень передаваемой документации;
Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Покупателя на Договоре);
8.5. В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в п. 8.4. настоящего
Договора она считается не принятой Покупателем и подлежит уничтожению.
Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Покупателем и/или обязательные
к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Спецификация.
9.2. Приложение № 2 – Порядок и условия расчетов.
9.3. Приложение № 3 – Срок поставки товара.
9.4. Приложение № 4 – Юридические адреса и реквизиты сторон.
9.5. Приложение № 5 – Гарантийные обязательства.
9.6. Приложение № 6 – Заявка на поставку товаров.
9.8. Приложение № 7 – Образец технического задания
Подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «Парковочные решения АйЭсДи»
Покупатель:
ОАО «Аэропорт Рощино»
_ _______________ / Шульженко А.П./
м.п.
___________________/Поляков В.Н. /
м.п.
10
Приложение №1
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара
Цена за 1 шт., с
учетом НДС (18%),
Количество по
Договору,
Стоимость с учетом
НДС(18%) по Договору
(руб.)
(шт.)
(руб.)
0,75
432 000*
162 000**/324 000***
Разовый бумажный парковочный билет с магнитной полосой
для АПС Abacus, согласно макету (Приложение №7)
* - Поставка Товара осуществляется партиями по 216 000 штук ежеквартально, на основании заявки Покупателя.
** - Стоимость доставки не включена в цену Товара.
*** - Цена договора
Вместе с Товаром Продавец предоставляет Покупателю следующие документы:
счет на оплату отгруженного Товара с подписью уполномоченного представителя Продавца и печатью;
счет-фактуру;
накладная по форме ТОРГ-12.
Подписи Сторон:
Покупатель: ОАО «Аэропорт Рощино»
Поставщик: ООО «Парковочные решения АйЭсДи»
______________________/Поляков В.Н. /
___________________ / Шульженко А.П./
м.п.
м.п.
11
Приложение № 2
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Порядок и условия расчетов
1. Цена Товара установлена в Приложении № 1 к настоящему Договору и в течение срока
действия изменению не подлежит.
1.1. Цены, на товар отличающийся красочностью и (или) размером тиража (Планируемый
объем приобретения /минимальная разовая партия) от указанного в приложении № 1,
рассчитываются отдельно, и могут отличаться от указанных в Приложении №1.
2. Оплата Товара по настоящему договору производится в следующем порядке:
2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 50% стоимости поставляемого Товара
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 3(трех) банковский дней с даты получения счета от Поставщика.
2.2. Окончательный расчет (50% стоимости поставляемого Товара) производится в течение 5
(Пяти) банковских дней после получения Товара Покупателем.
3. Датой оплаты Товара по Договору является дата списания денежных средств с кор.счета
банка Покупателя.
Подписи Сторон:
Покупатель:
Поставщик:
ОАО «Аэропорт Рощино»
ООО «Парковочные решения АйЭсДи»
_______________________/Поляков В.Н. /
__________________/ Шульженко А.П./
м.п.
м.п.
12
Приложение № 3
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Срок поставки Товара:
1.
Продавец обязуется передать Покупателю соответствующую партию Товара, указанную в подписанной
сторонами Заявке, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней c момента подписания сторонами Заявки на
соответствующую партию Товара.
Подписи Сторон:
Покупатель:
Поставщик:
ОАО «Аэропорт Рощино»
ООО «Парковочные решения
АйЭсДи»
__________________/ Шульженко А.П./
_______________________/Поляков В.Н. /
м.п.
м.п.
13
Приложение № 4
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Покупатель:
ОАО «Аэропорт Рощино»
Поставщик:
ООО «Парковочные решения АйЭсДи»
Юр. адрес: 107150, г Москва, ул. Бойцовая, д. 22,
Юридический адрес:
625033, Россия, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 23
стр. 3
Факт. адрес: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д.
2
ИНН 7718834090
ИНН 7204660086
КПП 720401001
КПП 771801001
ОГРН 1117746043194
ОКВЭД 51.64.2 ОКПО 69737369
ОГРН 1027200783070
ОКПО 47201042
ОКВЭД 63.23.1; 40.30.; 41.00; 45.12;
45.21.1; 45.23.1; 63.23.3;63.23.4
ОКАТО 45263552000
Р/С 40702810300030002410
К/С 30101810000000000201
БИК 044525201 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Тел. 8-499-782-33-93
Р/С 40702810501990000165
К/С 30101810100000000639
БИК 047130639
__________________ /Шульженко А.П./
м.п.
«ЗапСибКомБанк» ОАО, г.Тюмень
_______________________/Поляков В.Н. /
м.п.
Приложение № 5
14
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Гарантийные обязательства продавца
1. Гарантия на соответствующую партию Товара, указанной в подписанной сторонами Заявке
устанавливается сроком на 3(три) месяца с даты отгрузки соответствующей партии Товара, на
склад Покупателя. Датой отгрузки Товара на склад Покупателя считается дата подписания
уполномоченными представителями сторон.
2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует исправную и полнофункциональную
работу Товара.
3. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Покупатель письменно
извещает Продавца и предъявляет требования об устранении выявленных недостатков.
4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться
из-за обнаруженных в нем недостатков.
5. В случае обращения Покупателя в течение гарантийного срока с претензией о неисправной и
неполнофункциональной работе товара, Продавец безвозмездно устраняет выявленные
Покупателем недостатки, в срок, составляющий, не более 25 рабочих дней с момента
письменного обращения Покупателя.
нарушения правил хранения Товара.
Подписи Сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «Аэропорт Рощино»
ООО «Парковочные решения
АйЭсДи»
/ Шульженко А.П./
_________________________/Поляков В.Н. /
м.п.
15
м.п.
Приложение № 6
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Форма Заявки на поставку Товара
№ п/п
Наименование
Количество
Итого сумма закупки соответствующей партии Товара, указанной в подписанной сторонами
Заявке составляет, (сумма прописью) рублей копеек, в том числе НДС 18% - (сумма прописью)
рублей копеек.
Подписи Сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «Аэропорт Рощино»
ООО «Парковочные решения
АйЭсДи»
/ Шульженко А.П./
_________________________/Поляков В.Н. /
м.п.
16
м.п.
Приложение № 7
к договору № 2-ПР-20-1-14
от 20 января 2014 г.
Образец технического задания
Техническое задание № 1
1.
2.
3.
4.
5.
Format (формат): 86,5 mm x 53,8 mm
Плотность бумаги – 215 g/sqm special paper white 08-01
Укладка билетов в коробки – три билета в горизонтали, 4000 билетов в кассете, 16000 билетов в коробке.
Рабочая температура – от +50 до -40 С°.
Требования к магнитной полосе – RV: 1x magnetic-stripe 300 Oe.
Подпись Покупателя:______________________
Покупатель:
ОАО «Аэропорт Рощино»
Поставщик:
ООО «Парковочные решения
АйЭсДи»
/ Шульженко А.П./
_________________________/Поляков В.Н. /
м.п.
м.п.
17
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
42
Размер файла
344 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа