close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Телестрой СМР Договор с Приложениями СК

код для вставкиСкачать
Экземпляр ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Ханты-Мансийшй филиал
ДОГОВОР
ш
г. Х а н т ы - М а н с н н е к
« ^
»
2012 ь
Открытое
акционерное
общество
междугородной
и между пароли ой
электрической святи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
« З а к а з ч и к » , в л и ц е Д и р е к т о р а Ханты-Мансийского ф и л и а л а О А О «Ростелеком»
Зенина Николая С е р г е е в и ч а . Действующего на о с н о в а н и и Положения о ХантыМансийском ф и л и а л е и Доверенности № 12-244 от 23.03.2011 г., с одной стороны, и
О О О «Телестрой», и м е н у е м о е в дальнейшем « П о д р я д ч и к » , в лице директора
Зинчука Павла Юрьевича, действующего на основании устава, с д р у ю й сдороны,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
договор
от
(далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
Определения
Н и ж е у к а з а н н ы е определения, написанные с заглавной буквы, используются в
настоящем Д о г о в о р е в значениях, установленных настоящим разделом;
«Объект»
«Задействование
050*213121002/3)
сети
доступа
по
проектам
инвестиционно! о
плана
свободной
портовой
емкости
Г'ТТх»,
(коды
проектов
« М а т е р и а л ы » - л ю б ы е материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы л.и
выполнения Работ. О с н о в н ы е Материалы предоставляются Заказчиком на условиях,
определенных в Дог оворе, и в расчетах за в ы п о л н е н н ы е
работ ы не участвую г
Прочие М а т е р и а л ы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных к
Договоре
Материалы
должны
соответствовать
требованиям
дсйс гвующих
нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей н е о б х о д и м о й документацией
(сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами,
у д о с т о в е р я ю щ и м и их качество, эксплуатационные характеристики и i д.,).
« П л о щ а д к а » - территория, на которой в ы п о л н я ю т с я Работы. Площадки
расположены в н а с е л е н н ы х пунктах на территории Х а н т ы - М а н с и некого Автономно! о
Округа.
« Р а б о т ы » - все работы по прокладке распределите, iьного кабеля и
подключению
абонентских
установок
на Объектах
Заказчика,
подлежащие
выполнению П о д р я д ч и к о м .
в соответствии с з а д а н и е м на их выполнение
(Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора и
п е р е ч и с л е н н ы е в П р и л о ж е н и и № 2 (Порядок выполнения Работ) к настоящему
Договору. О б ъ е м ы Работ и Площадки утверждаются Заказчиком и ежеквартально, попозднее 10-ти р а б о ч и х дней до начала квартала, направляются Подрядчику в виде
Плана работ ( П р и л о ж е н и е № 3 к настоящему Договору).
] . П ред м ет Д о го в о \) а
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки,
определенные Порядком выполнения Работ, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2.
Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех
необходимых документов по выполненным Работам в объеме, перечисленном в
Приложении № 2 .
2. Цена Договора и п о р я д о к о п л а т ы
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и в соответствии с
Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N24 к Договору), составляет
9 800 ООО (Девять миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 коп., включая НДС 18%
/ 494 915. 25 (Один
миллион четыреста девяносто
четыре тысячи
девятьсот
пятнадцать)
р у б л е н 25 к о п .
Подробная разбивка Цены
Приложении № 4 к Договору.
Договора
по
видам
2.2. При выявлении необходимости проведения
Ст ороны могут подписать соответствующее соглашение.
Работ
представлена
Дополнительных
в
работ
2.3. Оплата выполняемых Работ осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Оплата за выполненные Работы производится ежемесячно после
выполнения
Работ,
предусмотренных настоящим
Договором
на основании
с л ел у ю щи х д о к у м е и то в:
- подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме
КС-2 и Отчетов о выполненных нарядах (Приложение Л1>8 к Договору), включающих
подтверждение выполнения объемов Работ п р е д с т а е т елем Заказчика, находящимся
на Площадке;
- подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат
по форме КС-3;
- подписанных Сторонами отчетов о расходе материалов в строительстве в
количественном выражении по форме М-29;
2.3.2. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
документов, указанных в п. 2.3.1 Договора рассматривает и направляет Подрядчику
подписанные документы или мотивированный отказ от приёмки работ, за подписью
у пол I юмочен ного п редела в и г ел я Заказ чика,
2.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ.
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их выполнения. Подрядчик производит необходимые
юработки без
дополни тельной оплаты.
2.3.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами
в полном объеме документов, перечисленных в 11.2.3.1 Договора, Заказчик
осуществляет оплату* 100% стоимости принятых Работ на основании счета
Подрядчика и оригинала счета-фактуры.
Договор №
от ^
2012г.
3. С р о к и в ы п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в
3.1. Сроки начала выполнения обязательств по настоящему Договор)
01.05.2012 г., срок окончания выполнения обязательств по настоящему Договору
31 - 12.2012г.
3.2, Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Д о г о в о р о м , что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик
имеет право па продление срока окончания в ы п о л н е н и я обязательств па
соответс г в утопии! период.
4. О б и з а т е л ь с i ва С горой
4.1. О б я з а г е л ь с т в а З а к а з ч и к а
1.1.1. Произвести оплату надлежащим образом в ы п о л н е н н ы х
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором
Подрядчиком
4.1.2. Ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала
квартала, предоставлять Подрядчику План работ ( П р и л о ж е н и е № 3 к Договору). а
также обеспечить д о с т у п специалистов Подрядчика на П л о щ а д к и для выполнения
Работ.
4.1.3. П р и п я т ь в ы п о л н е н н ы е Работы.
4.1.4.
Выполнить
в полном
предусмотренные в настоящем Договоре.
объеме
любые
другие
обязательства,
4.2. О б я з а т е л ь с т в а П о д р я д ч и к а
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим
Договором в ы п о л н и т ь Работы лично. Привлечение сторонних организаций для
выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно
согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
4.2.2. О б е с п е ч и т ь выполнение на Площадках н е о б х о д и м ы х мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3.
Нести
ответственность
по обязательному,
профессиональном}
страхованию г р а ж д а н с к о й ответственности, здоровья и жизни своих работников, В
его и с к л ю ч и т е л ь н у ю сферу ответственности входит заключение необхо шмых
договоров, р е г у л и р у ю щ и х отношения со своими работниками.
4.2.4. О б е с п е ч и т ь сроки выполнения Работ
выполнения Работ ( П р и л о ж е н и е №2 к Договору).
в соответствии
с Порядком
4.2.5.
Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с
Положением об организации работы инсталляторов в процессе подключения ус.тул
связи,
строительными
нормами
и
правилами,
нормами
действующего
законодательства Р Ф и иных нормативно-правовых актов. Использовать материалы,
соответствующие Г О С Т и техническим условиям производителя
4.2.6. П р и н я т ь меры по обеспечению сохранности вверенного Заказчиком
имущества. Нести риск случайного повреждения его и незавершенного производства
с момента начала Работ до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ.
4.2.7.
В ы п о л н и т ь в полном
предусмотренные в н а с т о я щ е м Договоре.
Дуговори
? J f
2012г
объеме
любые
другие
обязательства,
5.
П р о 11 iв од с I во Р а б о i
5.!. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
осуществляет контроль и технический надзор за в ы п о л н е н и е м Работ, сроками и
качеством в ы п о л н е н и я Работ. Представитель Заказчика согласовывает акты на
выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает Реестры передачи
документов ( П р и л о ж е н и е К®5 к Договору).
У п о л н о м о ч е н н ы й Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного
доступа на П л о щ а д к и при выполнении любых видов Работ в течение всего периода
их производства.
5.2.
В случае
если Заказчиком
будут
обнаружены
некачественно
выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), го Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком
срок качественно передела гь эти Работы.
5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения
указаний п р и о с т а н о в и т ь выполнения Работ в случаях:
- непригодности предоставленных Заказчиком М а т е р и а л о в ;
в о з м о ж н ы х неблагоприятных для Заказчика
I Ь д р я д ч н к о м его указаний о способе выполнения Работ;
последствий
выполнения
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грезят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
6. Г а р а н т и и к а ч е с т в а на в ы н о л п е ч ш ы е Р а б о т ы
6.1.
Гарантии
качества
Подрядчиком но Договору.
распространяются
на
Работы,
выполненные
6.2. Г а р а н т и й н ы й срок на выполненные Работы составляет 3 (1ри) месяца с
даты подписания Актов о приемке выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.
6.3. Если в п е р и о д гарантийной эксплуатации О б ъ е к т а обнаружатся недостатки
и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по
вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свои счет н в
срок, установленный Заказчиком. Дефекты указываются в е о о т в е к т в и о ш е м акте.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
5 (пяти) рабочих д н е й со дня получения письменного извещения Зака*чнка тля
прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Пол рядчика
в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается от казом Подря т и к а
от участия в составлении акта устранения недостатков.
6.4. При отказе Подрядчика oi составления/подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных
специалистов.
6.5. Г а р а н т и й н ы й срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог норма 1ьио эксплуатироваться
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.6. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в
выполненных Работах и используемых Материалах, за к о т о р ы е Подрядчик не несет
ответственности, П о д р я д ч и к обязуется устранить такие недостатки н или дефекты по
договор
от
20!2т
4
дополнительному с о г л а ш е н и ю и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в
соответствии с п. 6.3. Договора.
6.8. П о д р я д ч и к гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями
действующих н о р м а т и в н ы х актов, условиями настоящего Договора
7. О б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и и Работ М а т е р и а л а м и
7.1. Заказчик п р и н и м а е т на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
основными М а т е р и а л а м и из которых непосредственно состоит распределительная
линия: кабель, коннектор, соединитель для оптического волокна, защитный кожух
для соединителя, э т а ж н ы й ответвитедь (разветвительпая защитная мини-муфта),
кабельный канал, защитная iрубка для оптического волокна, абонентская розетка,
пигтейл, патчкорд Эти Материалы передается Подрядчику по накладной на отпуск
материалов на сторону
(форма М-15), а П о д р я д ч и к
обязуется
оформить
соответствующие отчеты о расходе материалов в строительстве по форме М-29
завизированные
материально-ответственным
лицом,
отвечающим
m данную
Площадку. С м о м е н т а передачи по накладной д о момента сдачи в эксплуатацию
данные «давальческие материалы» находятся на ответственном хранении у
Подрядчика.
7.2. П о д р я д ч и к принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
прочими М а т е р и а л а м и (крепежные, отделочные,
расходные материалы),
не
указанными в п.7.1 Договора, включая их приобретение и доставку на Площадки, а
также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного
оборудования.
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, л также риск случайной
гибели или п о в р е ж д е н и я основных Материалов, переданных ему по накладной, с
момента их передачи до подписания отчетов о расходе мат ериалов.
8. С д а ч а и п р и е м к а Р а б о т .
8.1. Подрядчик передает Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней после
окончания отчетного месяца два экземпляра документов, перечисленных и п.2.3.1.
8.2, Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения
документов подписать их и вернуть один экземпляр Подрядчику, либо направить
Подрядчику
мотивированный
отказ от
подписания,
содержащий
перечень
необходимых д о р а б о т о к и претензий. Сроки устранения претензии и выполнение
необходимых д о р а б о т о к включаются в общий срок выполнения Подрядчиком
обязательств п о договору.
8.9. У с т р а н е н и е недостатков и недоделок, в ы я в л е н н ы х Заказчиком в ходе
проведения п р о ц е д у р ы сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным
для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки
Заказчиком. У с т р а н е н и е таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком
за свой счет.
8.10. Л ю б а я повторная приемка Заказчиком в ы п о л н е н н ы х Работ производи'ся
в порядке, п р е д у с м о т р е н н о м разделом 8 н а с т о я щ е ю Договора.
9. О т в е т с т в е н н о с т ь С т о р о н
9.1.3а н е и с п о л н е н и е или ненадлежащее и с п о л н е н и е своих обязательств по
настоящему Договору С т о р о н ы несут ответственность в соответствии с дейсиптошим
законодательством Российской Федерации.
9.2. П о д р я д ч и к несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им
третьими л и ц а м и .
9.3. За н а р у ш е н и е Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе
сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных
Договором. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в соответствии с
Приложением № 6 к Д о г о в о р у .
9.4 За н а р у ш е н и е Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим
Договором, П о д р я д ч и к вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0.1% (ноль
целых, одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый тень
просрочки, но не более общей суммы платежа, причитающегося Подрядчику
9.5.Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании п и с ь м е н н о й претензии. Если письменная претензия одной Стороны не
будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не
уплачивается.
9.6. С т о р о н ы уплачивают неустойку, п р е д у с м о т р е н н у ю Договором, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в
письменной форме. У п л а т а неустойки не освобождает Сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
10, О б с т о я т е л ь с т в а н е п р е о д о л и м о й с и л ы ( ф о р с - м а ж о р )
10.1. С т о р о н ы освобождаются от ответственности за частичное пли полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если э т о неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не меч л а ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимей
силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные а пхпйные
бедствия.
Наличие
обстоятельств
непреодолимой
силы
подтверждается
соответствующим д о к у м е н т о м . Акты органов исполнит ельной власти и мест HOI О
самоуправления,
равно как и изменения
в законодательстве,
не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для пел ей исполнения
обязательств, п р е д у с м о т р е н н ы х Договором
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию С т о р о н а д о л ж н а при первой в о з м о ж н о с т и незамедлительно в
письменной ф о р м е известить о данных обстоятельствах д р у г у ю Сторону. Извещение
должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения гаких обязательств. Срок
исполнения С т о р о н а м и своих обязательств по н а с т о я щ е м у Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия, препятствующие исполнению н а с т о я щ е г о Договора.
Договор № / s o г а
от
6
103.
По
окончании
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней со дпя п р е к р а щ е н и я обстоятельств непреодолимой силы и их последствии,
препятствующих и с п о л н е н и ю настоящего Договора, известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается и с п о л н и т ь обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и гили) их
последствия п р о д о л ж а ю т действовать более 3 (трех) месяцев подряд, любая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной ф о р м е д р у г у ю Сторону за 10 (деся<ь>
рабочих дней до п л а н и р у е м о й даты расторжения Договора. Стороны предприму i все
разумные усилия по с н и ж е н и ю любых убытков, которые они могут понести в
результате р а с т о р ж е н и я Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой
силы.
11. К о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь
111 . Р а с к р ы в а ю щ а я
Сторона
Сторона,
конфиденциальную и н ф о р м а ц и ю другой Стороне.
которая
11.2. П о л у ч а ю щ а я Сторона - Сторона, которая получает
информацию от д р у г о й Ст ороны
раскрывает
конфиденциальную
11.3. Н а с т о я щ и м Стороны договорились, что к о н ф и д е н ц и а л ь н о й информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В
течение срока д е й с т в и я настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) П о л у ч а ю щ а я Сторона обязуется не р а с к р ы в а т ь без предварительно!о
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей
Стороны
любую
к о н ф и д е н ц и а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю , полученную от Р а с к р ы в а ю щ е й Стороны. Koi ia
любая к о н ф и д е н ц и а л ь н а я информация раскрывается третьему лицу с таким
согласием.
Получающая
Сторона, раскрывающая
такую
конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье л и по взяло на себя
обязательства по с о х р а н е н и ю конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных и з л о ж е н н ы м в настоящем разделе Договора.
I 1.4.Получающая Сторона, которая получила л ю б у ю конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно
конфиденциальности
такой
информации
было
подучено
от
Раскрывающей С т о р о н ы , не должна раскрывать ее. и обязуется обрабатывать такую
информацию с той с т е п е н ь ю заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее и н ф о р м а ц и и того же уровня важности.
11.5. И н ф о р м а ц и я , полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у П о л у ч а ю щ е й Стороны не возникает
обязательств по с о х р а н е н и ю конфиденциальности в о т н о ш е н и и такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. и н ф о р м а ц и я во время ее раскрытия является п у б л и ч н о известной.
П .5.2,информация представлена П о л у ч а ю щ е й С т о р о н е с письменным указанием
па то, что она не является конфиденциальной;
д и ) и ,,,п Л\:
я OS
0 £ ~
2012г.
1 1 . 5 3 . и н ф о р м а ц и я получена от любого третьего липа на законных основаниях;
1 1 . 5 ^ . и н ф о р м а ц и я не может являться к о н ф и д е н ц и а л ь н о й в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6.Получающая
Сторона
имеет право р а с к р ы в а т ь
конфиденциальную
информацию без с о г л а с и я Раскрывающей Стороны:
11.6.1. п р о ф е с с и о н а л ь н ы м советникам (юристам, аудиторам) при условии, ч ы
такие лица взяли на себя обязательства по с о х р а н е н и ю конфиденциальности
указанной и н ф о р м а ц и и на условиях, аналогичных и з л о ж е н н ы м в настоящем раздел е
Д оговора, л и б о о б я з а н ы сохранять такую и н ф о р м а ц и ю в тайне в с о ответе вин с
законодательством Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии
нормативно - правовым актом, судебным актом при условии, что
получила и н ф о р м а ц и ю от другой Стороны, предварительно
подтверждением необходимости в таком раскрытии у в е д о м и т
Сторону.
с законом, иным
Сторона, которая
письменно и
об этом другую
11.7. В случае н а р у ш е н и я условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу р е ш е н и ю арбитражного суда.
12. У в е д о м л е н и я
12Л. Л ю б ы е уведомления, направляемые С т о р о н а м и в рамках настоящего
Договора, д о л ж н ы быть оформлены в письменном виде и отправлены почтой,
курьером пли же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления
считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке;
Для Заказчика:
Организация: О А О «Ростелеком»
Ф.И.О.: Д.С. Л у к о ш к о в
Адрес: Р Ф 62801 1. Тюменская область, г, Х а н т ы - М а н с и й с к , ул Коминтерна,
д.З
Для Подрядчика:
Организация: О О О « Т е л е с т р о й »
Ф.И.О.: Ш О . Зинчук
Адрес: РФ 628400, Тюменская область, г. Сургут, ул, Промышленная, д. ! 1.
12,2. Любая из Сторон может указать путем направления cooiветствуютцего
уведомления н о в ы й адрес, который будет использоваться впоследствии для
направления л ю б о г о уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
13. П р и м е н и м о е п р а в о и п о р я д о к р а з р е ш е н и й с п о р о в
13.1.
Отношения,
возникающие
на
основании
ре г ул 11 ру ютея за к о 11 о дате л ьств о м Рос си йс ко й Ф едера ци i \.
настоящего
Договора,
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Д о г о в о р у Стороны разрешают
путем переговоров.
Д о г о в о р Ж ^ / 9 S - о т 04
Q5~
2012г.
8
13.3.
Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на р а с с м о т р е н и е Арбитражного суда Свердловской области
14. Р а с т о р ж е н и е Д о г о в о р а
14.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему
Договору в течение 20 (Двадцати) рабочих дней не н а р у ш а ю щ а я обязательства
Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке
настоящий Д о г о в о р по письменному уведомлению, поданному т 10 (Десять) рабочих
дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит
свое нарушение к удовлет ворению не нарушившей С т о р о н ы в течение этого периода.
14.2. Н а с т о я щ и й Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке
предусмотренных законом.
14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ,
выполненных П о д р я д ч и к о м . Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а
Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ
15. Д р у г и е п о л о ж е н и и
15.1, По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчетов по
Договору с о ф о р м л е н и е м двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется з а и н т е р е с о в а н н о й Стороной в двух экземплярах, каждый их которых
должен быть п о д п и с а н уполномоченным представителем зтой Стороны и скреплён ее
печатью, С т о р о н а - и н и ц и а т о р направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала
акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов
Сторона-получатель д о л ж н а подписать, заверить печатью, направить один экземпляр
акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои п и с ь м е н н ы е мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (деся;и)
рабочих дней со д н я получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит
в адрес С т о р о н ы - и н и ц и а т о р а подписанный акт сверки расчётов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации, акт сверки расчётов считается п р и з н а н н ы м Стороной-получателем в
ре да к пи и С т о р о и ы - и и и п и агора.
15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей тип. которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказч ика еч е та- фа ктуры;
- д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е полномочия л и ц , которые буду! подписывать
счета-фактуры
(заверенные
надлежащим
образом
приказы,
распоряжения,
доверенности, копии банковских карточек иди иные а н а л о г и ч н ы е документы) в
случае, если право их подписи предоставлено иным липам, кроме руководи! ел я
организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме и н ф о р м и р о в а т ь Заказчика (с
приложением п о д т в е р ж д а ю щ и х документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
Договор \
от
У J !2г.
9
имеющих право п о д п и с и счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменении.
)5.3. П о д р я д ч и к обязуется представлять Заказчику и н ф о р м а ц и ю об изменении
it цепочке с о б с т в е н н и к о в Исполнителя, включая б е н е ф и ц и а р о в (в том числе,
конечных) не позднее чем через 7 рабочих дней после таких изменений
15.4. С ч е т а - ф а к т у р ы выставляются в соответствии с законодательством.
15.5. С т о р о н ы не имеют права уступить л и б о передать
обязанности
по
настоящему
Договору,
полностью
либо
предварительного п и с ь м е н н о г о согласия другой С т о р о н ы .
свои права
частично,
или
без
15.6. Л ю б ы е изменения или дополнения настоящего Договора, должны
совершаться С т о р о н а м и в письменной форме.
15.7. Н а с т о я щ и й Д о г о в о р составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.8. Н а с т о я щ и й Договор считается
01.02.2012 года и действует до 31Л 2.2012.
заключённым
и
вступает
в снл>
с
15.9. И с п о л н е н и е обязательств по настоящему Д о г о в о р ) со стороны Заказчика
возлагается на ф и л и а л ы О А О «Ростелеком», список которых приведен в Приложении
№ 7 к Договору.
15.10. К настоящему Договору прилагаются и я в л я ю т с я его неотъемлемой
частью,П р и л о ж е н и е № 1 , - Задание на выполнение работ;
П р и л о ж е н и е № 2 , - Порядок выполнение работ;
П р и л о ж е н и е № 3 . - План работ;
П р и л о ж е н и е Лг« 4. - Протокол соглашения о д о г о в о р н о й цене с приложениями:
Приложение
5. - Реестр передачи документов;
П р и л о ж е н и е Х« 6. - Штрафные санкции;
П р и л о ж е н и е № 7. - Отчет о выполненных нарядах.
16. Р е к в и з и т ы С т о р о н
Заказчик:
Открытое
акционерное
общество
междугородной
международной электрической связи «Ростелеком»,
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, л.15
Почтовый адрес
62801 1, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, л.З
Тел. (3467) 39-1003, факс (3467) 33-0404
I ел,/ факс
И Н Н : 7707049388 К П П ; 860143001
к/счет: 30101810100000000740
Банковские
реквизиты:
р/счет:
банке
40702810100000000581
в
г.Ханты-Мансийске ВПК 047162740
Договор .v: ^
/
Й
7
о т О/
05~
2012г
ОАО
Хан т ы-Мансннском
Подрядчик»
Общество с ограниченной ответственностью «.Телестрой»
( О О О «Телестрой»)
Юридический адрес: Р Ф 628400 Тюменская область, Х М А О - К )гра, г Сургу г,
ул.Промышленная,д. 11
Почтовый адрес:
Банковские
реквизиты:
Тел./факс
РФ 628400 Тюменская область. Х М А О - Югра ? г Сур -ут.
ул . П р о м ы ш л е н н а я ^ . 11
ПНИ: 8602060869 КПП: 860201001
О Г Р Н 1078602007560
р/с 40702810200000003286 в О А О «Аккобаик». i Сургут
к/с 30101810100000000704, ВПК 047 144704
8 (3462) 79-40-00
17. Подписи С т о р о н
От Заказчика:
От Исполнителя:
OA О « Ростел е ком »
Директора Х а н т ^ - М а н с и й с к о г о филиала
О А О :> Роетсд^кбм»
/ Н.С. Зснйн /
шоднись)
м
/
»
г.
vui
До-опор №
& от ^
f
20 i2г.
Зинчук
/У
О in
к Договору Si / w u o i
у
Приложение №
• 0 ( ..
ч:
ФОРМА З А Д А Н И Я ! ! НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НО П Р О К Л А Д К Е О П Т И Ч Е С К О Г О
РАСПРЕД ЕЛ ИТ ЕЛ Ь И ОГО 1С А Б ЕЛ Я
Дата оформлении заявки
РАПОРТ
VI' рапорта
м> Наряда
Н А Р ЯД ;
Услуга
НАИМЕНОВАНИЕ
ОКА ШНАЕМОИ УСДУ IИ
Сумма:
0.00
Льгота уст-ка:
Инфор мация о льготах
Договор.
М договора
Дата договора;
Дата оформлении договори
НОВЫЕ ДАННЫЕ
СГАРЫЕ ДАН!li.li
Лопнет:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
Абонент:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТ ЧЕС НЮ
АБОНЕНТА
АБОНЕНТА
Улица
Адрес а б о н е н т а
Улика.
lOpec абонента
Дом
Л» дома
Кв.:
№ кварт
Дом
№ дома
Кв.:
.Vs кварт
Ягуар,.
НШД/ПН/МОТА
осн.
МОТА
№ устр.;
НШД ЯП/М
ОТА
Сх, вкл.:
Рекшпшпы схемы иключешн
Сх вкл.:
Реквизиты схема включения
Контактный телефон:
Контактные данные абонента для соя и/
Примечание АО
Примечания Абонентского Отдтш
Оператор
ФИО ОПЕРАТОРА АО
Руководитель
ФИО РУК О ПОДИ ТЕ. ТЯ IО
НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬИ
РЕК Я И m ТЫ НО Я ЫХ ТЕХ НИ ЧЕСКИХ ДА
иных
РЦ:
1.
2
3.
. V расчетного
центра
РЕК ИИ 1НТЫ СТАРЫХ
СТАРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИ ЧЕСКИХ ДА ИНЫХ
4.
5.
Примечание ГО:
Примечания Технического Отдели
Результат обследования
Результаты обследования наличия технической иогмижиоапи тех. службами
Примечание монтера
Примечания монтера тех. службы
Раса лор
Расположение распределительной
коробки (адрес, шале и пр.)
Оплата:
0.00
Дата оказания ус луп г Дата и тремя назначения ока шния услуги
Факт Дата выхода монтера; Фактическая дата выходи монтера для оказания ус п. а
Монтер:
(ПОДПИСЬ)
Абонент
(подпись)
Дата
Дата
РЛПОРТК НАРЯДУ N МНАРЯДА
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Монтер
Расход
(подпись)
Инженер
Подпись
Стоимость
(подпись
.
к Договору Д ь / / 0 8 - i Z
o r « Р-т
Приложение Jv ?
2и I:: г
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Р А Б О Т
В настоящем Приложении приведен порядок взаимодействия, права и обязанности Сторон
Договора в соответствии с исполняемыми ими функциями.
!, Обязанности Подрядчика по выполнению поручения но .Договору.
U . В целях оперативного выполнения работ гю подключению П о д р я д ч и к о б ж а м
использовать в своей деятельности информационные ресурсы Заказчика:
•
СЛУ «Лира» - Система Абонентского Учета;
•
Интернетчюртал центра инсталляций (ECHO) - многофункциональный интернет
ресурс Заказчика, для получения от Заказчика заявок (народов) принятых о:
Абонентов Заказчика, в форме приведенной в Приложении .N1; 1
1.2. При получении доступа к информационным ресурсам Заказчика Подрядчик обязан
руководствоваться вну гренними требованиями и регламентами Заказчика по обеспечению
безопасности и неукоснительно соблюдать их рекомендации. Подрядчик обязан обеспечить всеми
доступными средствами и способами тайну выданных Заказчиком паролей, логических имен и ; л
для доступа к информационным ресурсам Заказчика и другим информационным системам,
использующихся Подрядчиком,
1.3. Подрядчик с использованием собственных ресурсов организует диспетчеризацию
Работ по подключению в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3.1. Подрядчик организует необходимое количество рабочих мест для диспетчеризации ь
соответствии с техническими требованиями и нормативами Заказчика на выполнение Работ
1.3.2. Подрядчик выделяет персонал для диспетчеризации Работ и направляет Заказчику
заявку (со списком специалистов) па обучение работе с информационными ресурсами,
указанными в разделе 6 настоящего Приложения.
1 3.3 Подрядчик обеспечивает и отвечает за выполнение персоналом, выделенным для
диспетчеризации Работ, должностных обязанностей инженера диспетчерского пункта Заказчики
по отношении к Работам по подключению в соответствии с условиями настоящего Договора
1.3 4. Подрядчик обеспечивает и отвечает за выполнение работ персоналом, выделенным
для диспетчеризации, в соответствии с «Порядком взаимодействия диспетчера РУС и дисие озера
I з одрядн о й орг а ш п а ц и и ,
1.4. Подрядчик обязан выполнять работы но подключению в соот ветствии с но:•маiивами
Заказчика с момента назначения (получения) заявки (наряда)
1.5. При получении заявок (нарядов) Подрядчик осуществляет следующие действия;
1.5.1. Печать полученных от Заказчика заявок (нарядов) на выполнение работ гю
подключению.
1.5.2. Распределение полученных от Заказчика заявок (нарядовi на выполнение р а б о т п о
подключению между своими работниками и передачу печатных форм заявок ( н а р я д о в ?
работникам для дальнейшего контроля выполнения работ
1.5.3. В случае выполнения работ по подключению с заключением Абонентских договорив.
Подрядчик осуществляет подготовку и передачу своим работникам формуляров (бланков.)
Абонентских договоров, Дополнительных соглашении и прочих Приложений к Абонентским
договорам. Кроме того. Подрядчик осуществляет подготовку технологических и информационны:,
материалов, необходимых для работ по подключению и подлежащих передаче Абоненту.
1.5.4. Обеспечивает своих работников технологическим оборудованием, материалами и
инструментами для качественного выполнения работ по подключению
1.5.5. При выполнении работ по подключению с заключением Абонентских д о г о в о р о в
Подрядчик (в лице своих работников) обязан соблюдать следующую п о с л е д о в а т е л ь н о е и,
действий:
1) Первичную проверку документов, требуемых для заключения Абонентского договора,
в соответствии с Правилами оказания Усну! связи Заказчика;
2) Подписание уполномоченным работником Подрядчик и Абонентом Абоненте ко го
договора, Дополнительных соглашений и прочих Приложений к Абонентском)
договору, и, при необходимости, иных документов, предусмотренных Правилами
оказания Услуг связи Заказчика, в 2 (двух) экземплярах.
При этом подпись Абонента в Абонентском договоре должна соответсдвова гподписи Абонента (уполномоченного представителя Абонента; в документе,
удостоверяющем его дичность.
В случае если Абонент до подписания Абонентского договора не предоставил
документы, требующиеся для заключения Абонентского договора, и (или) доку мен
удостоверяюший его личность и (или) предоставил документ иного лица, работники
Подрядчика не имеют права заключать с таким лицом Абонентский договор, и
обязаны дать отказ, при соответствующем запросе - в письменном виде,
3) Передачу Абоненту экземпляра Абонентского договора, подписанного Абонент,
и
уполномоченным рабошиком Подрядчика;
4) Выполнение работ по подключению с использованием
технологического
оборудования,
материалов,
подлежащих
передаче
Абоненту
Демонстрант»!
работоспособности Услуги. Оказание (при необходимости) Абоненту дополнительных
Услуг согласно Прейскуранту Заказчика;
5) Выдачу Абоненту информационных материалов, подлежащих передаче;
6) Подписание Абонентом акта выполненных работ (наряда) в одном экземпляре д <я
подтверждения факта выполнения работ по подключению;
7) При необходимости, подписание Абонентом акта дополнительно выполненных рабо:
в 2 (двух) экземплярах.
1.5.6, Направить по электронной почте диспетчеру РУС реестр выполненных нарядов :<а
рабочий день не позднее 09:00 следующего дня, за днем, в котором были выполнены работы.
1.5 7. По договорённости с РУС выполнить закрытие заявок (нарядов) на Работы в CAY
« Чира» или Интернет-портала центра инсталляций (НСПО . не позднее 09:00 следующего дня. ?а
днем, в котором были выполнены работы.
1.5.8, Ведение учета и регистрации документов, полученных от Абонентов - ходе
исполнения поручения по Договору, в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми у
Заказчика.
1.5 9. Передачу Заказчику не позднее 12:00 следующего дня, за днем, в котором были
выполнены работы оригиналы исполненных нарядов, договоров. Дополнительных соглашении и
прочих Приложений к договорам, копий документов, полученных от Абонентов в ходе
исполнения поручения по Договору.
1.5.10. По запросам Абонентов работники Подрядчика обязаны доводить следу юшуто
информацию:
1) полное наименование Заказчика и Подрядчика;
2) реквизиты выданной Заказчику лицензии на осуществление деятельности в области
оказания Услуг связи, при дополнительном запросе - содержание лиценшонных
условий. При получении такого запроса Подрядчик обязан обратиться к Заказчику за
получением соответствующей информации,
3) порядок оказания и условия предоставления Услуг связи Заказчика;
4) тарифы (тарифные планы) на Услуги связи Заказчика. Если у Подрядчика
недостаточно информации для ответа на запрос Абонента, он обязан обратиться к
Заказчику;
5) порядок, формы и системы оплаты Услуг связи;
6) полномочия Подрядчик на выполнение работ по подключении' с заключением
Абонентских договоров и оказанию Услуг Заказчика, в том числе ограничения,
преду смо г р ей и ы е 3 аказ чи ком,
7) диапазон значений показателей качества обслуживания, в пределах которого Абонен
вправе установить в Абонентском договоре необходимые ему значения При
получении такого запроса Подрядчик обязан обратиться к Заказчику $а получением
необх од и мой и н формации;
Приложение № 2 к Договору №
or v.0^ •
OS~
2012 г.
8) перечень и описание преимуществ и ограничении в оказании Vc.iyi связи Заказчика:
9) перечень оборудования, имеющего документы о подтверждении соответстни я
установленным требованиям. При получении такого запроса Подрядчик обязан
обратиться к Заказчику за получением необходимой информации.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна доводиться работниками
Подрядчик в объективной форме, без осуществления сравнения с аналогичными условиями
предоставления уедут другими операторами связи.
1,5.11. В случае невозможности предоставления запрашиваемой Абонентом информации
Подрядчик обязан предложить Абоненту обратиться в компетентную службу Заказчика.
1.5.1,2, Заключение с Абонентом договора на аренду предоставленного оборудовании и
внесение в договор информации о типах передаваемого клиенту оборудования и серийных
номерах оборудования.
2. Основные требования к выполнению Подрядчиком обязательств по Договору.
2.1. Подрядчик при исполнении поручения по Договору обязан руководствоваться
нормативными документами, согласованными Сторонами регламентами, положениями и
требованиями Заказчика
2.2. При осуществлении функций по Договору Подрядчик обязан
2.2.1. Обеспечить выполнение работ по прокладке оптического распределительного кабеля
и подключению абонентских установок по технологии FI ГН в соответствии с нормативами
(времени для каждого вида услуг) Заказчика.
2.2.2. Обеспечить соблюдение сроков выполнение работ по подключению, указанных н
шявках, получаемых от Заказчика.
2.2.3. Обеспечить выполнение работ по подключению в соответствии Методикой
проведения инсталляций услуг связи, реализованных на базе технологии PON (FTTH), '1 нповым
техническим решением по предоставлению телекоммуникационных услуг с применением
оптического доступа F T ГН. с т р о и т е л ь н ы м и н о р м а м и и п р а в и л а м и ,
2.2.4. Обеспечить высокий уровень обслуживания Абонентов в части предоставления
полных квалифицированных консультации Абонентам относительно Уелут связи 'Заказчика л
пользовательского (оконечного) оборудования.
2.2.5 Обеспечить соответствие работников Подрядчика, производящих выполнение рабо.
по подключению, требованиям квалификаций в сфере связи.
2.2.6. Обеспечить корректное оформление документов, в соответствии с представленными
Абонентом (уполномоченным представителем Абонента) документами (ФИО, адрес, контакжая
информация, и т.д..) и условиями предоставления Услуг (выбранный тарифный план, стоимость
подключения, скидки, тарификация и т.д.).
2.2.7. Своевременное внесение информации, полученной от Абонентов и необходимо!»; для
полноценного предоставления Услуг связи, в информационные системы, доступ к которым
предоставлен Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств до Договилу со. .асно
утвержденным регламентам.
2.2.8. Работники Подрядчика должны знать правила использования информационны--,
ресурсов, указанных
в разделе 6 настоящего Приложения.
Правила
использования
информационных ресурсов предоставляются Заказчиком в виде соответствующих инструкции
2.2.9. При заключении Абонентских договоров, Дополнительных соглашении и прочих
Приложений к Абонентским договорам, а также прочих доку мен го в, руководствоваться
требованиями раздела 1 настоящего Приложения.
2.2.10. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до полного использования
информационных и (или) технологических материалов, подавать заявку Заказчику о потребной п в
соответствующих материалах, необходимых для надлежащего исполнения поручения Подрядчика
2.2.11. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникновении (при исполнении
Договора) ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, нарушениях
действующего законодательства, случаях хищения, порчи имущества в случае, если .«то связано с
деятельностью Подрядчика
2.2.12. Не реже 1 (одного) раза в год проводить проверку знаний своих работников.
Приложение > 2 к Договору N° {fOtf-JZ
от 0( у
... 2012 г.
работающих с Абонентами Заказчика, на соответствие выполняемым функциям, занимаемым
должностям с нравом присутствия при проверке знаний представителя Заказчика.
3. 1 рнншаннн к Заказчику по исполнению обязательств по Договору.
3.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику доступ к информационным системам тля
оперативного исполнения обязательств Подрядчика по Договору с указанием необходимых
технических требований к рабочему/им месту/ам.
3.2. Обеспечивать Подрядчика образцами бланков Абонентских договоров, образцами
бланков Дополнительных соглашений и прочих Приложений к Абонентским дотворлм
информационными, технологическими материалами, требующимися для надлежащею исполнения
поручения по Договору,
3.3. По заявке Подрядчика предоставлять для обучения персонала Подрядчика рабо:с с
информационными
ресурсами,
указанными
в
разделе
6
настоящего
Приложения
квалифицированных специалистов Заказчика,
3.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику должностные обязанности инженер,
диспетчерского пункта, а т а к же нормативы времени для каждого вида ycJiyi.
3.5. Заказчик обязан предоставить Подрядчику списки (реестр) запланированных нарядов i
электронном виде на адреса электронной почты диспетчеров Подрядчика не менее чем за двое
суток до даты выполнение работ. Подрядчик имеет право вернуть списки запланированных
объемов Заказчику, переданные позже установленного срока, с отметкой о частичном или полноv
возврате передаваемых объемов
4. Порядок обучении работников Подрядчика работе е информационными ресурсами.
4.1. Заказчик проводит обучение работников Подрядчика в целях надлежаще. • • иеподиени?
поручен 11Я. иредусмотренного Договором.
4.2. Обучение приводится сотрудниками Заказчика и (или) иными лицами, привлеченным!
Заказчиком, со следующей периодичностью:
•
один раз в в (шесть) месяцев для работников Подрядчика, осуществляющих
исполнение поручения Заказчика до 1 года;
•
одни раз в год для работников Подрядчика, осуществляющих исполнение пор) денно
Заказчика более 1 года.
4.3. Стороны предварительно согласовывают количество работников Подрядчика
проходящих обучение. В случае если Подрядчик уклоняет с я от такого согласования, За казн: ц
самостоятельно определяет количество работников Подрядчика, подлежащих обучении.»
4.4. Заказчик с помощью электронной почты, средств факсимильной связи дли и 1ымг
доступными способами уведомляет Подрядчика о дате, времени и месте проведен so об> чей и*
работников Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала обучения. II: и
этом Подрядчик обязуется обеспечить явку работников в количестве и в сроки, предусмотренные
в уведомлении
4.5. По результатам обучения, работники Заказчика проводят проверку необходимых
знаний работников Подрядчик. По результатам проверки Заказчика составляйся Акт ib двух
экземплярах) с указанием фамилии, имени, отчества проверяемых работников и допуска их
работе. Акт подписывается ответственными работниками Заказчика и .-дин зклечп;
направляется Подрядчику.
5. Порядок
обеспечения
Подрядчика
технологическими,
информационными
материалами в целях исполнения поручения по Договору.
5 1. Обеспечение Подрядчика образцами бланков Абонентских договоров, образцами
бланков Дополнительных соглашений и прочих Приложений к Абонентским договорам
технологическими,
информационными
материалами
производится
путем
их
выдач!
от ветственными работниками Заказчика в электронном виде.
5.2. Заказчиком производится выдача следующих информационных материале-в в целях
испод нения поручен и я:
Г!рпл< ьшк
Хг 2 к Договору ^
^
^
от ьМ
»
06~
2012 г
»
бланков Абонентских договоров, Дополнительных соглашений и прочих
Приложении к Абонентским договорам,
•
бланков договоров на аренду оборудования;
•
тарифов (тарифных планов) Заказчика на Услуги связи на бумажном носителе ь
виде копии соответствующего прейскуранта Заказчика и (или:- буклетов, лисговок и г.п.;
•
информации для Абонентов и лип, имеющих намерение заключить Абонентский
договор, относительно перечня оказываемых Услуг связи, условий их предоставления
Заказчиком, на бумажном носителе и (или.) в виде буклетов, листовок, прайс-листов и
т.п.;
•
иных материалов, содержащих информацию для Абонентов, лиц. гмекали\
намерение заключит ь Абонентский договор.
5.3. Заказчиком производится выдача следующих технологических материалов и
клиентского оборудования в целях исполнения поручения:
•
ONT;
•
STB;
•
технологических расходных материалов, необходимых для исполнения поручения
по Договору,
5.4. Заказчиком производится выдача клиентского о б о р у д о в а н и я и материалов для
выполнение работ по подключению в объемах, обеспечивающих 7-ми дневный план выполнение
работ.
6. Перечень
Подрядчику.
JS« п/п
1
2
информационных
ресурсов,
доступ
Иапмсиоваиие
САУ «Лира»
Иитернет-гюртап центра инсталляции (ЕСПО)
I [риложение М- 2 к Договору №
&
от и О / .
OS
?012 г.
к
которым
нре.шставлнетси
РСЖНМ Н'СТ V IIЛ
круглосуточно, все дни недели
круглосуточно, все дш: недели
Пркпожсянс
К ЛоГ'П'мру V
Форма Плана работ
Утверждаю:
Директор
районного утла свят
филиала ОАО "Poci влеком
«
»
20! 2 |
План работ по прокладке оптического распределительного кабеля и подключению абонентских установок и-,
технологии FTTH ООО "Телестрой" на территории обслуживания
!
Плановый
период
•
,
План инсталляции
Филиал
Расчетный центр
Услуга
Технология
для ООО
"Телестрой"
' • <
С планом ознакомлен:
Ф о р м а у г Fie р ж а е и л:
(представитель О О О " I елее грой" <
Приложение .Ne4
к договору №
от
»
20^2 г
Протокол соглашения о договорной цене
Открытое
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в шльнейшсм
«Заказчик», в лице Директора Ханты-Мансийского филиала О А О «Ростелеком»
Зенина Николая Сергеевича, действующего на основании Положения о ХантыМансийском филиале и Доверенности № 12-244 от 23.03.201 Пл. с одной стороны и
0 0 0 «Телестрой», именуемое в дальнейшем « П о д р я д ч и к » , в лице шректора
Зинчука Павла Юрьевича, действующего на основании устава, с другой е ю р о н ы .
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий протокол соглашения о
договорной цене о нижеследующем;
Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены:
1. Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору,
является приблизительной и составляет сумму: 9 800 ООО (Девять
миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 КОП., включая НДС 18% 1 494 915,2} {Ооин
\ш-пион
четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 кои.
2. Окончательная стоимость Работ определяется исходя из Спецификации
Работ (Приложение №4.1 к Протоколу) и объема фактически выполненных работ,
подтвержденного Отчетом о выполненных нарядах (Приложение № 8 к Договору)
К настоящему Протоколу прилагаются:
1 Зрнложенне №4.1 - Спецификация Работ;
Приложение .N1:4.2 - Расчет договорной цены.
Приложение №4,1, к Протоколу соглашения о д о г о в о р н о й и е н е
к до/ о вору .\"> m - V
i 0j[
o s r : 11 •,
Спецификация Работ.
i. С т о и м о с т ь работ рассчитывается исходя из базовой ставки за выполнение
работ по каждой заявке в зависимости от вида работ, а именно;
Ханты-Мансийский ;нлоном,н„|й окру:
||/||
11аименовакие работ
Размер базовой ставки за фиш «бон к«мер/«орг. в
руб.
с НДС. 18%
без НДС
1
ОргнПИШШЯ ПроВОДНОЙ ЛИШИ» ill.»
челиой паре" для предоставления
доступа к услугам свел»
ОТА 1
1111)
S310
шпд-
т о
13)0
IP TV '
1130
1310
ОТА + ш п д
1240
N63
ОТА • ИМ V
1240
1463
ШПД + IP-TV
1240
1463
ШПД + IP TV f ОТА
1330
1569
1380
1628
шнд
1380
! 628
llJ-TV
13 SO
1628
SIP
2.
!
4
Организации
линяя
связи
по
технологии П'ТВ" лля предоставления
доступа к услугам связи.
Организация
линии
связи
itt»
технологии 1ТГН' для предоепшлеии*
лосгуна к услугам связи:
4
SIP - ш п д
1600
1888
SIP + IP-TV
1600
1Ш
ШПД - IP-TV
1600
1Ш
Ш П Д - I P - T V . SIP
1740
2053
Sip
1659
1934
ШПД
1639
1934
IP-TV
1639
!93Д
1930
227-7
SIP
+• шпд
1930
2277
ШПД + IP-TV
1930
•>">77
ШПД + IP-TV + SIP
2134
2518
sip + i p - t v
IK- просьбе Заказчика Подрядниккомаллируе! специалистов а
указанные Заказчиком населенные пункты для выполнения
№сгалляцмй услуг не указанных в плане, ;!й<х» инсталляций
услуг сверх ус гановлешшго плана
Дополнительно 5"г' , > стоимости о-ионоП снг:).:;-.
Примечания
1 Доступ к сети м е с т н о й ф и к с и р о в а н н о й телефонной связи о б щ е г о пользования ' к сети ISDN'
2 Д о с т у п к сети п е р е д а ч и данных, Установка и настройка x D S L - м а р ш р у г а з а т о р а со с п л и л е р о м
iithcr-ictмаршругнззтора O N U , п о д к л ю ч е н и е и настройка ПК абонента.
3 Д о с т у п к у с л у г е интерактивного телевидения
Установка (при н е о б х о д и м о с т и i и настройка \ D S L мзршруппатора
Ethcrnet-миршрутизатора I O N U .
установка и настройка S T B . подключение Si'D к
телевизионному п р и е м н и к у абонента.
4 Достуиак сети м е с т н о й ф и к с и р о в а н н о й телефонной связи о б щ е г о пользования п о протоколу SIP, установка
(при н е о б х о д и м о с т и ) и н а с т р о й к а ЕгЬетеЬмаршруттпатора /. А Т А - у с т р о Й с т в а (Ethernet ю F X O ' F X S ) О N T с
F X O ' F X S портом/амии.
5 Организация линии связи по м е д н о й паре с использованием кабеля ТРП или 1Л Р.
6 Организация линии связи по т е х н о л о г и и F T F B с использованием кабеля U 1 P
7 Организация линии связи по т е х н о л о г и и FTTH с использованием о п т и ч е с к о г о кабеля.
2. В случае необоснованного нарушения П о д р я д ч и к о м сроков выполнения
работ по отдельной заявке, предусмотренных с о о т в е т с т в у ю щ и м нарядом, по вине
Подрядчика размер базовой ставки снижается на 50%.
Приложение №4.2. к Протоколу с о г л а ш е н и я о договорной цене
к договору Ка
01 <ЛУ »
20*£г
Расчет договорной цены
на п р о к л а д к у оптического распределительного кабеля
и п о д к л ю ч е н и е 1 абонента с заключением а б о н е н т с к о ю договора и
договора аренды оборудовании.
i Hi
ПУП
Расходы на персонал, в т.ч.
LI.
1.2.
1.3.
1.4.
,
L
Монтажные работы без у чета материалов, тпб
при
при
при
предоставлении
предоставлении
предоставлении
пакета in грех
пакета из двух
одной ус дуги
услуг
услуг
973Д7
ПШ.29
810,53
ФОТ всего, н том числе;
- о п л а т труда ЛУП
525,19
558,89
630.64
• оплата труда специалиста по инсталляции
-оплата труда электромехаников
362,9"
468,473,33
542,30
94,60
105,68
105,33
Районный коэффициент. 15 %
НДФЛ, 13 %
ЕСН, 30 %
Услуг и связи, без НДС
4
Аренда помещений, без НДС
5
Транспортные расходы, бек НДС
6
Административные расходы (услуги банка)
Ню га расходы:
Рентабельность
ИТОГО с учетом всех расходов
11 ГО ГО с учетом НДС
73.33
78,78
88,89
704.52
88,89
73,33
78.52
94,28
206,56
248,03
[ 1.33
277,09
68.61
33,33
68,61
68.61
33,33
33 33
6,67
6.67
ь,ь7
1008.99
1187,50
142.50
1312.56
1330,00
147 0,0 7
1569,40
1734,68
11,33
121,08
1130,07
1333Д8
11,33
157,51
Приложение Кй5
к Договору Nv
ФОРМА РЕЕСТРА III РКДАЧП ДОКУМЕНТОВ
полученных от Абонентов и ходе выполнении работ гю Договор)
от «
»
20
г.
20
г.
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
передал,
а
региональный
филиал
ОАО
«Ростелеком»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
. принял на хранение следующие документы, полученные от Абонентов в ходе выполнения работ по прокладке
оптического распределительного кабеля и подключению абонентских установок по технологии FTTH «
»
20
года:
ООО
№
«1 елестрои»,
0/(1
RlljJ услуги
•
2
№ абонентского
договора
5
Дата абонентского
договора
4
Передано Наименование ддк\ мента в количест ве
Передал:
Исполнитель:
ООО «Телестрой»
Должность
(прописыо)ш
I на
Ь
шетах.
(щктисью)
! 1ринял:
региональный филиал (ДАО «Ростелеком»
!Фа\иаия
20
доку менты
но
реестру
Должность
/тип
принявшего
М О /
г.
документы
(Фччгпия
«
(подпись)
»
_ 2 0
И.О.!
г.
М.П.
Форма V I верждеиа:
3»акатч н
' Ш
С Зенин
SttJ»*»)
(подпись)
2012 ( .
мп
Кол-во
ЛИСТОВ
7
1|рилагае.чые документы
Oi заказчика:
лица, передавшего
(подпись)
«
»
М.П.
Наименование*абонента (ФИО для
фш.дни; наименование для юр лиц)
5
мЖ *
У&ЗЙ1 г I
г. А>УЦ*
(У-
П К) Зинчук/
по
реестру
Примечание
Я
к Договору № Н-€8-{2
ог «
.
Приложение >.">
:н I •
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Н а с т о я щ е е П р и л о ж е н и е предусматривает порядок в з ы с к а н и я и размер штрафных
санкций га н е и с п о л н е н и е и (или) н е н а д л е ж а щ е е и с п о л н е н и е обязательств С к»рон по
Договору
1. За н е и с п о л н е н и е или ненадлежащее и с п о л н е н и е о б я з а т е л ь с т в по Д о г о в о р у
Подрядчик несет перед З а к а з ч и к о м с л е д у ю щ у ю о т в е т с т в е н н о е ! ь :
1.1 За н е о б о с н о в а н н о е н а р у ш е н и е П о д р я д ч и к о м с р о к о в в ы п о л н е н и я pauoi по
отдельной заявке, п р е д у с м о т р е н н ы х с о о т в е т с т в у ю щ и м н а р я д о м , по вине Подрядчика
предусматривается ш т р а ф в р а з м е р е 50% от базовой р а с ц е н к и по каждому выявленном;случаю.
12. За н е к в а л и ф и ц и р о в а н н о е консультирование А б о н е н т а , a i а к ж е предоставление
недостоверной и н ф о р м а ц и и А б о н е н т ) об У с л у г а х З а к а з ч и к а п е р с о н а л о м Подрядчика, в
ходе
выполнения
работ
по
Инсталляции
и/или
оказанию
Услуч
Заказчика,
предусматривается ш т р а ф в размере 2 5 % от е д и н и ч н о й р а с ц е н к и .за наряд, по каждому
в ы я в; 1 е н и о м у е л у ч аю;
1.3. За н е к о р р е к т н о е пли ненадлежащее о ф о р м л е н и е П о д р я д ч и к о м токументов
(Абонентских д о г о в о р о в , Д о п о л н и т е л ь н ы х с о г л а ш е н и й и прочих Приложении к
Абонентским д о г о в о р а м ) при в ы п о л н е н и и работ по И н с т а л л я ц и и Услуг связи Заказчика
предусматривается ш т р а ф в р а з м е р е 50 (пятьдесят) р у б л е й за к а ж д ы й выявленный случаи;
1.4. За н а р у ш е н и е или н е с а н к ц и о н и р о в а н н о е и з м е н е н и е Подрядчиком формы и
содержания д о к у м е н т о в З а к а з ч и к а ( А б о н е н т с к и х д о г о в о р о в , Д о п о л н и т е л ь н ы х соглашений
и прочих П р и л о ж е н и й к А б о н е н т с к и м договорам) п р е д у с м а т р и в а е т с я ш т р а ф в размере 500
(ня1Ьсот) рублей за к а ж д ы й в ы я в л е н н ы й случаи;
1.5. За н е д о с т о в е р н о е , н е п о л н о е или н е с в о е в р е м е н н о е п р е д о с т а в л е н и е Подрядчиком
данных об А б о н е н т е З а к а з ч и к у в х о д е выполнения работ но И н с т а л л я ц и и и или о к а з а н и ю
Услуг связи З а к а з ч и к а , п р е д у с м а т р и в а е т с я штраф в р а з м е р е 75 (семьдесят пять) ру блей за
каждый в ы я в л е н н ы й с л у ч а й ;
1.6. В с л у ч а е п о л у ч е н и я Заказчиком претензии А б о н е н т а , связанной с работой
Подрядчика (пли с а м о с т о я т е л ь н о г о в ы я в л е н и я З а к а з ч и к о м брака). Заказчик в течение 5
рабочих дней с м о м е н т а п о л у ч е н и я претензии проводит п р о в е р к у . В случае признания
Заказчиком п р е т е н з и и о б о с н о в а н н о й Заказчик в п р а в е у д е р ж а т ь с П о д р я д ч и к а штраф в
размере 3 0 % от е д и н и ч н о й р а с ц е н к и за наряд, по к а ж д о м у в ы я в л е н н о м у случаю;
1.7. За н е и с п о л н е н и е с о г л а с о в а н н о г о м е с я ч н о г о плана на территории районного узла
связи в результате д е й с т в и й / бездействия Подрядчика З а к а з ч и к вычитает из суммы оплаты
за в ы п о л н е н н ы е Р а б о т ы с у м м у в объёме 2 0 % от размера с у м м ы о п л а т ы , рассчитанной для
территории р а й о н н о г о узла связи.
2. З а к а з ч и к и м е е т право у м е н ь ш и т ь сумму о п л а т ы за в ы п о л н е н н ы е Работы
Подрядчика на с о о т в е т с т в у ю щ у ю с у м м у штрафов.
к Договору Л"? //ф£Отчет о выполненных нарядах составляется и распечатывается из информационных систем Заказчика на основании выполненных нарядов
Приложение Hi!
/ 2 от « 0 * P S
2012 I
Форма Отчета и выполненных нарядах
Наименование подрядчика на территории обслуживания
X?
Населенный пункт
нив номер*
адрес
технология
1
2
3
4
5
1
название
2
инв. номер
улица, дом, кв.
FTTH
организация
линии
6
районного узла связи за
СТА
7
номера нарядов
организация доступа
SIP
шпд
9
8
название
нов номер
улица, дом. кв.
медная пара
Si наряда
Инн. номер
улица, дом. кв.
FTTB
№ наряда
4
название
инв. номер
улица, дом, кв.
FTTH
5
название
инв. номер
улица, дом. кв
FTTH
IPTV
10
с нарушением
Сроков
II
сверх плана
работ
12
да
Х- наряда
jVs наряда
3 название
2012 года
№ наряда
да
№ наряда
№ наряда
№ наряда
да
Ns наряла
Л'- наряда
ИТОГО
Заказчик:
Директор
районного узла связи
филиала ОАО "Ростелеком"
/Фанияия И О '
(подпись)
*
"
(ПОДПИСЬ (
2012 г.
* инвентарный номер используется только для договоров на С MP
Форма утверждена:
Заказчик:
Н , е . Зевни
(ПОЛНИСЬ»
2012»
мп
Подрядчик:
Наименование подрядчика
Должность ответственного лица
.'Фа\ппия / / О /
«
»
2012 г,
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
25
Размер файла
9 341 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа