close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
ДОГОВОР № _________________
г. Владивосток
«__» _________ 2013 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Вице-Президента - Директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО
«Ростелеком» А. В. Белейчева, действующего на основании Генеральной доверенности №
12-620 от 17.09.2013г., с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от
___________.2013г. № _______________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в
настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Объект» - Строительство сети широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» в г.
_______________, емкостью _____ портов.
«Система» - Оборудование, поставляемое по Договору, в отношении которого
выполняются Работы и оказываются Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора, отвечающее Техническим требованиям, приведённым в Приложении № 5
Договора. Все акты, подписываемые по Договору, оформляются отдельно для каждого
Элемента системы. Система состоит из следующих элементов (далее - «Элементы
системы»):
«Станционный участок» - сетевой узел (СУ), на котором размещается оптический
распределительный кросс (ODF), Оборудование OLT и другое сетевое Оборудование,
связующее сеть абонентского доступа с сетью передачи данных (на различных
технологиях) и оборудованием Покупателя для предоставления абонентом услуг.
«Магистральный участок» - участки линейно-кабельных сооружений сети и ВОК на
направлении от ODF СУ до оптического распределительного шкафа (ОРШ) - при шкафной
системе построения, или до магистральной оптической муфты с разветвителем (сплиттером)
МС или оптической распределительной коробки со сплиттером (ОРК-С) - при безшкафной
системе построения (оптической зоне прямого питания ОЗПП).
«Внутридомовая распределительная сеть» - участки построения распределительной
сети внутри здания (дома) от кабельного ввода в дом до распределительного устройства в
подъезде дома или в квартире абонента, включая оптические распределительные коробки
(ОРК), протяжные ящики на этажах без ОРК, кабель ДРС от ОРК-32С до ОРК
(вертикальный), шкаф оптический распределительный (ОРШ), кабель ДРС от ОРШ до ОРК32С (горизонтальный), прокладку кабеля по зданиям и сооружениям внутри домов,
прокладку труб (стояков), а также прочие Материалы».
«Акт приемки Системы» - Акт, подтверждающий надлежащее выполнение
обязательств Поставщика по созданию Системы, подтверждающий, что все Оборудование,
поставленное Подрядчиком Заказчику, согласно настоящему Договору, включенное в состав
Системы, функционирует в полном соответствии с теми целями, для которых оно
предназначено и/или должно служить, и отвечает требованиям, установленным в
Технических требованиях (оформленный по форме КС-11).
«Акт приемки Услуг» - Акт, подтверждающий оказание Подрядчиком
определенных в акте Услуг надлежащих способом.
«Акт выполненных Работ» - акт, составленный по форме КС-2, подтверждающий
выполнение Поставщиком указанных в акте работ по монтажу Оборудования надлежащим
образом и приемку результата работ по монтажу Подрядчиком.
«Акт сдачи-приемки Оборудования» - акт, подтверждающий приемку
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
1
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Подрядчиком всех партий Оборудования по качеству в части явных, видимых недостатков, а
также количеству.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и
неучтенные в Проектной документации Работы, необходимость которых определена либо
Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход
производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии
выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями,
сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке
отдельных ответственных конструкций;
акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
журналы производства работ (форма КС-6, КС-6а);
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими Нормативно-правовыми актами, а также РД 45.156-2001.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для
выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. Материалы предоставляются
Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать
требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей
необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и
т.д.).
«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований,
обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты,
технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты,
строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие,
федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской
Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по
согласованию с Заказчиком рекомендательный характер.
«Оборудование» - оборудование (основное, вспомогательное), предусмотренное
Проектной документацией, которое необходимо для выполнения Работ и ввода Объекта в
эксплуатацию.
Основное Оборудование OLT, поставляются Заказчиком на давальческой основе.
Перечень Оборудования передаваемого на давальческой основе приведен в Приложении № 6
к Договору.
Вспомогательное Оборудование предоставляется Подрядчиком на условиях,
предусмотренных в Договоре. Оборудование должно соответствовать требованиям
действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей необходимой
документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Перечень
площадок приведен в Приложении № 2 к Договору.
«Порт» - это функционирующее в составе Системы абонентское окончание
линейно-кабельных сооружений (ЛКС) сети доступа PON, которое определяет
монтированную емкость оптической распределительной сети здания – разъемных и сварных
соединений оптических распределительных элементов, располагаемых вблизи квартир
абонентов на этапе каблирования здания и предназначенных для последующего
подключения оптических абонентских линий до конечных сетевых терминалов ONT,
располагаемых в квартирах абонентов на этапе абонентских инсталляций.
«Проектная документация» - разработанный Подрядчиком на основании
Технического Задания (Приложение № 5.11 к Договору) рабочий проект весь объем Работ и
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
2
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
другая документация, необходимая для выполнения Работ. Проектная документация
утверждается __________ филиалом ОАО «Ростелеком».
«Работы» - все работы проектированию и строительству Объекта, подлежащие
выполнению Подрядчиком, в соответствии с Техническими требованиями к строительству
сети по технологии GPON в МРФ «Дальний восток» (Приложение № 5 к Техническому
заданию) и условиями настоящего Договора.
«Скрытые работы» - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной
оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые
последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или
очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ.
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству,
выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и
утвержденной Проектной документацией, - такие как подготовительные, строительные,
монтажные и настроечные работы.
1. Предмет Договора
1.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик
обязуется: Создать систему, в составе которой функционирует ______ Портов, то есть
выполнить в отношении поставленного Оборудования Работы, передать результат Работ
Заказчику и оказать Услуги.
Покупатель обязуется принять соответствующее условиям настоящего договора
Оборудование, результаты Работ, а также соответствующие условиям настоящего договора
Услуги и оплатить их.
1.2. Работы/Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на
Площадках, адреса которых указаны в Приложении № 2 Договору.
1.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых
согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в
объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объектов/а, в
предусмотренном действующими Нормативно-правовыми актами порядке.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ___________(________________) руб. __ коп., включая
НДС 18% ____________ (_____________) руб. __ коп., и определяется исходя из количества
Портов, функционирующих в составе Системы. Количество Портов, функционирующих в
составе Системы, указаны в п. 2.1. Договора. Общая цена Договора определяется с учетом
соотношения стоимости Элементов системы к стоимости одного Порта, указанной в
Приложении № 1, функционирующего в составе Системы и состоит из следующих частей:
2.1.1. Цена Станционного участка составляет _________ (_____) руб. коп., в том
числе НДС 18% _________ (_____) руб. коп.;
2.1.2. Цена Магистрального участка составляет _________ (_____) руб. коп., в том
числе НДС 18% _________ (_____) руб. коп.;
2.1.3. Цена узла доступа составляет _________ (_____) руб. коп., в том числе НДС
18% _________ (_____) руб. коп.;
2.1.4. Цена Домовой распределительной сети составляет _________ (_____) руб. коп.,
в том числе НДС 18% _________ (_____) руб. коп.
2.2. Количество поставляемого по настоящему Договору Оборудования, объем,
количество оказываемых услуг, выполняемых Работ, могут быть изменены не более чем на
20% (двадцать процентов) без изменения цены за единицу товара, Работ, Услуг, при этом в
рамках Договора возможно оказание услуг по переключению абонентов по цене 30% от
стоимости Порта.
2.3. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, осуществляется в следующем
порядке:
2.3.1. . Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 20 (двадцати) % (двадцати
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
3
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
процентов) от Цены Договора, что составляет _____________ (______________) руб. __ коп.,
в том числе НДС (18%) _________ (________________) руб. __ коп., в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Подрядчик предоставляет счетфактуру на аванс не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения суммы аванса,
указанной в настоящем пункте.
2.3.2. Промежуточный платеж за выполненные Работы, оказанные Услуги, в размере
70% (семьдесят процентов) от стоимости Договора оплачивается в течение 45 (сорока пяти)
календарных дней с момента истечения отчетного периода (месяц) на основании оригинала
счета Подрядчика, который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после подписания Сторонами следующих документов:
Станционный участок:
• подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки Оборудования, который
оформляется после поставки всех партий Оборудования на основании ТОРГ-12.
• подписанных Сторонами Актов выполненных работ (СМР) по форме КС-2, с
подтверждением выполнения объемов работ представителем Заказчика (техническим
надзором), находящимся на Площадке.
• Подписанный сторонами Акт приемки Услуг;
• подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ по монтажу и
затрат по Станционному участку сети по форме КС-3;
• подписанных Сторонами актов о приемке-передаче Оборудования в монтаж по
форме ОС-15;
• Отчеты о расходе материалов в строительству (форма М-29).
Магистральный участок:
• подписанных Сторонами Актов выполненных работ (СМР) по форме КС-2, с
подтверждением выполнения объемов работ представителем Заказчика (техническим
надзором), находящимся на Площадке.
• подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ по монтажу и
затрат по Магистральному участку сети по форме КС-3;
Узел доступа:
• • подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки Оборудования, который
оформляется после поставки всех партий Оборудования на основании ТОРГ-12.
• подписанных Сторонами Актов выполненных работ (СМР) по форме КС-2, с
подтверждением выполнения объемов работ представителем Заказчика (техническим
надзором), находящимся на Площадке.
• Подписанный сторонами Акт приемки Услуг;
• подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ по монтажу и
затрат по Станционному участку сети по форме КС-3;
• подписанных Сторонами актов о приемке-передаче Оборудования в монтаж по
форме ОС-15;
• Отчеты о расходе материалов в строительству (форма М-29).
Внутридомовая распределительная сеть:
• Подписанный сторонами Акт приемки Услуг;
• подписанных Сторонами Актов выполненных работ (СМР) по форме КС-2, с
подтверждением выполнения объемов работ представителем Заказчика (техническим
надзором), находящимся на Площадке.
• подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ по монтажу и
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
4
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
затрат по Внутридомовой распределительной сети по форме КС-3.
А также полного комплекта исполнительной документации по Объекту, утвержденной
отделом технического учета ___________ филиала ОАО Ростелеком».
2.3.3. Окончательный платеж, в размере 10% (десяти процентов) от стоимости
Договора оплачивается в течение 45 (сорока пять) календарных дней с момента подписания
Сторонами Акта приемки Системы, на основании оригинала счета Подрядчика, при условии
предоставления соответствующего оригинала счет-фактуры.
2.3.4. В случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями, Заказчик имеет
право не оплачивать окончательный платеж в размере 10% от стоимости Работ, и оплатить
его после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает
подписанная Сторонами ведомость устранения замечаний.
3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в
соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет
право на продление срока окончания выполнения обязательств по Договору на
соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки ОАО «Ростелеком»
для выполнения Работ на весь срок производства работ.
4.1.3. Принять выполненные Работы.
4.1.4. Выполнить в полном объеме и в надлежащий срок любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
4.1.5. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для
оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов
для выполнения Работ, согласно п. 1.3. Договора.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.2. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию
гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную
сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих
отношения со своими работниками.
4.2.3. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком
выполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).
4.2.4. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии с Проектной
документацией, нормами действующего законодательства РФ и иных Нормативно-правовых
актов.
4.2.5. Подрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем
смонтированного основного технологического Оборудования, установленного на Площадке,
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
5
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
который должен быть завизирован материально - ответственным лицом, отвечающим за
данную Площадку.
4.2.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
5.
Производство Работ
5.1. Производство Работ
5.1.1. К дате начала выполнения Работ Заказчик назначает своего представителя,
который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ,
сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает и
подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты
Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
Материалов условиям Договора и Проектной документации. Перечень документов
Подрядчика, при проведении технического надзора выполненных работ, приведен в
Приложении № 5.9. к Техническому заданию.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа
на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.
5.1.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без
увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать
эти Работы.
5.1.3. Уполномоченным представителем Заказчика на приемку работ, подписания
документации указанной в п. 2.3.2. Договора, является директор ___________ филиала ОАО
«Ростелеком» _____________, действующий на основании Генеральной доверенности №
_______ от __________г.
5.1.4. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства Работ по форме КС-6, КС-6а.
Подрядчик обязан еженедельно, - каждую пятницу до 15:00 предоставлять в ДСОС и
МТО Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» общий журнал
работ (по форме КС-6) и журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в формате
Excel (без подписи) на E-mail: tkachevea@dv.rt.ru. Копии журналов предоставить в отдел
капитального строительства и материально-технического обеспечения ______________
филиала ОАО «Ростелеком» (г. _______, ул. _________, д. __, тел. + 8 (__) ________) на Email___________.
5.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний
приостановить выполнения Работ в случаях:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком
его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или
прочности выполняемым результатам Работ.
5.1.6. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и
охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и
обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и
иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за
пределы Площадок, принадлежащие ему строительные машины, оборудование,
инструменты, приборы, инвентарь и пр.
5.1.7. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций
осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и
использованию электроэнергии в период выполнения Работ.
5.1.8. По окончании Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное
оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по актам о приемке выполненных
работ, ведомостям установленного и замонтированного оборудования (для кабеля – по
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
6
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со
всеми разрешениями, приложенными к ней.
5.1.9. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми
компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок
выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает
содействие Подрядчику в выполнении Работ.
6. Гарантии качества на выполненные Работы
6.1. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные
Подрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет
24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и
Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты
подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или
дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине
Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное
в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное
Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения
недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие
недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.
6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных
Работах и используемых Материалах, за которые Подрядчик не несет ответственности
(недостатки в Проектной документации и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие
недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Заказчика в
установленные дополнительным соглашением сроки.
6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ
Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Проектной
документации, условиями настоящего Договора.
7. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами и Оборудованием (кроме Оборудования, передаваемого на давальческой
основе), определенными Проектной документацией, включая их приобретение и доставку на
Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного
оборудования.
7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели
или повреждения, Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче
Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приема передачи оборудования, не
требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
7.3. Перечень Оборудования передаваемого Заказчиком Подрядчику на давальческой
основе приведен в Приложении № 6 к Договору. Давальческое Оборудование является
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
7
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
собственностью Заказчика. Передача Оборудования осуществляется на складе Заказчика по
акту приемки-передачи с последующим отчётом Подрядчика об ее использовании. Образец
отчета об израсходованных материалах на строительство приведен в Приложении № 7 к
Договору.
8. Сдача и приемка Работ
8.1. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки
выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о
готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен
определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую
комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего
Договора, Проектной документации и действующими нормативными актами, Стороны по
результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта.
8.2.В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены
Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не
удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих
нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к
приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с
указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.
8.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде
приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и
замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ
в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний
Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки объекта без
замечаний.
8.4. За 3 (три) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему
Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной
документации на бумажном носителе. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с
согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за
выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют
фактически выполненным Работам.
8.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой
документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять
участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме
КС-14.
8.9. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения
процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и
необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких
недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.
8.10. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ/Услуг производится в
порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
8.11. Для реализации Программного контроля качества выполнения работ:
8.11.1 Подрядчик обязан разработать технические программы операционного контроля
качества (ТПОКК) согласно Приложению № 4, включая:
8.11.1.1. Входной контроль полноты и качества проектов производства работ,
технологических карт, схем и регламентов, составление рекламаций.
8.11.1.2 Входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе:
проверка правильности проведения Исполнителем входного контроля качества
строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля
подрядчика выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение
выборочных независимых испытаний.
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
8
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
8.11.1.3 Контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ
объемам, заложенным в проектной документации.
8.11.1.4. Инструментальный контроль с проведением испытаний совместно с
заказчиком.
8.11.1.5. Приемочный контроль работ совместно с заказчиком, визирование актов
промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых
работ.
8.11.2. Заказчик обязан:
8.11.2.1. Участвовать в подготовке материалов для сдачи эксплуатирующим
организациям переустроенных инженерных коммуникаций, сетей, зданий, сооружений,
разработанных Подрядчиком, подготовка предложений по разграничению эксплуатационной
ответственности и балансовой принадлежности элементов Объекта.
8.11.2.2. Проверять полноту и правильность проведения Подрядчиком его
лабораторных испытаний.
8.11.2.3. Производить контроль за исполнением предписаний выданных Заказчиком.
8.11.2.4. Производить контроль выполнения мероприятий по охране окружающей
среды.
8.11.2.5. Производить контроль за полнотой и правильностью оформления
исполнительной документации.
8.11.2.6. Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной
документации по технологическим программам программного контроля качества
предоставленными Подрядчиком Приложение № 4.
8.11.2.7. Производить контроль исполнения Подрядчиком и субподрядчиками
утвержденного Заказчиком Графика производства подрядных работ.
8.11.2.8. Производить контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе:
контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной
документации и нормативным документам, контроль за соблюдением технологических
правил производства работ, проверка достоверности проведения подрядчиком
операционного контроля качества.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков
устранения недостатков в результатах выполненных Работ и оказания Услуг,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере
0,1% от стоимости не выполненных Работ и оказания Услуг за каждый день просрочки
исполнения соответствующего обязательства.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей
(предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки.
9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.
Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих
обязательств в натуре.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
9
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы,
например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты
органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для
целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать
сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и
предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие
исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом
в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты
расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых
убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы.
11. Конфиденциальность
11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны.
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока
действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если
больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая
Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо
взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
10
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той
степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее
информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по
сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет
одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то,
что она не является конфиденциальной;
11.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
11.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию
без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие
лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной
информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо
обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно
– правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила
информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением
необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в
силу решению Арбитражного суда.
12. Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора,
должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным
подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по
приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: _______________ филиал ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О., должность:
Адрес:
Телефон:
Для Подрядчика:
Организация:
Ф.И.О.:
Адрес:
Телефон:
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления
любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
11
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
13. Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.
14. Обеспечение исполнения договора
14.1. Обеспечение исполнения Подрядчиком настоящего Договора составляет: ______
(5% (пять процентов) от суммы Договора), и предоставлено в форме денежного залога и
включает в себя обязательства Подрядчика по настоящему Договору.
14.2. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения
Договора в форме залога, указанные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при
условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в течение 10
(десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанные
Подрядчиком в этом письменном требовании. Письменное требование направляется
Подрядчиком Заказчику, при условии подписания Сторонами документов указанных в п.
2.3.2, п. 2.3.3. настоящего Договора.
14.3. В случаях, если настоящий Договор расторгнут вследствие неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспечение и исполнения
Договору не подлежат возврату.
14.4. Заказчик принимает в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую
гарантию, выданную банком, включенным в перечень банков, предусмотренных статьей
176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – «гарант»).
14.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и должна
содержать:
14.5.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, с которым заключается. Сумма, в
пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Договору должна
соответствовать размеру обеспечения исполнения договора, указанному в п. 14.1. Договора;
14.5.2. Указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на
название предмета Договора, сторон Договора и ссылки на основание заключения Договора;
14.5.3. Указание наименования Подрядчика и Заказчика по данной банковской гарантии
(обязательное указание наименования Подрядчика и Заказчика в соответствии с
учредительными документами, их ИНН и ОГРН);
14.5.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; срок
действия банковской гарантии (который должен превышать срок действия заключаемого
Договора не менее чем на три месяца);
14.5.5. Условия предъявления Заказчиком требования по банковской гарантии, перечень
документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и срок получения
заказчиком денежной суммы по банковской гарантии в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии с договором;
14.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является несоответствие
банковской гарантии требованиям законодательства РФ и требованиям, содержащимся в
Договоре.
14.7. Обеспечения исполнения договора форме залога или банковской гарантии
предоставляется Подрядчиком в электронной форме до момента заключения договора.
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
12
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
15.
Расторжение Договора
15.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в
течение 45 (сорок пять) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь
право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по
письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до расторжения, если
только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению
не нарушившей Стороны в течение этого периода.
15.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ/Услуг,
выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенных Работ/Услуг с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а
Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ /Услуг.
16.
Другие положения
16.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан
уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор
направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой
связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или
иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить
Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу
достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не
направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт
сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороныинициатора.
16.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика
счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии
банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих
право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
16.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
16.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по
настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
16.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться
Сторонами в письменной форме.
16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
16.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
13
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
- Приложение № 1. – Сметный расчет;
- Приложение № 2. - Перечень площадок;
- Приложение № 3. - График выполнения обязательств;
- Приложение № 4. – Техническая программа операционного контроля качества (ТПОКК);
- Приложение № 5. - Техническое задание.
- Приложение № 6 - Перечень Оборудования, передаваемого на давальческой основе.
- Приложение № 7 – Отчет об израсходованных материалах на строительство (образец).
Реквизиты Сторон
Заказчик:
Макрорегиональный филиал «Дальний
Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
Юридический
адрес:191002,
г.
СанктПетербург, ул. Достоевского, д.15
Местонахождение/Почтовый адрес: 690091, г.
Владивосток, ул. Светланская, 57
ИНН 7707049388, КПП 253643001
Платежные реквизиты:
ОАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388, КПП 771032001
р/сч 40702810700330000062
Новосибирский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
г. Новосибирск
БИК 045004740
к/сч № 30101810100000000740
ОКВЭД 64.20 ОГРН 1027700198767
тел. (423) 220-85-00, факс: (423) 240-80-30
_________ филиал ОАО «Ростелеком»
КПП
Заказчик:
Вице-Президент – Директор
макрорегионального филиала
«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
____________________А.В. Белейчев
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
14
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Приложение № 1
к Договору № _____________ от ______________
СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
______________________
" _____ " ________________ 201__ г.
___________________
"______ " ___________________201__г.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на работы по строительству сети широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» в г. ______________________»
Кол-во
№
пп
Обоснование
1
2
Наименование
Ед. изм.
3
4
на ед.
всего
5
6
Сметная стоимость в текущих
(прогнозных) ценах, руб.
на единицу
общая
измерения
7
Итого
В том числе:
НДС 18%
ВСЕГО по смете
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
15
8
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Приложение № 2
к Договору № _____________ от ______________
Перечень площадок
Объект: выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» в г.
_______________.
Адрес объекта
п/п
МРФ
Филиал
Район
Населенный
пункт
Улица
Характеристика объекта
Дом
Корп
Кол-во Кол-во
подъездов этажей
Кол-во
квартир
АТС привязки
Колво
орг-й
Код
АТС/
УС
Итого
Заказчик:
Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала
«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
____________________А.В. Белейчев
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
16
Адрес
АТС/ УС
Рас-е от
объекта
до АТС/
УС, км.
Целевая
монтир-я
емкость, в
абонентских
линиях
(портах
ЛКС)
Договор № ____________ от _______.2013г. между ОАО «Ростелеком» и __________________
Приложение № 3
к Договору № _____________ от ______________
График выполнения обязательств
Объект: выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного
доступа ОАО «Ростелеком» в г. ____________»
№
п/п
Наименование
обязательств
1
Строительство
сети
широкополосного
доступа в
______________
Дата начала
выполнения
обязательств
Состав
обязательств
Дата окончания
выполнения
обязательств
2
Заказчик:
Вице-Президент – Директор
макрорегионального филиала
«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
____________________А.В. Белейчев
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
17
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
Приложение № 4
к Договору № _____________ от ______________
Техническая программа операционного контроля качества (ТПОКК) по выполнению работ по строительству сети
широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» в г. ___________________»
№
п/п
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
Содержание и методы проверок
Примечания
1
2
3
4
5
1.
Подготовка проектной
документации
100
2.
Проверка
исполнительной
документации
3.
Кабельная канализация
3.1.
Внешний осмотр
смотровых устройств
Разработка проектной документации
То же
Проверяется представленная подрядчиком исполнительная
документация на соответствие ее действующему
Руководству
по
составлению
исполнительной
документации, полноту содержания и качество исполнения.
Сверяется с натурой соответствие картограмм кабельной
сети, схем шкафных районов и карточек вводов. Особое
внимание следует уделить рассмотрению актов на скрытые
работы, проверяя охват ими всего объема работ, полноту
содержания, наличие подписей представителей заказчика
(эксплуатации).
20%
Проверяется: техническое состояние смотровых устройств,
качество заделки швов и штукатурки стен, перекрытий,
горловины; правильность расположения кронштейнов и
консолей и качество их окраски; количество каналов по
направлениям; ввод блока кабельной канализации; заделка
концов труб в смотровых устройствах, прочность заделки
ершей; состояние люков, крышек; наличие приспособлений
для запора смотровых устройств; наличие гидроизоляции
(если она предусмотрена проектом).
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
18
Гидроизоляция
смотровых устройств
проверяется по актам на
скрытые работы
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
1
2
3
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
Внешний осмотр шахт,
коллекторов
100%
Проверка проходимости
каналов трубопроводов
10% из числа
свободных
каналов, но не
менее одного
канала
Кабельные линии
Внешний осмотр кабелей
и муфт, смонтированных
в смотровых устройствах
кабельной канализации,
коллекторах, шахтах,
кроссе, тоннелях,
установка НРП в
колодцах на
соединительных линиях
Осмотр трассы кабелей,
проложенных в грунте
100 кабелей и
муфт в
колодцах,
проверяемых по
п.3.1
30% длины
трассы, 2-3
котлована с
муфтами
1-2 перехода на
трассе
Содержание и методы проверок
Примечания
4
5
Проверяется:
правильность
устройства
металлоконструкций, вводного блока каналов; пригодность
каналов для герметизации с помощью герметизирующих
устройств.
Проверяется протягиванием по каналам контрольных
цилиндров.
Проверяется: распределение кабелей по направлениям и их
емкость по нумерационным кольцам, правильность
выкладки кабеля и размещения его на консолях, наличие
При осмотре особое
прокладок; перепайка металлических оболочек, наличие
внимание обращается на
предупредительных знаков на кабелях, по которым
выкладку кабелей и муфт
подается дистанционное питание; отсутствие вмятин,
оптических кабелей.
пережимов, трещин на оболочках; качество пайки (сварки)
муфт; размещение и установка НРП, выкладка кабелей,
включенных в НРП.
Проверяется: соответствие трассы рабочим чертежам,
Комиссия производит
наличие замерных столбиков, качество надписей на них,
две-три контрольные
расположение и состояние муфт в котловане, правильность
раскопки на трассе
заливки
чугунных
муфт
кабельной
массой
и
прокладки
полиэтиленовых компаундом на кабелях СТС и ПВ; бронированного кабеля с
выкладка запасов кабеля в котловане, качество засыпки целью проверки качества
траншей и котлованов;
засыпки траншей,
глубины прокладки
проверка кабельных переходов через автомобильные,
кабеля, правильности его
железные дороги и мосты и подземные коммуникации.
укладки, наличия защиты
от механических
повреждений.
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
19
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
1
2
3
4.3.
Осмотр и проверка
кабельных переходов
через водные преграды
100%
переходов
4.4.
Проверка внешним
осмотром подвесных
кабельных линий
100%
4.5.
Кабельные сети внутри
зданий и ввода в них
То же
4.6.
Проверка устройств
защита кабеля от
коррозии:
а) электрические
дренажи и катодные
станции:
100%
Содержание и методы проверок
Примечания
4
5
Осматриваются места расположения муфт на береговых
концах речных переходов. Осматриваются оградительные
створные знаки речных переходов с проверкой действия
специальных устройств, если таковые предусмотрены
рабочими чертежами.
Проверяется: габариты подвески кабеля; соответствие
диаметра проволоки или стального каната емкости
подвешенного кабеля, наличие заземлений каната, кабеля;
правильность крепления каната и кабеля на оконечных,
промежуточных опорах; соответствие стрелы провеса
нормам; правильность установки подвесов и соответствие
их диаметрам подвешенного кабеля; отсутствие дефектов
на оболочке кабеля; качество монтажа муфт и
правильность их расположения; наличие обмотки кабеля
просмоленной бечевой при выводе на кабельные опоры и
на запасах у промежуточных опор.
Проверяется: протяженность и емкость кабелей на
соответствие данным, указанным в карточках вводов;
прокладка кабеля по стенам зданий и на лестничных
клетках и крепление его; защита кабелей от механических
повреждений; устройства выводов кабеля на стены зданий,
а также кабельные столбы и стойки. При наличии скрытых
проводок осматриваются: проходные поворотные и
смотровые
ниши
и
установленные
в
них
распределительные коробки.
Проверяется соответствие устройств защиты проектным
решениям по документации на монтаж и по протоколам
электроизмерений.
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
20
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
1
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
Содержание и методы проверок
Примечания
2
3
4
5
- установка и монтаж
- контроль электрических
параметров
б) протекторная защита
4.7.
Осмотр и проверка
распределительных
телефонных шкафов,
оконечных устройств
То же
4.8.
Проверка содержания
кабеля под постоянным
избыточным давлением
к
4.9.
Осмотр НУП и НРП
100%
5.
Абонентские пункты
5.1.
Внешний осмотр и
проверка
25%
Проверяется: правильность установки шкафов и качество
При капитальном ремонте
их покраски, наличие запоров, качество заливки шкафных
дополнительно
досок; крепление и состояние боксов, защитных полос,
проверяется правильность
рамок соединительных линий, кабельных ящиков, плинтов,
выполнения кроссировок.
клеммных винтов; наличие нумерации.
Проверяется работа и монтаж компрессорно-сигнальных
установок с включенными кабелями, производится
внешний осмотр всех
газонепроницаемых
муфт.
Анализируются
представленные
акты
проверки
герметичности кабелей и сопоставляются с показаниями
ротаметров распределительных стативов.
Проверяется:
правильность
установки
НУП.
коммутационной коробки на железобетонных приставках;
защита наружной части кабелей, подводимых к
коммутационной коробке; разделка и включение жил
кабели в коробке; качество установки НРП ВОЛС.
Проверяются: прокладка и крепление однопарного провода
от распределительной коробки до телефонного аппарата;
защита проводки от механических повреждений; взаимное
расположение однопарного провода с проводами
проводного вещания и электроосвещения; исправность
защитных устройств и заземления при воздушных вводах в
дома; правильность соединения воздушных проводов с
изолированными проводами; наличие втулок, воронок в
местах прохождения проводки через стены и пр.;
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
21
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
1
2
3
Содержание и методы проверок
4
правильность
крепления
приставок и их состояние.
6.
6.1.
Подземные кабельные
линии проводного
вещания (ПВ) и
распределительные сети
ПВ в зданиях
Ознакомление с
проектной
документацией
6.2.
Проверка
исполнительной
документации
6.3.
Проверка глубины
прокладки кабелей
6.4.
Проверка пересечений
кабельной линии ПВ с
подземными
коммуникациями, а
также с автомобильными
и железными дорогами
6.5.
6.6.
Проверка пересечений
под земных линий ПВ с
линиями электропередач
(ЛЭП) до и выше 1000 В
Проверка трассы
прокладки кабеля ПВ
Примечания
5
подрозетников,
диодных
Производится ознакомление с рабочими чертежами.
100%
То же
Проверяются
представленные
подрядчиком
скорректированные рабочие чертежи, акты на скрытые
работы и протоколы электрических измерений на полноту
и качество их исполнения.
По данным актов на скрытые работы.
-"-
По решению комиссии
могут быть сделаны на
трассе 1-2 раскопки
траншеи.
То же
При необходимости по
решению комиссии могут
быть произведены 1-2
раскопки пересечений.
-"-
-"-
-"-
Проверяются визуально расстояния от линии ПВ до
ближайшей опоры ЛЭП.
Проверяется: глубина прокладки по актам на скрытые По решению комиссии
работы; состояние муфты (сростка) кабеля в котловане, производите 1-2 раскопки
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
22
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
1
2
3
Содержание и методы проверок
Примечания
4
5
выкладка запаса кабеля; наличие и правильность установки
замерных столбиков и привязки кабельной линии в
городских условиях; состояние муфт (сростков) кабелей
МРМ, РМЗЭП, ПРППМ в котловане, наличие запасов
кабелей.
траншеи.
Проверяется по актам на
скрытые работы, по
решению комиссии
производятся 1-2
раскопки котлована.
6.7.
Проверка переходов с
подземной линии на
воздушную
100%
6.8.
Проверка вводов ПВ в
здания
То же
6.9.
Проверка монтажа
распределительной сети
ПВ в зданиях
7
Проверка монтажа
распределительной сети
MetroEthernet в зданиях
Проверка монтажа
7.1
100%
Проверяется: оборудование кабельной опоры, в том числе
монтаж кабельного ящика или переходной воронки, защита
кабеля на опоре, молниеотвод.
Проверяется: устройство вводов радиотрансляционной
линии с опоры ВЛС в здание, включение в абонентское
защитное
устройство
(АЗУ)
и
включение
в
ограничительную коробку; правильность устройства ввода
через кирпичную, железобетонную стены.
Проверяется: соблюдение нормативных расстояний между
проводками ПВ и телефонными, устройство скрытой
проводки (по актам на скрытые работы и визуально
доступные осмотру элементы проводки); защита проводов
в местах возможного повреждения; устройство лестничной
проводки; монтаж проводов ПВ в совмещенных шкафах
или в монтажных нишах; установка разветвительных
коробок и розеток и подключение к ним проводов.
Проверяется диаметр кабель-каналов (50 мм). Прочность
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
23
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
1
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
2
3
вертикальных кабель каналов
7.2
Монтаж этажных кроссов
7.3
Монтаж коробок
разветвителей
7.4
Фиксация вертикального
кабеля в этажном кроссе
7.5
Прокладка вертикального
кабеля по фасаду здания
7.6
Крепление шкафов для
узлов доступа
7.7
Монтаж магистрального
(вертикального кабеля)
7.8
Кроссировка
магистрального
(вертикального кабеля)
7.9
Кроссирование
вертикального кабеля на
10%
Содержание и методы проверок
Примечания
4
5
крепления кабель-каналов к стене – Крепления
производиться металлическими скобами с интервалом не
более 70 см.
Проверяется установка кроссов непосредственно на
вертикальный кабель-канал
Проверяется установка коробок –разветвителей на каждом
этаже.
Проверить если вертикальный кабель проходит транзитом
через этажный кросс то он должен крепиться с помощью
стяжек к основанию кросса
Проверить наличие для прокладки кабеля по внешней стене
кабель-каналы в виде трубы/короба для наружного
применения диаметром не менее 50 мм / сечением 60х40
мм. Кабель-каналы должны быть защищены от попадания
осадков.
Шкафы должны быть закреплены как можно выше с
помощью 4-х анкерных болтов
a.
Проверить чтобы на всех сгибах кабеля
минимальных радиус был не меньше 8 диаметров кабеля
b.
Проверить чтобы длина самых длинных отрезков
кабеля была не больше 80 метров.
a.
Проверить
чтобы
кроссировка
требования
оговоренным в договоре. Должна соблюдаться цветовая
схема кроссировки – т.е. каждая жила определенного цвета
должна быть скроссирована на свой номер контакта в 110 и
этажном кроссе.
b.
Проверить чтобы при кроссировке пары не
расплетались и были повиты вплоть до контактов кросса
Проверить аккуратность кроссировки кабеля на 110 кроссе.
На контактах кросса не должно быть сколов и трещин,
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
24
Договор № __________ от ________г. между ОАО «Ростелеком» и _____________________
№
п/п
1
Наименование работ и
мероприятий,
проводимых рабочей
приемочной комиссией
Число проверок
или объем
испытаний
2
3
110 кроссе
7.10
Подключение 24 пары
вертикального кабеля на
контроллер телеметрии
Содержание и методы проверок
Примечания
4
5
вызванных применением инструмента не предназначенного
для 110 кросса.
Проверить на 110 кроссе чтобы 24 (контрольная) пара
каждого вертикального кабеля была заведена на сухие
контакты контроллера телеметрии. Контрольные пары
кабелей в одном подъезде должны на 110 кроссе
соединяться последовательно и заводиться на «сухой
контакт». Контрольные пары должны быть замкнуты на
этажном кроссе.
Заказчик:
Вице-Президент – Директор
макрорегионального филиала
«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
____________________А.В. Белейчев
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
25
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Директора Макрорегионального филиала
«Дальний Восток» - Директор по развитию сетей связи
_______________П. Д. Богацкий
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. Владивосток 1 этап, в рамках инвестиционного проекта:
«Строительство сети ШПД в г. Владивосток в 2014 году» (код проекта 01701213143000)
Общие требования:
5
Наименование проекта
Вид строительства
Заказчик
Источник
финансирования
Адреса объектов
6
Срок проведения работ
1
2
3
4
7
8
Требования по
размещению и
сертификации
используемого
оборудования
Натуральные
показатели по объекту,
удельные цены за порт
Строительство сети ШПД в г. Владивосток в 2014 году
Новое строительство
Приморский филиал ОАО «Ростелеком»
Собственные средства ОАО «Ростелеком»
Перечень адресов указан в Приложении № 2 к Договору
Согласно графику производства работ, крайний срок выполнения
работ 15 989 порта ЛКС GPON -01.10. 2014 г. по этапам:
01 апреля 2014
315 порта ЛКС GPON
01 июля 2014
5694 порта ЛКС GPON
01 августа 2014
2029 порта ЛКС GPON
01 сентября 2014
7951 порта ЛКС GPON
Все предусмотренное оборудование и материалы должны иметь
соответствующие Российские сертификаты и декларации о
соответствии
15 989 портов ЛКС GPON
9
Требования по
выделению этапов
строительства
Выделить очереди строительства:
1 очередь до 01 апреля 2014
315 порта ЛКС GPON
2 очередь до 01 июля 2014
5694 порта ЛКС GPON
3 очередь до 01 августа 2014
2029 порта ЛКС GPON
4 очередь до 01 сентября 2014
7951 порта ЛКС GPON
10
Обеспечение
давальческим
оборудованием
Оборудование основное OLT согласно в Таблице № 1.
11
Обеспечение
материалами и
оборудованием
12
Работы, возлагаемые на
Подрядчика
Вспомогательное оборудование, Материалы и кабельная
продукция являются обременением Подрядчика. Распределение
обеспечения Оборудованием и Материалами приведено в Таблице
№ 1. Применяемые марки и производитель материалов и
оборудования перед производством работ должны быть
согласованы с Заказчиком.
Разработка рабочего проекта, включая организацию и получение
его Покупателю.
Подпись ответственного______________
Страница 26 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Согласования:
- получение от собственников площадок технических условий на
ввод в здание и прокладку оптического кабеля, установку
оптических шкафов и оптических распределительных коробок;
- получение от собственников площадок технических условий на
размещение оборудования;
- получение технических условий на прокладку кабеля по
канализации, зданиям и на подвес кабеля по опорам сторонних
организаций;
- предоставление заказчику заключённых договоров со сторонними
организациями;
- а также у физических лиц и индивидуальных предпринимателей
действия по представлению и получению необходимых
документов, справок, запросов, всех разрешительных документов,
технических условий в любых российских и негосударственных
организациях, органах местного самоуправления, в управляющих
компаниях, учреждениях и объединениях и любой иной
информации от имени Заказчика с предоставлением Заказчику
подписанных документов и проектов договоров
Разработка и утверждение технологических карт, подтверждающих
потребность ресурсов по объекту: «Строительство сети
широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» в г. Владивосток».
Технологическая карта разрабатывается в соответствии с
«Руководством по разработке и утверждению технологических
карт в строительстве». Приложение 4
13
Документы
подтверждающие
квалификацию
участника
14
Перечень работ и услуг
15
Требования к
организации работ
1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (проектно-изыскательские и
строительно-монтажные виды работ).
2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO
9001-2011)
Наименование и перечень работ приведен в Таблице № 2.
Приведены в следующих Приложениях:
Приложение 2 – Задание на разработку проектной документации
для пассивной оптической сети «Строительство сети ШПД по
технологии GPON в г. Владивосток»
Приложение 3 Общие требования к проектированию и
строительству сетей абонентского доступа на базе технологии
GPON (Редакция 3)
Приложение 4 Руководство по разработке и утверждению
технологических карт в строительстве.
Подпись ответственного______________
Страница 27 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Таблица №1 . Распределение обеспечения Оборудованием и Материалами.
№
п/п
Состав
1
Станционный участок
2
Магистральный
участок
3
Домовая
распределительная
сеть
Элемент
Основное оборудование OLT, ПНР
Вспомогательное оборудование
ПИР
СМР
Кабель
Материалы (муфты, трубы и т. д.)
ПИР
СМР
Прочистка кабельной канализации
Кабель ДРС
ОРШ
ОРК
Материалы (ПВХ труба, крепеж и т. д.)
ПИР/Согласования
СМР
Давальческое
Оборудование
Заказчика
+
Обременение
Подрядчика
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Таблица № 2 Наименование и перечень работ
Данные объемы работ являются приблизительными, допускается возможность увеличения или
уменьшения объема строительно-монтажных работ до 20% от объема адресной программы и
неизменности цены за 1 порт ЛКС GPON.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование работ
Устройство межэтажных отверстий, шт.
Устройство межподъездных отверстий, шт.
Установка ПВХ трубы, включая РКП, м
Установка защитной гофры, м
Прокладка кабеля ДРС, м
Установка и монтаж ОРК-С (включая сплиттеры), шт.
Установка и монтаж ОРК (включая сплиттеры), шт.
Прокладка и монтаж корневой оптической
магистрали ВОК, км (включая станционный кросс,
оптические муфты и пр.)
Прокладка распределительной магистрали ВОК, км
(включая оптические муфты, монтаж кабельного ввода
в здание)
Подпись ответственного______________
кол-во примерное
9 199
1 871
33 210
16 065
49 275
803
5101
213,2
76,15
Страница 28 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение 2
ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации
для пассивной оптической сети
«Строительство сети ШПД по технологии GPON в г. Владивосток»
Инвестиционный план Покупателя
Основание для проектирования
1 Общие вопросы
1.2 Вид разработки
«Строительство сети ШПД в г. Владивосток в 2014 году» (код
проекта 01701213143000) 1 этап
Рабочая документация.
1.3 Вид строительства
Реконструкция.
1.1 Наименование титула
1.4 Указание о выделении пусковых Не требуется.
комплексов
1.5
Показатели,
мощность объекта
характеризующие 15 989 портов ЛКС GPON
1.6 Сроки строительства
C 15.01.2014 по 01.04.2014 до 01.09.2014
1.7 Источник финансирования
Собственные средства Покупателя.
1.8 Покупатель
Макрорегиональный
ОАО «Ростелеком».
филиал
«Дальний
Восток»
1.9 Проектная организация
1.10
Субподрядные
организации
проектные Необходимость
привлечения
определить при проектировании
субподрядных
организаций
2 Объемные показатели
2.1
Состав
документации
разрабатываемой 1. Рабочую документацию разработать в соответствии с п.4
«Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее Положение).
2. Оформление рабочей документации выполнить в соответствии
с требованиями приказа Минрегиона от 2.04.2009 № 108.
2.2 Состав проектируемых сооружений
Рабочую документацию разработать в объеме объектов (сетей),
систем и оборудования по станционным, линейным сооружениям
и сметной документации
2.3 Линейные сооружения
Рабочей
документацией
предусмотреть
проектирование
распределительной и магистральной сети PON от АТС до домов в
районах строительства и домовой распределительной сети (ДРС)
в домах, указанных в Адресном плане где:
1. Конфигурация сети: двухкаскадная схема с ветвлением по
сплиттерам: 1:16 (в ОРК-С) и 1:4 (в ОРК)= 64. Распределенное
размещение разветвителей 1:16 в доме, максимальное их
приближение к квартирам зон обслуживания.
2. Емкость ВОК магистральной, распределительной сети,
ДРС должна обеспечивать подключение 100% квартир.
3. Количество оптических портов ДРС (емкость портов
ЛКС) примерно 30% от количества квартир в здании, точное
значение согласно Адресному плану.
4. Сплиттерная емкость равна емкости ЛКС с учетом
емкости (кратности) сплиттера с округлением в большую
сторону.
Подпись ответственного______________
Страница 29 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
5. Предусмотреть и согласовать с Покупателем технические
решения по возможности наращивания в будущем сплиттерной
емкости для обеспечения 80% проникновения.
6. В ОРК-8 при монтаже задействуются 2 ОВ от ОРК-С.
7. Количество ОРК-8 устанавливаемых в подъезде берется
из расчета: 6 портов охватывают не менее 30%, но не более
целевого процента проникновения от количества домохозяйств
(квартир), остальные порты не задействуются.
8. ОРК-8 размещается в подъезде посредине зоны
обслуживаемых этажей (исходя из минимизации длин
абонентских линий до квартир обслуживаемых данным ОРК).
9. Предусмотреть установку на стояках распределительных
коробок (РКП) на всех жилых этажах, кроме этажей, где
установлены ОРК-8. Допускается отсутствие РКП на жилых
этажах только при согласовании с владельцем здания (УК,
ТСЖ).
10. Все типы ODF, ОРШ, ОРК, ОРК-С, сплиттеров должны
устанавливаться с оптическими соединителями (коннекторами)
типа SC/APC.
11. Волокна магистральных кабелей для сети PON должны
быть одномодовыми по Рекомендации G.652D — с низким
водяным пиком (расширенным диапазоном длин волн).
Волокна распределительных кабелей – G.657A или G.652D
(при условии соблюдения норм монтажа).
12. Тип ВОК для прокладки в кабельной канализации и для
внутридомовой разводки (горизонтальной и вертикальной
проводки) согласовать филиалом ОАО «Ростелеком».
13. Тип шкафное построение с помощью оптических
распределительных
шкафов
(ОРШ)
или
установка
разветвительных
оптических
муятопределить
при
проектировании;
14. Оптимальную ёмкость магистрального ВОК для
городских условий следует выбирать в 48 ОВ. Допускается
применение ВОК максимальной емкостью до 192 ОВ.
15. Минимальное количество ОВ магистральной сети
определяется потребностью в районе обслуживания, но не
меньше ВОК-8.
16. На каждом магистральном направлении связи от ODF до
ОРШ количество волокон должно обеспечивать подключение
80% квартир, также требуется закладывать резервы для
подключения корпоративных клиентов при их наличии в зоне
питания ОРШ (Емкость кабеля = 80% от количества
домохозяйств/64 + резерв. Резерв равен 10% от количества
домохозяйств/64, но не менее 6 ОВ);
17. Все волокна магистрального кабеля должны быть
разварены на ОDF, ОРШ, ОРК-С.
18. Предусмотреть максимальное использование ресурсов
существующей кабельной канализации, при необходимости
предусмотреть
восстановление
каналов
кабельной
канализации; Прокладка ВОК воздушным способом по
согласованию с заказчиком. В необходимых случаях
предусмотреть установку разветвительных муфт в колодцах;
Использование в случаях совпадения трасс магистрального
кабеля к разным ОРШ, на общих участках единого кабеля (по
согласованию с филиалом ОАО «Ростелеком»);
Подпись ответственного______________
Страница 30 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
19. Распределительный кабель для ввода в жилые здания
использовать без брони, либо с диэлектрической броней. В
исключительных случаях допускается использование кабеля с
металлической броней, при условии ее разрыва и изоляции на
входе в здание. Внутри здания кабель прокладывается в
гофрированной трубе.
20. Проектируемое
количество
оптических
волокон
распределительного кабеля к ОРК-С равно количеству
квартир деленных на 32 с округлением в большую сторону
21. Все проектируемые волокна распределительного кабеля
должны быть разварены на ОРШ и ОРКС
22. Прокладка кабеля ДРС между этажами рассматривается, в
первую
очередь,
в
существующих
вертикальных
трубопроводах (стояках) слаботочной проводки. Если данные
каналы
загружены
существующими
кабелями
—
предусмотреть организацию отдельного стояка ПВХ трубой
диметром не менее 32 мм.
23. Как правило, устанавливается не более одного стояка на
подъезд
24. Использовать при проектировании ДРС волоконнооптические кабели стандартных емкостей: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32,
48, модульный кабель (для внутренней прокладки с прямым
доступом к модулям с волокнами) необходимой емкости.
Допускает использование кабельных сборок заранее
оконцованных разъемами на ОРК разваривается два волокна.
25. По подвалу или чердаку кабель ДРС прокладывается в
пластиковых трубах или гофре, как правило, диаметром до 50
мм.
26. Основные рабочие схемы и решения согласовать с
Покупателем на стадии проектирования.
3
Район,
пункт
и
площадка Адресный план жилых домов
строительства,
требования
по
размещению
применяемого
оборудования
4
Исходные данные для расчета Адресный план жилых домов
оборудования
5
Указание о необходимости Не разрабатывать.
составления исходных данных
6 Дополнительные требования
6.1
Требования к архитектурным, Проектируемое оборудование (кроссы оптической плотности)
конструктивным
и
объемно- устанавливается
в приспособленных помещениях, которые
планировочным решениям
соответствуют требованиям, предъявляемым для режима работы
технологического оборудования, дополнительные расчеты на
несущую способность перекрытий зданий не требуется.
6.2 Требования к системе вентиляции и Система вентиляции и кондиционирования на площадках
кондиционирования воздуха
установки
проектируемого
оборудования
используется
существующая, удовлетворяющая требованиям размещения
дополнительного оборудования. Расчет достаточности мощности
или модернизации системы не требуется.
6.3 Требования к системе тактовой Для пассивной части сети PON не требуется.
сетевой синхронизации
6.4 Требования к системе управления
Система управления для пассивной части сети PON не требуется.
Подпись ответственного______________
Страница 31 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
6.5
Требования
по
системе Не требуется.
оперативно-розыскных
мероприятий
(СОРМ)
и
информационной
безопасности
6.6
Требования по организации 1
Эксплуатационное
обслуживание
предусматривается
эксплуатации
предприятия
или существующими подразделениями Покупателя в соответствии с
сооружения связи
регламентирующими и нормативными документами Покупателя.
6.7.1
Требования
к
разработке Не требуется.
мероприятий по пожарной безопасности
и пожаротушению
6.7.2 Требования к пожарно-охранной Не требуется.
сигнализации
6.8 Требования и условия к разработке Не требуется.
природоохранных мер и мероприятий
6.9 Требования по охране труда
Не требуется.
6.10
Требования
к
разработке Не требуется.
мероприятий гражданской обороны и
предупреждению ЧС
7 Проект организации строительства
Не требуется.
8 Особые условия
1 Согласование распределительной сети с владельцами жилых
домов предусматривается силами Поставщика.
2 Задание может уточняться по согласованию с заказчиком.
9
Исходные данные, выдаваемые 1 Адресный план
Покупателем
2 Адреса площадок для размещения оборудования оптического
кросса высокой плотности.
3 Контрактные предложения на поставку оборудования
4 Данные по стоимости основного оборудования
5 Другие исходные данные по запросу проектной организации.
10
Количество разрабатываемых 7 экз. в печатном виде и 1 электронный экз. (формат pdf): 1 экз.
- архивный, остается в проектной организации; 6 экз. на
экземпляров
бумажном носителе и 1 - в электронном виде (pdf) передаются
Покупателю.
Приложение 3
Общие требования к проектированию и строительству
сетей абонентского доступа на базе технологии GPON
(Редакция 3)
Требования могут быть уточнены (адаптированы) с учетом технических условий по конкретным
объектам адресных программ региональных филиалов ОАО «Ростелеком»
Обозначения и сокращения:
ВОК
ГЗШ
ОР
ОВ
ОРШ
ОРШ-С
ОРШ-У
ОРА
-
Волоконно-оптический кабель
Групповая заземляющая шина
Оптический разветвитель (сплиттер)
Оптическое волокно
Оптический распределительный шкаф со сплитерами первого уровня
Оптический распределительный шкаф со сплитерами второго уровня
Оптический распределительный шкаф со сплитерами уличного исполнения
Оптическая розетка абонентская
Подпись ответственного______________
Страница 32 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
ОРК
ОРК-С
ЛКС
РКП
GPON
OLT
ONT
PON
ОРМ
РС
КТВ
-
Оптическая распределительная коробка
Оптическая распределительная коробка со сплиттером(и)
Линейно-кабельные сооружения
Разветвительная коробка протяжная
Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть
Optical Line Termination
Оптическое линейное окончание
Optical Network Terminal
Оптическое сетевое окончание;
Passive Optical Network
Пассивная оптическая сеть
Оптическая распределительная муфта
Распределительная сеть
Кабельное телевидение
Определения:
Линейно-кабельные сооружения пассивной оптической сети (ЛКСПОС) — комплекс линейнокабельных сооружений, содержащий пассивные элементы оптической сети.
Монтированная емкость ЛКС (V_ЛКС) – количество портов оконечных ОРК(С) (SC-коннекторы),
предназначенных для подключения ONT (выполнения абонентских установок) и определяет в числовом
выражении количество абонентов (квартир), для которых создана техническая возможность подключения в
части распределительной сети абонентского доступа без проведения дополнительных строительномонтажных работ по дооборудованию распределительной домовой сети.
Процент проникновения V_ЛКС (%V_ЛКС) – процентное отношение значение V_ЛКС к общему
количеству квартир в зоне строительства.
Монтированная сплиттерная емкость (V_ОРК-С) – количество портов сплиттеров последнего уровня
ветвления (1:4,1:8,1:32 в общем случае), предназначенных для подключения ONT (выполнения
абонентских установок), с задействованием ресурсов V_ЛКС и определяет в числовом выражении
количество абонентов (квартир), для которых создана техническая возможность подключения по
сплиттерной емкости последнего уровня ветвления.
Монтированная емкость станционных портов оборудования OLT (V_OLT) или монтированная
емкость OLT GPON – количество логических портов станционного оборудования OLT, предназначенных
для подключения абонентов и определяет в числовом выражении количество абонентов, для которых
создана техническая возможность подключения в части монтированной станционной емкости. В общем
случае вычисляется:
V_OLT = кол-во GPON линк * 64,
или:
V_OLT = кол-во GPON линк * 32 (при использовании коэффициента деления = 32),
где: GPON линк – оптический интерфейс линейной платы GPON оборудования OLT.
Магистральная сеть – ВОК и оконечные элементы от оптического кросса (ODF) на станционном узле
связи до оконечного устройства в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) на территории застройки
или в зданиях.
Распределительная сеть – совокупность ВОК и оборудования пассивной оптической сети от ОРШ до
оптических распределительных коробок, предназначенных для подключения абонентов оптическими патчкордами.
АУ ВОК (Абонентский участок ВОК) – ВОК на участке РС от ближайшего элемента РС до ОРА
(«последний дюйм»/«дроп кабель»)
РУ ВОК (Распределительный участок ВОК)- ВОК на участке РС между ОРШ и ОРК-С.
КлУ ВОК (Кластерный участок ВОК)- ВОК на участке от ОРК-С/ОРШ-С до ОРК или ОРМ для группы
домов, объединенной в «кластер».
ОРШ малой емкости – ОРШ с количеством портов SC до 64
ОРШ средней емкости - ОРШ с количеством портов SC от 64 до 192
ОРШ большой емкости – ОРШ с количеством портов более 192
Раздел 1. Многоэтажная застройка
1.1. Двухкаскадная схема построения сети со сплиттерами 1:2, 1:32
Подпись ответственного______________
Страница 33 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
a. Конфигурация сети: двухкаскадная схема с ветвлением по сплиттерам: 1:2*1:32 = 64. Распределенное
размещение разветвителей 1:32 в доме, максимальное их приближение к квартирам зон обслуживания.
Примечание – для коттеджных поселков, районов с малоквартирной застройкой допускается
централизованное размещение сплиттеров в одном ОРШ-С большой или средней емкости, либо в
муфтах.
b. Для районов коттеджной застройки возможно размещение сплиттеров 1:2 в ODF узла связи.
c. Емкость ВОК магистральной, распределительной сети должна обеспечивать подключение 100%
квартир.
d. Требуемое значение V_ЛКС в каждом доме определятся коммерческим блоком регионального филиала,
за исключением целевых проектов реконструкции сетей доступа, где значение %V_ЛКС =100%.
e. Проектное превышение значения V_OLT, V_ОРК-С в доме над количеством квартир должно быть не
более 10%, за исключением объектов «коммунального» типа (для таких объектов значения этих
параметров определяются коммерческими блоками региональных филиалов).
f. Для инвестиционных проектов с %V_ЛКС в жилом доме менее 100% на первом этапе
строительства:
Емкость ВОК, типы и размещение ОРШ(С), ОРК-С, ОРК должно быть выполнено из
расчета возможности обеспечения %V_ЛКС = 100% без производства дополнительных
СМР по прокладке ВОК и монтажа дополнительных ОРК(С) при необходимости
увеличения значения %V_ЛКС в доме.
.Требуемое значение V_ЛКС достигается путем разварки на SC-коннекторы необходимого
количества волокон в ОРК, ОРК-С, ОРШ-С. Незадействованные волокна резервируются и
вводятся в эксплуатацию в дальнейшем по необходимости. В общем случае рекомендуется
планировать значение %V_ЛКС на первом этапе не менее 50% от количества квартир в доме.
Допускается процент проникновения менее 50% по отдельным объектам при условии
непревышения установленных удельных капитальных вложений в целом по инвестиционному
проекту.
Использовать, как правило, сплиттерные коробки ОРК-64С с возможностью установки 2-х
сплиттеров 1:32, с максимальным приближением к квартирам зон обслуживания. На первом
этапе строительства проектом предусматривать установку одного сплиттера 1:32 в ОРК-64С.
Допускается установка ОРК-32С при нецелесообразности установки ОРК-64С. Проектное
количество сплиттеров определяется заданным процентом V_ЛКС.
Для домов с количеством квартир до 96 возможна установка одного ОРШ-С на весь дом при
технической целесообразности.
Оконечные (этажные) ОРК устанавливать на каждом этаже с числом квартир 5 и более. При
установке ОРК на несколько этажей зону питания ОРК планировать максимум на 3 этажа (1 этаж
вверх, 1 этаж вниз от ОРК).
V_OLT – для обеспечения проектируемой V_ОРК-С из расчета:
Кол-во GPON линк на 1 ОРШ = количество ОР 1:32 / 2 с округлением в большую сторону.
(V_OLT = Кол-во GPON линк * 64)
Второй сплиттер 1:32 устанавливается в ОРК-64С на последующих этапах при
необходимости дооборудования сети после задействования емкости установленных сплиттеров
1:32. Дооборудование OLT на последующих этапах проводится кратно числу вновь
устанавливаемых сплиттеров из расчета:
Кол-во новых GPON линк на 1 ОРШ = общее кол. ОР 1:32 / 2 с округлением в большую
сторону, минус количество существующих GPON линк.
Примеры схемы выполнения распределительной сети представлены в Приложении №2,
схемы №1,2,3,6. Схема №6 применяется для домов с количеством квартир до 96.
Подпись ответственного______________
Страница 34 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
g. Для инвестиционных проектов с %V_ЛКС в жилом доме =100% (например, проекты
реконструкции сетей доступа, новое жилищное строительство):
При отсутствии технических этажей использовать, как правило, сплиттерные коробки ОРК32С, устанавливаемые непосредственно на стенах в подъездах зон обслуживания и
максимальным приближением к квартирам (разнесение по этажам в случаях установки в
подъезде 2-х и более ОРК-32С). Рекомендуется применять ОРК-64С (с установкой в подъездах
зданий или в подвалах) с количеством квартир на этаже более 4-х и числом этажей более 9-ти.
При невозможности размещения ОРК-С в подъездах и при количестве квартир в 1 подъезде
более 64, вместо ОРК-32С, ОРК-64С рекомендуется применение ОРШ-128С, ОРШ-196С (типа
ШКОН-КПВ ЗАО «Связьстройдеталь) с зоной обслуживания 1 подъезд.
Для домов с количеством квартир до 128 возможна установка одного ОРШ-С на весь дом
при технической целесообразности и невозможности размещения ОРК-32С.
Оконечные (этажные) ОРК рекомендуется устанавливать на каждом этаже с числом квартир
4 и более (в целях сокращения времени на переключение абонентов и затрат на выполнение
инсталляций). В случае установки ОРК с зоной питания на несколько этажей, планировать зону
питания ОРК максимум на 3 этажа (1 этаж вверх, 1 этаж вниз от ОРК).
Примеры схем выполнения распределительной сети представлены в Приложении №2, схемы
№1,4,5 (100% разварка), № 6 (50 % разварка). Схема №6 применяется для домов с количеством
квартир до 96.
Примечание: для объектов нового жилищного строительства с низким графиком заселения
рекомендуется применять архитектуру в соответствии с п.1.1.f.
h. Все типы ODF, ОРШ, ОРК, ОРК-С должны устанавливаться с оптическими соединителями
(коннекторами) типа SC. Типы коннекторов:
ODF, ОРШ, входы сплиттеров 1:32: SC/APC.
Выходы сплиттеров 1:32, ОРК, ОРА – SC/UPC или SC/APC. На сети одного муниципального
образования (областного центра с пригородами, города, поселка городского типа) должен
применяться только один тип: либо SC/UPC, либо SC/APC (по решению регионального
филиала).
1.2. Двухкаскадная схема построения сети со сплиттерами 1:4, 1:8, 1:16
a. Конфигурация сети: двухкаскадная схема с ветвлением по сплиттерам 1:4, 1:8, 1:16 в различных
сочетаниях при условии: коэффициент деления GPON-линка не более значения = 64 в формуле N1*N2,
где N1-значение делителя первого уровня каскадирования, N2 – значение делителя второго уровня
каскадирования.
b. Емкость ВОК, типы и размещение ОРШ(С), ОРК-С должно быть выполнено из расчета возможности
обеспечения %V_ЛКС = 100% без производства дополнительных СМР по прокладке ВОК и монтажа
дополнительных ОРК(С) при необходимости увеличения значения %V_ЛКС в доме.
c. Распределенное размещение разветвителей в доме, максимальное их приближение к квартирам зон
обслуживания. Примечание – для коттеджных поселков, районов с малоквартирной застройкой
допускается централизованное размещение сплиттеров в одном ОРШ-С средней или большой емкости,
либо в муфтах.
d. Емкость ВОК магистральной, распределительной сети должна обеспечивать подключение 100%
квартир.
e. Требуемое значение V_ЛКС в каждом доме определятся коммерческим блоком регионального филиала,
за исключением целевых проектов реконструкции сетей доступа, где значение %V_ЛКС =100%.
f. Проектное превышение значения V_OLT, V_ОРК-С в доме над количеством квартир должно быть не
более 10%, за исключением объектов «коммунального» типа (для таких объектов значения этих
параметров определяются коммерческими блоками региональных филиалов).
Подпись ответственного______________
Страница 35 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
g. Использовать, как правило, этажные сплиттерные коробки ОРК-16С и ОРК-8С, с максимальным
приближением к квартирам зон обслуживания. На первом этапе строительства проектом
предусматривать в общем случае установку одного сплиттера 1:4 в ОРК-16С или ОРК-8С при V_ЛКС
менее 50%. Проектное количество сплиттеров определяется заданным значением %V_ЛКС.
h. Зону питания ОРК-С планировать в общем случае максимум на 3 этажа (1 этаж вверх, 1 этаж вниз от
ОРК-С).
i. V_OLT планировать для обеспечения проектируемой V_ОРК-С.
j. При дооборудовании на последующих этапах проводится установка дополнительных сплиттеров
необходимого уровня деления в существующие ОРШ, ОРК-С с соответствующим дооборудованием
станционной емкости OLT при необходимости.
k. Примеры схемы выполнения распределительной сети представлены в Приложении №3, схемы № 7,8,9.
i. Все типы ODF, ОРШ(С), ОРК-С должны устанавливаться с оптическими соединителями
(коннекторами) типа SC. Типы коннекторов:
ODF, ОРШ(С), входы сплиттеров первого уровня деления типа SC/APC.
Выходы сплиттеров второго уровня деления, ОРА – SC/UPC или SC/APC. На сети одного
муниципального образования (областного центра с пригородами, города, поселка городского
типа) должен применяться только один тип: либо SC/UPC, либо SC/APC (по решению
регионального филиала).
a.
1.3. Общие требования:
Архитектуру по п.1.2 рекомендуется применять:
- при организации зон прямого питания от АТС для домов с количеством квартир менее 25 при
%V_ЛКС=100%;
- для домов с количеством квартир менее 57 и заданном проценте проникновения %V_ЛКС менее
50%.;
В других случаях применение вариантов архитектуры сетей (1.1 или 1.2) определяется
техническим блоком макрорегионального филиала. При начальном %V_ЛКС более 30%
рекомендуется использовать архитектуру по п.1.1. В случае невозможности достижения
%V_ЛКС = 30% в зонах питания ОРК-С по варианту 1.2 использовать вариант 1.1. В общем
случае, для многоквартирных домов (более 57 квартир) рекомендуется использовать
архитектуру по вар.1.1 как более оптимальную.
b.
Качественный волоконно-оптический разъёмный соединитель должен обеспечивать:
малые вносимые потери (не более 0,3 дБ);
высокие возвратные потери (не менее 50 дБ для UPC, не менее 60дБ для APC).
c.
d.
e.
f.
Волокна магистральных кабелей для сети PON должны быть одномодовыми по Рекомендации
G.652D — с низким водяным пиком (расширенным диапазоном длин волн). Волокна
распределительных кабелей - G.657A или G.652D.
Для кабеля абонентской проводки, соединительных оптических шнуров (пигтейлов, патч-кордов) в
ОРШ, ОРК, ОРА, должно использоваться волокно с улучшенными изгибными характеристиками по
Рекомендации G.657A (допускается G.652D для пигтейлов при соблюдении норм по радиусу
изгиба).
На длине волны 1550нм для услуги КТВ на выходах сплиттеров второго каскада, в оконечных ОРК,
ОРА могут применяться оптические соединители типа SC/UPC при коэффициенте деления = 64.
При коэффициенте деления меньшем значения 64, на всех участках от ODF до ONT применять
полировку APC. Типовая схема предоставления услуги КТВ приведена в приложении №7.
Общие требования к параметрам оптических разветвителей:
Коэффициент деления
Вносимое затухание,
не более (Insertion
Подпись ответственного______________
1х2
1х4
1х8
1х16
1х32
4.0
7.5
10.5
13.7
17.5
Страница 36 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Loss), дБ
Равномерность
каналов (Uniformity),
дБ
Поляризационнная
чувствительность
(PDL), дБ
Обратное отражение
(Return Losses), дБ
Переходное затухание
(Directivity), дБ
g.
a.
<0,4
<0,4
<0,6
<0,8
<1,2
<0,2
<0,2
<0,3
<0,3
<0,4
>55
>55
Одномодовые волокна по
спецификациям G652 и G657
Тип волокна
Рабочие длины волн,
1260-1650
нм
Рабочая температура,
- 40 ~ +85
ºС
Общие требования к ОРШ(С), ОРК(С) приведены в приложении №4.
Раздел 2. Станционные сооружения
Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT,
определенными ЦК «Развитие сетей xPON». При выборе вендора OLT должна учитываться
возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных площадях автозалов с
учетом развития.
b.
Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих
требованиям производителя оборудования по климатике, с соблюдением действующих отраслевых
норм на проектирование объектов связи.
c.
Оптический кросс (ODF) на узле связи при наличии технической возможности размещается в
непосредственной близости от стоек с оборудованием OLT. Рекомендуется выполнять прямое
соединение магистральных линий с оптическими интерфейсами оборудования OLT с помощью
оконцованных с двух сторон оптических шнуров (патч-кордов) без разделения ODF на линейную и
станционную стороны для узлов связи до 40000 абонентов.
d.
В случае зон прямого питания от узла связи, сплиттеры первого уровня деления могут устанавливаться
на ODF в отдельном модуле.
e.
Рекомендуемая глубина кроссов – не более 600 мм. Оптимально – не более 330мм, что позволяет
устанавливать шкафы «спина к спине». Рекомендуется применять конструктивные решения ODF,
аналогичные ODF ВОКС-ФП-93 ЗАО «Связьстройдеталь».
f.
При организации кроссов на узлах связи емкостью более 40000 абонентов рекомендуется применять
конструктивные решения ODF, аналогичные ODF ВОКС-ФП-СТ, RFO NG 3М. ODF устанавливается в
одном выделенном ряду помещения с линейной стороной (магистрали PON) и станционной стороной
(порты OLT). Соединения линейных и станционных портов осуществляются по горизонтальным и
вертикальным направляющим. Для организации соединений OLT – станционная сторона ODF
рекомендуется использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей), без организации
дополнительных ODF в стойках OLT.
g.
Между стойками OLT и ODF должны быть предусмотрены кабель-каналы для прокладки патч-кордов.
Допускается использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей). Крепление оптического
патч-корда в вилке (адаптере), монтаж и соединения должны обеспечивать требуемый радиус изгиба
Подпись ответственного______________
Страница 37 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
(без увеличения затухания на изгибе) при проведении коммутации на оборудовании. В общем случае
рекомендуется использовать волокно G.657А, при соблюдении норм по радиусу изгиба – G.652D.
h.
В общем случае допускается организация отдельных модулей станционной стороны OLT на ODF при
технической невозможности/нецелесообразности организации выделенных кабель-каналов между
стойками OLT и ODF (в этом случае рекомендуется использование предоконцованных кабелей).
Между стойками OLT и ODF допускается использовать подвесные (настенные) проволочные лотки.
i.
Емкость абонентской базы следует прогнозировать с учетом телефонизации объектов нового
жилищного строительства, перспективными планами по освобождению зданий АТС с переключением
абонентов на крупные сетевые узлы.
j.
На участках ODF – перчаточная (помещение ввода кабелей) АТС предусматривать ВОК высокой
ёмкости
(в
негорючей
оболочке)
кратно
модульности
ODF,
с
установкой
разветвительных/промежуточных муфт или вводных оптических шкафов в перчаточной (помещении
ввода кабелей) АТС.
k.
Оптический кросс ODF для использования на сетях GPON должен обеспечивать возможность его
комплектации оптическими разветвителями с коэффициентами деления 1:2, 1:4.
l.
Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС выполняется на шину
заземления помещения ввода кабелей.
Раздел 3. Линейные сооружения
3.1 Система обозначения для типов конструктивов (ОРК, ОРКС, ОРШ, ОРШ-С) при
проектировании
a) ОРК-F/N – оптическая распределительная коробка без сплиттера на F разъемов SC (максимально
возможное), скомплектованная на N адаптеров SC. Например, ОРК-8/4, ОРК-16/6.
b) ОРК-FС/N(MС) – оптическая распределительная коробка сплиттерная на F разъемов SC
(максимально возможное), скомплектованная на N адаптеров, где N означает загрузку данной
коробки, M – емкость сплиттера, используемого в данной коробке. Соответственно, если загрузка
превышает емкость сплиттера, значит в данной коробке устанавливается количество сплиттеров
кратно данной загрузке N/M= кол-во сплиттеров емкости М. Например, ОРК-8С/4(4С), ОРК16С/8(4С), ОРК-32С/32(32С). Использование разных номиналов сплиттеров второго уровня деления
в ОРК-С не рекомендуется. В случае необходимости, второй номинал сплиттера указывается через
«,», например: ОРК-16С/12(4С,8С). В обозначениях используются только номиналы сплиттеров
второго уровня деления.
c) ОРШ-F/N – Оптический распределительный шкаф на F разъемов SC (максимально возможное) для
установки сплиттеров 1 уровня деления и укомплектованный N-адаптерами. Например, ОРШ-64,
ОРШ-128/96. Примечание: Для ОРШ-64 обозначение «/N» не используется.
d) ОРШ-FC/N – Оптический распределительный шкаф на F – разъемов SC (максимально возможное)
и N – адаптеров входов распределительной сети. Используется для установки сплиттеров первого и
второго каскада, например, ОРШ-192С/96.
3.2 Магистральная сеть. Общие требования:
a)
шкафное построение с помощью оптических распределительных шкафов (ОРШ), с размещением на
стене в подъездах или технических этажах жилых домов. Допускается (в случае невозможности
согласования установки в доме), размещение ОРШ возле колодцев кабельной канализации на
фундаменте вне зданий. Место установки ОРШ определить при проектировании.
b)
сплиттеры первого уровня деления устанавливаются в ОРШ. Коммутация между волокнами
магистральной и распределительной сети осуществляется посредством предоконцованных сплиттеров
1:2, 1:4, 1:8, 1:16 в ОРШ.
Подпись ответственного______________
Страница 38 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
c)
в случае невозможности размещения ОРШ допускается использование ОРМ в кабельных колодцах;
d)
в случаях применения ОРШ для установки сплиттеров второго уровня деления (типа ШКОН-КПВ
производства ЗАО «Связьстройдеталь), данные шкафы обозначаются как ОРШ-128С/192С/256С
(ОРШ-С).
e)
по параметрам гибкости (радиусу изгиба) и соответствующего удобства прокладки в кабельной
канализации (или подвески по опорам), с учетом необходимости укладки запасов для оптических
муфт, максимальную ёмкость магистрального ВОК для городских условий рекомендуется выбирать в
48 ОВ. Допускается применение ВОК большей емкости при экономической/технической
целесообразности.
f)
минимальное количество ОВ магистральной сети определяется потребностью в районе обслуживания,
но не меньше ВОК-8.
g)
на каждом магистральном направлении связи от ODF до ОРШ не менее 4-х волокон под развитие и
одного волокна под эксплуатационный резерв;
h)
при наличии в зоне питания ОРШ зданий, имеющих нежилые помещения (магазины, аптеки и т.д.)
резерв под развитие – не менее шести волокон и двух волокон - эксплуатационный резерв на один
ОРШ. Для объектов нового жилищного строительства 1 оптическое волокно должно резервироваться
для организации канала передачи сигналов оповещения;
i)
максимальное использование ресурсов существующей кабельной канализации, при необходимости
предусмотреть докладку или/и прокладку каналов кабельной канализации;
j)
топология магистрального участка определяется на основе ситуационных планов, разрабатываемых на
основе адресных планов и расположения станционных узлов связи на всей территории строительства.
Критерием выбора топологии («дерево», «звезда») является минимизация затрат на магистральной
сети.
k)
в необходимых случаях предусматривать установку ОРМ в колодцах, подключение ОРШ выполнять от
ОРМ. Критерием установки ОРМ является минимизация затрат на проектируемом участке
магистральной сети. В качестве ОРМ возможно использование ОРШ (транзит ВОК на сварных
соединениях).
l)
Количество муфт по трассе следует минимизировать, на протяженных участках рекомендуется
прокладка одной полной строительной длинной (>=2 км);
m) использование в случаях совпадения трасс магистрального кабеля к разным ОРШ (более ~ 400м), на
общих участках единого кабеля;
n)
предусматривать заземление металлической брони оптического кабеля в жилых зданиях, как правило,
на групповую заземляющую шину (ГЗШ) дома с помощью прокладки к ней провода типа ПВ-3 1х16.
o)
конструкция оптического кабеля должна сочетаться с методами прокладки и условиями окружающей
среды;
требования к основным характеристикам магистрального кабеля:
p)
Подпись ответственного______________
Страница 39 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ
ПАРАМЕТРЫ
ПОДВЕСКА ПО ОПОРАМ И СТОЙКАМ
В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ГРУНТЕ
G.652D
G.652D
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОКИ
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОКИ
СТЕКЛОПРУТКИ
СТЕКЛОПРУТКИ
СТЕКЛОПРУТКИ
АРАМИДНЫЕ КЕВЛАРОВЫЕ ПРЯДИ
ПОЛИЭТИЛЕН
ПОЛИЭТИЛЕН
ДВА СЛОЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
ПОВИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ПОВИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ПОВИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ТИП СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ПРУТОК
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ПРУТОК
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ПРУТОК
СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ГИДРОФОБНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ГИДРОФОБНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ГИДРОФОБНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
ВОЛОКОН И КАБЕЛЯ
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ, Н
1500-5000
3000-10000
3000-7000
0,4-2
0,4-2
0,4-2
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
ТИП ВОЛОКНА
ТИП БРОНИ
ТИП ОБОЛОЧКИ
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОГО
СЕРДЕЧНИКА
СДАВЛИВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, Кн/см
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 0С
(КРЫШАМ)
G.652D
-40 - +50
-40 - +50
-40 - +50 (-60 - +70)
ЕМКОСТЬ КАБЕЛЕЙ, ОВ
12-96
12-96
12-96
ПРИМЕРЫ ТИПОВ КАБЕЛЕЙ
ДПС, ДПЛ, ОКБ, ОГД, ДКП, ДОЛ, ДПМ
ДПС, ДПЛ, ОКБ, ОГД, ДКП, ДОЛ, ДПМ
ДПТ, ДПМ, ОКК, ОСД, ДС
Примечание: применение кабелей с ленточной броней в кабельной канализации допускается только на
участках, где имеются свободные каналы или по занятым каналам, но имеющим достаточно места,
чтобы проложить кабель без риска его повреждения.
q)
После завершения работ для организации приемки подрядчик предоставляет следующий комплект
документов:
- Комплект рабочей документации на строительство предъявляемого к приемке объекта,
разработанного проектной организацией и скорректированной строительно-монтажной
организацией в соответствии с фактическим выполнением работ и изменениями,
согласованными с заказчиком и ТСЖ или эксплуатирующей организацией;
- Паспорта на кабель;
- Протоколы входного контроля;
- Протокол измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки;
- Протоколы монтажа оптических кроссов;
- Протоколы монтажа муфт;
- Протоколы измерения затухания ОВ смонтированного кабеля оптическими тестерами;
- Рефлектограммы двухсторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля;
- Протокол измерения сопротивления изоляции оболочки бронированного кабеля;
- Схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участке;
- Схемы монтажа волокон в оконечных пунктах;
- Схемы монтажа муфт;
- Схема прокладки ВОК;
- Схемы прохождения кабеля по зданию;
- План размещения оконечного оборудования;
- Фасады оконечных стоек (ODF, ОРШ);
- Фасады оптических коробок;
- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных
работ;
r) Измерения производятся оптическими тестерами в направлении от ОРШ к станционному
оптическому кроссу на длине волны 1,31 мкм, а в направлении от станционного оптического кросса
к ОРШ на длине волны 1,49 мкм. Рефлектограммы измеряются на длине волны 1,49 мкм.
Подпись ответственного______________
Страница 40 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
3.3 Распределительная сеть. Общие требования:
a) В случае организации новых стояков на этажах, где не предусмотрена установка ОРК, предусмотреть
установку РКП и организацию межэтажного канала от ОРК зоны обслуживания. РКП должна
обеспечивать ввод/вывод трубы, присоединение кабельного канала и укладку кабелей абонентской
проводки с допустимым радиусом изгиба.
b) Прокладка кабеля между этажами рассматривается, в первую очередь, в существующих вертикальных
трубопроводах (стояках) слаботочной проводки. Применять преимущественно кабели модульного типа с
прямым доступом к модулям (например, типа марки НРС производства ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ",
hpc1626 производства Acome, Riser FlexTube производства Prismian Group, FY2RMS производства
Nestor Cables, КСО-Вннг-LS-B производства СЗАО «Белтелекабель»). Если данные каналы загружены
существующими кабелями — предусматривают закладные трубы. Устройство закладных труб
осуществляется на этажной площадке рядом с существующими стояками или на межэтажной площадке
— если организовать закладной вертикальный трубопровод не этаже нет возможности (стесненные
условия). Обычно, в качестве вертикальных закладных труб применяют пластиковые жесткие трубы
(ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее 25 мм.
c) Для минимизации количества прокладываемых кабелей по стене этажа и для удобства прокладки
кабелей абонентской проводки, распределительный кабель в одном подъезде прокладывается по разным
кабельным каналам (стоякам), если в подъезде имеются стояки на две (три и более) стороны в случаях
отсутствия технической возможности прокладки патч-корда от одного стояка или расстоянии между
стояками более 5м.
d) Максимально ограничить транзитные соединения кабеля через ОРК в жилом здании на участке от ОРШ
до сплиттерных ОРК-С (не более 3-х транзитов). Транзит осуществлять при задействовании более 5-ти
кабельных каналов для труб в ОРШ и при прокладке по подвалу (техническому помещению) более трех
кабелей на одном участке длиной более 40-50м.
e) Длина распределительного кабеля от ОРК со сплиттером (ОРК-С) до оконечной ОРК в пределах одного
дома рекомендуется не более 150-200 м.
f) Емкость кабеля к ОРК-8С: не более 4 ов при отсутствии транзита, в т.ч. 1 ов - резерв.
g) Емкость кабеля к ОРК-16С: не более 8ов при отсутствии транзита, в т.ч. 1 ов - резерв.
h) Емкость кабеля к ОРК-32С: не более 4 ов при отсутствии транзита. При использовании транзитов,
расчет ёмкости на количество сплиттеров определяется с условием одного резервного волокна на 2-3
сплиттера.
i) Емкость кабеля к ОРК-64С от ОРШ: не более 4-х ов при отсутствии транзита. При использовании
транзитов расчет ёмкости на количество сплиттеров определяется с условием одного резервного
волокна на 3-4 сплиттера. При проектировании распределительной сети от ОРК-64С до ОРК
предусматривать вывод отдельных модулей вертикального кабеля только на одну кассету со сплиттером
1:32 от каждой ОРК в зоне обслуживания на первом этапе, при установке одного сплиттера 1:32.
Остальные модули вертикального кабеля заводятся на другую кассету без разварки (при 50%
проникновении), данные модули на ОРК также не развариваются.
j) По подвалу или чердаку кабель прокладывается в пластиковых трубах или металлической гофро-трубе
диаметром до 50 мм. На вводе в здание, стыках в стояки и поворотах при необходимости
предусматривать протяжные металлические ящики, короба или пластиковые коробки типа IR56
(240x190x90) обеспечивающие все для удобства укладки кабеля на повороте по радиусу изгиба,
размещения запаса кабеля, защите кабеля и стыковки труб.
k) Использовать при проектировании распределительной сети волоконно-оптические кабели стандартных
емкостей: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 модульный кабель (для внутренней прокладки с прямым
доступом к модулям с волокнами) необходимой емкости и ОРК (с возможностью транзита кабеля)
типоразмерами: ОРК-8,12,16,32,64 (с разъемами SC в количестве по потребности). Соединения
оптических волокон в ОРК должны быть выполнены сварными соединителями.
Подпись ответственного______________
Страница 41 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
l) Требования к основным характеристикам распределительного кабеля:
УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ
ВНЕШНЯЯ В
ПАРАМЕТРЫ
КАБЕЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ИЛИ
ГРУНТЕ
ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА
ПО ОПОРАМ И
СТОЙКАМ (КРЫШАМ)
ТИП ВОЛОКНА
G.652D
G.652D
СТАЛЬНЫЕ
СТЕКЛОПРУТКИ
ТИП БРОНИ
ПРОВОЛОКИ
АРАМИДНЫЕ
СТЕКЛОПРУТКИ
КЕВЛАРОВЫЕ ПРЯДИ
ТИП ОБОЛОЧКИ
КОНСТРУКЦИЯ
КАБЕЛЬНОГО
СЕРДЕЧНИКА
ТИП СИЛОВОГО
ЭЛЕМЕНТА
СПОСОБ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ВОЛОКОН И КАБЕЛЯ
ПОЛИЭТИЛЕН
ДВА СЛОЯ
ПОЛИЭТИЛЕНА
ВНЕШНЯЯ ПО СТЕНАМ
ЗДАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ В
ВНУТРЕННЯЯ В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ВНУТРЕННЯЯ
АБОНЕНТСКАЯ
ТРУБОПРОВОДАХ
ТРУБОПРОВОДАХ
G.652D, G.657A
G.652D, G.657A
G.652D, G.657A
G.657A, CLEARCURVE
АРАМИДНЫЕ НИТИ
КЕВЛАРОВЫЕ ПРЯДИ
БЕЗ БРОНИ
БЕЗ БРОНИ
ПОЛИЭТИЛЕН
ПОЛИЭТИЛЕН
АРАМИДНЫЕ
АРАМИДНЫЕ НИТИ
ПОЛИЭТИЛЕН
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
МОДУЛЬНЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ
СТЕКЛОПРУТОК
СТЕКЛОПРУТОК
АРАМИДНЫЕ НИТИ
ГИДРОФОБНОЕ
ГИДРОФОБНОЕ
ГИДРОФОБНОЕ
ПОЛИЭТИЛЕН
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
АРАМИДНЫЕ ПРЯДИ
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
МОДУЛЬНЫЙ
ОДИНОЧНАЯ ТРУБКА
АРАМИДНЫЕ НИТИ
АРАМИДНЫЕ НИТИ
НЕТ
НЕТ
(НИТИ)
ГИДРОФОБНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ
ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ
ЛЕНТА
ЛЕНТА
ЛЕНТА
ЛЕНТА
1500-5000
3000-7000
500-1000
500-1500
400-900
200-400
0,4-2
0,4-2
0,2-1
0,2-2
0,2-1
0,1-0,5
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ
УСИЛИЕ, Н
СДАВЛИВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ, Кн/см
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
-40 - +50
-40 - +50 (-60 - +70)
-40 - +50
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ИЛИ МАТЕРИАЛА НЕ
.
.
ПОДВЕРЖЕННОГО ГОРЕНИЮ И НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ГАЛОГЕНЫ
ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 0С
-10 - +50
-10 - +50
-10 - +50
2-48
1-2
ОБН(Г), ОПТ, UNC1626
FMS, FRP, COR1621
ЕМКОСТЬ КАБЕЛЕЙ, ОВ
4-32
4-32
1-32
2-32
ПРИМЕРЫ ТИПОВ
ДПС, ДПЛ, ДКП, ДПМ,
ДПТ, ДПМ, ОКК, ОСД,
ДПО, ОПТ, ДП, ОКГ,
ОБН(Г), ДПО, ОПТ, ДП,
КАБЕЛЕЙ
ОПС, ТОС, ДКП, ОГЦ
ДС
ОТД
ОКГ, ОТД
m) Оптические разветвители 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 поставляются оконцованными оптическими
разъемами в блочном исполнении в составе сплиттерных оптических распределительных коробок
(ОРК-С) или в составе ОРШ-С.
n) Распределительный кабель для внутренней прокладки в здании должен иметь оболочку, не
подверженную горению.
o) При использовании модульного кабеля с прямым доступом к модулям (например, типа марки НРС
производства ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ", hpc1626 производства Acome, Riser FlexTube
производства Prismian Group, FY2RMS производства Nestor Cables, КСО-Вннг-LS-B производства
СЗАО «Белтелекабель»), конструкция этажных ОРК должна предусматривать возможность
монтажа данного типа кабеля (без разрыва оболочки).
p) Основные требования к ОРШ(С), ОРК(С) различных типов для установки в домах приведены в
Приложении № 4, таб. № 1, 2, 3.
q) ОРШ(С), ОРК(С) должны иметь заключение ЦК «Развитие сетей xPON» о возможности применения
на сети связи. Больший приоритет имеет производитель, предоставляющий широкую номенклатуру
изделий для сетей GPON, а также предоставляющий ОРШ, ОРК, ОРК-С массового применения с
наименьшими габаритами при прочих одинаковых характеристиках. К изделиям массового
применения относятся ОРШ-64, ОРК-32С, ОРК-64С, ОРК-8(8С), ОРК-16(16С).
r) Каждая ОРК(С) должна поставляться в укомплектованном виде и сопровождаться
соответствующим паспортом и сертификатом. Сплиттерные ОРК-С дополнительно должны иметь
протоколы измерений установленных в них сплиттеров и сертификаты на них. Каждая ОРК внутри
должна иметь наклейку знака лазерного излучения.
s) В ОРК(С) должны быть предусмотрены выламываемые отверстия под кабель-канал 20*10 с каждой
стороны ОРК, сверху и снизу. Конструкция ОРК должна позволять заводить абонентский патч-корд
через любое отверстие 20*10.
t) После завершения работ для организации приемки подрядчик предоставляет следующий
рекомендуемый комплект документов (уточняется в МРФ):
Подпись ответственного______________
Страница 42 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
- Комплект рабочей документации на строительство предъявляемого к приемке объекта,
разработанного проектной организацией и скорректированной строительно-монтажной
организацией в соответствии с фактическим выполнением работ и изменениями, согласованными с
заказчиком и ТСЖ или эксплуатирующей организацией;
- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
- Паспорта на кабель;
- Протоколы входного контроля кабеля;
- Протоколы входного контроля сплитеров;
- Протоколы измерения затухания ОВ смонтированной распределительной сети на участке от ОРШ
до ОРК оптическими тестерами;
- Схема прокладки ВОК;
- Схема кабельного ввода распределительной сети;
- Ведомость проложенных строительных длин;
- Схема распределения оптических волокон и разъемов;
- Объем выполненных работ;
- Квартирограммы;
- Акт, подписанный между подрядной организацией и ТСЖ (УК, ЖСК и т.п.) об отсутствии
претензий к качеству работ.
u) Измерения проводятся оптическими тестерами в направлении от ОРК к ОРШ на длине волны 1,31
мкм, а в направлении от ОРШ к ОРК на длине волны 1,49 мкм.
3.4 Система нумерации (для системы каскадирования 1:2, 1:32)
3.4.1
Система нумерации для ОРШ, ОРК, ОРКС, ОРШ-С
a) Номер ОРШ формируется из индекса узла связи, к которому по магистральной сети привязан ОРШ
и номера ОРШ (000-999) в зоне обслуживания узла связи.
Пример: ОРШ-224-015, где
224 – индекс узла связи
015 – номер ОРШ в зоне АТС-224
b) В случае организации зон прямого питания ОРК-С от узла связи, сплиттеры 1:2 должны
устанавливаться на станционном кроссе АТС в отдельном модуле. Номера ОРШ 000 и 999 являются
виртуальными и применяются при организации зон прямого питания (сплиттеры 1:2
устанавливаются на узле связи). Нумерация ОРК-С в таком случае должна содержать виртуальный
номер ОРШ «000» либо «999». Например: 224-000-001.
c) ОРК-С присваиваются номера из диапазона 001-999 или 01-99 (уточняется на уровне МРФ) в зоне
питания ОРШ. Например: 224-015-06. Номер 00 является виртуальным и предназначен для
использования в нумерации ОРК, запитанных от сплиттеров 1:32, установленных в ОРШ-С.
d) ОРК присваиваются номера из диапазона 01-99 в зоне питания ОРК-С или ОРШ-С. Например: 224015-06-01. Номер 00 является виртуальным и предназначен для использования в нумерации портов
ЛКС ОРК-С/ОРШ-С, предназначенных для подключения абонентов непосредственно от ОРКС/ОРШ-С. Пример нумерации оконечных ОРК:
224-015-00-01 – ОРК №01, подключенной к ОРШ-224-015.
224-015-06-02 – ОРК №02, подключенной к ОРК-С № 224-015-06.
224-015-04-01 – ОРК №01, подключенной к ОРК-С № 224-015-04.
Подпись ответственного______________
Страница 43 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Важно: на оконечной ОРК не рекомендуется «оконечивать» волокна от разных ОРК-С/ОРШ-С,
волокна от разных ОРК-С/ОРШ-С могут проходить через одну оконечную ОРК только в транзите.
В отдельных случаях, при технической целесообразности, допускается питание от разных ОРКС/ОРШ-С, но с применением «двойной» нумерации оконечных ОРК в системах учета. Например,
для оконечной ОРК, запитанной от двух ОРК-С/ОРШ-С, будет: 224-015-01-01, 224-015-02-01 с теми
же зонами обслуживания квартир.
3.4.2 Система нумерации для сплиттеров 1:32 и портов ЛКС
a) Каждый сплиттер 1:32 должен иметь уникальный сетевой идентификатор, содержащий в номере
идентификатор ОРК-С/ОРШ-С, где он установлен.
Например:
224-015-01 – идентификатор сплиттера в ОРК-32С № 224-015-01
224-015-02/01 – идентификатор сплиттера №01 в ОРК-С № 224-015-02
224-015-02/02 – идентификатор сплиттера №02 в ОРК-С № 224-015-02
224-015-00/01 – идентификатор сплиттера №01 в ОРШ-С № 224-015
224-015-00/03 – идентификатор сплиттера №03 в ОРШ-С № 224-015
В системы учета вводятся только реально установленные сплиттеры 1:32.
Нумерация сплиттеров 1:32 сквозная в пределах зоны питания ОРШ.
b) Сначала нумеруется сплиттера в коробках ОРК-32С, далее в ОРК-64С/128С/192С. Нумерация
сплиттера 1:32 в ОРК-32С должна совпадать с номером ОРК-32С.
c) В системах учета порты на оконечных ОРК, ОРК-С, ОРШ-С предназначенные для подключения
абонентов:
(2) Порты на ОРК, подключенных к ОРК-32С:
224-015-04-01-01,02,03,04 – порты 1-4 на ОРК №224-015-04-01, подключенные к ОРК-32С
№224-015-04. Сплиттер № 224-015-04.
(3) Порты на ОРК, подключенные к ОРК-64С/128С/192С:
224-015-04\01-01-01,02,03,04 – порты 1-4 на ОРК №224-015-04-01, подключенные к
сплиттеру 01 ОРК-С №224-015-04. Сплиттер № 224-015-04\01.
224-015-04\02-01-05,06,07,08 – порты 5-8 на ОРК №224-015-04-01, подключенные к
сплиттеру 02 ОРК-С №224-015-04. Сплиттер № 224-015-04\02.
(4) Порты на ОРК-32С:
224-015-04-00-29,30,31,32 - порты 29-32 на ОРК-С №224-015-04. Сплиттер № 224-015-04.
(5) Порты на ОРК-64С/128С/192С:
224-015-04\01-00-29,30,31,32 - порты 29-32 на ОРК-С №224-015-04 на сплиттере № 224-01504\01.
224-015-04\02-00-29,30,31,32 - порты 29-32 на ОРК-С №224-015-04 на сплиттере № 224-01504\02.
Порты на ОРШ-С второго уровня деления:
224-015-00\09-00-29,30,31,32 - порты 29-32 на ОРШ-С №224-015, на сплиттере № 224-01500\09. Где: 00 в «00\09» - идентификатор установки сплиттера второго уровня в ОРШС. Вторые «00» - идентификатор отсутствия ОРК.
224-015-00\03-00-29,30,31,32 - порты 29-32 на ОРШ-С №224-015, на сплиттере № 224-01500\03.
3.5 Система нумерации (для системы каскадирования 1:4, 1:8, 1:16)
3.5.1
Система нумерации для конструктивов (ОРШ, ОРК, ОРКС, ОРШ-С)
Подпись ответственного______________
Страница 44 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
e) Номер ОРШ формируется из индекса узла связи, к которому по магистральной сети привязан ОРШ
и номера ОРШ (000-999) в зоне обслуживания узла связи.
Пример: ОРШ-224-015, где
224 – индекс узла связи
015 – номер ОРШ в зоне АТС-224
f) В случае организации зон прямого питания ОРК-С от узла связи, сплиттеры первого уровня должны
устанавливаться на станционном кроссе АТС в отдельном модуле. Номера ОРШ 000 и 999 являются
виртуальными и применяются при организации зон прямого питания (сплиттеры первого уровня
устанавливаются на узле связи). Нумерация ОРК-С в таком случае должна содержать виртуальный
номер ОРШ «000» либо «999». Например: 224-000-001.
g) ОРК-С присваиваются номера из диапазона 001-999 или 01-99 (уточняется на уровне МРФ) в зоне
питания ОРШ. Например: 224-015-06.
3.5.2 Система нумерации для сплиттеров второго каскада 1:4, 1:8, 1:16 и портов ЛКС
a) Каждый сплиттер второго уровня деления 1:4, 1:8, 1:16 должен иметь уникальный сетевой
идентификатор, содержащий в номере идентификатор ОРК-С/ОРШ-С, где он установлен.
Например:
224-015-02/01 – идентификатор сплиттера №01 в ОРК-С № 224-015-02
224-015-02/02 – идентификатор сплиттера №02 в ОРК-С № 224-015-02
В системы учета вводятся только реально установленные сплиттеры 1:4, 1:8, 1:16.
Нумерация сплиттеров 1:4, 1:8, 1:16 сквозная в пределах зоны питания ОРШ.
b) В системах учета порты на ОРК-С, предназначенные для подключения абонентов:
(1) Порты на ОРК-8С/16С/32С, подключенные к ОРШ (пример для ОРК-8С):
224-015-04\01-01,02,03,04 – порты 1-4 на ОРК-8С №224-015-04, подключенные к сплиттеру
01 ОРК-8С №224-015-04. Сплиттер № 224-015-04\01.
224-015-04\02-05,06,07,08 – порты 5-8 на ОРК-8С №224-015-04, подключенные к сплиттеру
02 ОРК-8С №224-015-04. Сплиттер № 224-015-04\02.
(2) Порты на ОРШ-С второго уровня деления:
224-015-00\09-01,02,03,04 - порты 01-04 на ОРШ-С №224-015, на сплиттере №
00\09.
224-015-
Раздел 4. Объекты малоэтажного жилищного строительства (ОМЖС)
4.1 Магистральные сети.
4.1.1 Строительство магистральных линий от АТС привязки до ОМЖС в городской черте («зеленой зоне»)
выполняется в существующей и проектируемой телефонной канализации. Для удаленных ОМЖС- в ЗПТ
d=40мм. Также допускается подвес ВОК диэлектрического исполнения на существующие опоры э/п,
освещения по согласованию с собственниками.
4.1.2 Емкость магистральной ВОЛС должна обеспечивать 100% проникновение и рассчитывается по
принципам:
-одно волокно -64 абонента для участков до 10км;
-одно волокно- 32 абонента для участков от 10 до 15км;
-минимальный резерв ОВ: на каждый ОРШ по 2 ОВ (1ОВ на развитие и 1ОВ эксплуатационный
запас);
-дополнительный резерв не менее 4 ОВ для нежилых помещений (магазины, аптеки, д.сады, школы
и т.д.);
Подпись ответственного______________
Страница 45 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
-минимальная емкость магистрального ВОК-16ОВ;
4.1.3 Все типы станционных ODF, ОРШ, должны устанавливаться с оптическими соединителями
(коннекторами) типа SC/APC.
Распределительная сеть
Магистральная сеть
АТС
Территория ОМЖС (ОРШ)L<10км
Абонент
ОРА
ODF
SC APC
SC APC
Nх1/64
МУ ВОК
OLT
L<10км
ОРШ/
ОРК-С
1/2+1/32
SC APC
ОРК-С
1/32
РУ ВОК
КлУ ВОК
АУ ВОК
ОРМ
Абонент
ОРА
Территория ОМЖС (ОРШ) 10км<L<15км
КлУ ВОК
ОРК
АУ ВОК
Абонент
ОРА
ODF
OLT
Nх1/32
SC APC
SC APC
МУ ВОК
ОРК-С
1/32
SC APC
РУ ВОК
10км<L<15км
Вынос
ODF
ODF
10G
ODF
SC UPC
SC UPC
МУ ВОК
L>15км
AGR
ОРК-С
1/32
РУ ВОК
ОРК-С
1/32
АУ ВОК
Территория ОМЖС (OLT) L>15км
Абонент
ОРА
SC APC
Nх1/64
OLT
РУ ВОК
ОРШ/
ОРК-С
Nx1/2+1/32
РУ ВОК
ОРК-С
1/32
КлУ ВОК
РУ ВОК
ОРК-С
1/32
РУ ВОК
ОРМ
АУ ВОК
Абонент
ОРА
ОРК-С
1/32
АУ ВОК
Абонент
ОРА
АУ ВОК
Рис.1 Структурная схема построения сети PON для ОМЖС
Условные обозначения:
ОРШ 1/2 - оптический распределтельный шкаф со сплиттером 1/2
ОРК-С 1/32 -оптическая распределительная коробка со сплиттером 1/32
ОРШ/ОРК-С- совмещение ОРШ и ОРК-С в одном конструктиве
ОРК- оптическая распределительная коробка (с розетками SC APC или SC UPC) для
разъемной коммутации абонентского ВОК
ОРМ- оптическая распределительная муфта для сварной коммутации абонентского ВОК
ОРА- оптическая розетка абонентская
МУ ВОК- магистральный участок ВОК
РУ ВОК- распределительный участок ВОК
АУ ВОК- абонентский участок ВОК («последний дюйм»)
4.2 Распределительные сети ОМЖС (РС ОМЖС).
4.2.1
Решения по схеме каскадирования 1:2, 1:32
a) Емкость РС ОМЖС с целью дальнейшей оптимизации затрат при поэтапном подключении
абонентов проектируется на 100% проникновение как для объектов вторичного жилья так и для
нового:
Минимальная емкость АУ ВОК- 2ОВ (1-осн., 1-рез.) при питании от внешней ОРК-У;
Емкость РУ ВОК и КлУ ВОК рассчитывается на этапе проектирования с запасом по 2ОВ на каждой
ОРК или ОРМ.
b) Конфигурация сети:
1) При длине МУ ВОК до 10км применяется коэффициент сплиттевания 1:64 по схеме
каскадирования сплиттеров: 1:2х1:32=1:64.
2) При длине МУ от 10км до 15км для уменьшения затухания применяется коэффициент
сплиттевания 1:32, 1:16. На входе в ОМЖС устанавливается ОРК-С со сплиттером 1:32, 1:16.
3) В зависимости от структуры, плотности застройки, а также наличия существующей
инфраструктуры для строительства РС ОМЖС возможны следующие варианты топологии сети:
Подпись ответственного______________
Страница 46 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
- Последовательная схема построения ОРШ (Рис.2а): Все ОРШ (или ОРШ/ОРК-С) с одним
сплиттером 1/2 последовательно распределяются по территории ОМЖС. Данная топология
рекомендуется для крупных ОМЖС с кол-вом домохозяйств более 500;
- Схема построения типа «звезда» (Рис.2б): Один ОРШ (или ОРШ/ОРК-С) с N-количеством
сплиттеров 1/2 устанавливается на входе или в центре ОМЖС. Остальные ОРК-С равномерно
распределяются по территории ОМЖС и привязываются к одному входному (центральному) ОРШ.
Данная топология рекомендуется для средних ОМЖС с кол-вом домохозяйств от 250 до 500;
- Схема построения типа «точка-точка» (Рис.2в): Один ОРШ/ОРК-С устанавливается на входе
или в центре ОМЖС. ОРК или ОРМ равномерно распределяются по территории ОМЖС с привязкой к
данному ОРШ/ОРК-С. Данная топология рекомендуется для малых ОМЖС с кол-вом домохозяйств до
250.
Вх.
ОРШ/
ОРК-С
1/2+1/32
ОВ2
...
РУ ВОК-3
Вых.
ОРШ/
ОРК-С
1/2+1/32
Вх.
Кластер 1
Кластер N
...
КлУ ВОК-N
РУ ВОК-2
ОРК-С
1/32
Кластер N
КлУ ВОК-N
...
Кластер 1
КлУ ВОК-1
Кластер N
КлУ ВОК-N
РУ ВОК-1
Вых.
КлУ ВОК-1
...
Кластер 1
КлУ ВОК-1
МУ ВОК
ОВ1
Кластер N
КлУ ВОК-N
КлУ ВОК-1
Кластер 1
ОРК-С
1/32
Рис.2а Последовательная схема построения РС PON
ОВ1
ОВN
Вх.
Вх.
ОРШ/
ОРК-С
Nх1/2+1/32
Вых. РУ ВОК-1
Вых.
Вых.
...
РУ ВОК-2
ОРК-С
1/32
РУ ВОК-3
Кластер 1
ОРК-С
1/32
Кластер N
...
КлУ ВОК-N
КлУ ВОК-1
...
Кластер N
КлУ ВОК-1
Кластер 1
КлУ ВОК-N
Кластер N
КлУ ВОК-N
...
Кластер 1
КлУ ВОК-1
МУ ВОК
Кластер N
КлУ ВОК-N
КлУ ВОК-1
Кластер 1
ОРК-С
1/32
Рис.2б Схема построения РС PON по типу «звезда»
ОВN
Вх.
Вх.
Кластер N
...
КлУ ВОК-N
МУ ВОК
ОВ1
КлУ ВОК-1
Кластер 1
ОРШ/
ОРК-С
Nх1/2+Nх1/32
Рис.2в Схема построения РС PON по типу «точка-точка»
4) Объединение домов в «кластеры» (Рис.3): для уменьшения объема ВОК РС ОМЖС и сокращения
затрат на прокладку, территория крупных и средних ОМЖС разделяется на группы домов «кластеры»
(Рис.3). От ОРК-С в сторону «кластеров» прокладывается «кластерные» ВОК емкостью равной кол-ву
домов в «кластере» + 10% запас (на развитие).
5) АУ ВОК от всех домов в одном «кластере» могут коммутироваться на ОРК, ОРК-С, ОРМ,
ОРШ/ОРК-С в зависимости от выбранной топологии РС ОМЖС через разъем SC/UPC. (Рис.3).
Коммутацию АУ ВОК в ОРМ допускается выполнять через «сварные» соединения.
6) Выходы сплиттеров 1:32, ОРК, ОРА – SC/UPC или SC/APC. На сети одного муниципального
образования (областного центра с пригородами, города, посёлка городского типа) должен применяться
только один тип: либо SC/UPC, либо SC/APC (по решению регионального филиала).
Подпись ответственного______________
Страница 47 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
10
18
9
17
АУ ВОК
АУ ВОК
Кластер 3
(8домов)
ОРК (ОРМ)
24
АУ ВОК
АУ ВОК
АУ ВОК
16
Кластер 6
(8домов)
ОРК (ОРМ)
АУ ВОК
КлУ ВОК-2
10
КлУ ВОК 4
2
9
Кластер 2
(8домов)
1
АУ ВОК
АУ ВОК
Кластер 4
(8домов)
25-32
Кластер 1
(8домов)
ОРШ/
ОРК-С
1/2+1/32
2
16
1
8
АУ ВОК
ОРК (ОРМ)
АУ ВОК
АУ ВОК
АУ ВОК
АУ ВОК
Кластер 5
(8домов)
ОРК-С
1/32
8
АУ ВОК
Кластер 7
(8домов)
17-24
КлУ ВОК-1
РУ ВОК-2
РУ ВОК-1
КлУ ВОК 6
КлУ ВОК-3
КлУ ВОК 5
Кластер 8
(8домов)
25-32
ОРМ
Рис.3 Фрагмент РС с разделением на «кластеры» по 8 домов в зоне действия одного ОРШ
c) Технология строительства РС ОМЖС.
Способы прокладки ВОК РС:
1) Прокладка ВОК в существующей и проектируемой телефонной канализации. Строительство
телефонной канализации, как правило, выполняется за счет Застройщика совместно с другими
инженерными сетями на этапе возведения нового ОМЖС в соответствии с ТУ от ОАО
«Ростелеком». Встречается очень редко.
2) Пневмопрокладка ВОК в грунте в ЗПТ D=40мм (до 16 трубок в траншею). Аналогично п. 1).
Данная технология прокладки используется при отсутствии достаточного технологического
коридора для строительства полноценной телефонной канализации. Вместо телефонных колодцев
ККС используются пластиковые смотровые устройству типа КОТ-2, УСП (или аналоги) либо
вывод трубок осуществляется в уличные распределительные шкафы. Для минимизации рисков
повреждения существующих инженерных сетей для уже заселенных ОМЖС прокладку трубок
целесообразней производить закрытым способом: методом ГНБ (горизонтального наклонного
бурения).
Встречается чаще, чем п. 1)
3) Пневмопрокладка микрокабелей (модулей с волокнами) в системе микротрубок. Аналогично п.2).
В одну трубу D=(25-63)мм вводят от 3 до 20 микротрубок d=(7-10)мм с установкой специальных
соединительных и разветвительных муфт, заглушек и т.п. Более сложная и дорогостоящая
технология. Требует специального оборудования, специфической арматуры и квалификации
персонала. Используется очень редко.
4) Воздушная прокладка ВОК на существующие и проектируемые опоры телефонных линий, ЛЭП,
освещения с использованием диэлектрического самонесущего ВОК.
Наиболее распространенный и экономичный вариант строительства РС на ОМЖС.
Основные преимущества по сравнению с применяемыми способами прокладки ОК в грунт, в
кабельной канализации:
а) отсутствие необходимости отвода земель и согласований с землепользователями, а также
выполнения трудоемких земляных работ;
б) снижение капитальных и эксплуатационных затрат;
в) сокращение сроков строительства;
г) уменьшение количества повреждений в районах городской и сельской местности.
Подпись ответственного______________
Страница 48 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
В большинстве случаев, в существующих коттеджных поселках электрификация домов
осуществляется воздушным способом с установкой ж/б столбов. Данные сети, как правило,
находятся на балансе УК обслуживающей ОМЖС, поэтому при положительном решении
председателя УК о строительстве сетей PON доступ на опоры ЛЭП упрощается, но требует
официального согласования.
При прокладке ВОК по опорам ЛЭП 4-35кВт необходимо руководствоваться
34.48.519-2002 «ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И
СО 153-
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЯХЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35»:
- Расстояние по вертикали между ОК и неизолированными проводами на опорах ВЛ 0,4
кВ должно быть не менее 0,4 м, на опорах ВЛ 6-20 кВ - не менее 1 м;
- Расстояние по вертикали между ОК и изолированными проходами ВЛ 0,4 кВ не
нормируется, по горизонтали должно быть не менее 0,3 м;
- Расстояние по вертикали в пролете при температуре окружающего воздуха +15°С без
ветра должно составлять между ОК и неизолированным проводом ВЛ 0,4 кВ не менее 0,4м, ВЛ 620 кВ - не менее 1 м.
- Расстояние по вертикали от ОК, подвешенного ниже уровня проводов, при наибольшей
расчетной стреле провеса должно быть (нормальный режим) на ВЛ в населенной местности не
менее 5,0 м, в ненаселенной местности и до поверхности непроезжей части улиц - не менее 4,0 м.
5) Непосредственная прокладка ВОК в грунт не рекомендуется.
d) Материалы и оконечные устройства, применяемые при строительстве РС ОМЖС.
Оптические распределительные шкафы:
В качестве уличных ОРШ рекомендуется применять шкафы пр-ва:
ЗАО «Связьстройдеталь» или аналогичные ОРШ-У других производителей
Уличный шкаф ВОКС-У-720(30П) (фронтальный кросс, поворотные модули)
Подпись ответственного______________
Страница 49 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
ЗАО «Связьстройдеталь»
Уличный шкаф ШОК-1/48
Подпись ответственного______________
Страница 50 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Также вместо уличных напольных шкафов могут применяться оптические распределительные муфты
«3М» BPEO для размещения на опорах ЛЭП либо в сущ. телефонной канализации:
Для стыковки АУ ВОК могут применяться кластерные муфты.
Например, МТОК-Г3/Б-4КТ3645-К-8 пр-ва «Связьстройдеталь»
Подпись ответственного______________
Страница 51 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
4.2.2
Решения для каскадирования 1:16, 1:4
Структурная схема распределительного участка ОМЖС
УР1
УР2
УР3
УРn
1:n
Улица 1
1:n
1:4
1:4
1:4
1:4
1:n
УР1
1:4
Узел коммутации
(муфта)
Улица N
УР2
1:4
УРm
1:4
Распределительная
часть
Для данного решения используется Воздушная прокладка ВОК на существующие и
проектируемые опоры телефонных линий, ЛЭП, освещения с использованием диэлектрического
самонесущего ВОК.
УК- узел коммутации. В качестве узла коммутации может
использоваться кластерные муфты обеспечивающие размещение
сплиттеров 1:16,1:4,1:8, 1:32 а также не менее 128 сварок.
Как пример может использоваться муфта FIST-GCO2
УР - участок распределения состоит из самонесущего
диэлектрического волоконно-оптического кабеля, распределительных
узлов, кабеля абонентской разводки и модуля терминации.
ВОК распределительного участка прокладывается методом подвеса на опоры от узла
коммутации вдоль улиц ОМЖС. В качестве распределительного узла используется муфта miniOTE (с
оптическими разъемами уличного исполнения OptiTap), которая размещается на опоре вблизи каждой
группы из 4-х домов. Муфта miniOTE обеспечивает
Совместимость с любыми типами оптических кабелей: линейными любой конструкции
диаметром от 5 до 15 мм, абонентской разводки диаметром от 5 до 10 мм или плоскими кабелями 8,2 мм
- Возможность установки непосредственно на опоре воздушных линий связи с помощью
специального хомута, или на стене (в колодце кабельной канализации).
Подпись ответственного______________
Страница 52 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
В качестве кабеля абонентской разводки
используется кабель с разъемами DLX
Функциональные особенности:
Одноволоконная конструкция кабеля с
плоской оболочкой, полностью диэлектрическая
Для крепления кабеля абонентского кабеля на опоре и на фасаде дома используется анкерный зажим
FHD-ACC-CLMP-910. Данный зажим специально разработан для крепления плоского кабеля с
диэлектрическими силовыми элементами.
Анкерный зажим FHD-ACC-CLMP-910.
Внешний вид модуля терминации FTUO.
Подпись ответственного______________
Страница 53 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Раздел 5. Приложения
Приложение 1
В нижеприведенной таблице указана номенклатура изделий, возможных для применения на сетях GPON.
Данная
таблица
регламент
ирует
применени
е изделий
типа ODF,
ОРШ(С),
ОРК(С).
Подпись ответственного______________
Страница 54 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Подпись ответственного______________
Страница 55 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №2
Пример типовых Технических условий на телефонизацию объектов нового жилищного
строительства по технологии GPON
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №ххх от ___________
на присоединение к сети связи Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» для строительства
сетей электросвязи объекта: комплекс жилых домов по адресу Санкт-Петербург, …..
1. Наименование
организации, которой
выдаются ТУ.
2. Основание для выдачи ТУ.
3. Местоположение точки
присоединения.
4. Количество номеров по
телефонизации.
5 Срок ввода объекта в
эксплуатацию Застройщиком
6. Телефонизация
Застройщик
Письмо …
АТС-ххх, адрес
Требуемое кол-во телефонных номеров – 655 №№
2016 г.
1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON
(пассивные оптические сети).
2. От ближайшего телефонного колодца Петербургского
филиала ОАО «Ростелеком» предусмотреть строительство
кабельной канализации необходимой емкости, но не менее 2
каналов до проектируемого ОРШ и на ввод в корпуса.
3. Оборудовать все здания кабельными вводами.
4. В одном из проектируемых корпусов (первой очереди
строительства) установить оптический распределительный
шкаф
(ОРШ)
в
круглосуточно
доступном
месте
оборудованном освещением. Шкаф заземлить.
5. От АТС-526 по существующей и проектируемой кабельной
канализации проложить волоконно-оптический кабель
необходимой емкости до ОРШ.
6. Кабель проложить по трассе: АТС-526 (шахта) – пр.
Наставников – Ириновский пр. – ул. Коммуны – ул. Красина
– Ржевская ул. – Рябовское ш. – (L ~ 5000,0 м) проектируемая кабельная канализация к ОРШ.
7. От ОРШ до оптических распределительных коробок,
устанавливаемых в телефонизируемом доме проложить
оптические кабели необходимой емкости с учетом
встроенных помещений в соответствии с проектом
телефонизации, согласованным с ОАО «Ростелеком».
8. Обеспечить
техническую
возможность
прокладки
оптического патч-корда от ОРК до оконечного оборудования
GPON (ONT) в квартирах (установка ONT выполняется ОАО
«Ростелеком» после сдачи дома в эксплуатацию и заключения
договора об оказании услуг связи с абонентом).
Предусмотреть кабель-каналы в случаях необходимости
прокладки патч-корда от ОРК в квартиры по стенам. Все
квартиры
должны
быть
оборудованы
закладными
устройствами с маркировкой для скрытой проводки в каждую
квартиру с целью сокращения случаев несанкционированного
доступа к сооружениям связи.
9. В телефонизируемых квартирах предусмотреть место
размещения оконечного оборудования GPON (ONT), и его
энергоснабжение. Для энергоснабжения ONT требуется
электропитание 220V AC. Потребляемая мощность ONT – до
20Вт.
Учесть
данную
нагрузку
при
расчете
электропотребления квартиры. Электрическую розетку
разместить на расстоянии не более 1 метра от оборудования
ONT.
Подпись ответственного______________
Страница 56 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
7. Телевидение
8. Радиофикация, ГО и ЧС
9. Интернет
10. Охранная сигнализация по
GPON
Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается
ОАО «Ростелеком» в сети доступа по технологии GPON (IP TV) в
каждую квартиру. Телевизионный сигнал на вход телевизионного
приемника абонента подается от устанавливаемого ОАО
«Ростелеком»
устройства
декодирования
цифрового
телевизионного сигнала (Set Top Box), включаемого в ONT по
технологии Ethernet (к одному ONT возможно подключить до
трех Set Top Box). Количество устанавливаемых STB должно
соответствовать количеству ТВ-приемников. IP TV - услуга
предоставления доступа к телевизионным каналам и другому
контенту в цифровом качестве, предоставляется ОАО
«Ростелеком» на основании Лицензии № 95581 от 26.06.2006. В
рамках услуги абонентам предлагается широкий выбор
телеканалов различной тематики. Для питания декодера
необходимо наличие электрической розетки на расстоянии не
более 1 метра от устройства (Set Top Box). Потребляемая
мощность составляет не более 20 Вт.
1. Радиофикация объекта может быть обеспечена ОАО
«Ростелеком» в сети абонентского доступа по технологии
GPON (технология IpTV). Радиоканалы доступны для
прослушивания на телевизионном приемнике абонента
аналогично телевизионным программам (п.7 ТУ).
2. Для обеспечения объекта сигналами оповещения возможна
организация канала передачи данных в сети ОАО
«Ростелеком» от РАСЦО до объектового оборудования
оповещения. Подключение объекта строительства к РАСЦО
осуществляется по ТУ ФГУП «РС СП» с учетом возможности
обеспечения ОАО «Ростелеком» доставки сигнала оповещения
до объекта строительства. Проектом строительства системы
оповещения
необходимо
предусмотреть
размещение
оконечного
оборудования
передачи
данных
ОАО
«Ростелеком» в телекоммуникационном шкафу объектовой
системы оповещения. Потребляемая мощность – до 20 Вт,
питание 220v AC, категорийность - бесперебойное. Тип
интерфейса на каналообразующем оборудовании ОАО
«Ростелеком» - Fast Ethernet (100BASE-T, full duplex, RJ-45).
3. Для радиофикации объекта по "медной" технологии (в случае
строительства медной сети радиофикации по решению
Застройщика), возможна организация канала передачи данных
в сети ОАО «Ростелеком» для передачи сигналов звуковых
программ до объектового оборудования радиофикации по ТУ
ФГУП «РС СП» с учетом возможности обеспечения ОАО
«Ростелеком» доставки сигналов звуковых программ до
объекта строительства. Проектом строительства необходимо
предусмотреть
размещение
оконечного
оборудования
передачи
данных
ОАО
«Ростелеком»
в
телекоммуникационном
шкафу
объектовой
системы
оповещения. Потребляемая мощность – до 20 Вт, питание
220v AC, категорийность - бесперебойное. Тип интерфейса на
каналообразующем оборудовании ОАО «Ростелеком» - Fast
Ethernet (100BASE-T, full duplex, RJ-45). Возможно
использование оборудования для организации канала
передачи сигналов оповещения по согласованию с ФГУП "РС
СП".
Предоставление абонентам услуги широкополосного доступа в
сеть Интернет обеспечивается ОАО «Ростелеком» посредством
сети доступа по технологии GPON. Интерфейс доступа в сеть
Интернет – порт FE/GE (100/1000 Мбит/с) оконечного
устройства сети GPON (ONT), опционально, посредством
беспроводного доступа WiFi (точка доступа WiFi – ONT).
ОАО «Ростелеком» обеспечивает организацию каналов
передачи данных для подключения абонентов ОАО
«Ростелеком» на объекте строительства к системе охранной
сигнализации УВО при ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (далее - УВО). Оборудование охранной
сигнализации устанавливается УВО в квартирах абонентов
ОАО «Ростелеком» и включается в порт FE ONT.
Предоставление услуги охранной сигнализации находится в
зоне ответственности УВО.
Подпись ответственного______________
Страница 57 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
11. Проектирование:
12. Порядок выполнения работ
и заключения договоров:
13. Требования к выполнению
проектных и строительномонтажных работ:
Разработать проект телефонизации проектируемых корпусов в
объеме, указанном в пункте 6.
Проектом предусмотреть:
- подготовку канала существующей кабельной канализации по
трассе прокладки кабеля;
- для проектируемых смотровых устройств кабельной
канализации - нижние крышки усиленного типа с запирающим
устройством «Краб»;
- Обеспечить наличие технологических коммуникаций;
- магистральную и распределительную емкость
ВОК с
возможностью 100% подключения квартир жилых домов.
- на магистральном направлении не менее 1 волокна под
развитие, 1 волокно – эксплуатационный резерв.
- при наличии помещений юридических лиц предусмотреть
дополнительно не менее 4-х волокон под развитие на магистральном
участке.
- использовать, как правило, сплиттерные коробки ОРК-32С,
устанавливаемые в подъездах зон обслуживания и максимальным
приближением к квартирам (разнесение по этажам в случаях
установки в подъезде 2-х и более ОРК-32С). Применять ОРК-64С с
установкой в подъездах зданий с количеством квартир на этаже
более 4-х и числом этажей более 9-ти;
- оконечные (этажные) ОРК устанавливать на каждом этаже с
числом квартир 3 и более. В случае установки ОРК с зоной питания
на несколько этажей, планировать зону питания ОРК максимум на 3
этажа (1 этаж вверх, 1 этаж вниз от ОРК). При установке ОРК не на
каждом этаже, должна обеспечиваться прокладка патч-кордов от
ОРК к квартирам на другом этаже по вертикальным трубопроводам
(п.6.8).
- Коэффициент разветвления — 1х64 по каскадной схеме:
1х2 (первый уровень ветвления) — в ОРШ
1х32 (второй уровень ветвления) – в ОРК-32С.
Разветвители:
кратности 1х2: оконцованные SC/APC для установки в
ОРШ типа КРТО-64.
кратности 1х32: оконцованные SC/APC на входе сплиттера
и SC/UPC на выходе.
1. Для проектирования линейных сооружений связи в
существующей кабельной канализации Петербургского
филиала ОАО «Ростелеком» необходимо заказать исходные
технические данные (ИТД) в отделе организации продаж и
обслуживания (ул. Почтамтская, д.15, тел.570-00-38) с
предоставлением ситуационного плана М 1:2000 объекта
строительства (реконструкции) и его привязкой к
существующим инженерным сооружениям;
2. Для определения ответственности сторон по выполнению
пунктов данных технических условий необходимо в течение
1 месяца обратиться в отдел управления заказами и
клиентскими проектами
Петербургского филиала ОАО
«Ростелеком» (т.595-64-60, 312-31-13, 312-69-96, 312-68-96,
315-75-06) для заключения договора взаимодействия при
телефонизации объекта строительства.
3. В соответствии с техническими условиями и ИТД
разработать проект силами проектной (подрядной)
организации;
4. Разработанный проект передать на согласование в отдел
развития транспортных сетей МР «СЗ» ОАО «Ростелеком»
после
заключения
договора
взаимодействия
при
телефонизации объекта строительства;
5. Для получения разрешения на производство работ в
соответствии с согласованным проектом оформить справкудопуск в установленном на Петербургском филиале ОАО
«Ростелеком» порядке;
1. Проектные решения по телефонизации объекта должны
соответствовать Нормам технологического проектирования;
2. Проектные и строительно-монтажные работы должны
производиться
организациями,
имеющих
право
на
производство
данных
работ
в
соответствии
с
законодательством РФ;
3. Обеспечение технического надзора за строительством
Подпись ответственного______________
Страница 58 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
кабельной канализации и прокладкой кабеля связи, участие в
приемке исполнительной документации и протоколов
комплекса измерений кабеля распределительной сети.
14. Требования к
проектируемому
строительному объекту
15. Срок действия настоящих
технических условий
1. В случае попадания в пятно застройки существующих
сооружений Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» до
начала производства работ по реализации данных ТУ
предусмотреть их вынос с перекладкой и переключением всех
кабелей по техническим условиям владельцев кабелей за счет
средств Заказчика,
для чего необходимо сделать
соответствующий запрос в адрес Петербургского филиала
ОАО «Ростелеком».
2. Необходимо получить справку об отсутствии действующих
договоров на оказание услуг связи, заключенных между
клиентами и Петербургским филиалом ОАО «Ростелеком» в
зоне производства работ по данному объекту, для чего
необходимо направить соответствующий запрос в адрес
Петербургского филиала ОАО «Ростелеком».
12 месяцев со дня выставления счета на
основании
подготовленных ТУ.
Примечание: пункты 8,10 включаются в состав ТУ по факту обеспечения технической возможности на
сети связи регионального филиала
Подпись ответственного______________
Страница 59 из 89
I эт
II эт
III эт
ЯП
32
подвал
3
3
ОРК-64С
№231-008-05
1 сплиттер
3
3
SC
16
8,0
32 1
SC
П-25
IV эт
РКП
ЯП
РКП
16,0
3
3
3
3
16
50,0
ОРК-8
№231-008-05-3
3
3
ОРК-8
№231-008-05-2
SC
SC
РКП
ЯП
РКП
16,0
ОРК-12
№231-008-05-1
16
8,0
П-25
V эт
3
3
3
16
80,0
16
107,0
ОРК-8
№231-008-05-5
3
3
ОРК-8
№231-008-05-4
SC
16
8,0
SC
П-25
РКП
РКП
РКП
ЯП
РКП
3
П-50
150,0
3
3
ОРК-64С
№231-008-06
1 сплиттер
3
3
ОРК-12
№231-008-06-1
SC
16
8,0
32 1
SC
П-25
РКП
16,0
РКП
РКП
РКП
ЯП
П4 (кв. 46-60)
(15 кв)
16,0
П3 (кв. 31-45)
(15 кв)
3
16
50,0
3
3
ОРК-8
№231-008-06-3
3
3
ОРК-8
№231-008-06-2
SC
SC
РКП
РКП
РКП
ЯП
П5 (кв. 61-75)
(15 кв)
16
8,0
П-25
П2 (кв. 16-30)
(15 кв)
16,0
П1 (кв. 1-15)
(15 кв)
3
16
80,0
3
3
ОРК-8
№231-008-06-5
3
3
ОРК-8
№231-008-06-4
SC
SC
РКП
РКП
РКП
ЯП
П6 (кв. 76-90)
(15 кв)
16
8,0
5 пж
90кв
16,0
Подпись ответственного______________
П-25
1.
АДРЕС
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №3
Схема №1
Вариант распределительной сети PON: Проникновение: сплиттерная емкость — 70%,
ЛКС — 100%, ОРК через этаж (классический), 2х1х32 сплиттера в одном ОРК, малоэтажная и
малоквартирная застройка
Страница 60 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №3
Схема №2
2.
Вариант распределительной сети PON: многоэтажная и многоквартирная застройка
Дом 216 квартир, 100% ЛКС, 50% разварка (обеспечена тех. возможность для 120 (216) квартир – 55%(100%))
П1 (кв 1-36)
П3 (кв 73-108)
П2 (кв 37-72)
П4 (кв 109-144)
П5 (кв 145-180)
П6 (кв 181-216)
9 этаж
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
4квартиры
Зона питания
ОРК
4квартиры
7 этаж
НРС НГ(А) (6*4)/12
Зона питания
ОРК
6 этаж
5 этаж
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
НРС НГ(А) (6*4)/12
Зона питания
ОРК
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
НРС НГ(А) (6*4)/12
НРС НГ(А) (6*4)/12
Зона питания
ОРК
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
ОРК-8/4
ОРК-8/4
НРС НГ(А) (6*4)/12
НРС НГ(А) (6*4)/12
4квартиры
ОРК-8/4
Зона питания
ОРК
4квартиры
Зона питания
ОРК
4квартиры
4квартиры
8 этаж
ОРК-8/4
4 этаж
3 этаж
1:32
1 сплиттер
1:32
1:32
4/2
32/14
8/4
4/2
Подпись ответственного______________
ОРК-64С/28
1 сплиттер
1:32
ОРК-32/6
Зона питания ОРК
ОРК-64С/28
Зона питания ОРК
4квартиры
ОРК-32/6
Зона питания ОРК
1:32
1 сплиттер
1:32
Зона питания ОРК
ОРК-64С/32
Зона питания ОРК
4квартиры
Зона питания ОРК
4квартиры
2 этаж
ОРК-64С/32
1:32
1 сплиттер
1:32
1 этаж
подвал
8/4
32/14
4/2
Страница 61 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №3
Схема №3
Вариант распределительной сети PON: малоэтажная и малоквартирная застройка
3.
Дом 120 квартир, 60 портов ЛКС, 50 % проникновения
ОРК-8/4
ОРК-8/4
Зона питания ОРК
ОРК-8/4
П6 (кв 101-120)
Зона питания ОРК
ОРК-8/4
П5 (кв 81-100)
Зона питания ОРК
ОРК-8/4
П4 (кв 61-80)
Зона питания ОРК
ОРК-8/4
Зона питания ОРК
4квартиры
П3 (кв 41-60)
П2 (кв 21-40)
Зона питания ОРК
П1 (кв 1-20)
4квартиры
5 этаж
4 этаж
3 этаж
4квартиры
8/4
8/4
8/4
ОРК-16/6
1:32
1 сплиттер
1:32
ОРК-16/6
ОРК-16/6
Зона питания ОРК
1 сплиттер
1:32
ОРК-64С/30
Зона питания ОРК
4квартиры
1:32
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
ОРК-64С/30
Зона питания ОРК
4квартиры
8/4
8/4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
8/4
2 этаж
1 этаж
подвал
24/10
24/10
1:2
1 линк 1:64
24/10
4/1
ВОК к АТС
ОРШ-64
1 сплиттер
1:2
24/10
4/1
Подпись ответственного______________
Страница 62 из 89
подвал
I эт
II эт
III эт
IV эт
V эт
VI эт
VII эт
VIII эт
IX эт
X эт
XI эт
5
24(4*6)
16,0
ЯП
4
SC
ОРК № ХХХ-038-02-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-02
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-02-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-02-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-02-02
(ОРК-8/6(5))
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-02-01
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-01-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-01
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-01-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-01-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-01-02
(ОРК-8/6(5))
5
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
П-25
8 8
SC
24(4*6)
16,0
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
8
72,0
4
SC
4 844
4,0
ОРК № ХХХ-038-04-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-04
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-04-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-04-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-04-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-04-01
(ОРК-8/6(5))
5
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-03-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-03
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-03-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-03-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-03-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-03-01
(ОРК-8/6(5))
к адрес
к адрес
к адрес
ЯП
48,0
магистраль
16 8 12
SC
ОРШ №ХХХ-038
29
SC
8
4,0
2
24,0
ОРК № ХХХ-038-01-01
(ОРК-8/6(5))
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
29
2
24,0
SC
ЯП
24(4*6)
16,0
4
61,0
4
ОРК № ХХХ-038-06-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-06
(ОРК-32С(5)
5
SC
4,0
4 4
32 1
4
111,0
SC
ЯП
24(4*6)
16,0
4
300,0
П-50
8
160,0
ОРК № ХХХ-038-06-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-08
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-08-04
(ОРК-8/6(5))
ОРК № ХХХ-038-08-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-08-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-08-01
(ОРК-8/6(5))
4,0
4 4
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-07-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-06-04
(ОРК-8/6(5))
29
SC
5
ОРК № ХХХ-038-07
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-07-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-07-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-07-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-07-01
(ОРК-8/6(5))
SC
SC
SC
SC
SC
SC
32 1
П4 178-236
(59 кв)
5
SC
SC
SC
SC
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
48,0
5
ОРК № ХХХ-038-06-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-06-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-06-01
(ОРК-8/6(5))
5
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-05-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-05
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-05-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-05-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-05-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-05-01
(ОРК-8/6(5))
П3 119-177
(59 кв)
8
4,0
2
24,0
П2 60-118
(59 кв)
8
4,0
П-25
29
SC
8
4,0
XII эт
4,0
4
Подпись ответственного______________
4
6,0
П-25
ЯП
24(4*6)
16,0
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
4
SC
484 4
4,0
ОРК № ХХХ-038-10-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-10
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-10-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-10-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-10-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-10-01
(ОРК-8/6(5))
5
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-09-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-09
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-09-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-09-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-09-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-09-01
(ОРК-8/6(5))
П5 237-295
(59 кв)
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
29
2
24,0
П1 1-59
(59 кв)
П-25
SC
8
4,0
ЯП
П-25
24(4*6)
16,0
4
71,0
4
ОРК № ХХХ-038-12-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-12
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-12-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-12-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-12-02
(ОРК-8/6(5))
5
4,0
4 4
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
32 1
SC
29
4
116,0
SC
30
24(4*6)
16,0
ОРК № ХХХ-038-12-01
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-11-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-11
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-11-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-11-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-11-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-11-01
(ОРК-8/6(5))
П6 296-354
(59 кв)
SC
8
4,0
2
24,0
12 пж
413 кв
48,0
РКП
ЯП
П-25
24(4*6)
16,0
4
ОРК № ХХХ-038-14-05
(ОРК-8/4)
5
ОРК № ХХХ-038-14
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-14-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-14-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-08-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-14-01
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-13-05
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-13
(ОРК-32С(5)
5
ОРК № ХХХ-038-13-04
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-13-03
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-13-02
(ОРК-8/6(5))
5
ОРК № ХХХ-038-13-01
(ОРК-8/6(5))
4,0
4 4
32 1
SC
SC
SC
SC
SC
30
24(4*6)
16,0
SC
SC
SC
SC
SC
32 1
П7 355-413
(59 кв)
SC
29
SC
8
4,0
П-25
48,0
ЯП
4.
2
24,0
АДРЕС
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Схема №4
Приложение №3
Вариант распределительной сети PON. Проникновение: сплиттерная емкость и ЛКС —
100%, ОРК на каждом этаже, многоэтажная и многоквартирная застройка (объекты нового
жилищного строительства)
Страница 63 из 89
48,0
48,0
48,0
подвал
I эт.
II эт.
III эт.
IV эт.
V эт.
VI эт.
VII эт.
VIII эт.
IX эт.
X эт.
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
ЯП
32 1
8
ОБН
4
4,0
ОБН
2
30,0
ОБН
8
38,0
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
П2(41-80)
(40 кв)
8
SC
12
32 1
SC
8 8 8
6
ОБН
2
2,0
SC
ОБН
8
38,0
ЯП
30,0
ОБН
2
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ЯП
UNC1626
32(8*4)
40,0
32 1
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
П3(81-120)
(40 кв)
ЯП
2
32 1
SC
8
SC
ОБН
4
4,0
П1(1-40)
(40 кв)
ОБН
4
4,0
ОБН
8
10,0
ОБН
6
60,0
4
170,0
П-50
ЯП
6
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
П4(121-160)
(40 кв)
8
SC
ОБН
4
4,0
32 1
2
2
8
8
ОБН
2
2,0
SC
8
ОБН
8
10,0
SC
UNC1626
32(8*4)
40,0
32 1
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
4
30,0
2
ЯП
ОБН
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
П5(161-200)
(40 кв)
8
SC
ОБН
4
4,0
ОБН
8
38,0
Подпись ответственного______________
UNC1626
2
2
60,0
ОБН
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
8
SC
68,0
ЯП
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
ОБН
8
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ
(ОРК-32С)
32(8*4)
40,0
SC
32 1
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
4
ОРК № ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
(ОРК-8/4)
П6(201-240)
(40 кв)
ОБН
4
4,0
10 пж
240кв
SC
32(8*4)
40,0
32 1
UNC1626
UNC1626
32(8*4)
40,0
UNC1626
32(8*4)
40,0
5.
АДРЕС
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Схема №5
Приложение №3
Вариант распределительной сети PON: Проникновение: сплиттерная емкость и ЛКС —
100%, ОРК на каждом этаже (H-PACe), ОРК-32С в техническом помещении, многоэтажная и
многоквартирная застройка (объекты нового жилищного строительства)
Страница 64 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Примечание: при расположении сплиттерных ОРК в подвале или техэтаже и при количестве
квартир в 1 подъезде более 64, вместо ОРК-32С, ОРК-64С рекомендуется применение ОРШ-128С,
ОРШ-196С (типа ШКОН-КПВ ЗАО «Связьстройдеталь)
Приложение №3
Схема №6
Вариант распределительной сети PON: Проникновение: Дом 80 квартир, 100% ЛКС, 50% разварка
(обеспечена тех. возможность для 40 квартир – 50%, по сплиттерной емкости – для 32 квартир)
П1 (кв 1-20)
П3 (кв 41-60)
П2 (кв 21-40)
П4 (кв 61-80)
1:2
1:32
ОРШ-128С
ШКОН-КПВ-128
НРС НГ(А) 4X6 (2модуля)
ОРК-16/4
НРС НГ(А) 4X6 (2 модуля)
НРС НГ(А) 4X6 (2 модуля)
ВОК-8
Подпись ответственного______________
Страница 65 из 89
Зона питания ОРК
НРС НГ(А) 4X6 (1 модуль)
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
Зона питания ОРК
4квартиры
ОРК-16/4
Зона питания ОРК
ОРК-16/4
ОРК-16/6
НРС НГ(А) 4X6 (1 модуль)
16/6
ОРК-16/6
Зона питания ОРК
4квартиры
Зона питания ОРК
4квартиры
НРС НГ(А) 4X6 (1 модуль)
ОРК-16/6
Зона питания ОРК
4квартиры
Зона питания ОРК
4квартиры
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №3
Схема № 7
Дом 216 квартир, 108 порта ЛКС, 50 % проникновения
П1 (кв 1-54)
П3 (кв 109-162)
П2 (кв 55-108)
П4 (кв 163-216)
9 этаж
6 квартир
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
8 этаж
6 квартир
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
7 этаж
6 квартир
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
6 этаж
6 квартир
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
5 этаж
6 квартир
4 этаж
6 квартир
3 этаж
6 квартир
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ОРК-8/3
1*1:4
ВОК-8*4/8
ВОК-8*4/8
ВОК-8*4/8
ВОК-8*4/8
2 этаж
6 квартир
1 этаж
6 квартир
ОРК-16/3
1*1:4
ОРК-16/3
1*1:4
ОРК-16/3
1*1:4
ОРК-16/3
1*1:4
подвал
24/9
24/9
3 линка 1:64
ОРШ-128
3*1:16
24/9
24/9
ВОК-8
Подпись ответственного______________
Страница 66 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение № 3
Схема № 8
Дом 120 квартир, 60 портов ЛКС, 50 % проникновения
ОРК-16/4
1*1:4
ОРК-16/4
1*1:4
П6 (кв 101-120)
ОРК-16/4
1*1:4
Зона питания ОРК
ОРК-16/4
1*1:4
П5 (кв 81-100)
Зона питания ОРК
ОРК-16/4
1*1:4
П4 (кв 61-80)
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
ОРК-16/4
1*1:4
Зона питания ОРК
4квартиры
П3 (кв 41-60)
П2 (кв 21-40)
Зона питания ОРК
П1 (кв 1-20)
4квартиры
5 этаж
4 этаж
3 этаж
4квартиры
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
4квартиры
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
4квартиры
Зона питания ОРК
4/1
4/1
Зона питания ОРК
4/1
4/1
4/1
4/1
2 этаж
1 этаж
подвал
8/3
ВОК к АТС
8/3
8/3
2 линка 1:64
Подпись ответственного______________
ОРШ-128
2 сплиттера
1:16
1:16
8/3
8/3
8/3
Страница 67 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение № 3
Схема № 9
Дом 216 квартир, 108 портов ЛКС, 50 % проникновения
П1 (кв 1-36)
П3 (кв 73-108)
П2 (кв 37-72)
П4 (кв 109-144)
П5 (кв 145-180)
П6 (кв 181-216)
4 квартиры
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
7 этаж
4/2
6 этаж
4 этаж
3 этаж
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
4 квартиры
4 квартиры
5 этаж
8/4
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
8/4
8/4
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
8/4
8/4
4 квартиры
ОРК-16/6
2*1:4
8/4
ОРК-16/6
2*1:4
Зона питания ОРК
4 квартиры
Зона питания ОРК
4 квартиры
4 квартиры
8 этаж
ОРК-16/6
2*1:4
4/2
4/2
4/2
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
4/2
4 квартиры
Зона питания ОРК
ОРК-16/6
2*1:4
ОРК-16/6
2*1:4
4/2
4 квартиры
Зона питания ОРК
Зона питания ОРК
9 этаж
ОРК-16/6
2*1:4
2 этаж
ОРК-16/6
2*1:4
1 этаж
ОРШ-128
3*1:16
12/6
12/6
подвал
12/6
12/6
12/6
3 линка 1:64
ВОК-8
Подпись ответственного______________
Страница 68 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение № 4
Таблица № 1
Подпись ответственного______________
Страница 69 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №4
Таблица № 2
Подпись ответственного______________
Страница 70 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №4
Таблица № 3
Подпись ответственного______________
Страница 71 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №5
Согласованные ЦК «Развитие сетей xPON» варианты комплектации инсталляционных материалов
Совместимость расходных материалов для GPON
№ п/п
Наименование Патч-Корда
Тип Патч-Корда
Наименование
Коннектора
3M NPC 8800 3mm
1
Аcome Core 1621
3 мм
ССД SC/UPC 2-3мм FRP
3M NPC 8802 TLC
2
3M
FRP
ССД SC/UPC 2-3мм FRP
3M NPC 8802 TLC
3M NPC 8802 3mm
3
ШОС СТР Nestor cable
3 мм
ССД SC/UPC 2-3мм FRP
3M NPC 8802 TLC
4
GJXFH-1B6a2 Huawei Technologies
FRP
ССД SC/UPC 2-3мм FRP
3M NPC 8802 TLC
Подпись ответственного______________
Страница 72 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №6
Типовая схема предоставления услуги КТВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УЗЕЛ
СУ(АТС)
ДОМ
КВАРТИРА
КОМПЬЮТЕР
OSN
СЕТЬ
ETHERNET/DWDM
OSN
VoIP / INT / IPTV
ТЕЛЕФОННЫЙ
АППАРАТ
OLT GPON
ОРК
КОМПЛЕКС
IP TV
ONT
STB IP TV
RF
ДЕКОДЕР/
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР
ПОТОКОВ MPEG2/4
ТЕЛЕВИЗОР
ОРКС-32
(1*32)
ТЕЛЕВИЗОР
ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТВ
КАНАЛОВ В РЧ СПЕКТРЕ
КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
ОПТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДАТЧИКИ
Подпись ответственного______________
ОПТИЧЕСКИЕ
УСИЛИТЕЛИ
ОПТИЧЕСКИЕ
МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
ОРШ
(1*2)
ТЕЛЕВИЗОР
Страница 73 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №7
Таблица допущенных к использованию на сетях связи оптических быстромонтируемых коннекторов.
производитель
типы
3М
неполируемый
3М
ЗАО "Связьстройдеталь"
модели
NPC 8802-T (FRP)
NPC 8800 (3мм
неполируемый
патчкорд)
неполируемый SC/UPC 2-3мм FRP
Подпись ответственного______________
проекты применения
Внутренняя
Уличная
прокладка
прокладка
да
нет
да
да
нет
нет
Страница 74 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение №8
Таблица допущенных к использованию на сетях связи абонентских патч-кордов.
проекты применения
производитель
ООО "Коннэкт"
типы
модели
Патч-корд 3 мм
Аcome Core 1621
Патч-корд
(бабочка)
FRP
Патч-корд
(бабочка)
FttH Drop Cable
ООО «СТР-Телеком»
Патч-корд 3 мм
Huawei Technologies
Патч-корд 3 мм
ЗМ
Подпись ответственного______________
Внутренняя
прокладка
Уличная
прокладка
да
нет
да
нет
да
нет
ШОС СТР Nestor
cable
да
нет
GJXFH-1B6a2
да
нет
Страница 75 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
Приложение № 4
к Техническому заданию
Руководство
по разработке и утверждению технологических карт в строительстве
Руководство предназначено для использования при разработке технологических карт и
проектов производства работ строительно-монтажными организациями любых форм
собственности, проектно-технологическими институтами и органами исполнительной власти при
разработке единичных расценок и ППР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Технологические карты (ТК) являются составной частью организационнотехнологической
документации, регламентирующей правила выполнения технологических процессов, выбор
средств
технологического обеспечения, строительных машин и оборудования, необходимых
материальнотехнических ресурсов, требования к качеству и приемке работ, а также мероприятия по охране
труда,
технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
1.2. Настоящее «Руководство по разработке и утверждению технологических карт в
строительстве»
разработано к СНиП 3.01.01 .-85** «Организация строительного производства» (с изменением №
2 от 06 февраля 1995 г. № 18-81), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
1.3. Технологические карты разрабатываются для обеспечения строительства
рациональными решениями по технологии, организации и механизации отдельных видов работ в
целях реализации конкретных строительных технологий при соблюдении требований
качества, безопасности производства работ и эксплуатации, охраны окружающей среды и
пожарной безопасности.
1.4. Технологические карты используются в составе проектов производства работ - на
возведение
здания, сооружения или его части (узла), на выполнение отдельных видов работ
(монтажных,
санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.); на подготовительный период
строительства.
Технологические карты могут использоваться при разработке проектов организации
строительства и другой организационно-технологической документации, связанной с подготовкой
производства, выполнением строительно-монтажных и специализированных работ; при
проведении обучения и повышения квалификации рабочих и ИТР строительных и монтажных
специальностей, при подготовке тендерной документации, исходных данных для заключения
договоров подряда, контроля качества выполнения работ заказчиками, генеральными
подрядчиками и надзорными органами.
Технологические карты служат основой для разработки единичных расценок и ППР.
1.5. Нормативной базой для разработки технологических карт являются ГОСТы, СНиП, ЕНиР,
СН, Технические регламенты, производственные нормы расхода материалов, ведомственные и
местные прогрессивные нормы и расценки. При отсутствии утвержденных государственных и
ведомственных норм на новые проектно-конструкторские решения в технологических картах
допускается использовать нормы, приведенные в картах трудовых процессов, или специально
разработанные нормы, согласованные Заказчиком.
1.6. В технологических картах определяют требования к качеству предшествующих работ,
методы
производства работ с перечнем необходимых машин, оборудования, технологической оснастки и
Подпись ответственного______________
Страница 76 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
схемами их расстановки, последовательность выполнения технологических процессов, требования
к
качеству и приемке работ; мероприятия по обеспечению безопасности производства работ,
пожарной
безопасности, условия сохранения окружающей среды, расход материально-технических
ресурсов;
технико-экономические показатели.
1.7. Технологические карты
разрабатываются
по
видам строительномонтажных
и специализированных работ на технологические процессы, в результате
выполнения которых создаются законченные конструктивные элементы зданий и сооружений, а
также технологическое оборудование, системы связи и др.
1.8. В технологических картах материально-технические ресурсы и техникоэкономические
показатели, калькуляция затрат труда и машинного времени приводятся на укрупненные
измерители
конечной продукции; площадь 100 или 1000 м2; объем 100 или 1000 MJ; протяженность 100 м или 1
км; масса 100 или 1000 т; количество 10 или 100 шт.; единичный агрегат, порты ЛКС GPON ,
порты FTTB .
1.9. Для возведения законченных, многократно повторяющихся конструктивных элементов
типовых
зданий и сооружений (типовых строительных конструкций) массового применения
разрабатываются
типовые технологические карты (ТТК).
1.10. При разработке проектов производства работ (ППР), связанных с использованием
строительных
технологий массового применения, допускается включать в состав ППР типовые технологические
карты.
1.11. Типовые технологические карты разрабатываются на один основной (базовый)
вариант
производства работ, предусматривающий прогрессивные организационно-технологические
решения.
Кроме этого, в типовых технологических картах допускается предусматривать другие возможные
варианты применения строительных материалов и использования строительных машин,
механизмов,
оборудования и технологической оснастки.
1.12. Материалы «Руководства по разработке технологических карт в строительстве» содержат
кроме
обязательных требований, рекомендательные, отмеченные в тексте звездочкой ( ).
2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
2.1. Технологическая карта (в т.ч. типовая технологическая карта) должна состоять из
следующих разделов.
I Область применения
II Технология и организация выполнения работ:
требования к качеству предшествующих работ;
требования к технологии производства работ;
технологические схемы производства работ;
транспортирование и складирование изделий и
материалов;
( ) схемы комплексной механизации
III Требования к качеству и приемке работ:
требования к качеству поставляемых материалов и изделий;
схемы операционного контроля качества;
перечень технологических процессов, подлежащих контролю.
Подпись ответственного______________
Страница 77 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
IV Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность
V. Потребность в ресурсах:
перечень машин и оборудования;
перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений:
ведомость
потребности в материалах, изделиях и конструкциях.
VI. Технико-экономические показатели:
продолжительность выполнения работ;
( ) график производства работ;
трудоемкость и машиноемкость выполнения работ;
( ) калькуляция затрат труда и машинного времени
2.2. В разделе «Область применения» приводятся:
наименование технологического процесса, конструктивного элемента или части здания и
сооружения;
условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные,
гидрогеологические и другие, наименование строительных материалов;
размеры и масса элементов, характеристика измерителя конечной продукции;
рекомендации по применению технологической карты.
2.3. В разделе «Технология и организация выполнения работ»
приводятся:
требования законченности подготовительных и предшествующих работ:
требования к оснащению строительной площадки необходимыми коммуникациями
(вода,
канализация, электроэнергия и др.);
требования к наличию геоподосновы, в том числе вынесенных в натуру реперов, створных
знаков и др.;
требования к качеству предшествующих работ (например, качество устройства основания
под
монтаж фундаментных блоков с замерами фактических отклонений; качество кирпичной
кладки
для производства штукатурных работ с замером фактических отклонений);
требования к температуре и влажности поверхностей, подлежащих отделке, устройству
полов и
т.д.; приборы и инструменты, необходимые для замера требуемых
параметров; требования к технологии производства работ:
краткие рекомендации по производству работ, обеспечивающие создание
законченного
конструктивного элемента здания и сооружения, с указанием состава, последовательности
и
способов выполнения технологических процессов;
краткие указания по организации рабочих мест;
технологические схемы производства работ с указанием последовательности выполнения каждого
конструктивного элемента и расстановки машин, механизмов и оборудования, схемы организации
рабочей зоны строительной площадки с разбивкой на захватки, схемы складирования материалов
и конструкций; схемы строповки, выверки, временного и постоянного закрепления конструкций;
требования к транспортированию, складированию и хранению изделий и материалов:
требования к условиям перевозки и таре;
требования к организации площадки складирования и к температурно-влажностному
режиму
хранения; ( ) схемы комплексной механизации
выполнения работ;
рекомендаций по составу комплекта машин, увязанных по расчетной производительности.
Подпись ответственного______________
Страница 78 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа ОАО
«Ростелеком» в г. _____________________
2.4. В разделе «Требования к качеству и приемке работ»
приводятся:
требования к качеству поставляемых материалов и изделий:
перечень инструментов и приспособлений для контроля качества конструкций и
материалов; схемы операционного контроля качества:
указания по осуществлению контроля и оценке качества работ в соответствии с
требованиями действующих ГОСТов, СНиПов, ведомственных и местных строительных
норм, инструкций
заводов-изготовителей, рабочих чертежей;
перечень технологических процессов, подлежащих контролю (Форма Г), с указанием предмета
контроля, способа и инструмента контроля, времени проведения контроля за ответственного за
контроль, технических критериев оценки качества.
( ) Форма 1 может быть дополнена аксонометрической схемой объекта контроля с указанием
мест проведения замеров отклонений (Схема 1)
Фо
№
п/п
1
рма 1 Перечень технологических процессов, подлежащих контролю
Наименование
Предмет
Способ
Время
Ответственн Технич
технологическ
контрол
контроля и
проведения
ый за
еские
их процессов
я
инструмент
контроля
контроль
характе
ристик
2
4
5
6
7
и
оценки
качеств
Схема 1. Аксонометрическая схема объекта контроля качества
а
(пример)
Контроль размеров инвентарного щита опалубки
Подпись ответственного______________
Страница 79 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
Контроль качества монтажа
опалубки
1.
пересечения от вертикали колон 10 мм.
2. Местные
неровности
поверхности 5 мм.
3. Размер
поперечного сечения +6
мм - 3 мм.
4. Разница отметок по
высоте на стыке двух
смежных поверхностей
- ± 3 мм.
2.5. В разделе «Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная
безопасность» приводятся:
■ решения по охране труда и технике безопасности, полученные в результате
конкретных проектных
проработок;
■ мероприятия, обеспечивающие устойчивость отдельных конструкций и всего здания
как в процессе
выполнения работ, так и после их окончания;
■ схемы с указанием ограждения опасных зон, предупреждающих надписей и знаков,
способов
освещения рабочих мест;
■ правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих
местах;
■ правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений,
захватных
устройств с указанием периодичности осмотров;
■ правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с
использованием открытого
пламени;
■ правила безопасной работы при выполнении рабочих процессов;
■ средства подмащивания и защиты работающих;
■ указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при
выполнении
рабочими и механизаторами технологических процессов в различных климатических
условиях и в
Подпись ответственного______________
Страница 80 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
зимнее время;
■ экологические требования к производству работ по защите зеленых насаждений,
ограничивающие
уровень пыли, шума, вредных выбросов;
■ условия сбора и удаления (переработки) отходов;
■ условия сохранения окружающей среды (например, требования к оснащению
строительной
площадки устройствами для мытья колес автомобилей);
■ ссылки на СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие
требования»,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»,
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», «Правила
устройства и
безопасной эксплуатации подъемников (вьппек)», «Правила пожарной безопасности при
производстве
строительно-монтажных работ», ГОСТы, ССТБ и другие специальные инструкции в
зависимости от
вида выполняемых работ, применяемых материалов, машин и инструмента.
2.6. В разделе «Потребность в ресурсах» приводятся:
■ перечень машин, механизмов и оборудования (Форма 2) с указанием их
технических
характеристик, типов, марок, назначения, количества на звено или бригаду,
■ перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений (Форма
3_) с
указанием номера ГОСТа, ТУ, марки или организации разработчика и номера рабочих
чертежей, а
также технической характеристики, назначения и количества на звено или бригаду,
■ ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях (Форма 4) для
выполнения
предусмотренных объемов работ (количество и номенклатура материалов, изделий и
конструкций
определяется по рабочей документации с использованием ведомостей потребности в
материалах;
расход материалов, необходимых для получения измерителя конечной продукции,
определяется на
основании общих производственных норм расхода материалов в строительстве.
Форма 2
Перечень машин, механизмов и оборудования
№ п/п Наименов
ание
машин,
механизм
1
2
ов и
оборудов
ания
Тип,
марка
Техническая
характеристика
Назначение
5
4
5
Количество на
■звено (бригаду), шт.
6
Форма 3
Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и
приспособлений
Подпись ответственного______________
Страница 81 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
№ п/п Наименование
оснастки,
инструмента,
инвентаря и
приспособлений
Марка, ГОСТ,
ТУ или
организацияразработчик,
номер
рабочего
чертежа
Техническая
характеристи
ка
Назначен
ие
Количество на
звено (бригаду),
шт.
Форма 4
Потребность в материалах, изделиях и конструкциях
Измеритель конечной продукции
Е
Потребность
№ п/п Наименование
Исходные данные
ди Обоснова Единица Объем работ Норма
на
материалов,
ни
изделий и
расхода измеритель
ние
измерения
в
ца
конечной
конструкций,
нормы
по норме
нормативны
из
продукции
марка,
ГОСТ,
ТУ
расхода
х
единицах
1
2
3
4
5
6
7
8
ме
ре
ни
2.7. В разделе «Технико-экономические
показатели» приводятся:
я
■ продолжительность выполнения работ (в сменах);
■ нормативные затраты труда рабочих (чел.-ч.) и машинного времени (маш.-ч.);
■ ( ) калькуляция затрат труда и машинного времени (Форма 5), в которой объемы работ
определяют
по принятому измерителю конечной продукции. Рабочие процессы приводятся в
технологической
последовательности и нормируются в соответствии с ЕНиР, ведомственными и др.
нормами. В
калькуляцию включаются также рабочие процессы, выполняемые при организации и
ликвидации
рабочих мест: разгрузка и погрузка инвентаря и приспособлений, разгрузка и
складирование
конструкций и материалов в рабочей зоне, организация рабочих мест с
установкой средств
подмащивания, приготовление мастики растворов, подготовка других вспомогательных и
подсобных
материалов. По заданию конкретной подрядной организации в калькуляцию могут быть
включены
заработная плата рабочих и машиниста;
■ ( ) график производства работ (Форма 6), который составляется на принятый
измеритель конечной
продукции с использованием данных калькуляции затрат труда и машинного времени.
График
составляют на базовый вариант, предусматриваемый технологической картой,
исходя из
восьмичасового рабочего дня. Составы звеньев принимаются согласно ЕНиР и другим
нормам и
расценкам. По заданию конкретной подрядной организации возможно составление
сетевого графика на
выполнение работ;
■ ( ) технико-экономические показатели технологической карты могут быть дополнены
сметным
расчетом применительно к конкретным условиям подрядной организации, заработной
плате рабочих и
механизаторов, затратам на машины, оснастку и строительные материалы;
Подпись ответственного______________
Страница 82 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
Форма 5 Калькуляция затрат труда и машинного времени
Измеритель конечной продукции _
№ п/п Наименовани Еди Объем
е
ница
работ
технологичес изме
ких
рени
процессов
я
1
2
j
4
Обосновани
Норма времени
Затраты труда
е (ЕНиРов и рабочих машиниста, рабочих машинис
др. нормы , чел.-ч
, чел.-ч та, чел.-ч
чел.-ч
расценки)
(работа
(работа
машин,
машин,
маш.-ч)
маш.-ч)
5
6
7
8
9
Форма 6 График производства работ
Измеритель конечной продукции _
№ Наименовани Единиц Объем
п/п
е
работ
а
технологичес измерен
ких
ия
процессов
Принят Продолжительн Рабочие
ый
ость процесса, смены,час
час
ы
рабочих машинис состав
, чел.-ч та, чел.-ч звена
(работа
машин,
маш.-ч)
j
1
2
4
5
6
7
8
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРИВЯЗКИ, УТВЕРЖДЕНИЮ И
РЕГИСТРАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Затраты труда
3.1. Технологические карты разрабатываются строительно-монтажными организациями
за счет
накладных расходов. Технологические карты утверждаются главным инженером
строительно-монтажной организации.
Решение о расширении состава технологической карты принимает главный инженер
строительномонтажной организации.
3.2. Все технологические карты выполняются на листах одного формата А4 в
соответствии с
системой проектной документации по строительству (СПДС), для схем возможен другой
формат.
Титульные листы технологических карт выполняются в соответствии с Формами 7 и 8.
3.3. На каждую технологическую карту составляется каталожный лист (Форма 9), в
котором
кратко указываются область применения, технология и организация выполнения работ,
приводятся
технологическая схема, технико-экономические показатели, указывается название и
адрес организации-разработчика.
3.4. Привязка технологических карт к конкретным объектам и условиям строительства
производится в процессе разработки ППР на строительство этого объекта и состоит в
уточнении
объемов работ, количества машин, механизмов и оборудования, данных потребности в
трудовых и
материально-технических ресурсах, а также в проверке соответствия графической схемы
производства
работ фактическим размерам зданий и сооружений.
В общем случае привязка карты состоит в уточнении факторов и возможности их
использования для конкретных условий, в том числе с учетом природно-климатических и
зимних условий в различных регионах страны.
Подпись ответственного______________
Страница 83 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
3.5.
( ) В числе факторов, влияющих на технико-экономические
показатели технологической карты (и определяющих варианты технологии производства
работ), рекомендуется
учитывать характеристики используемых материалов, изделий и конструкций; способы,
методы и условия производства работ; виды и типы применяемых машин, механизмов,
оборудования, технологической оснастки и инструмента, их характеристики.
3.6. ( ) Привязка технологической карты производится в следующей
последовательности:
■ рассмотрение проектно-сметной документации на строительство объекта и выбор
искомого
варианта из вариантов, предусматриваемых типовой технологической картой;
■ проверка соответствия исходных данных (объемов работ, марок машин,
механизмов и
оборудования, норм времени и затрат труда и т.д.) принятому варианту, корректировка
объемов работ в
соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным
решением;
■ пересчет калькуляции затрат труда и машинного времени, продолжительности
выполнения
каждого технологического процесса в графике производства работ, а также потребности в
материальнотехнических ресурсах в зависимости от объемов работ и принятого варианта;
■ оформление графической части с конкретной привязкой машин, механизмов,
оборудования и
технологической оснастки в соответствии с их фактическими габаритами;
■ корректировка мероприятий по контролю качества, охраны труда и экологической
безопасности.
■ исправленная по замечаниям экспертов или принятая экспертами без замечаний
технологическая
карта после согласований с Москомэкспертизой в электронном виде передается для
присвоения кода в
соответствующем реестре;
■ присвоение кода регистрации технологической карты в фонде Москомэкспертизы
(ЦНИИОМТП)
производится с целью хранения информации и распространения карты по заявкам других
заказчиков и
руководителей строительного комплекса г. Москвы
ПРИЛОЖЕНИЕ к руководству
по разработке и утверждению технологических карт в строительстве
Форма 7 Технологическая карта на производство отдельных видов работ
Утверждаю:
Главный
инженер
подрядной
организации
подпись
дата
ФИО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Подпись ответственного______________
Страница 84 из 89
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
на_________________________________________________
(вид работы)
(наименование технологического процесса
конструктивного элемента или части
здания и сооружения)
Ответственный исполнитель
подпись
Ответственный исполнитель
ФИО
подпись
ФИО
Форма 8
Технологическая карта на производство отдельных видов работ
Утверждаю:
Главный инженер подрядной
организации
подпись
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на
(вид работы)
(наименование технологического процесса
конструктивного элемента или части
здания и сооружения)
Ответственный исполнитель
_________
_________
подпись
ФИО
_________
номер
Форма 9
Лицевая сторона
Оборотная сторона
Каталожный лист
Наименование ТТК Организацияразработчик
Введена в действие (дата)
(Технологическая схема)
Организаци
Наименование ТТК
яразработчик
Область применения (краткое
изложение) Технология и организация работ (краткое
изложение) Технико-экономические показатели
1. Нормативные затраты труда рабочих,
чел.-ч.
Подпись ответственного______________
Страница 85 из 89
дата
Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству сети широкополосного доступа
ОАО «Ростелеком» в г. _____________________
2. Нормативные затраты машинного
времени, маш.-ч.
3.
Продолжительность выполнения
работ, смена
В типовой технологической карте (ТТК) также даны требования к качеству работ,
калькуляция затрат труда и машинного времени, график производства работ,
мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, требования экологической
безопасности.
Организация-разработчик ТТК и составитель каталожного листа Распространитель
ТТК(название) (адрес)
(название) (адрес)
МТСК-6
Московский территориальный строительный
Код регистрации
Раздел Возведение
конструкций
каталог. Часть
промышленных и гражданских зданий и
сооружений
УСТРОЙСТВО
МОНОЛИТНЫХ
РОССИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПОД
Организация
Москва
КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ С
-разработчик
ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКИ
ЦНИИОМТ
П г.
На 2
2004
Технологические карты
стр. стр.
№1
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В технологической карте (ТК) рассмотрены арматурные, опалубочные и бетонные
работы.
Опалубка монолитных железобетонных фундаментов предусмотрена из отдельных
унифицированных стальных опалубочных блоков. В комплект опалубки блок-форм входят
опалубочный блок двухступенчатой башмачной части фундамента и блок подколонника
Армирование башмака выполняется сетками, подколонника - армокаркасами.
Рассмотрены два варианта подачи бетонной смеси в конструкцию: краном в бункерах
(1) и автобетононасосом сб-170-1 (II).
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Подпись ответственного______________
Страница 86 из 89
Договор № _________ от _____________г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
/ - автокран; 2 - опалубка подколенника; 3 - опалубка башмачной части
МТСКК6
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД
КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКИ
Код регистрации
Стр. № 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На 1 м3 бетона
I вариант
Нормативные затраты труда рабочих, чел.-дн Нормативные затраты машинного времени, маш.смен Продолжительность выполнения работ, смена Выработка одного рабочего, м3/чел.-смен.
II вариант
Нормативные затраты труда рабочих, чел.-дн Нормативные затраты машинного времени, маш.смен Продолжительность выполнения работ, смена
Выработка одного рабочего, м /чел.-смен 0,49 0,12 0,08 2,04
0,45 0,11 0,09
2,22
В технологической карте (ТК) также даны: детальное изложение организации и технологии
выполнения работ, калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы, график
производства работ, перечень материалов, оборудования, инвентаря, инструментов
Примечание:
В случае отсутствия указанных в карте марок машин, механизмов, оснастки рекомендуется
заменять их на другие, с аналогичными техническими характеристиками.
Организация-разработчик ТТК и составитель каталожного листа
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Состав и содержание технологической карты
3. Порядок разработки, экспертизы, привязки, утверждению и регистрации технологических
карт
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
87
Договор № _________ от _____________г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Приложение № 6
к Договору № _____________ от ______________
Перечень Оборудования передаваемого на давальческой основе
№
Ед. изм. Кол-во Стоимо
сть,
руб. без
НДС
Наименование оборудования
1
2
Итого, руб. без НДС 18%
НДС 18%
Всего, руб. с НДС 18%
Заказчик:
Вице-Президент – Директор
макрорегионального филиала
«Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
____________________А.В. Белейчев
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
88
Договор № _________ от _____________г. между ОАО «Ростелеком» и ____________________
Приложение № 7
к Договору № _____________ от ______________
Номер
документа
Дата
документа
Отчетный период
с
по
ОТЧЕТ
об израсходованных материалах на
строительство
Объект:
наименование объекта
Покупатель: ОАО «Ростелеком»
Поставщик:
Руководствуясь положениями Договора № _______________ от _________.2013г., Поставщик
израсходовал на строительство следующие Материалы/Оборудование:
Израсходовано материалов/оборудования
Цена
Номенклатур
Сум Стоимо
Наименова
Единиц Кол за
Стоимо
Стоимо
№
ный номер
едини
ма
сть по
ние
а
исть
по
сть по
п/
согласно
цу
по
НДС
дог-ру
с
материало
измере чест
дог-ру,
бухучет
п
ЕНС
дог,
НДС,
в
ния
во
руб.
у
ру,
руб. руб.
руб.
1
Всего израсходовано
_________________________________________________________________
наименований прописью
На сумму
__________________________________________________________________________________
прописью
Подписи сторон:
от Поставщика __________________________
должность
от Покупателя __________________ ____________
должность
_______________________
подпись
_______________________
подпись
_________ от Заказчика
__________ от Подрядчика
89
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
923
Размер файла
3 220 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа