close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫВОЗ СНЕГА

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫВОЗ СНЕГА
г.Иркутск
______________20____ года
МУП «Иркутскавтодор» в лице директора Куликова Владимира Сергеевича, действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________,
в лице________________________, действующей на основании
_____________, именуемого в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется оказать услуги по вывозу снега с территории указанной Заказчиком.
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.2. настоящего договора работа оплачивается по цене,
согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работ по настоящему договору
устанавливается в размере ___________________ рублей в том числе НДС, согласно смете.
2.2. Заказчик производит оплату работ после подписания акта выполненных работ, согласно
путевым листам и справкам к путевым листам на основании выставленного акта выполненных
работ и счет-фактуры.
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
2.4. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после
подписания сторонами акта выполненных работ.
3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и
Подрядчиком.
3.2. Настоящий договор заключен на срок до «___» ___________20___года.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
4.1.2. Производить работы согласно технической документации.
4.1.3. По завершению всех работ предоставить Заказчику акт выполненных работ, счетфактуру.
4.1.4. Своими силами и за свой счет устранить недостатки выполненных работ в срок,
установленный двусторонним актом, составленным в соответствии с п. 4.2.1 настоящего
договора и сдать результат выполненных работ Заказчику.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом
Подрядчику и составить двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их
устранения.
4.2.2. Оплатить работу Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта
выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. В случае неуплаты стоимости работ в указанный срок с Заказчика взимается неустойка в
размере 1/300 ставки рефинсирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
5.3. При изменении условий договора стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору.
5.4. Споры по договору разрешаются путем проведения переговоров, при недостижении
взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение
в Арбитражный суд
Иркутской области.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН,
«Подрядчик»
664035 г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба,138
ИНН 3808065646
КПП 384901001
р/с 40702810740110013882
К/с 30101810400000000780
Филиал 5440 ВТБ 24 (ЗАО)
г.Новосибирск
БИК 045005780
Директор
МУП «Иркутскавтодор»
____________ В.С. Куликов
«Заказчик»
ИНН
КПП
БИК
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
308
Размер файла
125 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа