close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Форма 1. Опись документов На

код для вставкиСкачать
Форма 1. Опись документов
На фирменном бланке Участника
Опись документов,
предоставляемых для участия в открытом запросе предложений
№ ЧГРК-ЭВВ-О-01-2012 на поставку и монтаж на условиях «под ключ»
завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ
в рамках программы освоения Черногорского месторождения
Настоящим ___________________________________________________________________
(наименование Участника)
подтверждает, что для участия в вышеуказанном запросе предложений и направляет
нижеперечисленные документы.
№ п/п
Наименование документа
Кол-во стр.
Всего страниц
Руководитель (уполномоченный представитель) ________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
МП
Форма №2
Предложение
для участия в открытом запросе предложений
№ ЧГРК-ЭВВ-О-01-2012 на поставку и монтаж на условиях «под ключ»
завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ
в рамках программы освоения Черногорского месторождения
Ознакомившись с Извещением о проведении вышеуказанного запроса предложений
и изучив условия документации _________________________________
(фирменное полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, ОГРН, почтовый адрес)
в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в
Извещении и документации, и направляет настоящее предложение.
1. Мы согласны осуществить поставку завода по производству эмульсионных
взрывчатых веществ и выполнить строительно-монтажные работы на условиях «под
ключ» в соответствии с требованиями Извещения и документации, и на условиях, которые
мы представили в настоящем Предложении, включая Приложения №1, №2 и №3:
№ п/п
1.
Наименование показателя
Единица
измерения
Данные Участника
(цифрами и прописью)
Примечание
Предлагаемая цена договора,
включая НДС, в текущих ценах
в том числе
1.1
Оборудование
1.2
Строительно-монтажные
работы
1.3
Пуско-наладочные работы
2.
Цена договора включает
3.
Срок и период выполнения работ
4.
Гарантийный срок на
оборудование и выполненные
работы
5.
Объем работ, выполняемых
собственными силами
%
2. Срок действия нашего предложения: ________________ .
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части
документации запроса предложений, влияющими на стоимость поставки, выполнения
работ/оказания услуг.
2
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
на выполнение работ, которые должны быть осуществлены в соответствии с предметом
настоящего запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в
полном соответствии с номенклатурой и объемами работ, установленными в техническом
задании тендерной документации в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями извещения и тендерной
документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в предложении
информации и подтверждаем право Заказчику, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
7. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор на выполнение работ с Заказчиком в соответствии с
требованиями документации запроса предложений и условиями наших предложений.
8. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя
запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора
с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в
соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения, в том
числе по цене.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномоченного лица
___________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).
10. К настоящему предложению прилагаются документы согласно описи на _____стр.
Участник
(уполномоченный представитель) ________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
м.п.
3
Приложение №1 к Предложению на участие в в открытом запросе предложений
№ ЧГРК-ЭВВ-О-01-2012.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.
Описательная часть технического предложения:
Это пояснение, которое не нужно воспроизводить при подготовке предложения.
Техническое предложение Участника должно содержать подробное описание всех
предлагаемых технических решений и организационно-технических мероприятий по всем
этапам организации поставки, строительства, включая мобилизационные мероприятия и
подготовительные работы.
Кроме того, Участнику необходимо представить:
1) Проект завода по производству ЭВВ;
2) Требования по размещению площадки завода;
3) Описание технологии производства ЭВВ;
4) Технологический регламент (инструкция) по производству ЭВВ;
5) Копии разрешительных документов на эксплуатацию предлагаемого оборудования на
территории Российской Федерации;
6) Данные по удельному расходу сырья;
7) Технические условия на подключение к внешним сетям.
8) Указать о возможности (невозможности) перспективного расширения мощностей
завода для производства патронированных ВВ. Оптимальным вариантом
предоставления данной информации будет получение отдельного техникокоммерческого предложения в составе Предложения.
Участник
(уполномоченный представитель) ________________________________(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
4
Приложение №2 к Предложению на участие в в открытом запросе предложений
№ ЧГРК-ЭВВ-О-01-2012.
Сводная таблица стоимости работ
В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений:
2.
1.1
1.2
1.3
1.4
3.
Руководитель организации (уполномоченное лицо)
Оборудо
вание
Прочие
ВСЕГО
2
Поставка оборудования и комплектующих завода
Расшифровать по-агрегатно
Строительно-монтажные работы:
Мобилизационные мероприятия
Строительство зданий, сооружений и сетей
Монтаж оборудования
Прочие работы (расшифровать)
Пуско-наладочные работы
Всего
НДС 18%
Всего с учетом НДС
СМР
1
1.
Наименование работ и затрат
Кол-во
№
п/п
Ед. изм.
Стоимость, руб. (без НДС)
3
4
5
6
7
8
_____________________
(подпись) МП
__________________
(Ф.И.О.)
Приложение №3 к Предложению на участие в в открытом запросе предложений
№ ЧГРК-ЭВВ-О-01-2012.
График выполнения работ
Начало выполнения работ: «___»_____________года.
5
Окончание выполнения работ: «___»_______________года.
Наименование этапа
Общая стоимость
этапа, руб.
с НДС
Год ________
Тип платежа
(аванс/ по факту)
Квартал __
Месяц __
Месяц ___
Квартал __
…
Месяц __
Месяц __
Квартал __
…
…
…
…
Поставка оборудования и
комплектующих завода
Строительно-монтажные
работы:
Мобилизационные
мероприятия
Строительство
зданий,
сооружений и сетей
Монтаж оборудования
Прочие
(расшифровать)
работы
Пуско-наладочные
работы
ИТОГО за месяц, руб. с НДС
аванс
по факту
ИТОГО за квартал, руб. с НДС
аванс
по факту
ИТОГО за год, руб. с НДС
аванс
по факту
ИТОГО, руб. с НДС
аванс
по факту
Руководитель организации (уполномоченное лицо)
_____________________
(подпись)
МП
__________________
(Ф.И.О.)
6
Форма 3. Анкета Участника
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Параметры
Заполняется организацией
Полное наименование организации в
соответствии с Уставом
Организационно-правовая форма
Сокращенное наименование
организации в соответствии с
Уставом
Основные учредители
Орган государственной регистрации
Регистрационный номер и дата
регистрации
Идентификационный налоговый
номер (ИНН)
Адрес места нахождения в
соответствии с учредительными
документами
Почтовый адрес
ФИО руководителя
ФИО главного бухгалтера
ФИО контактного лица
Контактные телефоны
Факс
Web сайт
E-mail
Номер расчетного счета
Полное название банка
Банковский идентификационный код
(БИК)
Корреспондентский счет
ОГРН
КПП
ОКПО
К форме должны быть приложены ксерокопии учредительных документов (приложение к
форме 3).
Руководитель организации ____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
Главный бухгалтер ___________________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П., дата
7
Форма 4. Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период
текущего года и за предшествующий календарный год
Показатель, тыс. руб.
№ № строк
баланса
1
1100
1200
1300
1400
(1510 +
1520 +
1550)
Наименование показателей
2
Годовой объем выполненных работ
предшествующ
последний
ий
отчетный
календарный
период т.г.
год
3
4
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства (заемные
средства + кредиторская задолженность +
прочие краткосрочные обязательства)
Примечание:
К форме 4 прилагаются копии бухгалтерского баланса (ф.№ 0710001), отчета о
прибылях и убытках (ф.№ 0710002) и отчета о движении денежных средств (ф.№
0710004) за последний отчетный период текущего года и за предшествующий
календарный год. Индивидуальные предприниматели и Общества, находящиеся на
упрощенной системе налогообложения, представляют копию декларации о доходах за
последний отчетный период. Копии бухгалтерских документов обязательно должны
быть заверены в налоговом органе (приложение к форме 4).
Руководитель организации ____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
Главный бухгалтер ___________________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П., дата
8
Форма 5. Сведения по законченным или находящимся в процессе разбирательствам в административных, судебных,
третейских органах, которые имели место за последние три года до даты подачи предложения.
№ п/п
Суд
1
2
Стороны
Истец
Ответчик
3
4
Предмет спора
Год
Цена иска
Валюта
5
6
7
8
Состояние
дела
9
Руководитель организации ____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П., дата
9
Форма 6. Опыт выполнения работ.
Справка о перечне и объемах выполнения работ за последние 3 года.
Сроки выполнения
Заказчик (наименование, адрес, Описание договора (объем и
(год
и
месяц
начала выполнения - контактное лицо с указанием
№
состав поставок, работ и
год и месяц фактического или
п/п
должности, контактные
услуг, описание основных
планируемого окончания
телефоны)
условий договора)
выполнения)
1.
Договор 1
2.
Договор 2
…
Договор …
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам,
процент
завершенности
выполнения
ИТОГО за полный год
1.
Х
2.
…
ИТОГО за полный год
1.
Х
2.
ИТОГО
Х
1. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения
договоров, сопоставимых с предметом запроса предложений.
2. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые,
по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
3. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры,
обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
4. К форме могут быть приложены ксерокопии отзывов Заказчиков о качестве
осуществления поставок (приложение к форме 6).
Руководитель организации ____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П., дата
10
Форма 7. Перечень свидетельств и лицензий на право осуществления деятельности
Регистрационн
Орган,
Разрешенные
ый номер
выдавший
Дата выдачи
Вид
Срок действия территории
Свидетельства Свидетельство Свидетельства деятельности
деятельности
/лицензии
/лицензию
1
2
3
4
5
6
Сведения о наличии
сертификата Системы
Менеджмента Качества
Орган выдачи
Номер, дата
выдачи
Сертификация
в стадии
оформления
Примечание:
К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий, свидетельств и сертификатов
(приложение к форме 7).
Руководитель организации ____________________/_________________________/
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П., дата
11
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
181
Размер файла
560 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа