close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
г. Зеленогорск Красноярского края
«
»
20
г.
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический
завод» (ОАО «ПО ЭХЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
действующего на основании
, с одной стороны и
, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследзтощем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить
реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства химического цеха
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и сметной документацией, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ: начало - с момента подписания договора, окончание 31.12.2012г. согласно Приложению № 5 «Календарного плана выполнения работ».
1.3. Настоящий Договор заключен по результатам заседаний комиссии по размещению заказа ОАО «ПО ЭХЗ», в соответствии с Протоколом №
от « »
20
г.
(данный пункт включается в договор, если Подрядчик выбран в результате
проведения
конкурентной процедуры)
2. Порядок обеспечения и выполнения работ
2.1. Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Заказчик, а материалами Подрядчик.
Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям,
указанным в техническом задании и смете, иметь документы, удостоверяющие их качество.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и материалов несет
Подрядчик. Работы выполняются с использованием новых материалов 2.5. На результат работ
устанавливается гарантийный срок 24 месяца, который начинает течь со дня, следующего за
днем подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.6. Подрядчик обязан:
2.6.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных
актов Заказчика об охране труда и промышленной безопасности.
2.6.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей
среды и промышленной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
2.6.3. В целях выполнения требований подпунктов 2.6.1., 2.6.2. пункта 2.6. договора ознакомиться с действующим у Заказчика Положением № 11/94 от 08.02.2010 г. « О порядке взаимодействия в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика и Подрядной организации,
оказывающей услуги ОАО «ПО ЭХЗ» по договору подряда на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденным приказом директора
ОАО «ПО ЭХЗ» (Приложение № 2).
2.6.4. Информировать Заказчика обо всех внештатных ситуациях на площадке проведения
работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и
принимаемых решениях, в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения внештатной ситуации.
2.6.5. Сообщить Заказчику об обнаруженных и не учтенных в технической документации
объемах работ, приведших к изменению их сметной стоимости, для оформления решения о не-
обходимости их выполнения в установленном порядке. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о
необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации,
не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт
приемки, подписанный представителем Заказчика. На выполнение дополнительных работ составляются дополнительные сметы и оформляется дополнительное соглашение с указанием
сроков вьшолнения.
2.6.6. Своими силами разработать проекты производства работ в соответствии с СТП 406020-2009, оформлять наряд - допуски на производство работ в соответствии с действующими
нормативными документами в строительстве и в ОАО «ПО ЭХЗ».
2.6.7. Соблюдать следующие требования экологической политики Заказчика:
а) осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и нормативными актами в
области использования атомной энергии, требованиями Российского природоохранного законодательства и другими требованиями;
б) планировать и проводить мероприятия, позволяющие снижать уровень негативного воздействия производственных факторов на окружающую среду;
в) совершенствовать производственные процессы за счет модернизации оборудования и внедрения экологически безопасных технологий;
г) постоянно улучшать свою деятельность и совершенствовать систему менеджмента окружающей среды.
2.6.8. В процессе производства работ вести, а по окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме, предусмотренную РД
11-02-2006 и РД 11-05-2007. Для оплаты выполненных работ Подрядчик передает Заказчику
подписанные Сторонами оригиналы Актов по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 в количестве двух экземпляров.
2.6.9. Иметь лицензию по обращению с отходами (погрузка, транспортировка), которые образуются в процессе выполнения работ, либо договор с организацией, имеющей лицензию по
обращению с отходами (1-4 класс). Если работы осуществляются на промплощадке ОАО «ПО
ЭХЗ», то указанная организация должна иметь лицензию ФСБ, необходимую для оформления
пропусков персонала на промплощадку ОАО «ПО ЭХЗ». Право собственности на отходы, образующиеся в процессе выполнения работ Подрядчиком, принадлежит Заказчику. Подрядчик
обязуется складировать образующиеся отходы в специально отведенных для этих целей местах
временного хранения (накопления) и транспортировать отходы к месту конечного размещения.
2.6.10. В течение 10 дней после подписания договора представить на утверждение в УКС
ОАО «ПО ЭХЗ» график производства работ.
2.6.11. Стирать спецодежду, используемую для выполнения работ на объектах с вредными
условиями труда, в спецпрачечной ОАО «ПО ЭХЗ» услуги с которой оформляются отдельным
договором.
2.6.12. Вывезти в недельный срок, со дня подписания акта приемки-сдачи полностью выполненных работ, за пределы Строительной площадки строительные машины, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое принадлежащее имущество.
2.6.13. Обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику.
2.6.14. До начала производства работ на объекте составить совместно с Заказчиком протокол разделения поставки материалов и оборудования (при необходимости, которую определяет
Заказчик), а также график поставки материалов и оборудования в соответствии со сроками выполнения работ, указанных в п. 1.2. договора.
2.6.15. Не позднее даты вступления в силу настоящего договора предоставить Заказчику
информацию в отношении всей цепочки собственников (наименование контрагента), включая
бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 4 к договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников (наименование контрагента), включая бенефициаров (в том
числе конечных) и/или в исполнительных органах контрагента (наименование контрагента)
обязуется предоставлять соответствующую информацию Покупателю по форме Приложения №
4 к Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х
дней с момента таких изменений.
2.7. Заказчик обязан:
2.1 Л. Выполнять функции генподрядчика в части оказания услуг согласно приложению № 3
«Расчет стоимости услуг Заказчика».
2.7.2. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию в одном экземпляре
в течении 10-ти дней с момента заключения настоящего договора.
2.7.3. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.
2.7.4. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала Подрядчика на территорию ОАО «ПО
«ЭХЗ», а также предоставить Подрядчику возможность пользования санпропускниками при работе на объектах с вредными условиями труда.
2.7.5. Заказчик обязуется своевременно уведомлять Подрядчика об изменениях проектов и
принятых технических решениях.
- о принятых технических решениях.
2.7.6. Факт нарушения Подрядчиком положений подпункта 2.6.2 пункта 2.6. договора устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.
2.7.7. Оборудование, подлежащее монтажу, передается Заказчиком на складе по заявке Подрядчика комплектно, в соответствии со стандартами и техническими условиями в полной исправности и в сроки, предусмотренные графиком согласно п. 2.8.7. договора, (данный пункт
включается в договор, если Подрядчик выполняет работы по: строительству, реконструкции, модернизации и тех. перевооружению).
2.7.8. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня от даты установления факта нарушения положения направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет
рублей (прописью), в том числе НДС (18%)
рублей (прописью). В стоимость работ включаются
следующие расходы Подрядчика стоимость материалов, командировочные расходы, налоги и
другие обязательные платежи.
3.2. Стоимость работ установлена на основании Протокола
(указать процедуру закупки) №
от
^г. (данный пункт включается в договор, если
Подрядчик выбран в результате проведения конкурентной процедуры). Указанная стоимость
работ по договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и может
быть изменена только по соглашению сторон.
3.3. При осуществлении расчетов за фактически выполненные работы Заказчик оплачивает
принятые от Подрядчика фактически выполненные работы по ценам, определяемым в соответствии со сметной документацией, составленной в базовых ценах 2001 года, с применением индекса удорожания, утвержденного Филиалом ГУ МЦЦС Госстроя России по Красноярскому
краю на IV квартал 2011г. с учетом индекса-дефлятора 7,4 %
3.4. Кроме того, при расчетах за фактически выполненные работы к стоимости работ, определенной в соответствии с п.3.2 настоящего договора, применяется понижающий коэффициент
, который определен сторонами как, отношение цены договора, установленной на основании Протокола
(указать процедуру
закупки)
№
от
V. к начальной максимальной цене договора, (данный пункт включается в договор, если Подрядчик выбран в результате проведения конкурентной процедуры).
3.5. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы платежным поручением на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика в течение десяти дней с
момента подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки
о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3 и в соответствии со счетом - фактурой, предъявленных Подрядчиком не позднее 25 числа отчетного месяца.
3.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением сторон. Заказчиком не оплачивается.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. За услуги, оказываемые Заказчиком, Подрядчик производит оплату на основании выставленного счета, по согласованному сторонами расчету (Приложение № 3), в размере 3,4 % от
общего объема предъявленных к оплате выполненных работ увеличенному на сумму НДС, в
течение пяти дней после оплаты Заказчиком счета-фактуры за выполненные Подрядчиком работы.
3.9. Исходя из финансовых возможностей, а также иных обстоятельств, влияющих на исполнение договора. Стороны вправе изменить условия оплаты работ, установленные договором. Изменение условий (порядка) платежей и расчетов оформляется дополнительным соглашением к договору.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По завершению работ (этапов работ) Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачиприемки выполненных работ (с приложенным к нему комплектом документации).
4.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта сдачиприемки выполненных работ, и направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный
отказ.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ) по утвержденному графику,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их
безвозмездно и в первоочередном порядке, в согласованные сторонами сроки.
5.4. Подрядчик устраняет за свой счёт дефекты, допущенные по его вине, обнаруженные в
течение гарантийного срока с оформлением двустороннего акта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.5 В случаях нарушения Подрядчиком требований правил и норм охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастному
случаю на производстве, пожару, аварии, нарушению работы и простою оборудования Заказчика, порче собственности и имущества, и другим чрезвычайным происшествиям, ответственные
представители Заказчика имеют право приостановить производство работ и составить Акт
(предписание). Акты (предписания) являются основанием для возмещения, нанесенного ущерба.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 2.6.2. пункта 2.6. договора
Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости работ ежедневно, начиная
с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 2.6.4. пункта 2.6. договора
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ.
5.8 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об
этом письменно (в том числе посредством факсимильной связи) другую сторону в следующих
случаях:
а) в случае отступления в работе от условий настоящего Договора или иных недостатков
результата работы, которые являются неустранимыми или не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;
б) в случае однократного срыва выполнения работ (этапов работ) по утвержденному графику на 15 и более дней.
5.9. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу
существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
5.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30»
января 2013г.
8. Изменение и расторжение договора
8.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
8.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.
9. Форс-мажор
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, делающих для любой из сторон
невозможным полное или частичное исполнение обязанностей по настоящему договору, а
именно: пожара, стихийных бедствий или иных, не зависящих от сторон обстоятельств, срок
исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время действия указанных
обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна немедленно письменно уведомить об этом другую сторону, приложив соответствующее
уведомление, вьщанное компетентным органом. При несвоевременном уведомлении, срок
задержки уведомления не добавляется к сроку исполнения обязательств по договору.
9.3. Если сложившиеся обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни
одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.
10. Дополнительные условия и заключительные положения
10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из
Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с заключением
и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Заказчика, второй
- у Подрядчика.
10.5. К настоящему договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Положение № 11/94-2011 (Приложение № 2);
- Расчет стоимости услуг Заказчика (Приложение № 3);
- Информация о контрагенте (Приложение № 4);
- Календарный план выполнения работ (Приложение № 5).
11. Адреса и расчетные счета сторон
Заказчик:
ОАО «ПО ЭХЗ»
663690 Россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1
ИНН 2453013555; КПП 246750001
р/с 40702810731140000782
в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка РФ г. Красноярск
Отделение СБ РФ № 7815 г. Зеленогорск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Подрядчик:
Заказчик:
Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ»
Подрядчик:
С.В.Филимонов
М.П.
М.П.
Приложение № 1
от
.
.20
г.
к договору №
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по реконструкции, модернизации объектов капитального строительства
мического цеха
№
п\п
хи-
Количественный
Описание работ (подробный перечень
показатель объема
действий, входящих в состав подрядных
подрядных работ
работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
Реконструкция верхового освещения машзала
1. Электромонтажные Демонтаж существующей схемы верхнего освещения (электропроводка, свеработы
1
компл
тильники, щитки освещения.
Монтаж автоматов трехполюсных,
2
шт
устанавливаемых на конструкции на
стене или колонне, на ток. А, до: 100
Монтаж щитков осветительных типа
2
шт
ЩРО-8505, устанавливаемых на стене
оаспорными дюбелями.
Монтаж розеток штепсельных
20
шт
неутопленного типа при открытой
Наименование работ
(конкретной цели выполнения работ)
проводке
Подключение кабеля к розеткам и вилкам
Монтаж труб стальных , диаметр, мм, до:
40
Монтаж трассы кабельной из коробов У1098.
Монтаж кабелей типа N2XCH по
установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок У409 , двух-четырехжильных в
помещениях с нормальной средой
сечением жилы до 10 мм2
Монтаж светильников типа LB/S 400Н
с металлогалогепными лампами на
кронштейнах по: колоннам, фермам,
балкам на мостиках
Кабель на тросе сечением жил до 16
мм2
Монтаж проводника заземляющего из
медного изолированного провода
сечением до 25 мм 2 открыто по
строительным основаниям
Демонтаж
существующей системы
2. Механо-монтажные
Демонтаж системы подачи воздуха для
работы
пневмомасок
Монтаж технологических трубопроводов
и запорной арматуры
Монтаж установок фильтрации
компл
20
м
10
м
20
м
319
шт
21
м
132
м
30
компл.
компл.
1
1
компл.
1
компл.
1
1
компл
Монтаж индукторов
5
шт.
М|онтаж укрытия
Модернизация технологического оборудования
6
шт
Монтаж шкафов питания
Электро-монтажные
1,33
км
Монтаж силовых кабелей по сущ. трасработы
сам
1. Электроснабжение
20
м
Монтаж кабельных трасс
5
шт
Монтаж шкафов управления
2. КИПиА
50
м
Монтаж кабельных трасс
48
шт
Монтаж приборов КИПиА на технологических трубопроводах
16
шт
Монтаж сигнальных устройств
4,04
км
Монтаж кабеля по сущ. трассам
1
компл.
Монтаж схемы автоматизации контроля
и управления
1
компл.
Демонтаж сущ. схем КИПиА
3. Демонтажные ра1
компл.
Демонтаж сущ. схемы эл. снабжения
боты
т ' '' —
22
м'
Разборка ж/б полов
4. Строительные ра1,73
м^
Разборка ж/б фундаментов
боты
2
40,1
Устройство полов
м
7,65
Устройство фундаментов (5 шт)
м^
1
Окраска оборудования, металлоконсткомпл.
рукций и трубопроводов
Реконструкция оборудования системы воздухоснабжения средств индивидуальной защиты
1. Электромонтажные Шкаф (пульт) управления навесной,
работы по в/системам высота, ширина и глубина, мм, до:
4
шт
900x600x500
П-6, П-7
ШУ 700x500x250
Разводка по устройствам и подключение
жил кабелей или проводов внешней сети
к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов, кабели или провода сечением,
1,12
100 жил
мм2, до: 10
Предохранитель, устанавливаемый на
изоляционном основании, на ток. А, до:
6
шт
100
Рукава металлические наружным
4
м
диаметром, мм, до: 48
Труба по установленным конструкциям,
по стенам с креплением скобами,
0,15
100 м
диаметр, мм, до: 25
Стойка сборных кабельных конструкций
12
шт
(без полок)
массой, кг, до: —
1,6
— —
~~~
Полка кабельная, устанавливаемая на
стойках массой, кг, до: 0,4
Лоток металлический штампованный по
установленным конструкциям, ширина
лотка, мм, до: 200
Конструкция сварная - перегородки
ст.лист.толщ.2мм
Кабели N2XCH 4х4ге/4 мм2 по
установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок
двух-четырехжильные в помещениях с
шт
12
кГ
20
кГ
И
100 м
2,1
нормальной средой сечением жилы до 10
мм2
Кабели до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы массой 1 м
кабеля, кг, до: 1
Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1
Заделки концевые сухие концевая для 34-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением до 1
кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
100 м
1,71
100 м
0,19
шт
28
Перечень работ предварительный и будет уточняться в процессе производства работ, а
так же работы проводятся в действующих технологических корпусах при действующем технологическом оборудовании
Заказчик:
Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ»
С .В. Филимонов
М.П.
Подрядчик:
М.П.
приложение № 2
от
.
.20 ^г.
ПОЛОЖЕНИЕ № 11/94-2011
Порядок взаимодействия в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима Генподрядчика и Субподрядной организации, оказывающей услуги ОАО «ПО ЭХЗ» по договору подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (Субподрядной организации).
к договору №
1 Область применения
1.1. Настоящее Положение применяется для организации допуска и работы подрядных и
субподрядных организаций (далее по тексту Подрядчик) на территории и объектах ОАО «ПО
ЭХЗ» (далее по тексту Заказчик).
1.2
Выполнение требований Положения обязательно для всех подрядных организаций,
выполняющих работы на территории ОАО «ПО «ЭХЗ», а также для всех подразделений ОАО
«ПО ЭХЗ».
2 Общие положения
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством
РФ, Уставом ОАО «ПО ЭХЗ», Политикой в области охраны труда руководства ОАО «ПО
ЭХЗ», экологической Политикой руководства ОАО «ПО ЭХЗ», локальными нормативными
актами предприятия (приказами, инструкциями, положениями).
2.2. Настоящее Положение устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия в области охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика и подрядной организации, оказывающей услуги ОАО «ПО ЭХЗ» по договору подряда (далее по тексту Договор).
2.3. Включение требований настоящего положения в условия договора является обязательным.
2.4
Настоящее положение должны знать.
2.4.1. Со стороны Заказчика:
- лица, уполномоченные на ведение договоров;
- лица, осуществляющие контроль в области охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима;
- руководители и специалисты структурных подразделений, где выполняются работы;
- специалисты отраслевых отделов (УКС, ООТиПБ, СЯРБ, ГО,ЧСиМП, ОГМ, ОГЭ и др.).
2.4.2. Со стороны Подрядчика:
- лица, уполномоченные на ведение договоров;
- лица, осуществляющие контроль в области охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- лица, ответственные за производство работ;
- руководители и специалисты, связанные с разработкой проекта производства работ
(ПНР) и другой нормативной документации.
2.5. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми работниками Заказчика и
Подрядчика, участвующими в производстве и контроле работ по договору подряда.
3 Допуск подрядной организации к выполнению работ
3.1. Допуск Подрядчика к выполнению работ производится при условии обеспечения всех
требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации.
3.2. После заключения договора до начала выполнения работ Подрядчик запрашивает локальные нормативные акты, необходимые для работы на территории ОАО «ПО ЭХЗ». Минимально необходимый перечень локальных нормативных актов изложен в (Приложении А). Перечень может быть дополнен Заказчиком или Подрядчиком в зависимости от характера выполняемой работы.
3.3. Подрядчик приступает к выполнению работ на территории ОАО «ПО ЭХЗ» после
подписания Договора и Акта-допуска (Приложение Б) для производства работ указанных в договоре и в соответствии с требованиями, в части организации проведения работ подрядными
организациями на объектах ОАО «ПО ЭХЗ», изложенными в Инструкции №13-16* «О порядке
вьшолнения работ повышенной опасности».
3.4. Копия акта-допуска после подписания направляется в отдел охраны труда и промьппленной безопасности (ООТиПБ), при выполнении работ на ядерно- и радиационноопасном участке, дополнительно в службу ядерной, радиационной безопасности (СЯРБ).
3.5. Подрядчик несет ответственность за обучение работников по вопросам охраны труда,
промышленной, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, за наличие
документов по обучению, проверке знаний на допуск к самостоятельной работе, инструктажи,
за допуск к работам повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков.
3.6. Направление работников подрядной организации оформляется приказом, согласованным с руководителем подразделения, в котором будут проводиться работы. В этом приказе
должна быть определена мера ответственности подрядной организации и подразделения за организацию безопасных условия труда и выполнение всех мероприятий по охране труда, промьппленной, пожарной, ядерной, радиационной, экологической безопасности.
3.7. Подрядчик обязан предоставить в подразделение Заказчика приказ (копия) о назначении лиц, ответственных за организацию работ по охране труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности на объекте, за безопасное производство
работ с применением грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), сосудов работающих под
давлением (в т. ч. с применением пропан-бутана).
4 Требования безопасности труда, предъявляемые к подрядчику
4.1. ОАО «ПО ЭХЗ» уделяет повышенное внимание вопросам безопасности труда и требует от Подрядчика обеспечивать самый высокий уровень безопасности.
4.2. Подрядчик должен выполнять и соблюдать все требования законодательства, нормы и
правила в области безопасности, а также требования внутренних нормативных документов
ОАО «ПО ЭХЗ», принимаемые к его деятельности.
4.3
Требования безопасности по охране труда и промышленной безопасности.
4.3.1. Работники подрядчика обязаны:
- проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), при этом предоставлять по запросу Заказчика соответствующие подтверждающие документы о проведении медицинских осмотров работников Подрядчика. Работники Подрядчика должны быть годны к выполнению
своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства;
- до начала выполнения работ на территории ОАО «ПО ЭХЗ» пройти вводный инструктаж в ООТиПБ ОАО «ПО ЭХЗ»;
- до начала производства работ у руководителя цеха (отдела, участка и т. д.) пройти инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте командированного персонала
сторонних организаций;
- пройти обучение безопасным методам и приемам вьшолнения работ, проходить инструктажи, проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности, иметь при себе соответствующие удостоверения (по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и
ДР-);
- применять сертифицированные средства индивидуальной защиты;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).
4.4.
Требования по пожарной безопасности.
4.4.1. Работники Подрядчика обязаны:
- до начала работ проходить первичный противопожарный инструктаж у руководителя
цеха (отдела, участка и т. д.);
- пройти обучение пожарно-техническому минимуму (руководители и работниюн, выполняющие огневые, взрыво- и пожароопасные работы), проверку знаний требований пожарной безопасности, иметь при себе удостоверения по пол<арной безопасности.
4.5.
Требования по охране окружающей среды.
4.5.1. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства и экологических требований, установленных на предприятии.
4.5.2. Руководители подразделений, на территории которых проводятся работы подрядными организациями, организуют ознакомление персонала данных организащ1Й с действующими на предприятии экологическими требованиями, в рамках программ первичного инструктажа на рабочем месте командированного персонала сторонних организаций.
4.5.3. Персонал Подрядчика, выполняющий работы на территории ОАО «ПО ЭХЗ», которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязан соблюдать следующие правила:
- все работы проводить в строгом соответствии с действующими на предприятии процедурами и инструкциями в области охраны окружающей среды;
- складировать образующиеся в процессе выполнения работ строительные, бытовые и
прочие отходы в специально о тведенных для этого местах;
- не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных
вредных химических веществ;
- экономно использовать энергоресурсы и воду. Не допускать работы в холостую энергопотребляющего оборудования;
- не допускать слива в хозяйственно-фекальную и промыщленно-дождевую канализацию
кислот и щелочей, нерастворимых жиров, масел, смол, мазута, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей (в частности, растворители: бензин, керосин, бензол, диэтиловый
эфир, дихлорметан и т. п.);
- самостоятельно или при участии персонала ОАО «ПО ЭХЗ» (в зависимости от условий
договора) проводить уборку помещений и территории после окончания работ.
4.5.4. Подрядчик при выполнении работ, в соответствии с действующим законодательством и договором несет ответственность за обеспечение экологической безопасности на территории ОАО «ПО ЭХЗ».
4-6
Требования по ядерной и радиационной безопасности.
4.6.1. Персонал подрядчика перед началом работ на радиационноопасных объектах должен быть проинструктирован по требованиям санитарно-гигиенического режима действующего
на ОАО «ПО ЭХЗ».
4.6.2. Персонал подрядчика перед началом работ на ядерно-опасных участках должен
быть обеспечен индивидуальными аварийными дозиметрами, а также проинструктирован по
действиям персонала при срабатывании системы аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции деления для подразделения, в помещениях которого
проводятся работы.
4.6.3. При проведении работ на ядерноопасных и радиационноопасных участках Подрядчик обязан заблаговременно заключить договор «На оказание услуг в сфере обеспечения радиационной безопасности» с ОАО «ПО ЭХЗ».
4.6.4. Работники Подрядчика должны быть отнесены к персоналу группы А и Б, в соответствии с требованиями НРБ 99/2009. В случае отнесения к персоналу группы А или Б, подрядчик
направляет список персонала в СЯРБ ОАО «ПО ЭХЗ».
4.6.5. В целях обеспечения ядерной безопасности персоналу подрядчика запрещается самовольно или без контроля ответственного лица из числа технологического персонала или
группы спецучета производить какие-либо операции, на действующем оборудовании и оборудовании выведенном из эксплуатации, складировать отходы, детали б/у, использовать, перемещать любую тару находящуюся в помещениях подразделения.
4.6.6. При ввозе на радиационноопасные участки оборудования Подрядчик обязан промаркировать его в соответствии с классом работ на данном участке, а перед вывозом предъявить его персоналу лаборатории радиационного контроля службы ЯРБ для радиационного обследования и получить справку о радиационном загрязнении установленного образца.
5 Обеспечение режимных требований при допуске подрядных
организаций для выполнения работ на территории ОАО «ПО ЭХЗ».
5.1. Весь персонал Подрядчика при проходе на охраняемую территорию и нахождении на
охраняемой территории обязан соблюдать уста1ювленные на ОАО «ПО ЭХЗ» требования пропускного и внутриобъектового режима, утвержденные генеральным директором ОАО «ПО
ЭХЗ».
5.2. Доступ лиц на охраняемую территорию объекта и в охраняемые здания разрешается
через контрольно пропускной пункт (КПП) по действующим на территории объекта пропускам,
при наличии шифров, проставленных в пропуске, вкладышей, оформленных к пропуску, списков или заявок, оформленных к пропуску или удостоверению личности (паспорту). Вкладыши,
списки, заявки хранятся на КПП охраняемых территорий, зданий.
Разрешенное время входа (выхода), въезда (выезда) персонала через КПП охраняемого
объекта разрешается, в соответствии с графиком работы, установленным в программе доступа,
в период выполнения работ на основании договорных отношений.
5.3. Доступ водителей с автотранспортом на территорию охраняемого объекта осуществляется по личным пропускам при наличии разрешения для проезда через автотранспортный
КПП, установленного в программе доступа.
Водитель автотранспорта, не имеющий личного пропуска и прибывший с грузом (за грузом), допускается на территорию охраняемого объекта по разовому пропуску, в сопровождении представителя подразделения предприятия, в чей адрес прибыл груз.
Перед въездом на досмотровую площадку автотранспортного КПП водитель обязан передать часовому для проверки личный пропуск, хранящийся на руках, (документ, удостоверяющий личность к временному пропуску без фотографии или разовому пропуску), путевой лист, а
также документы на груз. В путевом листе должен быть проставлен штамп или указано наименование объекта - ОАО «ПО ЭХЗ». При отсутствии путевого листа или штампа, а также наименования объекта в нем, водитель с транспортным средством допускается на досмотровую площадку с разрешения дежурного помощника коменданта, по согласованию с отделом физической защиты.
5.4. Основанием для оформления пропуска, вкладыша, постановки шифров в пропуске и
графиков работ является письменная заявка формы № 6, с указанием срока действия пропуска
или вкладьипа. Все заявки оформляются руководителем предприятия, выполняющего работы,
согласовываются с руководителем подразделения и передаются специалисту группы по пропускному режиму отдела физической защиты.
5.5. Вьщача пропуска сотруднику производится в бюро пропусков по документу, удостоверяющему личность (паспорту).
При получении пропуска сотрудники бюро пропусков знакомят владельца с «Памяткой
владельцу пропуска» под роспись в учетной карточке.
5.6. Получив пропуск на руки, владелец обязан обеспечить его сохранность, в рабочее
время на охраняемом объекте пропуск постоянно иметь при себе. Пропуск должен быть в том
виде и в той комплектности, каким был получен в бюро пропусков.
Владельцы пропусков при изменении места работы, увольнении, женщины - при уходе в
декретный отпуск, обязаны сдать личный пропуск в бюро пропусков,
5.7. При проходе через КПП, оборудованные системой контроля управления доступом
(СКУД), идентификация владельца и разрешение на проход осуществляется автоматически, но
в случае необходимости, по требованию часового, владелец пропуска обязан предъявить его передать из рук в руки для дополнительной проверки, а также предоставить проносимые вещи
(предметы) для досмотра.
При проходе через КПП, не оборудованный СКУД, работник обязан предъявить пропуск
- передать из рук в руки часовому для проверки и выполнять требования часового, определяемые его службой.
Проход через КПП, не оборудованным СКУД, разрешается только после проверки часовым личного пропуска сотрудника.
По каждому случаю нарушения пропускного режима отделом физической защиты
проводится служебное расследование. По результатам расследования принимается решение о
возможности дальнейшего продолжения работы, связанной с посещением охраняемых
объектов.
5.8. Выход лиц через КПП с территории охраняемых объектов осуществляется с проверкой пропусков, кроме объектов, на которых данный контроль отменен соответствующими ак-
тами.
5.9. Владельцу пропуска запрещается:
- разукомплектовывать пропуск;
- разъединять пластиковые карты;
- подвергать пропуск механическом)- или тепловому воздействию, а также воздействию
жидкой среды;
- передавать пропуск или его составные части другим лицам, разглашать личный код;
- вступать в разговоры на КПП с контролером (часовым), делать ему замечания, предъявлять какие-либо требования.
По вопросам пропускного режима, действующего на промплощадке № 1, владелец пропуска должен обращаться к коменданту объекта тел: (42-96), его дежурному помощнику тел:
(41-02) или сотрудникам отдела физической защиты тел. (41-05),
В случае, утраты пропуска немедленно заявить об этом в бюро пропусков, в котором бьш
получен пропуск, или в отдел физической защиты.
5.10. Передача личного пропуска другому лицу, или разглащение личного кода влечет за
собой решение вопроса о дальнейшем продолжении работы, связанной с посещением
охраняемых объектов.
5.11. Персоналу при посещении объекта не разрешается:
- вносить предметы, не относящиеся к служебной или производственной деятельности без
соответствующего разрешения;
- проносить оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся жидкости, зажигательные вещества и смеси, ядовитые и отравляющие вещества, психотропные препараты и наркотики, алкоголь;
- вьшосить с объекта предметы и материальные ценности без материального пропуска
или специального разрешения;
- изготавливать без разрешения какие-либо предметы и изделия;
- вносить видео и фотосъемочную, звуко и видеозаписывающую, радиопередающую и
принимающую аппаратуру, проводить все виды видео и фотосъемок на территории объектов и
в подразделениях без оформленного установленным порядком в отделе защиты информации
наряда - заказа.
Разрешается проносить продукты питания в просматриваемых пакетах (сетках), а также
предметы личного туалета (личной гигиены) в сумочках небольшого размера.
С охраняемых территорий объектов разрешается выносить без материального пропуска
промьппленные товары, приобретенные в торговых павильонах ООО «ООПиТ», в день покупки
и при наличии кассового чека.
5.12. Вынос (вывоз) документов, чертежей машинных носителей информации с охраняемого объекта разрешается:
- при наличии специального талона, оформленного к пропуску;
- в папках, портфелях, упаковках, опечатанных печатью отдела защиты информации.
5.13. Вывоз (вынос) материальных ценностей с охраняемого объекта осуществляется по
материальным пропускам установленного образца.
Действие материального пропуска распространяется только на однократный вывоз (вынос) материальных ценностей - непосредственно в указанный в нем день с 8 до 17°° часов.
Порядок вывоза (выноса) с охраняемых территорий материальных ценностей и оформления материальных пропусков определен инструкцией предприятия «О порядке вьюоза (вьшоса)
материальных ценностей через КПП охраняемых объектов ОАО «ПО ЭХЗ».
5.14. С целью исключения несанкционированного проноса и провоза запрещенных предметов на охраняемые объекты и незаконного вьшоса (вывоза) документов и материальных ценностей с объектов, на КПП проводится досмотр лиц и транспорта.
Сотрудники и их личные вещи Moryi досматриваться на КПП, в том числе и с целью
исключения проноса запрещенных предметов: ядерных материалов, взрывчатых веществ,
предметов из металла.
5.15. Досмотр проводится должностными лицами караулов охраны.
Досматриваемый обязан предоставить к досмотру личные вещи (сумки, портфели, чемоданы, папки, пакеты, карманы верхней одежды, кабинки санпропускников), управляемый им
транспорт.
Досмотр сотрудника может проводиться непосредственно на КПП, либо в специально отведенном помещении.
5.16. Все автотранспортные средства, следующие на территорию объекта и обратно, подлежат досмотру на КПП и должны иметь «Опись комплектации автомобиля», с указанием в ней
постоянно возимых запасных частей, инструмента, инвентаря.
Опись нодписываеч'ся руководителем предприятия, согласовывается с руководителем
группы экономической безопасносги, утверждается заместителем генерального директора по
безопасности и заверяется печатью бюро пропусков в/ч 3475.
После въезда на досмотровую площадку водитель останавливает транспортное средство,
глушит двигатель и проходит личный досмотр с применением технических средств. После
прохождения личного досмотра водитель предоставляет к досмотру автотранспорт.
5.17. В случае обнаружения у досматриваемого материальных ценностей, не имеющих отношения к предметам личного туалета, составляется протокол о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима, ма гериальные ценности изымаются.
5.18. Проход (проезд) через КПП и пребывание на территории охраняемого объекта персонала и посетителей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
ЗАПРЕЩЕН.
Лица, задержанные на КПП или на рабочем месте по подозрению нахождения в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения отстраняются от проведения работ и
не допускаются на охраняемую территорию.
5.19. Лица, задержаныь]е по подозрению на а[и<огольное или наркотическое опьянение, с
незаконно проносимыми предметами и документами, выносимыми (вывозимыми) материальными ценностями, прелроволсдаются дежурному помощнику коменданта или начальнику караула для составления протокола о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима.
6 Организация и обеспечение безопасных условий труда подрядной организации при произиолстве работ на территории ОАО «ПО ЭХЗ».
6.1. Подрядчик долже)1 выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутри объектового режима, в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.
6.2. Подрядчик до начала производства работ на территории и объектах ОАО «ПО ЭХЗ»
должен выполнить организационные мероприятия.
6.2.1. Подрядчик должен разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП
48.13330.2011 «Организация строительства».
6.2.2. Подрядчик должен определить и утвердить перечень работ повышенной опасности.
Этот перечень должен включать:
- выполнение работ при нагшчии опасных факторов, не связанных с деятельностью подрядчика;
- ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
- ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
- работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
- ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;
- электро- и газосварочные работы, газорезательные работы;
- работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- работы по обсл} живанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
- проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах;
- выполнение земляных работ.
В зависимости от характера выполняемых работ перечень может быть расширен.
6.2.3
Подрядчик должен оформля ть наряды - допуски для выполнения работ повышенной опасности в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком (Инструкция о порядке выполнения работ повышенной опасности инв. №13-16*.).
6.2.4. При проведении пожароопасных работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск
на огневые, взрывопожароо ^'сяые работы в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком (Инструкция о Ml - 1х пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ ОАО «] " ) ЭХЗ», инв. Хо32/173).
6.2.5. Согласование м-о безопасности при работе по наряду-допуску и допуск к работе
осуществляется лицом, уполномоченным руководителем подразделения, в котором производятся работы.
6.2.6. Перед началом рг.бот руководитель работ обязан ознакомить работников подрядчика
с мероприятиями по безопа-.-ности производства работ и провести инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности с з;<шсыо в наряде-допуске, получить допуск на выполнение работ.
6.2.7. Подрядчик при пр оизводстве работ в охранной зоне воздушных ЛЭП, тепловых, водопроводных, канализацио;тых сетей или коммуникаций должен получить письменное разрешение организации - владе в 1!лда сетей или коммуникаций и согласовать наряд-допуск у владельца сетей.
6.2.8. Наряд-допуск при производстве работ в охранной зоне воздушных ЛЭП, тепловых,
водопроводньгх, канализационных сетей или коммуникаций выдается на срок, необходимый
для выполнения заданного | -бьема работ, но не более 15 календарных дней ( по истечении срока, при необходимости, офо11мляе гся новый наряд-допуск).
6.3
Строительная тгощадка, оборудование и транспорт.
6.3.1. До начала выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком и субподрядными
организациями проводагт комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям ППР (решение сантггарно-бытового обслуживания работников, проездов, мест складирования материалов и оборх /юваиия. электробезопасности, освещения, наглядной агитации по
безопасности труда, ограбления строительной площадки), требованиям охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, и др..
6.3.2. Подрядчик обяз} стся вести Общий журнал работ, (СНиП 12-01-2004 "Организация
строительства"), который является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ. Основное назначение журнала - обеспечение прослеживаемости результатов работ, определяющих проч]юс гь, устойчивость и надежность здания (сооружения).
6.3.3. В месте проведения работ, на границе рабочей зоны Подрядчик должен поместить
информационную табличку с указанием:
- наименования Подрядчика;
- ответственных Подрядчика:
рЗ^оводителя организации - Ф.И.О., должность телефон,
производителя работ - Ф.И.О., должность телефон,
специалиста по охране труда (или лица, назначенного приказом в качестве ответственного за охрану труда) - Ф.И.О., гелефоп.
6.3.4. В целях обеспечения безопасного выполнения работ подрядчиком должно применяться оборудование и транспорт, находящиеся в технически исправном состоянии и отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные
документы, предусмотренные действующим законодательством.
6.3.5. Использование подрядчиком оборудования и транспорта должно осуществляться в
соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации,
требований охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, а
также требований действующего законодательства.
6.3.6. Эксплуатация оборудования, находящихся в несправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы), а
также с рабочими параметрами выше паспортных- запрещается.
6.3.7. Размещение оборудования на месте проведения работ и подключение к источникам
энергии заранее согласовывается с представителем Заказчика.
6.3.8. Работники подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь при себе удостоверения.
6.3.9. Любая электроустановка, используемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям Правил технической эксплуагации электроустановок потребителей. Подрядчик обя-
зан предоставить приказ о к;: ппчении лица, ответственного за электрохозяйство, а также удостоверения персонала, с ука'5;'.ч1)ем присвоенных групп по электробезопасности.
6.3.10. При использова г - транспорта Подрядчик обязан обеспечить:
- скорость движения ; ; чспортных средств близи мест производства работ не должна
превьппать Юкм/ч, а в про! :.':;(ствеиных помещениях 5км/ч, если иное не оговорено jnrBepжденньми схемами передви : и ч я ;
- каждый автомобиль
быть обеспечен специальными упорами (не менее 2шт.) для
подкладывания под колеса, iiinpoKofi прокладкой под пятку домкрата, а также медицинской аптечкой, знаком аварийной осг:иювки;
- легковые и грузовые т'л омобили с допустимой максимальной массой до 3,5т должны
быть оснащены не менее че o/uihm порошковым, газовым или зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не мег е 2кт (2л);
- автобусг,1 и грузовые гиггомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной Maccoii or 3,5 до 7,5т,-двумя аналогичными огнетушителями. При этом
огнетушитель должен находится в кабине водителя, второй - в пассажирском салоне автобуса
или кузове автомобиля.
6.3.11. Представитель
пчика имеет право инспектировать все оборудование, поставленное на объекты Пoдpяд^
^f В случае если какое-либо оборудование является неисправными, бракованными, небе
i пыми для выполнения работ на территории ОАО «ПО ЭХЗ»,
Подрядчик обязан незамедг
'111,110 изъять указанное оборудование и заменить его аналогом,
отвечающим требованиям безопасности.
6.3.12. По завершению р^абот Подрядчик оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетт,орительными представителем структурного подразделения.
6.4
Складские, оф^стле и б!лтовые помешения.
6.4.1. До размещения ( ;с;1;!дских, офисных и бытовых помещений Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком План их размещения, оформить разрешение на их возведение, оформить
паспорта на временно размеи^сшп^ю объекты.
6.4.2. Подрядчик несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его работникам. Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бьгговые помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым
представителем Заказчика и соответствии с законодательством.
6.4.3. Представители оаказчика вправе проводить инспекционные проверки помещений
Подрядчика, размещенные па территории ОАО «ПО ЭХЗ». В случае обнаружения фактов нарушения требований охран!>1 труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, предс! авитель Заказчика имеет право отдать распоряжение Подрядчику
о прекращении вьшолнергия работ и устранении выявленных нарушений.
6.4.4. На арендуемых Подрядчиком помещениях, зданиях, инженерных сооружениях,
площадях и оборудовании также должны быть размещены информационные таблички с указанием наименования Подрядчика и ответственного за их эксплуатацию, за санитарное и противопожарное состояние.
6.4.5. Подрядчик несс! oiветственность за безопасную обработку, разгрузку, погрузку
принимаемых и отправляемых материалов и оборудования, их безопасное должное хранение на
территории ОАО «ПО ЭХЗ».
7 Контроль соблюдения б зопясности Подрядчиком при выполнении работ. Ответственность за нарушение треболяиий норм, правил, инструкций по охране труда, промышленной, пожарной, ядерной, радиационной и экологической безопасности
7.1. Подрядчик организует постоянный контроль за персоналом, который выполняет работы на территории ОАО «ПО ЭХЗ». Порядок проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, копии которых направляются в ООТиПБ ОАО «ПО ЭХЗ».
7.2. Заказчик, по утвержденному Графику проводит проверки по охране труда, промьппленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охране окружающей среды, с участием специалистов Подрядчика.
7.3. По р;. ;'льтатам п:
"ри наличии нарушений оформляются Акт или Предписание, которые ifиравляются ^
•нтелю Подрядчика для устранения нарушений в установленные актом г^ли предписат
1.И.
7.3.1. В холе проведен!
рок контролируется:
- соблюди.'гае требоват
^чодательных и нормативных актов по безопасности;
- органи:;ация по обес
• ^ безопасных условий труда и безопасному производству
работ;
- устране: • i -le замеч ai п i
i I' ущих проверок,
7.4. Заказчик вправе в •
иремя в присутствии представителя Подрядчика проверять
соблюдение по'рядчиком
юдрядчиками) требований нормативно-правовых актов по
охране труда, промышлеппо
мой, радиационной, пожарной, экологической безопасности.
7.5. В слу'гае выявленп'
^ Ч1СНИЯ Заказчик имеет право выдавать ответственному представителю Подрядчика пне;
к с предписание или акт на устранение нарушения, потребовать принятие ; ;езамедлитсг
по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и
представлению соответств}"
! • л четной информации. Выявленные нарушения в обязательном порядке должны бытг Д(
• • I ;io представителей Подрядчика не позднее 1 (одного) дня с
датыустановле!!ия факта на] i -.ЛЧ!;!.
7.6. В случаях наруше!
(рядчиком требований правил и норм охраны труда, пожарной, промышле?шой, ядерно
ьи1ионной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчас пю
\",'10 на производстве, пожару, аварии, нарушению работы и
простою оборулования, пор'
>L i ценности и имущества Заказчика, и другим чрезвьиайным
происшествиям, ответствен!
1[рсдставители Заказчика имеют право приостановить производство работ, (примерный !i
нарушений, при которых может быть приостановлена работа Подрядчика, приведен i
' чу!чении В) и составить Акт (предписание). Акт (предписание)
являются основанием для
i ' чня, нанесенного ущерба. Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере 0,01 % от сг(
till работ ежедневно, начиная с даты получения требования об
устранении нар}'шений, до д устранения нарушений.
7.7. По инициативе За к !<чмка может проводиться выборочный контроль сотрудников
подрядных организаций на и ичнс наркотического и алкогольного опьянения. При обнаружеНИИ работника Подрядчика н>; . 'рритории Заказчика в состоянии наркотического или алкогольного опьянения Подрядчик о глич огстранить такого работника от работы, составить акт о случившемся, изъять у работни! ; ip-ioiiycK и удалить с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника к работа . 1,п!олняемом на этом объекте не допускается. В случае отказа
работника покинуть террито; ;
работники службы безопасности должны вызвать сотрудников
правоохраните;; !>ньгх органо i' ^]Г51>ять!й пропуск и составлснный акт передаются ответственному представителЕО Заказчика.
7.9. Лица, допустившие
, > шения законодательства, требований охраны труда, промьппленной, ядерной, радиацион- ' . ;10жарной, экологической безопасности, невьшолнение обязательств по договорам, согл, ' Ч1!ям, своих должностных обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также ' чаюв, указаний и распоряжений руководства предприятия, несух ответственность в поряд!^? , установленном законодательством Российской Федерации.
7.10. У лиц, трижды на|лV Ч1И1Л.11НХ требования охраны труда, промышленной, ядерной, радиационной, пожарной, экол( )1 II ческой безопасности или замеченных в однократном грубом
нарушении указанных требол 41 ни, представл5пощих угрозу для жизни и здоровья работников
Заказчика, Подрядчика, друп; < лиц или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия изымается пропуск, и \ 'лпанный работник удаляется с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника ! •|л;ботам, выполняемым на этом объекте не допускается.
7.11. Заказчик имеет пра !К) потребовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний по охране труда, г!| )омышлеиной, ядерной, радиационной, пожарной, экологической
безопасности:
- при назначении или пе )еводе на другую работу;
- при перерыве в работе ло данной должности более одного года;
- по требованию нредста жителей органов государственного надзора, инженеров по охране
труда, промышленной, пожар юй, ядерной, радиационной, экологической безопасности, руководителей подразделений;
- после ;ч^ии, несча'
ботниками 1 р,
- при Bbliii .тении недос
ства работ.
. учаеп, пожаров, происшедших вследствие нарушений раактов;
! ги знаний и практических навьжов безопасного производ-
8.1. На ос '••^'.алии вычч
обязан провеет '(омплекс со
ний. Заказчик w уполномо"
Н Ус1 ранение нарушений
арушений, указанных в Актах (Предписаниях) Подрядчик
••тощих мероприятий по устранению выявленных наруше: JHiuo контролирует выполнение данных мероприятий.
9.1. Под]
условий труда,
раны труда, п]
промсанитарии
9.2. При 3
ми в договорах
ответственное!
ленной, ядерно
9.3. Под]
своем объек ге;
ной, радиацио!^
рядчик несет п
казчик имеет п;
объектах.
Г!ИК npHHIINi :
'С- организан'
•• 'ышленной,
' гак же осуп:
"люченин дг1
•лжиы быть
субподрядис
. радиациот.
'ЧИК при lipii
лжеп обеспс
:!1Й, ПОЖсфНО!
иую ответса !
мю осущест!!
10.1. Сис,/матические
промышленной, ^удерной, рад;
ли повлечь или ; овлекли за С(
вили под угроз} оезопасност
могут служить (а - пованием д,
»е ГС гвенность Подрядчика
•бя полную ответственность по обеспечению безопасных
• гасному производству работ, соблюдению требований охрадиационной, пожарной, экологической безопасности,
: ию контроля за их выполнением,
подряда Генподрядчиком с субподрядными организацияI' 1>1 аналогичные обязательства, указывающие на условия и
• !зации за выполнение требований охраны труда, промьпп> рной, экологической безопасности.
' ч субподрядных организаций для выполнения работ на
олнение требований охраны труда, промышленной, ядер. ' ической безопасности установленные Заказчиком. Под• i S за соблюдение правил субподрядной организацией. Заь с.итроль деятельности субподрядных организаций на всех
: О Расторжение договора
"'ЧЯ Подрядчиком требований в области охраны труда,
-м"!, пожарной, экологической безопасности, которые могnni, инциденты, несчастные случаи на производстве, стачала, могли привести или привели к порче оборудования,
. ороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Н1б1дение о происшествиях.
11.1. Подг:::/;чик долже]
шительно информировать Заказчика обо всех нештатных
ситуациях на пг зщадке провс ч . габот на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастиьух случаях и
• Ч^ннимаемых решениях в срок, не позднее 30 минут с момента возникно; сиия внештат i
1>сЩИИ.
12 Расслед ание нрош
, отчетность по ним и последующие мероприятия
12.1. Заказч ик имеет пр 1 ' . | едовать или принимать участие в расследовании любого
из происшестви]! на своей тег
) ИИ, имеет неограниченный доступ в любое время к объектам, оборудован!1ю, материал!
л)налу и документации Подрядчика для этой цели.
12.2. Изложенные права
' ' ^ и к объектам Подрядчика должны быть включены во все
договоры с субпг лрядными О]
1 1 I чиями.
12.3. при ] .1сследова,ни1
' ' ествий Заказчиком, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие ч по мере i
I ^
чости участвовать в проводимых расследованиях таких
происшествий.
12.4. Подрядчик провод!
Г)( 1 iiCHHoe расследование происшествий, произошедших на
закрепленной за ним территор!
ч 'С !ке или объекте работ, и обязан предоставлять Заказчику
отчет по результатам расследг' ч ^А происшествия с намеченными мероприятиями, направленными на недопущение подобн .
чюгпествий.
12.5. Подр.1дчик долже!
. 1чить все рекомендации, вытекающие из расследования
происшествия, и обеспечить, ^
I р- ,ультаты расследования были в полной мере доведены до
персонала Подрядчика и/или су биодрядчика.
Заказчик:
Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ»
С.В.Филимонов
М.П.
Подрядчик:
М.п.
к договору №
РАСЧЕТ ЗАТРАТ
АЗЫВАЕМЫМ СУБПОДРЯДЧИКУ
Виды выполняемых работ
Ко
гт/л
Bi;;
. а • и е;:',
.
,
монтажные и специальные
строительные работы
Л
1
3
3,4
Суммарные
1. Администра
:еходы
1,28
; А ( : , : 1 • ечней
,111 •
е)бпод-
0,15
0,43
<! ' - ;
•^ • :
, ,1 ;•
обеспечение
коорди1!ация р
рЯДЧИКОо!
решение вой, :
снабжения
приемка от с
работ, ВЫП0.1
2. Мероприятия ii
ране труда
ем ,
ччсского
0,61
•казчику
0,09
- : и н ох-
0,346
расходы по (, 1 1 р 10П
юным
методам раб(^,
оо|
абинегов по техии
С1 '1 .
расходы, ирс.
mil 1 ,
ггурой
мероприяти!! IK
10 ! р . ,1
,1ке
безопасност]1. •
'че III
чосвенное отношен 1
3. П0жарн0-С10|.
• олраь,
' числе:
эасходы на сч;
:ивоножарного инвен, с
!! спецодежды
амортизационнт. :с отчисленн;' и
'ходы на
текущий ремонт содержат'
1ЬНЫХ
помещений и гю /lUipilblX ДСП
чей).
включая зарабо гиуюплату(' 1 1 ами на
государственное сонпальное
ание)
персонала, обсл}OK4Baioutei(> ' i мсш,ения
основная и дополнительней ,
о ноя плата
работников ведо мственной е
i i ' или расходы на оплату нневедомств.
> 11 ураны)
4. Обеспечение подрядчика неа > i > [i,нлми вре«енными здання>'Ш и coopy>i I'l <
приспогоблениями и то чками (ране о , 1 ованными с Заказчиком) для подключения устройств
в том числе:
иное временных зданий и сооружений, при-
0,148
• П t' 1
ч ••:;
лке ' .
:• ^
0,198
0,36
0,10
0,12
0,14
0,6
0,35
Приложение № 3
от . .2012г.
эимечание
способ
расход!!, с,'
ем, MOHiaiKOi^
гитулы
)'
устрой i:i
учетаэ
мом
струируем ь>
5. Прочие npoii
подготовка о
оказание Л'
мощи (со;,, n
проведение (
1
!1.
1
i
л
-ржани(неСПИЙ и
0,15
оводи, 11 рекон-
ОД
. ..
0,81
i'X" числ;::
с ст >
i^i f
1
^ 4:11,i ii 1 '
Расчет Г1: ч4;'5ве;'ен на (-jii
луг, оказываем! х гстюдряд!'!'Г
труда в строит \ . ХС ; O.C'ipo :
тельных работ СССР jY': 15-]-х/3
0,73
мти Рекомендаций «О порядке определения стоимости усI • рганизациями субподрядчикам», разработанных ВНИПИ
(письмо Министерства монтажных и специальных строиот 24.08.1990г.).
Заказчик:
Генеральный ^^фсктор СЛО «\"\0 ЭХЗ»
C.B.4JHjJHX;OnOB
М.П.
0,08
он покгов,
Подрядчик:
м.п.
Форма
Пр11ложе11е№4
Информация о контрагенте*
гяюшей
инвюпмаиию}
Нанмечован ие контрагента CHHf
Hi :н
I
О' ,
Серия и How-jp
jO-,; .-••'Л-.
j,
О ЛИЧН0С1 Ь
I
-Л
тоикпмы.
; ФИО
.'ШЦО. IlllOCIIiptlllllOif
физическое
u.iu
юрн/)ическ(>е лчцо. я
графе уI,
Onicyntcfrieyei
iSv.iy^.i^.
'
/
российское
фиуическое
лицо.
иностранное
фu•Juчecкoe или
;• '
i
1i
i
графе
указывается
"Отсутствует
".
!
^
;
фичи-(.с'к-ОП> :•)
руководителя
im,
код.
Пег
\ес.ш ыотщии'еит 'тпастраипое
юридическое
или
фиуическоелицо
в
графе у
"Omcv
1
' '
и номер
кпнтри.'ент • есаи K/mmpti.'L'Hrri
иностранное
российское
физическое
укачынастся
юридическое
u.iu
лицо,
иностранное
по.1ностью.
физическое лицо в графе физическое
или
указывается
юриди ческое .пицо. а графе
"Отсутствует "
"Отсутствует
".
,
1'
ФИО
'
1
1
Р>'ководитель к о н т р а г е н т а
Ф.И.О.
(подпись)
В т а б л и ц е указывается и н ф о р м а ц и я о контрагенте, цепочке собственников контрагента, в к л ю ч а я бенефициаров (в том числе конечных), а т а к ж е название и р е к в и ш т ы подтверждающих документов
** 1.1, 1.2 и т.д. - собственники и руководители контрагента по договору (собственники первого уровня)
I.I.2, 1.2.1, 1.1.2.1 и т.д. - собственники и руководитель организации i.l (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника
• ' • Д о л я участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость м количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно 5-.редительнь,м документам организации по
состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рубля по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации
В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 прцентов, укзываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале
Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (только серия и номер документа); для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке. ИНН. юридический и почтовы адрес (в отношении нерезидентов также на а
••••Бенефициар {реальный собетвенник) - физическое или юридическое лицо, получающее от использования ак-гивов Общества доход и имеющее фактические полномочия по управлению Обществом. В случае если конечным бенефициаром (реальным собственником)
является участник (акционер) или руководитель Общества, в соответствующем столбце указываются все статусы данного лица. В случае если контратенг по договору физическое лицо или ИП, бенифициаром является это же физическое лицо или ИП.
* Соглашенние (договор); устав, учредительный договор; приказ (решение ) о назначении (избрании) руководителя; иные документы по усмотрению контрагента.
Заказчик
Генеральный директор ОАО "ПО ЭХЗ"
. С.В. Филимонов
Форма Приложения № 4 согласована:
Подрядчик
к договору №
Приложение № 5
от . .2012г.
КАЛЕВДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование работ
1. Реконструкция верхнего освещения машзала с заменой
оборудования, светильников, пускорегулирующей аппаратуры и электрических сетей
2. Реконструкция оборудования систем воздухоснабжения
средств индивидуальной защиты П-6, П-7.
3. Модернизация технологического оборудования РП
Заказчик:
Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ»
Подрядчик:
С.В.Филимонов
М.П.
Срок выполнения работ
Начало - с момента подписания договора;
Окончание - декабрь 2012г.
Начало- с момента подписания договора;
Окончание - сентябрь 2012г.
Начало- с момента подписания договора;
Окончание- ноябрь 2012г.
М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
265
Размер файла
1 455 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа