close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ № _________
г. Москва
«___» ________ 2010 года
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
ООО «Компания ТРАНСЛЕС», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального
директора Мальцева А.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство произвести поставку и монтаж лестницы (далее по тексту «Лестница») по прилагаемой Спецификации в доме по адресу:
Материал – дуб __________
Технология склеивания древесины: 3-слойный, 2-слойный, цельный или сращенный.
Клей - D3,_______
Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласования цвета должно быть утверждено сторонами не позже 15 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы.
Заказчик принимает поставленные детали лестниц по внешнему виду и цвету до начала
монтажных работ, с составлением Акта приемки.
Заказчик принимает полностью готовую лестницу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1. За проведение работ по монтажу Лестницы в рамках Договора выплатить Подрядчику
сумму, в размере __________ (_____________________________________________) рублей.
Указанная сумма выплачивается Подрядчику по следующей схеме:
1 часть: авансовый платеж – 60% от от общей стоимости Лестницы выплачивается
Подрядчику до начала проведения работ;
2 часть: промежуточный платеж – 25% от общей стоимости Лестницы выплачивается
Подрядчику в течении 3 дней после приемки деталей Лестницы и до начала монтажных
работ;
3 часть: окончательный расчет -15 % от общей стоимости Лестницы выплачивается
Подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании Акта о выполнении работ.
Все расчеты между сторонами производятся в безналичной форме, либо за наличный расчет.
2.1.2. Принять поставленные детали Лестницы по их внешнему виду и цвету до начала монтажа, с составлением соответствующего Акта. Непринятые Заказчиком детали Лестницы по
внешнему виду заменяются на качественные только до начала работ по монтажу. После монтажа Лестницы Заказчик не вправе предъявить претензии к Подрядчику по внешнему виду и
цвету деталей Лестницы.
2.1.3. Обеспечить: беспрепятственный допуск Подрядчика к месту проведения работ; сохранность инструмента, электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ; сохранность доставленных к Заказчику деталей Лестницы.
2.1.4. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Лестницы или прекратить их на время монтажа.
2.1.5. Обеспечить защиту полов и стен в зоне установки Лестницы.
2.1.6. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи или принять Лестницу поэтапно.
2.1.7. В случае невыполнения пункта 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4. оплатить Подрядчику фактически понесенные дополнительные затраты по изготовлению или восстановлению Лестницы по представленной калькуляции.
2.1.8. Без промедления принять от Подрядчика результат работ, о чем стороны составляют и
подписывают Акт выполненных работ. В том случае, если Заказчик имеет претензии к результату работ Подрядчика, они должны быть отражены в Акте.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Произвести монтаж Лестницы в помещении Заказчика в срок не позднее ____ рабочих
дней, с момента оплаты Заказчиком суммы авансового платежа, указанной в п. 2.1.1 Договора, если все изделия приняты Заказчиком, на основании п.п. 2.1.2. настоящего Договора. В
случае, если изделия или часть изделий не принята Заказчиком, то срок завершения монтажа
Лестницы продлевается на срок урегулирования претензий Заказчика к таким изделиям.
2.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ против планового, немедленно поставить об этом в известность Заказчика;
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Если монтаж элементов лестницы осуществляется уже на ранее возведенное Заказчиком
несущее сооружение (металлокаркас, железобетонное основание, и т.п.), то Подрядчик не несет ответственности за конструктивные особенности и недостатки данных сооружений.
3.1.1. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Лестница, впоследствии
влекущих за собой невозможность надлежащей установки (монтажа) элементов Лестницы,
Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет.
3.2. В том случае, если для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика.
3.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае
нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив соответствующую претензию от Подрядчика, в течение 3(трѐх) дней не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
от Заказчика возмещения убытков.
3.4. В случае, если в процессе работы над проектом Лестницы, в период действия Договора,
Подрядчиком будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Лестницы, Заказчик вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятие таких изменений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним
сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.
3.5. В случае если по какой-либо причине Заказчик отказывается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору авансовый платеж, полученный Подрядчиком (п.п.2.1.1. настоящего Договора) Заказчику не возвращается.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество произведенных работ.
3.2. В случае невыполнения Заказчиком требований п.2.1. настоящего Договора срок выполнения работ увеличивается и определяется по согласованию сторон. В особых случаях дейст-
вие настоящего Договора может приостанавливаться или прекращаться (определяется Подрядчиком) до решения вопросов между Сторонами.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде города Москвы.
4.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5. ГАРАНТИЯ
5. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента окончания монтажа.
5.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать
Лестницу, а также устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Лестницы, за исключением незначительных дефектов.
При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных
или некачественных деталях Лестницы.
Заказчик теряет право требовать от Подрядчика замены дефектных или поврежденных деталей Лестницы и бесплатного ремонта Лестницы в следующих случаях:
• если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных
деталей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно или с привлечением специалистов
иных, чем специалисты Подрядчика;
• если эксплуатационные качества или внешний вид лестницы нарушены вследствие обнаружения дефектов на ранее сооруженных Заказчиком основаниях, на которые монтировалась
лестница (на основании п.п. 3.1. настоящего Договора);
• если Заказчик эксплуатирует Лестницу в условиях (включая, но, не ограничиваясь изложенным): повышенной или пониженной влажности, значительного колебания температур,
несоблюдения окружающего температурного режима (20°С ±4°С), чрезмерно высокой (свыше 200 кг.) весовой нагрузки, усадки строения, где устанавливалась лестница, небрежной эксплуатации, применения самостоятельно выбранных лаков и красок, изменение конструкции
Лестницы, замены отдельных деталей Лестницы деталями, не одобренными производителем
или Продавцом и т.п.);
• если повреждения или дефекты деталей и элементов Лестницы образовались вследствие событий или явлений, не зависящих от Подрядчика, таких как пожар, землетрясение, осадка
строения, в котором установлена Лестница, и других подобных событий.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК: ООО «Компания ТРАНСЛЕС». Владимирская обл., Вязниковский р-н, пос.
Никологоры, ул. Подгорье 20. ИНН 3312006236 КПП 331201001. Р/с 40702810624030000017 в
Владимирском ф-ле ОАО АКБ «Росбанк». к/с 30101810100000000777. БИК 041708777
Генеральный директор ООО «Компания Транслес» ______________________ А.Ю. Мальцев
ЗАКАЗЧИК: _____________________________________ /_________________________ /
www.com-transles.ru
АКТ
О ПРИНЯТИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ / ДЕТАЛЕЙ ЛЕСТНИЦЫ
ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ЦВЕТУ
«____» _________________ 2010 год
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ
№
Наименование изделия
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
К-во шт.
ПОСТАВЛЕНО
Кол-во ш.
ПРИНЯТО
Кол-во шт.
НЕ ПРИНЯТО
Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
ЗАКАЗЧИК: _____________________________________ / ______________________________ /
www.com-transles.ru
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
112
Размер файла
194 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа