close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № 01-13-04 - Information on Rosneft

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № 01-14-05 на сервисное обслуживание насосов перекачки нефти и подтоварной воды
г. Губкинский " " 2013
ООО "РН - Пурнефтегаз", в лице генерального директора Минина Дмитрия Владимировича, действующего на основании устава Общества, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО "ПНГ - Нефтепромсервис" в лице Управляющего Столярова Сергея Викторовича действующего на основании доверенности от 01.07.2013, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору "Исполнитель" обязуется оказать услуги согласно перечню (Приложение №2) и техническому заданию, указанному в приложении 3, а "Заказчик" оплатить следующие работы и услуги:
* Сервисное обслуживание насосов перекачки нефти и подтоварной воды.
1.2. Перечень оказываемых услуг, сроки оказания услуг, количество ремонтируемого оборудования и другие необходимые условия оказания услуг, согласуются сторонами и указывается в календарном плане работ (Приложение 1), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. При проведении капитального ремонта оборудования объем, и виды работ отражаются по факту в дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.
1.4. Взаимоотношения между Сторонами, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, контроля за производством работ, отчетности, порядка сдачи-приемки оказанных услуг, регламентируются настоящим Договором и Приложениями к нему, требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами и другими документами, согласованными Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Действие настоящего договора устанавливается с 01.01.2014 сроком до 31.12.2014, а в части финансовых обязательств до их полного выполнения.
2.2. Все дополнения и изменения по настоящему договору или в связи с ним действительны, если они оформлены письменно, подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость по настоящему договору на оказание "Сервисного обслуживания насосов перекачки нефти и подтоварной воды" составляет 56 794 863,55 (пятьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 8 663 623 (восемь миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать три) рубля 25 копеек.
В случае увеличения ориентировочной стоимости суммы договора оформляется дополнительное соглашение.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. "Заказчик" оплачивает работы или оказанные услуги путем перечисления предоплаты в размере не более 30 % от стоимости ежемесячного объема услуг, согласно выставленного счета, в течении 5 (пяти) рабочих дней текущего месяца оказания услуг. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ, за вычетом ранее уплаченной суммы авансовых платежей, производится на основании утвержденных "Исполнителем" и согласованных "Заказчиком" прейскурантов цен на услуги/работы и оригиналов актов выполненных работ и выставленных оригиналов счет-фактур в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента их подписания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Исполнителя", и/или иным не запрещенным законодательством Российской Федерации способом.
При предварительной оплате оказываемых по настоящему Договору услуг "Исполнитель", в течение 5 (пяти календарных дней) с момента поступления денежных средств на расчетный счет предоставляет "Заказчику" счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства."
4.2. Стороны договорились ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным составлять акт сверки взаиморасчетов между "Заказчиком" и "Исполнителем".
4.3. "Заказчик" не оплачивает "Исполнителю" затраты на ликвидацию последствий аварий, допущенных по вине Исполнителя. 4.4. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Исполнителя" по банковским реквизитам, указанным в Договоре.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится на основании дефектной ведомости (приложение 4), отчета о выполненных работах (приложение № 5), оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ и счёт-фактуры не позднее 25 числа отчетного месяца. В случае если в ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору Исполнитель изготовил или смонтировал вновь создаваемые объекты основных средств (амортизируемое имущество), либо произвел расходы по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, частичной ликвидации объектов основных средств, иные аналогичные виды расходов, изменяющих первоначальную стоимость основных средств, Исполнитель передает Заказчику следующие первичные документы:
-счет-фактуру на оплату основного средства, с обязательным предоставлением копий документов, подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах;
- дефектную ведомость;
-отчёт о выполненных работах;
-акт приёма-передачи извлеченных ОС/ТМЦ в ходе проведения работ.
5.2. В случае направления акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на штемпеле почтового уведомления. В случае передачи акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата, проставленная представителем "Заказчика" на сопроводительном письме.
5.3. "Заказчик" в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных "Исполнителем", и направить "Исполнителю" подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ не позднее 02 числа месяца следующего за отчетным.
5.4. При мотивированном отказе "Заказчик" с участием "Исполнителя" составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, "Исполнитель" приостанавливает ее, ставит об этом в известность "Заказчика" в однодневный срок после приостановления работы в письменной форме. В этом случае стороны в десятидневный срок с момента получения извещения о приостановлении работ рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом. При этом Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ по факту.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ (услуг), сообщив об этом Исполнителю в течение 5-ти дней с момента представления первичных документов, а также не оплачивать соответствующий объем выполненных работ до принятия решения Исполнителем о снижении стоимости на данные работы, либо до внесения необходимых исправлений. 5.7. При наличии замечаний к Исполнителю по выполненным работам, Стороны составляют акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Сроки завершения работ, могут изменяться по согласованию Сторон. 5.8. После устранения Исполнителем всех нарушений Стороны в 2 (двух) дневный срок подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) с приложением счета фактуры на эти работы (услуги). 5.9. Отпуск со склада ООО "ПНГ-Нефтепромсервис" готовой продукции изготовленной согласно настоящего договора производится согласно списка материально ответственных лиц ООО "РН-Пурнефтегаз" утвержденного генеральным директором.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
6.1. Объем работ (услуг) выполняется Исполнителем в соответствии с Приложением № 1 в течение срока действия договора.
6.2. Текущий ремонт и техническое обслуживание нефтепромыслового оборудования производится исполнителем согласно: "Стандарт Компании "Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования" № П1-01.05 С-0002 версия 1.00, утвержденного приказом №168 от 24.04.2009, графиков планово предупредительных ремонтов и ежемесячных заявок Заказчика. 6.3. Заказчик имеет право производить замену количественного ассортимента и номенклатуры в пределах определенных Договором видов услуг и суммы договора, путем представления в срок до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, уточненной заявки, которая согласовывается уполномоченным представителем Исполнителя.
6.4. Годовой объем с равномерной разбивкой по месяцам (приложение №1 к настоящему договору), включают затраты на приобретение всех необходимых материально технических ресурсов при капитальном ремонте оборудования; услуги связи; технологический транспорт и спецтехнику; обеспечение собственных (арендуемых) баз Исполнителя электроэнергией и тепло-, водоснабжением. 6.5. Передача оборудования в ремонт и приемка из ремонта оформляются соответствующими Актами, подписанными уполномоченными представителями Сторон, согласно ("Стандарта Компании "Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования" № П1-01.05 С-0002 версия 1.00, утвержденного приказом №168 от 24.04.2009").
6.6. Исполнитель обеспечивает присутствие своего представителя при пробном пуске оборудования в работу и своевременно устраняет выявленные недостатки.
6.7. Запуск нефтепромыслового оборудования в работу после проведенного ремонта осуществляется в присутствии специалистов Исполнителя и Заказчика с составлением соответствующего Акта, согласно ("Стандарту Компании "Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования" № П1-01.05 С-0002 версия 1.00, утвержденного приказом №168 от 24.04.2009").
6.8. При возникновении необходимости выполнить срочный объем работ, возникший в результате чрезвычайного происшествия или аварии у Заказчика, Заказчик направляет Исполнителю разовую заявку, c указанием начала исполнения работ/услуг. Объем срочной заявки не может изменять общего объема работ по Договору.
6.9. После завершения работ Исполнитель производит уборку места их проведения от мусора и отходов производства и замазученности.
7. КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 7.1. Услуги по ремонту оборудования оказываются Исполнителем в соответствие с техническим паспортом и руководством по эксплуатации.
7.2. Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования после проведенного ремонта при условии выполнения Заказчиком технических характеристик согласно эксплуатационного паспорта.
7.3. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять технический надзор, контроль над ходом и качеством ремонтов, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных ремонтов.
7.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации оборудования обнаружатся скрытые недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, или оборудование выйдет из строя по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить недостатки и отремонтировать оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
7.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в соответствии с паспортными данными завода изготовителя и "Руководством по обслуживанию и ремонту бурового, нефтепромыслового и энергетического оборудования по техническому состоянию". При обнаружении некачественного выполнения работ, Заказчик обязан не позднее пяти дней с момента обнаружения дефекта вызвать представителя Исполнителя. Причины выхода из строя оборудования и виновная сторона определяются двухсторонним актом. При установлении виновности Исполнителя он обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в двухстороннем акте.
7.6. При обнаружении некачественного выполнения работ в период гарантийного срока, Заказчик обязан не позднее пяти дней с момента обнаружения дефекта вызвать представителя Исполнителя. Причины выхода из строя оборудования и виновная сторона определяются двухсторонним актом, согласно "Стандарта Компании "Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования" № П1-01.05 С-0002 версия 1.00, утвержденного приказом №168 от 24.04.2009" При установлении виновности Исполнителя он обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в двухстороннем акте.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
8.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять работы качественно в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и сдать результат оказания услуг Заказчику в объеме и срок, определенный Договором.
8.2. Исполнитель обязуется соблюдать "Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании", изложенные в Приложении № 3 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
8.3. До начала выполнения работ (услуг) персонал Исполнителя должен пройти обязательное обучение по технике безопасности, охране труда и специальным навыкам согласно "Требованиям в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании" (Приложение №3)
8.4. Исполнитель самостоятельно заботится о получении согласований и разрешений по персоналу всем иным вопросам, связанным с нормативным обеспечением деятельности, необходимых для выполнения работ.
8.5. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказанных услуг либо создающих невозможность их завершения в срок.
8.6. Исполнитель обеспечивает доступ представителей Заказчика (в том числе Супервайзера) и предоставление всей необходимой документации при оказании услуг на объекте Заказчика, информации технологического характера, для осуществления контроля соблюдения Исполнителем технологического проекта, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности c правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих. 8.7. Исполнитель обязан производить погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку грузов (товароматериальных ценностей и другое оборудование) по территории Заказчика только при наличии товарно-транспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями документов строгой отчетности.
8.8. Исполнитель производит погрузочно-разгрузочные работы, вывоз оборудования в ремонт и завоз с ремонта своим транспортом и за свой счет. Вывоз оборудования в ремонт осуществляется с места, указанного Заказчиком, завоз оборудования из ремонта в место также указанное Заказчиком
8.9. Исполнитель обязан оказывать услуги, оговоренные условиями договора, и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) Российской Федерации. Под этим понимается соответствие законам и нормам, направленным на промышленную безопасность и охрану труда персонала Исполнителя. Исполнитель также обязан предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду.
По требованию Заказчика Исполнитель обязан подтвердить исполнение законодательных и правовых актов, правил и инструкций.
8.10. В случае происшествия у Исполнителя, связанного с травматизмом, аварией, в том числе с экологическим ущербом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан оказывать всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.
8.11. Исполнитель обязан, ежемесячно в соответствии со сроками, установленными п.6.3. настоящего Договора, направлять Заказчику отчет об объемах работ, выполненных по договору за предшествующий период. Под объемом работ понимается выполненные работы и оказанные услуги выраженные в денежном выражении за предыдущий месяц.
8.12. Исполнитель обязан получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
8.13. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Исполнителя окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.
8.14. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ после оформления наряд допуска на газоопасные и огневые работы, согласно инструкций №ИБТ-О-001-2005 и №ИБТ - О-002-2005.
8.15. Исполнитель обязан передать Заказчику по окончании работ необходимую техническую документацию.
8.16. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи оборудования в ремонт Исполнитель вправе перенести ремонт на более поздний срок, согласованный сторонами.
8.17. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами выявленных недостатков Работ, и использования Заказчиком права за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, Исполнитель обязан возместить Заказчику фактические затраты, понесенные Заказчиком при устранении недостатков.
8.18. Привлекать по согласованию с "Заказчиком" сторонние специализированные организации для выполнения работ по настоящему Договору в качестве Субподрядчиков. При этом "Исполнитель" несет перед "Заказчиком" всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего Договора.
8.19. Осуществить постановку на учет в налоговом органе по месту проведения Работ. До момента предоставления "Исполнителем" копии уведомления о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту проведения Работ, или документов от налогового органа по месту проведения Работ, подтверждающих отсутствие необходимости такой постановки, акты выполненных работ "Заказчиком" не принимаются.
8.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность "Заказчика" и приостановить работу. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: недостающая или непригодная техническая документация, форс-мажорные обстоятельства, которые создают невозможность завершения работы в срок.
8.21. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ по предмету Договора, и в связи с этим в существенном повышении стоимости работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, "Исполнитель" обязан своевременно предупредить об этом "Заказчика", а также согласовать объем дополнительных работ.
8.22. Предоставить "Заказчику" не позднее 25 числа текущего месяца оригиналы первичных документов, подтверждающих выполнение работ:
- Акт выполненных работ
- Счет-фактуру с обязательным предоставлением копий приказа (иного распорядительного документа) "Исполнителя", подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах.
8.23. В целях ускорения расчетов, "Исполнитель" в течении 10 дней с момента вступления договора в силу открывает расчетный счет в ОАО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и сообщает "Заказчику" реквизиты для осуществления расчетов по настоящему договору.
8.24. "Исполнитель" обязуется руководствоваться требованиями Стандартов, Положений, Типовых мероприятий, Инструкций по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, перечисленными в Листе ознакомления (Приложение № 7).
8.25 "Исполнитель" несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов производства вне отведенных местах, используемых при выполнении условий договора.
8.26 "Исполнитель" обязан заключить договор на оказание медицинской помощи и проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров с предприятием, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории месторождений "Заказчика".
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
9.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами Актам о сдаче - приемке выполненных работ (услуг), оказанные исполнителем услуги в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора.
9.2. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимые для выполнения работ сведения и материалы, согласно подписанным Сторонами Приложениям.
9.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю беспрепятственный проезд на свои объекты для оказания услуг по настоящему договору.
9.4. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы оказания слуг в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за 20 дней.
9.5. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение обязанностей второй Стороны, предусмотренных настоящим договором. 9.6. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки на участках и объектах выполнения работ. Такие аудиты будут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов будут являться государственные требования по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), и стандарты Заказчика. Результаты аудитов будут предоставлены Исполнителю, который в свою очередь обязан устранить выявленные недостатки в сроки взаимно согласованные между Заказчиком и Исполнителем. 9.7. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами выявленных недостатков Заказчик вправе:
- за свой счет устранить недостатки выполненных работ (услуг), с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя;
соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ;
- внести изменения в настоящий договор в одностороннем порядке.
9.8. Если в период гарантированного срока эксплуатации оборудование выйдет из строя по вине Заказчика, то Заказчик оплачивает ремонт в полном объеме в согласованные с Исполнителем сроки.
9.9. Заказчик обязан передать Исполнителю оборудование в ремонт с формуляром эксплуатационного паспорта с указанием наработки оборудования в часах.
9.10. Оборудование, отправляемое в ремонт должно быть подготовлено в транспортное положение, пропаренное, очищено от нефти и замазученности. 9.11. Заказчик обязан оформлять наряд допуски на газоопасные и огневые работы, согласно действующих инструкций (Приложение № 7).
9.12. Перед проведением работ на объектах Заказчик обязан подготовить подъездные пути, площадку, анализ на ПДК воздушной среды, освещение согласно требований ПБ в НГП ПБ 08-624-03.
9.13. "Заказчик" обязуется ознакомить "Исполнителя" с требованиями Стандартов, Положений, Типовых мероприятий, Инструкций по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, перечисленными в Листе ознакомления (Приложение № 7).
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Исполнитель несет ответственность перед уполномоченными государственными органами контроля за невыполнение природоохранных мероприятий при оказании услуг. При загрязнении окружающей природной среды Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный природной среде, Заказчику и третьим лицам. Ущерб, причиненный Заказчику подлежит возмещению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о возмещении ущерба.
10.2. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, работникам Исполнителя, и третьим лицам, вследствие несоблюдения Исполнителем при выполнении Работ требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине Исполнителя в результате невыполнения этих требований. 10.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, причиненный по вине Исполнителя в ходе выполнения работ по настоящему договору. 10.4. Исполнитель несет ответственность за обучение в области промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) собственных сотрудников. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о процедурах и стандартах Заказчика, и эта задача является частью договора.
10.5. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, а также весь персонал Исполнителя имели надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию.
10.6. Исполнитель несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов вне отведенных мест, используемых при выполнении условий договора. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов Исполнителем, Исполнитель компенсирует Заказчику все уплаченные Заказчиком штрафные санкции на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении выше перечисленных фактов, Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 100 (ста) тысяч рублей.
10.7. Любое нарушение как государственных требований по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), так и стандартов Заказчика Исполнителем будет рассматриваться Заказчиком как существенное нарушение или невыполнение условий Договора Исполнителем.
10.8. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждый случай обнаружения такого работника. При этом Заказчик предъявляет Исполнителю претензию на сумму штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка
10.9. Обязанность по уплате сумм пени (штрафа, процентов), а также сумм в виде возмещения убытков (ущерба), предусмотренных данным договором, возникает с момента признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба) или с даты вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба). Однако, в случае неполучения Заказчиком мотивированного ответа на претензию в сроки предусмотренные настоящим договором, Претензия считается признанной, и Исполнитель обязан произвести оплату штрафа в сроки указанные в претензии.
10.10. В случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками "Исполнителя", "Заказчик" вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, без возмещения "Исполнителю" убытков, причиненных прекращением Договора.
10.11. В случае неполучения "Заказчиком" в течении 10 дней обоснованного ответа "Исполнителя" на претензию, предъявленную по основаниям, предусмотренным пунктом 10.8. договора, претензия считается признанной и "Заказчик" вправе произвести зачет претензионной суммы в одностороннем порядке. 10.12. В случае нарушения пункта 8.18., привлечения третьего лица к выполнению условий договора без согласования с "Заказчиком", "Исполнитель" выплачивает "Заказчику" штраф в размере 100 000 рублей. 10.13. В случае нарушения "Исполнителем" сроков оказания услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Договора, "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ/услуг указанных в заявке, за каждый день просрочки.
10.14. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 5 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных денежных средств за каждый день просрочки.
10.15. Заказчик, в случае нарушения Исполнителем сроков представления первичных документов, установленных п. 8.22. настоящего договора, вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ, указанного в первичных документах.
10.16. В случае нарушения требования по прохождению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров "Исполнитель" выплачивает "Заказчику" штраф в размере 50 000 руб. за каждый выявленный случай нарушения.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
11.2. Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору, а также все документы и материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Исполнителю для целей оказания услуг по настоящему Договору.
11.3. Положения данного раздела не применяются:
11.3.1. если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация, упомянутая выше являются частью общеизвестной информации или литературных источников на дату получения их Исполнителем;
11.3.2. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация становятся частью общеизвестной информации или литературных источников после даты получения их Исполнителем, начиная с даты их публикации;
11.3.3. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация уже находятся в распоряжении Группы Исполнителя на дату получения их Исполнителем, начиная с этой даты;
11.3.4. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация после даты получения их Исполнителем становятся доступными Группе Исполнителя через третью сторону, которая обладает данной информацией на законном основании и которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная с последующей даты;
11.3.5. если таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация разработаны Группой Исполнителя отдельно от Договора;
11.4. Исполнитель гарантирует, насколько это практически возможно, что если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Исполнителя, то таковая третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье.
11.5. Исполнитель гарантирует, что официальные лица, работники и агенты Исполнителя следуют тому же требованию.
11.6. Вся информация, предоставляемая Исполнителем, и в отношении которой Исполнитель намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как конфиденциальная. Заказчик не имеет право использовать и разглашать любую такую конфиденциальную информацию третьим сторонам. 11.7. Исполнитель прилагает разумно необходимые усилия для поддержания доброжелательного отношения со стороны различных контролирующих органов и широкой общественности. Исполнитель не входит в контакт с каким-либо правительственным или контролирующим органом по любым вопросам, касающимся Договора, без предварительного согласования с Заказчиком.
11.8. Исполнитель не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей Места проведения работ, без предварительного уведомления Заказчика.
11.9. Исполнитель не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Исполнителя или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Заказчиком.
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
12.1. Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору).
12.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 12.3. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их включения в стоимость работ (услуг). 12.4. В случае выявления Исполнителем некомплектности оборудования дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и составить соответствующий акт с участием Заказчика. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью стороны, которая приобрела оборудование. В согласованные сторонами сроки, выявленные дефекты устраняются владельцем оборудования, либо оборудование заменяется. 12.5. Заказчик вправе для исправления работ выполненных ненадлежащим образом потребовать от Исполнителя привлечь для этого другую организацию за счет Исполнителя. 12.6. В случае если Заказчиком принято решение о приостановке оказания услуг на неопределенный срок или полном прекращении работ (консервации), Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в полном объеме услуги, фактически оказанные, в порядке, предусмотренном Договором. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость остановки/приостановки оказания услуг и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Исполнитель в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить остановку выполнения работ, консервацию результата оказания услуг, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 12.7. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, стороны обязуются уведомить об этом другую сторону в течение 7 (семи) дней с даты изменения и оформить изменения дополнительным соглашением.
12.8. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменений условий или расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
13.1.1. задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика 13.1.2. систематического нарушения Исполнителем сроков оказания услуг; 13.1.3. несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, если исправление соответствующих некачественно оказанных услуг влечет задержку сдачи результата работ (услуг) более чем на 30 (тридцать) дней; 13.1.4. аннулирования лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на оказание услуг.
13.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя за 30 дней до момента расторжения, уплатив Исполнителю часть договорной цены соразмерно оказанному объему услуг и возместив Исполнителю убытки, вызванные таким односторонним отказом. 13.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае задержки Заказчиком расчетов за оказанные услуги на срок более 30 (тридцати) дней, а также в случае непредставления в согласованные Сторонами сроки объемов работ, предусмотренных Программой работ по настоящему Договору. 13.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления об одностороннем отказе от его исполнения другой Стороной. 13.5. Действие договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором указывается дата прекращения выполнения работ, сумма и срок оплаты выполненных работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо взаимных претензий друг к другу.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Споры возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в арбитражном суде в соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
15. "ФОРС-МАЖОР"
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.
15.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.16.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.
15.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
15.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора.
16. СУБПОДРЯДЧИКИ, ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ
14.1 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций с указанием их наименования, местонахождения, реквизитов.
Привлечение субподрядной организации без письменного согласования Заказчика запрещается.
Для получения согласования привлечения Субподрядной организации для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель направляет Заказчику следующий пакет документов:
- учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет);
- финансовые документы (отчет о прибылях и убытков, баланс);
- другие сведения (опыт работы, квалификация персонала, качество работ и т.п.).
14.2 В случае неисполнения пункта 14.1 настоящего договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей, кроме того Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю затрат вызванных прекращением действия Договора.
14.3 Исполнитель должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу Заказчика Исполнитель должен в любое время предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.
14.4 Исполнитель должен обеспечить, чтобы на собственность Заказчика не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. Исполнитель должен по запросу Заказчика предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.
14.5 В случае нарушения Исполнителем сроков оплаты работ, принятых от Субподрядчика и сданных Заказчику, если продолжительность просрочки оплаты по любому из этапов составляет более 60 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Заказчика осуществления расчетов по договору подряда путем перечисления Заказчиков денежных средств непосредственно на расчетный счет Субподрядчика, в порядке ст.430 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае Заказчик обязан произвести платеж Субподрядчику в срок, указанный в п. 4.1 договора, в размере текущей (на момент получения требования Субподрядчика) задолженности Заказчика за принятые от Подрядчика объемы работ, но не более суммы просроченной (свыше 60 календарных дней) задолженности Подрядчика перед Субподрядчиком. Остаток текущей задолженности Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в общем порядке.
14.6 Порядок расчетов, указанный в п.14.5, применяется при условии предоставления Субподрядчиком Заказчику вместе с требованием о платеже следующих документов:
- Оригинала либо заверенной сторонами копии субподрядного договора;
- Оригинала акта сверки взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком на последнюю дату, с отражением отдельной строкой суммы и периода образования задолженности по договору субподряда;
- Иных документов по дополнительному запросу Заказчика, подтверждающих сумму просроченной задолженности Подрядчика, указанную в п.14.5 (актов выполненных работ, актов зачетов взаимной задолженности, банковских справок о движении денежных средств по расчетным счетам Субподрядчика, претензионной переписки сторон и др.);
14.7 Копия требования, указанного в п.14.5 в обязательном порядке направляется Субподрядчиком в адрес Подрядчика, для сведения последнего.
14.8 Подрядчик по получении от Субподрядчика копии требования о платеже, указанного в п.14.5, вправе направить в адрес Заказчика возражения по данному требованию с приложением документов, подтверждающих факт погашения просроченной задолженности перед Субподрядчиком в период с момента подписания акта сверки с Субподрядчиком до момента осуществления Заказчиком платежа по требованию Субподрядчика (заверенные банком копии платежных поручений, акты зачетов взаимной задолженности и др.). В этом случае Заказчик отклоняет требование Субподрядчика о платеже и производит расчеты с Подрядчиком в общем порядке.
14.9 Стороны вправе расторгать или изменять настоящий договор без согласия третьих лиц, в том числе после заявления требования Субподрядчика на условиях настоящего договора и в порядке статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
16.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.3. Все Приложения, Акты и дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью. 16.4. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.
16.5. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
16.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации. 16.7. Все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров. 16.8. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 16.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:
Приложения являются неотъемлемой частью договора:
1. Календарный план работ;
2. перечень насосов по сервисному обслуживанию насосов перекачки нефти и подтоварной воды в 2014 году;
3. Техническое задание на выполнение работ и услуг по сервисному обслуживанию насосного оборудования 4. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.
5. Образец дефектной ведомости.
6. Образец отчета выполненных работ.
7. Образец акта приема-передачи извлеченных ОС/ТМЦ в ходе проведения работ.
8. Лист ознакомления с нормативной документацией.
18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"Заказчик"
ООО "РН - Пурнефтегаз", 629830, г. Губкинский, ЯНАО, микрорайон 10, дом №3, тел./факс: (34936)5-36-48, 5-58-54
email: ogm@purneftegaz.ru
ИНН 891 300 6455,
КПП 891450001, Р/с 40 702 810 000 000 001 508 в ОАО "Всероссийский Банк развития Регионов", г. Москва. БИК 044 525 880, кор. счет 30 101 810 900 000 000 880 "Исполнитель"
ООО "ПНГ-Нефтепромсервис"
629830, г. Губкинский
Ямало-ненецкий автономный округ
Промышленная зона панель №3
тел./факс 8-(34936) 5-50-97, 5-13-06
ИНН: 8913008237
КПП: 891450001
Р/с: 407 02 810 03 008 00 00 157
Нефтеюганский филиал ОАО "ВБРР" г. Нефтеюганск доп.офис 629830 ЯНАО, г. Губкинский, мкр.3 д.1
БИК: 047173611
К/с: 301 01 810 40 000 000 0611
Приложение №1 Приложение № 1
к договору № 01-14-05
от "___"____________2013
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ на 2014 год
по сервисному обслуживанию насосов перекачки нефти и подтоварной воды
№ этаповНаименование работ по договору и количество технических обслуживаний, текущих ремонтовОбъект Срок выполнения: начало-окончание (месяц, год)Объем выполнения работ
с НДС (руб.) 1 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.01.2014-31.01.20142 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.02.2014-28.02.20143 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.03.2014-31.03.20144 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.04.2014-30.04.20145 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.05.2014-31.05.20146 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.06.2014-30.06.20147 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.07.2014-31.07.20148 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.08.2014-31.08.20149 этапСервисное обслуживание Насосы - 568 ед.01.09.2014-30.09.201410 этапСервисное обслуживаниеНасосы - 568 ед.01.10.2014-31.10.201411 этапСервисное обслуживаниеНасосы - 568 ед.01.11.2014-30.11.201412 этапСервисное обслуживаниеНасосы - 568 ед.01.12.2014-31.12.2014 ИТОГО: 56 794 863,55Примечания:
Календарный план проведения работ подлежит корректировке при изменении погодных условий и сроков предоставления объекта экспертизы (вывод из эксплуатации) заказчиком.
"Заказчик"
ОО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.П. "Исполнитель"
ООО "ПНГ-Нефтепромсервис"
_______________________
М.П. Приложение № 2
к договору № 01-14-05
от "___"____________2013
Перечень насосов перекачки нефти и подтоварной водыБарсуковского, Тарасовского и Харампурского направленийдля сервисного обслуживания в 2014 году№ ппМарка насосаКоличествоИнв. номерБухгалтерское наименованиеЦПС Барсуковского месторождения1РАХ 32-1220-29-000532-222710000Емк. подземн. гор. уст.реаг.хоз2FDRC-80/400230-42-007830-471210000
0-42-007831-471220000
0-42-007832-471230000
0-42-007833-471240000
0-42-007834-471250000Дренажная ёмкость на ЕТБ-1 V=40м33НВ 50-5040-42-007828-471190000
0-42-007829-471200000Дрен. ёмкость уловл.нефти ЕТБ-14ЦНС 105-14723-00-004278-804211000Насосная внешней перекачки нефти5ЦНС 300-36056ЦНС 180-25517ЦНС 105-29428ЦНС 300-24019KRGH-40/315/2510-00-015054-100307255Насосная внутр.перекачки нефти ГДР10KRGH-80/315/25111KRGX-200\500\25512НД 1,0Р-40/16020-42-007865-471690000Нас.станция т.п.944-4УПСВ-1 (Восточно-Янгтинское м/р)13ЦНС 105-19630-29-000953-22503Технологическая установка ДНС с УПСВ В.Я.м/р14ЦНС 300-120315НВ 50-5071612НА9/4117НВ 50-50218НД2,5-25/40219НМШ 5-25-3,6/4Б120КМ-80-50-200-С-УЗ23-42-183229-89321 Насосная подачи ощищенных стоков ДНС с УПСВ В.Я.м/р21К-100/200122НД 1,6/250К 1313-42-190840-102857 Установка для дозированной подачи реагента УДР 01.00УПСВ-2 Верхне-Пурпейского месторождения23ЦНС 38х15420-42-005490-406100000ДНС-1 В/П м/р24ЦНС 105х294125АХПЕ 20-31а126НД 2,5-400227НМШ5-25-401УПСВ-3 Западно-Пурпейского месторождения28ЦНС 60-33023-00-004602-804512000Насосная нефти с узлом учета нефти29НВ 50-50430FDRC-80/400131К-100-65-200232НД 1,6/250К 1313-42-000222-38567 Блок подачи реагента УБПР04-0,7/ 250-0,25 (з/п упсв-3)УПСВ-4 Комсомольского месторождения33ЦНС 180-34040-00-016162-100349902Насосная внешней перекачки ДНС с УПСВ Комс.м/р34Н-1Д630-9023-42-171667-77354 3-42-171670-77355 Насосный агрегат 1Д630/9035Н-1Д630-9033-42-184857-91563 3-42-184858-91564 3-42-184859-91565 Агрегат эл.насосный центробежный гориз.двуст.входа 1Д630-90УХЛЗ1 с эл.двигат.36Н-1Д315-7113-42-166905-73537 Насос 1Д 315-71 (УПСВ-4)37ЦНС 105-9830-00-016161-100349903Нас.внутр. перекачки ДНС с УПСВ Комс.м/р38НД2,5-25/4030-00-016140-100349905Площадка реагентного хозяйства ДНС с УПСВ Комс.м/р39Насос НМШ 5-25-4,0/25340ЦГ-6,3/32К-2,2-5-У220-00-016155-100349963Площадка СИКНС ДНС с УПСВ Комс. м/р41НВД - 50/80 2207 15(4,2)80-00-016141-100349906Площадка подземных емкостей ДНС с УПСВ Комс.м/рУПСВ-5 Ново-Пурпейского месторождения42ЦНС 38-15413-00-004115-804072000ДНС-1 Н/П сепараторная из 6 сеп.,компр из 2 компр, операторная, др. емкость43ЦНС 105-294144ЦНС 300-480145ЦНС 38-132146ЦНС 300-240347НДУ-10-10 148НД 10Р25/25014912 НА 9/4150НВ 50/5023-42-203276-114881 3-42-203277-114882 Агрегат электронасосн. центробежн.полупогружной НВЕ50/50-3,7-В55-У2 эл.двигат.51АХП 45/3113-00-004115-804072000ДНС-1 Н/П сепараторная из 6 сеп.,компр из 2 компр, операторная, др. емкость5212 НА 9/4253К-100-65-20023-42-127064-5205 Блок дозирования хим.реагента УДХ-3-2,5УПСВ-6 Барсуковского месторождения54ЦНС 300-12070-00-003694-804880000ДНС-4 с УПСВ Барсуковс. м-е55НД 100х10256НВ 50/50457АХП 45/31158FDRC-80/400159НД 1,6/250К 1313-42-196035-107861 Агрегат насосный дозировочный плунжерный НД0,5Р-2,5/400К14В,с эл.двигателемУПСВ-6 ( 1-очередь) Барсуковского месторождения60ЦНС 300-24040-00-018895-100660136Насосная внешней перекачки ДНС-4 с УПСВ Барсуковское м/р61ЦНС 300-12040-00-018897-100660140Насосная станция подкачки пластовой воды ДНС-4 с УПСВ Барсуковское м/р62ЦНС 60-6620-00-018896-100660128Насосная внутреней перекачки ДНС-4 с УПСВ Барсуковское м/р63ЦГ-6,3/32К-2,2-2-У220-00-018914-100660129Система измерения кол-ва и параметров кач-ва сырой нефти ДНС-4 с УПСВ Барс. м/р64НВ-Д 50/8040-00-018916-100660131Площадка подземных емкостей ДНС-4 с УПСВ Барсуковского м/р65НВ-Д 50/8043-42-189036-100900 3-42-189037-100901 3-42-189038-100902 3-42-189039-100903 Агрегат э/нас. центробеж.полупогружной НВЕ 50/50-3,5-В-55-У2 с э/двигат.АИММ160М66НД 25/10020-00-018915-100660130Площадка реагентного хозяйства ДНС-4 с УПСВ Барсуковского м/р67НД 4/40268НМШ 5-25-4/423-42-183074-89036 3-42-183087-89049 Насос НМШ 5-25-4,0/25УПСВ - 600069НВ 50/5013-42-183229-89321 Агрегат электронасосный центробежный погружной НВ-Д 50/50-Е-6,0-55-У2 с эл.дв.70НД 16/250К 1313-42-196585-108267 Установка дозировочная электронасосная УДЭ-1,6/250-0,471НД 10Р25/250272НМШ 5-25-4/41Северо-Комсомольское месторождение731АХ65-40-315К-55б80-00-012005-100034518Установка комлекс.перераб. газа (УКПГ) ОПЭ газоконд.залежи Сев-Комс.м/р74ХЕ 50/32/200275ХПЕ 80-50-200 576КМ 100/80/17040-00-011972-100034528Насосная станция противопож.водоснаб-я ОПЭ газоконд.залежи Север-Комсом.м/р77ХМЕ25-20-140-2/25Д 60-00-012008-100034956Установка метанола ОПЭ Сев-Комс.м/р78DR 80/400 1791ЦГ 12,5/50 20-00-011096-810289Противопож. насосн. станция опорной базы промысла Северо-Комсомольское м.ЦПС Тарасовского месторождения80ЦНС 300-480 33-42-025204-v44989000 3-42-025205-v44990000 3-42-026043-v47424000Насос ЦНСН 300х480 (ЦПС)816Ш8-223-00-004699-804321000Насосная внешней перекачки нефти ЦПС82НК-65/35-125283ЦНС 300-180384KRGH-80/40023-42-025992-v47265000 3-42-025993-v47266000Насос ДРС 80/40085KRGH-200/500/2530-00-016234-100347470ЦПС нефти и газа Тарас м/р86KRGH-80/315/252871Д 200/90488KRG1H 40/315289К 160/30190FDRG 80/400991НВ 50/5029212НА 9/4693PAX 64/63294ЦНС 180-12813-42-191261-103591 Агрегат электронас. центр. многоступ.секц.для перекач. нефти ЦНСАнт180-128 с эл.дв95ЦНС 300-36033-42-128590-5947 3-42-128593-5948 3-42-128594-5949 Насос ЦНСНА 300-360 с эл.двиг.500кВт/1500 об/мин (ЦПС)96ЦНС 180-12823-42-023420-v41630000 3-42-023415-v41625000Насос ЦНС 180/128 (ЦПС ДНС-1)ДНС-8 Усть-Харампурского месторождения97FDRG 80/40013-42-025371-v45474000Насос погpужной ДРС-80-400 (ДНС Усть-Хар.)98FDRG 80/40013-42-025569-v46065000Погpужной насос ДРС 80/40099ЦНС 105-19610-11-000902-v10728000Технологическое помещение (опеp.) на ДНС У-Хар.м/р100НК 20/301101ЦНС 60-29413-42-172977-77783 Насосный агрегат ЦНСНа 60-264 с э/двиг (ДНС УСТЬ-ХАРАМП)102НК 20/3023-42-197451-110492 3-42-197452-110493 Насос центробежный консольный горизонтальный К20/30-СДНС-11 Тарасовского месторождения103ЦНС 105-9823-42-189017-d45974 Станция насосная НПС с ЦНСН 105-98 (ДНС-2)104ЦНС 180-1281105НК 200/21023-42-184861-91567 3-42-184862-91568 Агрегат э/н центробежный нефтян.1НК200/210а-Г1аСБ О1-УХЛ4 с эл.двигат.106FDRG 80/40013-42-025053-v44514000Насос ДРС 400/80 (ДНС-2)107FDRG 80/40013-42-024932-v44347000Насос погpужной ДРС 400/800108НВ 50/8013-21-002647-v20706000Емкость ЕПП-16 м3 (ДНС-2)109НВ 50/5013-42-189022-d45975 Емкость ЕП 12,5-2000-1300-3 ( ДНС-11)110ЦНС 180-12823-42-189095-101033 3-42-189099-101034 Агрегат э/нас. центробеж.м/ступ.секц. ЦНСАнт 180-128,с э/двигат.АВ280М4ДНС-12 Тарасовского месторождения111ЦНС 300-24013-42-023175-v41385000Насос ЦНС 300/240 ЦПС11212НА 9/413-00-004710-804397000Насос 12 НА -9х4 ЦПС113FDRG 80/40013-42-025620-v46492000Насос дpенажный 80/400114FDRG 80/40013-42-026084-v47481000Насос ДРС 80/400115НД 2,5-40/2513-42-127009-5209 Блок дозирования хим.реагента УДХ-3-25 ДНС-3116НК 200/37020-00-015044-100308153ДНС -3 ЦДНГ -2 Тарасовское м/р117ЦНС 180-21213-42-025207-v44995000Насос ЦНСН 180х212 (ДНС-12)118НД 0,5Р 2,5/400 К14В23-42-196038-107865 3-42-196040-107864 Агрегат насосный дозировочный плунжерный НД0,5Р-2,5 /400К14В, с эл.двигателем119НК 200/21013-42-148520-23350 Агрегат э/н НК 200/210-Г1аС Б0, э/д ДНС-3ДНС-13 Северо-Тарасовского месторождения120ЦНС 105-29433-00-004694-804214000 ДНС-4 Тарасовское м/р121FDRG 80/4001ДНС-14 Южно-Тарасовского месторождения122НВ 50/5010-00-010731-809707000Дожимная насосная станция ДНС Ю.-Тар.м/р123НК 200/2103124FDRG 80/40013-42-024927-v44336000Насос ДРС 400/80УПСВ-10 Губкинского месторождения125ЦНС 105-29420-42-025943-v47071000Узел сепаpации ДНС-1 Губ.м/p126FDRG 80/4002127ЦНС 60-13223-00-004737-804594000Система отстойников ДНС -1 Губ. м-е128НМШ 5-25-3,6/4Б1129НВ 50/503130НД 2,5/4001131НДУ 10/1,21132ЦНС 60/19823-00-004688-804196000Насосная пластовой воды ДНС-1 Губ.м-еЦТП Северо-Харампурского месторождения133ЦНС 300-60040-29-000765-d20037Центральный товарный парк на Харампур.м/р.134ЦНС 300-120313512НА 9/44УПН Северо-Харампурского месторождения136ЦНС 105х14713-00-004631-804297000УПСВ (установка предварительн. сбора воды) 34 ед.137KRG 1Н-125/315/25-0531138НДР 2,5-4004139KRG 1Н 40/1251140АХП 45/311141НМШ 5-25-3,6/4,51142НВ 50/503143FDRG 80/40051441СВН-80А1145НД10 1000/1013-42-190276-102726 Агрегат э/нас. дозировочн. плунжер.НД 1,0 1000/10К14В с эл.дв 4ВР80В4 с ЗИПДНС-15 Фестивального месторождения146ЦНС 105-39270-21-002569-d30590000ДНС-1 Фм147ЦНС 60-2942148К 65/302149НВ 50/503150FDRG 80/4003151ВКС 2/2613-42-191622-103829 Агрегат электронасосный вихревой ВК 2/26К с эл.двигателем 4ВР100S4ДНС-17 Северо-Харампурского месторождения152ЦНС 300-24023-00-004632-804298000ДНС-2 ЦДНГ-1 Северо-Хар м/р153ЦНС 105-1963154НДР 2,5/4001155НДР 1,0Р25/401156НМШ 5-25-3,6/4,5115712НА 9/42158FDRG 80-400 2159К 80-50-2003160НДР 1,0Р25/4013-42-204850-117228 Агрегат электронасосный дозиро-воч.плунжер. НД1,0-40/25К14В, с электродвига.АИМ63А4ДНС-18 Южно-Харампурского месторождения161ЦНС 105-39213-42-181190-87052 Насос центробежный многоступенчатый секционный ЦНС 105-294162ЦНС 105-29420-29-001373-d20173Технологическая установка ДНС-2 с УПСВ Южно-Харам.м/р.163ВК 2/26-422164КМ 100-65-2002165НВ 50/508166НМШ 5-25-4,0/42167НД 1,0Р-10/100К143-42-190277-102727 Агрегат э/нас.дозировочн. плунжер.НД 1,0 1000/10К14В с эл. Дв. 4ВР80В4 с ЗИПДНС-19 Южно-Харампурского месторождения168НВЕ-50/5020-29-001386-d20183 Емкость дренажная V=40 м3 ДНС-2 с УПСВ Южно-Харам. м/р169ЦНС 105-39240-21-001783-d41130400ДНС 1 Юж.Хм170FDRG 80/4005171KRG 1Н-125/315/25-0532172НМШ 5-25-4,0/41173НД 1,0Р-2,5/4013-42-204851-117229 Агрегат электронасосный дозиро-воч. плунжер. НД1,0-40/25К14В, с электродвигат. АИМ63А4Северо-Комсомольское месторождение1741АХ65-40-315К-55б80-00-012005-100034518Установка комлекс.перераб. газа (УКПГ) ОПЭ газоконд.залежи Сев-Комс.м/р175ХЕ 50/32/2002176ХПЕ 80-50-200 5177КМ 100/80/17040-00-011972-100034528Насосная станция противопож.водоснаб-я ОПЭ газоконд.залежи Север-Комсом.м/р178ХМЕ25-20-140-2/25Д 60-00-012008-100034956Установка метанола ОПЭ Сев-Комс.м/р179DR 80/400 11801ЦГ 12,5/50 20-00-011096-810289Противопож. насосн. станция опорной базы промысла Северо-Комсомольское мДКС Косомольского месторождения181НВД 50/80.3404 35(3,2) 1101788992ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), УстПервСепГаза, Емкость дренажная, V=40 м3182ВНГ - ц-Е- 50-50-П-3,2-А-УХЛ2 2101788990ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), УстПервСепГаза, Емкость-конденсатосборник, V=20 м3183Ш15,5-4 1101789027ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), Маслохозяйство, Блок системы маслоснабжения184ХПЕ 80-50-200-д-55 1101789001ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), УстПодгТоплИПускГаза, Емкость дренажная теплоносителя, V=25 м3185НВ-Е-50/50-3,5В-55-У2 1101788866ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), МетанолХоз, Емкость сбора водометанольного раствора, V=63 м3186НВ-Мн-Е-50/50-3,0-УХЛ2 1101789031ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), МетанолХоз, Емкость сбора водометанольного раствора, V=63 м3187НД1.0р 250/63К13В 6101789039ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), МетанолХоз, Блок распределения метанола1881ЦГ12,5/50 К-4.2 У2 1101789039ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), МетанолХоз, Блок распределения метанола1892ЦГ-25/50К-5,5-1 УХЛ2 2101789050ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), УстСбораКонд, Блок откачки конденсата с узлом учета1901Д250-125а 1101788853ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), Насосная противопожарного водоснабжения191WILO MVI 5204-3/16/Е/3-400-50-2 2101788853ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), Насосная противопожарного водоснабжения19212НА-9х4-4760 2101788876ДКС"Комсомольская"(ДКСсУПГ), Ёмкость промливневых сточных вод, V=16 м3Тарасовское месторождение (ЦПКГ-4)1931АХ65-40-315-К-5540-29-001079-v22453Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) Тарас. м/р194НВ 50/5020-29-001079-v22453195FDRG 80/40020-29-001079-v22453196НД 160/160 К24ВМ110-29-001079-v22453197НДГ10-29-001079-v22453198НЦСГ-Е25-60-173.7-А-УХЛ-210-29-001079-v22453199ЦНС 63-630-5510-29-001079-v22453200ЦНС40-240-5520-29-001079-v22453201ХЕ50-32-200-К-5520-29-001079-v22453202ХМЕ 25-20-140-К520-29-001079-v22453203ХМЕ 25-20-140-К-5540-29-001079-v22453204ХПЕ 80-50-200-К-5550-29-001079-v22453205К200-150-400-С-Д-УХЛ420-00-015145-100307250Насосная станция пожаротушения общезаводского хоз-ва Тарасов. газ. м/р206КМ125-100-250/2-520-00-015145-100307250207НД 2,5Р 10000/10 к14-620-00-015145-100307250208АХ28/12513-42-193807-105996Агрегат электронасосный химический АХ 28/125,1347,2 с электродвигателем ВА 160 М2209АХ28/12513-42-193809-105997210НД 2.5Р 160/160 К13В М813-42-189592-101520Агрегат э/насосный дозировочный плунжерный НД 2,5Р 160/160 К13В211САМ 60/420-00-015153-100307381Насосная станция внешней откачки конденсата общезаводского хоз-ва Тар. газ. м/р212ХМ 32-20-125К-5 У213-42-191620-103827Электронасос ХМ32-20-125-К-5 АИМ 71 В2213ХМ 32-20-125К-5 У213-42-191621-103828214Wito-TOP-S-50/1523-42-000184-37156Блок подачи реагента УБ ПР04-0,7/250-0,25Губкинское месторождение (ЦПКГ-3)2151АХ65-40-315К-55б80-00-011937-100034515Установка комплексной подгот. газа (УКПГ) Губк. газоконденс. м/р216ХМЕ25-20-14060-00-011937-100034515217ХПЕ 80-50-20050-00-011937-100034515218ХЕ 50/32/20020-00-011937-100034515219НД 100/25020-00-011937-100034515220FDRG 80/40010-00-011937-100034515221НД 2,5Р1000/1020-00-011871-100034483Насосная станция пожарот-я сис-мы пож-я площадки ДКС с УПСВ Губ. газок. м/р.222ВКС 1/1620-00-011871-100034483223НВ 50/5010-00-011855-100033971224ЦНС 180/8520-00-011871-100034483225НДГ 07/25013-42-000184-37156Блок подачи реагента УБПР04-0,7/250-0,25
"Заказчик" "Исполнитель"
ООО "РН - Пурнефтегаз" ООО "ПНГ-Нефтепромсервис"
_________________ _____________ М.П. М.П.
Приложение № 3
к договору № 01-14-05
от "___"____________2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ и услуг по
сервисному обслуживанию насосов перекачки нефти и подтоварной воды Наименование разделовСодержание раздела1. Наименование работВыполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту насосного оборудования систем УПиТН, УКПГ2. Основание для проведения работУтверждённый план- график планово- предупредительных ремонтов3. География расположения объектовЯНАО, Тюменская область, Барсуковское, Тарасовское и Харампурское направление4. Описание объектаНасосы предназначены для перекачки сырой нефти, подтоварной воды на КНС5. Состав объектаСогласно приложению №2 "Перечень насосов по сервисному обслуживанию насосов перекачки нефти и подтоварной воды в 2014 году"6. Объём работ при техническом обслуживании1. Проверка центровки вала насоса и электродвигателя, при необходимости центровка.
2. Проверка состояния муфты соединения насоса с электродвигателем, смазка.
3. Проверка осевого смещения вала ротора.
4. Проверка герметичности фланцевых соединений насоса и обратного клапана, при необходимости подтяжка.
5. Проверка герметичности обратного клапана.7. Объём работ при текущем ремонте1. Выполнить объём работ ТО.
2. Замена дисков разгрузки, колец разгрузки, втулок разгрузки, дистанционных втулок.
3. Для насосов с сальниковым уплотнением замена защитных рубашек вала насоса, грундбукс, установочных шпилек.
4. Для насосов с торцевыми уплотнениями - замена контактных колец, пружин, резиновых уплотнительных колец.
5. Разборка, ревизия и при необходимости замена соединительной муфты.
6. Осмотр и восстановление резьбовых соединений насоса.8. Объём работ при капитальном ремонтеПолное или близкое к полному восстановление ресурса насосного оборудования с заменой любых его частей, включая базовые и их регулировкой.
1. Стоимость сервисного обслуживания определяется стоимостью суток проката по типам насосного оборудования и количеством суток проката. Количество суток проката подтверждается ежемесячно актом приема-сдачи выполненных работ.
2. Прокат не оплачивается во время нахождения оборудования в капитальном ремонте и в течение пуско-наладочный работ (первых 72 часов работы после капитального ремонта).
3. Время вывода в капитальный ремонт и приема из ремонта определяется двухсторонними актами.
4. Доставка оборудования, запасных частей и ремонтного персонала осуществляется транспортом подрядчика.
5. Погрузочно-разгрузочные, электрогазосварочные работы производятся техникой и персоналом подрядчика.
"Заказчик" "Исполнитель"
ООО "РН - Пурнефтегаз" ООО "ПНГ-Нефтепромсервис"
_________________ _____________ Приложение № 4
к договору № 01-14-05
от "___"____________2013
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В настоящем Приложении Компании применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:
ЗАКАЗЧИК - ОАО "НК "Роснефть", а также другие юридические лица, уполномоченные заключать данного рода договоры.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) - структурное подразделение Компании с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.
ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) - физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).
ОБЪЕКТ - производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.
ПРОИСШЕСТВИЕ - любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ - это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: * Легкие.
* Тяжелые.
* Смертельные.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.
АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.
ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: * разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
* неконтролируемого взрыва, пожара;
* неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
* травмы, профессионального заболевания, смерти работника (ов).
ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА - временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ - утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.
ПОЖАР - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА - структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.
КОМПАНИЯ - ОАО "НК "Роснефть", дочерние общества ОАО "НК "Роснефть" и дочерние общества дочерних обществ ОАО "НК "Роснефть".
ДО - дочерние общества ОАО "НК "Роснефть" и дочерние общества дочерних обществ ОАО "НК "Роснефть". ПБОТОС - промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.
БГ - блок гребенок;
АГЗУ - автоматизированная групповая замерная установка;
ЛЭП - линия электропередач;
ПЛА - план ликвидации аварий;
ПЛАС - план ликвидации аварийных ситуаций;
ИТР - инженерно-технический работник;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
ТО - технический осмотр;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
3.1.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1.1.Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
3.1.2.В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика - ф. и. о., должности.
3.1.3.Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения настоящего договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб. 3.1.6.Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.
3.1.7.Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.
3.1.8.Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
3.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
3.1.10.Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
* Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
* Трудовым кодексом Российской Федерации;
* Федеральным законом от 10.01.2002 №7 "Об охране окружающей среды";
* Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
* "Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.
3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.
3.1.12. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
3.1.13.О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.
3.1.14.В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
3.1.15.На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
3.1.16.При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.
В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
3.1.17.Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания. 3.1.18.Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
3.1.19.Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
3.1.21.Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
3.1.22.На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.
3.1.23.В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
3.1.24.Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
3.1.25.Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.
3.1.26.Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.
3.1.27.Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
3.1.28.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
3.1.29.Представителям Подрядчика запрещается:
* провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
* находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
* освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
* отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
* курить вне отведенных для этого местах;
* самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
* при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
* самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).
3.1.30.Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы. Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.
3.1.31.Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.
3.1.32. При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.
3.1.33. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).
3.2ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.2.1.Заказчик обязан:
3.2.1.1.В составе договора ознакомить Подрядчика с:
* "Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" № П4-05;
* Стандартом Компании № П4-05 С-009 "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды";
* Стандартом Компании №П4-05 С-070 "Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений";
* Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных работ;
* Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;
* Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;
* Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке;
* Инструкцией "Порядок перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом ООО "РН-Пурнефтегаз" и подрядных организаций на месторождениях и объектах Заказчика.
3.2.1.2.Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.
3.2.1.3.Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
3.2.1.4.Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
3.2.1.5.Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).
3.2.1.6.Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).
3.2.1.7.Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана).
3.2.1.8.При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
3.2.2.Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
4.1ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.
4.1.1.Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.
4.1.2.Заказчик обязуется:
* Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. * После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика.
* Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.
4.1.3.Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:
* по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).
* по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 4.1.4.Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
4.1.5.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.
4.1.6.Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.
4.1.7.Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.
4.2СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
4.2.1.Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998 "Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" и требованиями норм и правил. 4.2.2.Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
4.3ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА
4.3.1.Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
* Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
* Аптечкой первой помощи;
* Огнетушителем;
* Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
* Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);
4.3.2.Подрядчик должен обеспечить:
* Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);
* Проведение регулярных ТО транспортных средств;
* Использование и применение транспортных средств по их назначению;
* Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
* Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).
Подрядчик обязан:
* Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
* Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);
* Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;
* Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
* Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, автотракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.
4.4ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.4.1.Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
4.4.2.При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
* выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
* за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
* внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
* обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.
4.4.3.Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
4.4.4.Запрещается:
* сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;
* использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
* гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
* инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
* использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти).
Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.
4.4.5.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
4.4.6.Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.
4.4.7.Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика.
4.5ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.
4.5.1.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса и провоза, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.
4.5.2.При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
4.5.3.В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса и провоза или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс.руб. за каждый такой факт.
4.5.4.Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 4.5. настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.
4.6ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.6.1.Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее: * все случаи производственного травматизма; * все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания; * все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;
* факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
* информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.
Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.
" ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" ____________________ М.п.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
______________________ М.п.
Приложение № 1 к ПБТОС
АКТ
о состоянии работника, отстраненного от работы
1. Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________ 2. Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________ 3. Место составления акта: __________________________________________________ 4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:
o Запах алкоголя изо рта
o Неустойчивость позы
o Нарушение речи
o Выраженное дрожание пальцев рук
o Резкое изменение окраски кожных покровов лица
o Поведение, не соответствующее обстановке
o Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(подпись / дата)
9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________ 10. Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись / дата)
" ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.п.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
_______________________ М.п.
Приложение № 5
К договору № 01-14-05
от "___"___________2013
УТВЕРЖДАЮ:Должностное лицо организации - Заказчика______________________________________Дефектная ведомость № _______"_________"_______________2013 г.В процессе______________________________ перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты(приема, эксплуатации, технического осмотра)№ п/пНаименование оборудованияИнвентарный номерОбнаружены дефектыЕд.изм.Кол-во Для устранения выявленных дефектов необходимо ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов)Наименование организацииДоговорСроки исполнения Исполнитель: ____________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (ФИО)Заказчик: _________________ _______________ _______________ (должность) (подпись) (ФИО)
" ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.п.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
_______________________ М.п.
Приложение № 6
к договору № 01-14-05
от "___"___________2013
Исполнитель:________________Заказчик:________________Отчет о выполненных работах№______ от "______"______________2013 годсогласно дефектной ведомости №______по договору № 01-13-04 от _______________№ п/пНаименование объектаИнвентарный номерНаименование работНаименование ОС/ТМЦ необходимых для ремонтаЕд.изм.Кол-во Исполнитель: __________________ _______________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) Заказчик: _____________________ _______________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) " ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.п.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
_______________________ М.п.
Приложение № 7
к договору № 01-14-05
от "___"___________2013
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗВЛЕЧЕННЫХ ОС/ТМЦ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Исполнитель: Заказчик: АКТ приема-передачи извлеченных ОС/ТМЦ в ходе проведения работ№______ от "______"______________20___год Составлен на основании: 1. Договор №___________ от №______________________________ 2. Дефектная ведомость № _____________от ____________________ 3. Отчет о выполненных работах №__________от__________________ № п/пНаименование объектаИнвентарный номерНаименование ОС/ТМЦ Ед.изм.Кол-воПередано в производствоНепригодно для дальнейшего использования Исполнитель: _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) Заказчик: _____________________ (должность) (подпись) (ФИО) МОЛ: _____________________ (должность) (подпись) (ФИО)
" ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.п.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
_______________________ М.п.Приложение № 8
к договору № 01-14-05
от "___"____________2013
Лист ознакомления с нормативной документацией ООО "РН-Пурнефтегаз" подлежащей выдаче представителю подрядной организации
1. Стандарт ООО "РН-Пурнефтегаз" "Поведение работников Общества и подрядных организаций на территории производственных объектов ООО "РН-Пурнефтегаз" №П3-11.01 С-0016 ЮЛ-094 версия 1.11, утв. и введенный в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №281 от 17.02.2010.
2. Технологическая инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Контроль монтажа, ревизии и ремонта бобышек, резьбовых соединений, манометрических сборок и штуцеров на опасных производственных объектах" № ИТ-001-ОГМех версия 1.01, утв. и введена в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №331 от 15.02.2012.
3. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО "РН-Пурнефтегаз" №П4-05 Р-0032 ЮЛ-094 версия 1.01, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" № 335 от 28.02.2011.
4. Стандарт ООО "РН-Пурнефтегаз" "Организация пропускного и внутриобъектового режимов в ООО "РН-Пурнефтегаз" № П3-11.01 С-0013 ЮЛ-094 версия 1.01, утв. и введенный в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №226 от 10.02.2010.
5. Политика Компании "В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" №П4-05 версия 3.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №11 от 20.01.2009 и введенная в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №159 от 06.02.2009.
6. Стандарт Компании "Корректирующие и предупреждающие действия при выявлении несоответствий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" №П4-01 СЦ-004 версия 2.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №484 от 01.10.2007 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №1759 от 19.10.2007.
7. Стандарт Компании "Система управления безопасностью дорожного движения ОАО "НК "Роснефть" №П4-05 С-008 версия 1.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №54 от 28.03.2006 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №1384 от 08.08.2007.
8. Стандарт Компании "Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании" №П4-05 СД-021.01 версия 1.01, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №66 от 18.02.2008 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №232 от 05.03.2008.
9. Стандарт Компании "Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений" №П3-05 С-0001 версия 2.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №2 от 10.01.2012 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №57 от 17.01.2012.
10. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями на действующих объектах ООО "РН-Пурнефтегаз" №П4-05 СЦ-021 Р-003 ЮЛ-094 версия 1.00, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" № 1952 от 25.12.2008.
11. Стандарт ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений" №П3-05 С-0001 ЮЛ-094 версия 1.00, утв. и введенный в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2206 от 22.11.2009.
12. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "О порядке организации и производства работ повышенной опасности в ООО "РН-Пурнефтегаз" №П4-05 СЦ-021 Р-004 ЮЛ-094, версия 1.00, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №559 от 02.04.2009 (при необходимости).
13. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Организация безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях добычи, транспортировки, подготовки нефти, газа и газового конденсата" №ИО-001-УПБОТиОС, версия 1.03, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №397 от 22.02.2012 (при необходимости).
14. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Организация безопасного проведения газоопасных работ систем газораспределения и газопотребления в структурных подразделениях Общества" №ИО-002-УПБОТиОС, версия 1.02, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №397 от 22.02.2012 (при необходимости).
15. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок ведения пожароопасных работ" №ИПБ-002-УПБОТиОС версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2290 от 14.09.2012 (при необходимости).
16. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах ООО "РН-Пурнефтегаз" №П4-05 СЦ-007 Р-002 ЮЛ-094, версия 1.01, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №1130 от 19.08.2008 (при необходимости).
17. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ООО "РН-Пурнефтегаз" №П3-05 Р-0025 ЮЛ-094 версия 1.03, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2616 от 30.11.2011 (при необходимости).
18. Стандарт Компании "Управление отходами" №П3-05 С-0084 версия 3.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №557 от 13.10.2011 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №2319 от 24.10.2011.
19. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Добровольные пожарные дружины на объектах ООО "РН-Пурнефтегаз" №П3-05 Р-0005 ЮЛ-094 версия 1.01, утв. и введенное в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №182 от 31.01.2012 (при необходимости).
20. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "О мерах безопасности при передвижении по территории объектов Общества" №ИОТ-008-УПБОТиОС, утвержденная 20.11.2009.
21. Стандарт Компании "Организация ведомственного пожарного надзора на объектах Компании" №П3-05 С-0102 версия 1.00, утв. приказом ОАО "НК "Роснефть" №281 от 23.06.2010 и введенный в действие по ООО "РН-Пурнефтегаз" приказом №1291 от 29.06.2010.
22. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "По охране труда и промышленной безопасности при обслуживании объектов в весенне-летний период" №ИОТ-002-УПБОТиОС, утвержденная 15.04.2009.
23. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "По охране труда при работах на открытом воздухе в холодное время года" №ИОТ-001-УПБОТиОС, утвержденная 10.02.2009.
24. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок разработки планов ликвидации аварий на опасных производственных объектах" №ИО-003-УПБОТиОС, версия 1.01, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2459 от 30.11.2010.
25. Стандарт ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок использования носимых персональных электронно-вычислительных машин" №П3-11.01 С-0003 ЮЛ-094 версия 1.01, утв. и введенный в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №339 от 25.02.2010.
26. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Меры пожарной безопасности в помещениях, на объектах и территории" №ИПБ-002-УД, версия 1.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2615 от 30.11.2011.
27. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Оповещение работников по сигналам гражданской обороны" №ИО-001-ОВУиМП, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2162 от 31.08.2012.
28. Стандарт ООО "РН-Пурнефтегаз" "Разграничение полномочий и ответственности при организации обеспечения информационной безопасности" №П3-11.01 С-0004 ЮЛ-094 версия 2.00, утв. и введенный в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2224 от 07.09.2012.
29. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Меры пожарной безопасности при транспортировке, хранении и использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на объектах Общества" №ИПБ-005-УПБОТиОС, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2354 от 21.09.2012.
30. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Меры пожарной безопасности в складских зданиях и прилегающих к ним территории" №ИПБ-001-УД, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2356 от 21.09.2012.
31. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Меры пожарной безопасности в помещениях, на объектах и территории" №ИПБ-002-УД, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2356 от 21.09.2012.
32. Инструкция ООО "РН-Пурнефтегаз" "Порядок содержания и применения систем противопожарной защиты" № ИПБ-001-УПБОТиОС, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2264 от 12.09.2012.
33. Положение ООО "РН-Пурнефтегаз" "Взаимодействие структурных подразделений общества и подрядной организации при сервисном обслуживании насосов по закачке рабочего агента в пласт для ППД" № П2-05.01 Р-0052 ЮЛ-094, версия 2.00, утв. и введенная в действие приказом ООО "РН-Пурнефтегаз" №2204 от 06.09.2012.
Все перечисленные выше нормативные документы получены, с их требованиями ознакомлены.
" ЗАКАЗЧИК" " ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "РН - Пурнефтегаз" _______________________ М.П.
ООО "ПНГ - Нефтепромсервис"
_____________________ М.П.
44
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
200
Размер файла
860 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа