close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор подряда на шеф-монтаж

код для вставкиСкачать
 Договор подряда на шеф-монтаж №
г. Москва "___" __________ 2013 г.
_______________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО "ФСТ-Сервис", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Савельева Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по исполнению:
- поставки, очистного сооружения "Фаворит 2П" и дополнительного оборудования по адресу:
___________________________________________________________________________________в дальнейшем Объект;
- осуществление технического контроля за качеством и правильностью проведения Заказчиком монтажных работ и укладку трубопроводов согласно СНиП.
2. Обязательства сторон.
2.1. Обязательства Заказчика:
2.1.1. Гарантировать Подрядчику наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании которых он заключает настоящий договор, в т.ч. отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных повлиять на выполнение условий настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить Подрядчика необходимыми разрешающими документами на монтаж септика.
2.2.3. Предоставить свободную строительную площадку и оказать в полном объеме содействие в выполнении работ.
2.2.4. Вырыть котлован согласно схемы привязки или разметки на месте, выполненной Подрядчиком.
2.2.5. Произвести монтаж в соответствии с технической документацией по привязке очистного сооружения "Фаворит 2П" и рекомендациям инженера Подрядчика.
2.2.6. Принять и оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.7. В случае не оплаты работы или ее части компенсировать Подрядчику затраты по демонтажу и транспортировке неоплаченных материалов по расценкам Подрядчика.
2.2.8. Контролировать качество и ход работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в производственную и технологическую деятельность Подрядчика.
2.2.9. При складировании материалов на территории Заказчика, последний несет ответственность за их сохранность.
2.2.10. В случае отказа от проведения работ до их начала, Заказчик обязан известить Подрядчика об этом не менее чем за трое суток, при невыполнении данного пункта договора, Заказчик компенсирует Подрядчику все его затраты.
2.2.11. В случае отказа от проведения работ после их начала, Заказчик обязан оплатить Подрядчику ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты.
2.2.12. В случае простоя автотехники на участке Заказчика свыше двух часов, последний оплачивает каждый час простоя исходя из почасовой оплаты.
2.2. Обязательства Подрядчика:
2.2.1.Доставить очистное сооружение и дополнительное оборудование по адресу монтажа за счет Заказчика.
2.2.2. Срок поставки "___"_____________2013г.
2.2.3. Осуществить технический контроль качества и правильности монтажа очистного сооружения "Фаворит 2П", проконтролировать укладку утепленных трубопроводов (подводящего и сбросного) согласно норм СНиП, сдать законченный Объект Заказчику.
2.2.4. Устранить за свой счет недостатки и дефекты очистного сооружения, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
2.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
3. Право собственности.
3.1. Риск случайной гибели или порчи товара переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания сторонами накладных и акта приемки Товара.
4. Цена и порядок расчета.
4.1. Заказчик обязуется полностью оплатить товар и доставку в день поставки Товара. Оплата производится на основании накладной, сметы (Приложение №2), выставленной Подрядчиком в рублях.
4.2. Приложение №2 является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Окончательный расчет за весь комплекс монтажных работ при сдаче работы Заказчику (в день окончания работ).
4.4. Стоимость Договора может быть изменена в случае, когда:
- по инициативе Заказчика в проект вносятся изменения;
- выявляются дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором (увеличения объема и необходимости изменения схемы подключения установки в связи с особенностями грунта, грунтовых вод, обнаружения каких-либо коммуникаций или непреодолимых препятствий по линии подключения, а также с изменением климатических условий и произошедшим по этим причинам: подмывом котлована, обвалом грунта, простоем автотехники).
4.5. Задержка платежа в срок, указанный в п. 4.1., 4.4 настоящего договора, влечет за собой штрафные санкции в размере 300 рублей 00 копеек, за каждый день просрочки.
5. Гарантии качества по сданным работам.
5.1.Гарантийный срок эксплуатации очистного сооружения "Фаворит-2П" 3 года со дня приобретения. Исполнитель освобождается от ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушения рекомендаций по эксплуатации установки.
5.2 Очистное сооружение "Фаворит-2П" соответствует техническим условиям ТУ-4859-001-58211782-99, что подтверждается декларацией соответствия №Д-RU.АГ83.В.05133
5.3. Гарантия на качество работ по монтажу устанавливается 2 года с даты подписания акта приемки Объекта.
5.4.Гарантийный срок на дополнительное оборудование (насос) устанавливается заводом изготовителем, наличие этого срока не означает, что Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества Товара.
5.5. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта недостатков и дефектов, препятствующих нормальной его эксплуатации, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц и на работы, выполненные предшествующими подрядчиками.
5.7. Подрядчик освобождается от ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушения Заказчиком рекомендаций по эксплуатации установки.
6. Срок действия, изменения и прекращения договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем уведомления об этом другой Стороны.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае нарушения взаимных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.Разрешение споров.
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно условиям настоящего Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.Приложения к договору
11.1.Приложение №1 - Привязка на монтаж очистного сооружения.
11.2.Приложение №2 - Смета на монтаж очистного сооружения.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Подрядчик: "ФСТ-Сервис" 127411 г. Москва ул. Яхромская д.3/5 ИНН 7713311393 р/с 40702810600000180538 АКБ "РОСЕВРОБАНК" БИК 044585777 к/с 30101810800000000777 КПП 771301001, ОГРН 1037739136511 тел.8-495-506-42-52
Подписи сторон:
Заказчик: Подрядчик: _____________________________ А. А. Савельев __________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
402
Размер файла
52 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа