close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2. Основные положения о рекультивации земель

код для вставкиСкачать
Договор №
на выполнение комплекса работ по рекультивации шламовых амбаров,
прилегающих к ним земель и восстановлению обвалования кустовых площадок
г. Ханты-Мансийск "____"___________ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора выполнить работы по рекультивации шламовых амбаров и прилегающих земель кустов ___________________________, расположенных на Южной части Приобского месторождения в зоне деятельности ООО "Газпромнефть-Хантос" на 201_ год в соответствии с проектами рекультивации земель и Техническим заданием (Приложение № __).
1.2. Конкретный перечень работ, содержание и сроки выполнения работ согласуются Сторонами в Техническом задании.
1.3. Дополнительные объемы работ оплачиваются за дополнительную плату по подписанному с обеих сторон дополнительному соглашению к настоящему Договору.
1.4. Срок выполнения работ по настоящему договору: с "__" ________ 201_ по "__" _______ 201_ г. (Приложение № __). Любое изменение сроков выполнения Работ оформляется путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
1.5. Подрядчик, до начала работ осуществляет отбор проб бурового шлама и производит анализ их на биотестирование в аккредитованной лаборатории с представлением результатов Заказчику. 1.6. Подрядчик осуществляет сдачу рекультивированных земель внутренней комиссии Заказчика и госорганам (подготовка документации, сопровождение, организация выездных комиссий), в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
2. Договорная цена
2.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Подрядчику подтверждается Протоколом о договорной цене (Приложение № 2) и ориентировочно составляет _______________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - __________________ (_____________) рублей.
Оплата производится за фактически рекультивированные площади по стоимости 1 га, указанной в техническом задании.
В договорную цену включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том числе по объектам, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.
Указанная стоимость работ Подрядчика не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия договора. В стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно настоящему Договору, включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.
2.2. В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
3. Порядок расчётов
3.1. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение одного месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за отчетным, на основании оригинала счета-фактуры Подрядчика, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ, и Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
Основанием для оплаты работ по договору являются акт приемки-передачи рекультивированных участков, подписанный всеми членами постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель (Приказ Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры № ___ от _____ г.) и приказ уполномоченного органа исполнительной власти (Департамент лесного хозяйства ХМАО-Югры) об утверждении акта приемки-передачи рекультивированных участков.
3.2. Работа считается принятой после подписания Акта приема-передачи выполненных работ Сторонами по настоящему договору.
3.3. По завершению работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ, и оригинал счет-фактуры, подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам. 3.5. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
3.6. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи выполненных работ Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 3.7. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
3.8. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 3.10. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
3.11. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
3.12. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
3.13. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
3.14. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 3.15. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника "Platt's Crude Oil Marketwire", стороны согласовывают уменьшение стоимости работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, производственной программы выполнения работ, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.
3.16. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.
3.17. Датой оплаты работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
4. Сдача-приемка выполненных работ
4.1. О готовности к приемке выполненных работ Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки.
4.2. Подрядчик, по окончании отчетного месяца, но не позднее последнего числа отчетного месяца, в котором выполнялись работы, передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт приемки-передачи выполненных работ, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон, оригинал счёта - фактуры, оформленный в соответствии с действующим законодательством с указанием фактического периода выполненных работ, отчет о расходе основных материалов в строительстве по форме М-29 (Приложение №__), утвержденные, в соответствующем порядке, планы производства работ.
4.3. Заказчик в течение 1 дня рассматривает представленный Подрядчиком Акт приемки-передачи выполненных работ и подписывает его, либо указывает в нем недостатки в выполненной работе и направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки своими силами и за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком.
4.4. При задержке Заказчиком оформления документов по приемке выполненных работ и не предоставлении мотивированного отказа от приемки выполненных работ без уважительных причин по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента предоставленной документации, выполненные работы по настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.
4.5. При сдаче рекультивированных земель постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель готовится и подписывается Акт приема-передачи рекультивированных земель постоянной комиссией (форма Акта предоставляется Департаментом лесного хозяйства ХМАО-Югры и подготавливается Подрядчиком, согласно утвержденного регламента Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры, необходимые данные (площади, № договоров, кадастровые номера лесных участков) для акта приема - передачи предоставляет заказчик.), состоящей из представителей Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры, администрации муниципального образования района и Заказчика.
Подрядчик принимает участие в работе постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель.
Форма Акта предоставляется Департаментом лесного хозяйства ХМАО-Югры и подготавливается Подрядчиком, согласно утвержденного регламента Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры. Необходимые данные, касающиеся землепользования (№ договоров, кадастровые номера лесных участков) для акта приема - передачи предоставляет Заказчик.
4.6. В случае если предъявляемый к сдаче участок не принимается комиссией Заказчика или постоянной комиссией по приемке рекультивированных земель по причине несоответствия качества работ по вине Подрядчика, условиям настоящего Договора или требованиям на приемку рекультивированных земель, Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, за свой счет производит доработку участка, устраняет выявленные недостатки и повторно предъявляет участок к сдаче.
5. Обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы качественно, собственными силами и средствами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, проектами рекультивации земель и сдать результат работ Заказчику в объеме и в срок, определенный Договором.
5.1.1. В ходе выполнения работ обеспечить соблюдение своими работниками требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.2. При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения окружающей среды.
5.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
5.3.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
5.3.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Результатов выполненных работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.4. Обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ на его объекте, для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки выполнения работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.
5.5. Передать Заказчику по окончании выполнения работ всю документацию и материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ, но не использованные в процессе выполнения работ, а также составленную Подрядчиком в процессе выполнения работ.
5.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками привлеченных организаций в течение всего срока выполнения работ.
5.7. Подрядчик оформляет разрешения, производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов. Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
5.8. При нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, обнаруженного Заказчиком и подтвержденного двухсторонним актом, разрабатывает мероприятия, согласованные с Заказчиком. По устранению нарушения письменно извещает отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки указанные в мероприятиях. 5.9. Подрядчик выполняет комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, письменно извещает отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений, производит возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
5.10. Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком настоящего Договора, а так же нарушением Подрядчиком действующего законодательства. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, последний обязуется по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а так же выступать на стороне Заказчика в их разбирательствах. Если же Заказчик понесет какие-либо штрафы, расходы, затраты или иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, либо Заказчик уменьшает очередной платеж по настоящему Договору на сумму понесенных им штрафов, расходов, затрат или иных убытков.
5.11. Привлечение Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение третьими лицами условий настоящего договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего договора.
5.12. Заказчик предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик обязан запросить у сетевой организации технические условия на технологическое присоединение электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической энергии с сетевой организацией, заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится сетевой организацией по заявке установленной формы, после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение.
5.13. Подрядчик обязуется выполнить выданные технические условия на технологическое присоединение (заключить договора, получить "Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки" в Ростехнадзоре, оформить "Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности", подписать "Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Подрядчика и Сетевой организации"), оформить в установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией, для подключения электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов).
Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется "Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности".
5.14. Подрядчик обязуется выполнять требования регламента "Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории ООО "Газпромнефть-Хантос", утвержденного приказом Генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос" №113 от 2 августа 2007 года.
5.15. При передвижении транспортных средств по территории ООО "Газпромнефть-Хантос" Подрядчик обязуется соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос" (Приказ ООО "Газпромнефть-Хантос" от 21.11.2007 № 161-П с изменениями и дополнениями).
5.16. Подрядчик обязуется соблюдать требования ООО "Газпромнефть-Хантос" определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение №__) и нормативные документы Заказчика, перечень которых приведен в Приложении №__. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
5.17. Подрядчик на каждый рекультивируемый участок составляет план проведения работ, утверждает его Заказчиком, а в случае, сдачи земель контролирующим природоохранным органам, согласовывает с контролирующими природоохранными органами по ХМАО-Югра. 5.18 Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения работ, и подписать Акт приемки-передачи материальных ценностей на отпуск материалов на сторону для использования для целей, указанных в договоре (Приложение №__).
5.19 Учет песка производится посредством маркшейдерской съемки по каждому объекту строительства.
5.20 Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за сохранность и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику по Акту приемки-передачи материальных ценностей.
5.21. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 6. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить, согласно подписанным сторонами Актам приемки-передачи выполненных работ, выполненные Подрядчиком работы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора.
6.2. Заказчик, получивший смету на дополнительные работы, в пятидневный срок обязан утвердить ее в установленном порядке или дать Подрядчику мотивированный отказ.
6.3. За месяц до начала работ:
6.3.1. передать Подрядчику технические условия на подключение временного городка к действующим инженерным сетям.
6.3.2. за 5 (пять) дней до начала работ выдать Подрядчику:
- разрешение на производство работ;
- наряд-допуск на производство работ в охранной зоне коммуникаций.
6.4. Заказчик предоставляет Подрядчику карьер для поставки песка на строительную площадку, представляемого в качестве давальческих материалов. 6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до сдачи ему результата работы, компенсировав Подрядчику фактические затраты, при наличии акта приемки-передачи выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
7. Обеспечение материалами
7.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами и оборудованием (Приложение № 10), а так же при содействии Заказчика, согласно п. 2.2. договора, с использованием материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику (Приложения № __). 7.2. Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения работ, и подписать накладную на отпуск материалов на сторону (М-15) для использования в целях, указанных в договоре
7.3. Подрядчик обязуется использовать полученные от Заказчика материалы исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование материалов, переданных Заказчиком Подрядчику, ежемесячно отражается в отчете Подрядчика, в формах М-29, утвержденных законодательством РФ, которые передаются до 1 - го числа месяца следующего за отчетным Заказчику, вместе с актом приемки-передачи выполненных работ. 7.4. Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за сохранность и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15)
7.5. Подрядчик организует временное хранение полученных материалов на специально организованных площадках временного хранения. 7.6. Подрядчик вправе не принимать в процессе выполнения работ материалы, предоставляемые Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению технологических требований и качества выполнения работ, загрязнению окружающей среды, невозможности дальнейшего использования Заказчиком результатов выполненных работ. О каждом факте Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомляет представителя Заказчика.
7.7. В случае выявления Подрядчиком некомплектного оборудования, некачественных или некондиционных материалов, являющихся собственностью Заказчика и передаваемых Подрядчику для проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик в течение 24 часов обязан сообщить Заказчику о невозможности использования материалов, предоставив соответствующее обоснование. Заказчик при участии Подрядчику составляет по данному факту акт и предъявляет претензии к заводу-изготовителю или поставщику материалов, оборудования. Заказчик обязан устранить выявленные дефекты материалов, либо заменить материалы, оборудование в оговоренные сторонами сроки.
7.8. В случае порчи, потери или использования материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика, не по назначению, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 10 дней со дня обнаружения факта порчи, потери, ненадлежащего использования возместить рыночную стоимость полученных материалов.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 8.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненной работы в установленный договором срок.
8.3. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему договору соблюдать нормы природоохранного законодательства.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
8.5. За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Подрядчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Подрядчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Подрядчика информируют Субподрядчика по телефону диспетчерской службы Субподрядчика (тел.__________) о каждом факте обнаружения работника Субподрядчика на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Субподрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Субподрядчика проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.
Работник Субподрядчика, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
8.6. В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем ООО "Газпромнефть-Хантос" на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик уплачивает штраф в размере 15 тыс. руб. за каждый такой случай.
8.7. Копия Акта, составленного в соответствии с п. 8.6, выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также направляется Подрядчику способом, позволяющим подтвердить его получение (нарочным, заказным письмом и т.п.) с требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае акт является оформленным надлежащим образом. После получения копии акта Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика.
8.8. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных п. 8.6 Договора в отношении Подрядчика. 8.9. В случае повреждения электроустановок при выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, если такое повреждение повлекло прекращение или приостановление добычи нефти на месторождении, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости не добытого объема нефти. Объем не добытой нефти определяется исходя из среднесуточного объема добываемой нефти из скважин, работа которых была прекращена. Стоимость не добытой нефти определяется по средней цене на внутреннем рынке ХМАО - Югра.
8.10. Не позднее следующего после повреждения электроустановок дня, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования аварии, инцидента, который подписывается уполномоченными представителями сторон. Для этих целей Подрядчик обязан выдать доверенность своему представителю непосредственно находящемуся на месте производства работ. В случае отсутствия полномочий у представителя Подрядчика, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, о чем указывается в акте. Составленный Заказчиком в таком виде акт считается оформленным надлежащим образом.
8.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
8.12. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 100 тыс. рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
Нарушения экологических требований фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями (не менее 2 человек) Заказчика в присутствии представителя или работника Подрядчика.
При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 14 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика.
В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом. 8.13. Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО "Газпромнефть-Хантос" Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый случай уступки права требования.
8.14 В случае если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и Проектной документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной документации и СНиП.
9. Конфиденциальность
9.1. Перечень конфиденциальной информации, а так же ответственность Сторон за её сохранность определены Соглашением о конфиденциальности.
9.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
9.3. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона возмещает убытки, причиненные разглашением.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
10.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
а) требования заявителя претензии;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
10.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. 10.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
10.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ХМАО.
11. Вступление договора в силу и срок его действия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "__" _______ 201_ года, а в части платежей до полного их завершения. 11.2. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения сроков выполнения работ, а так же некачественного выполнения работ, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 30 (тридцать) дней до его расторжения.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон путем подписания соглашения о его расторжении.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 13. Ключевые показатели эффективности
13.1 Подрядчик обязан соблюдать предусмотренные настоящим разделом ключевые показатели и ежеквартально (ежемесячно) не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом предоставлять сведения о достижении показателей, согласно выполненных этапов работ в соответствии с Актом о выполнении ключевых показателей эффективности (Приложение №__).
За неоднократное не предоставление сведений по достижению ключевых показателей эффективности, либо за невозможность достижения показателей Подрядчиком Заказчик в праве расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
13.2 Ключевые показатели эффективности, характеризующие деятельность Подрядчика:
13.2.1 Наличие сил и средств для выполнения всех этапов работ;
13.2.2 Минимальные сроки начала работ;
13.2.3 Сдача рекультивированного участка комиссии (госкомиссии) без замечаний;
13.2.4 Количество нарушений Исполнителем требований Соглашения в области ОТ, ПБ и ООС;
13.2.5 Количество нарушений Исполнителем технологии производства работ;
13.2.6 Выполнение работ в сроки, определенные настоящим договором;
13.2.7 Наличие действующей разрешительной документации, либо получение такой в кротчайшие сроки;
13.2.8 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации.
14. Заключительные положения
14.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
14.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
14.3. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.4. При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
14.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
15. Приложения
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Протокол Договорной цены.
Приложение 3. График выполнения работ.
Приложение 4. Соглашение в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
Приложение 5. Акт о недоделках и замечаниях (Примерная форма).
Приложение 6. Отчет о расходе основных материалов в строительстве (М-29).
Приложение 7. Акт приемо-передачи материальных ценностей.
Приложение 8. Регламент приемки-сдачи рекультивированных земель ООО "Газпромнефть-Хантос".
Приложение 9. Перечень материалов и оборудования Заказчика.
Приложение 10. Перечень материалов и оборудования Подрядчика.
Приложение 11. Ключевые показатели эффективности.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ООО "Газпромнефть-Хантос"
Юридический адрес 628508 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, деревня Шапша, ул. Северная, дом 6
Почтовый адрес: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 149
Адрес для корреспонденции: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4
Телефон/факс (3467) 354-844 / 354-800 Р/счет № 40702810300030000945 в ф-ле ГПБ (ОАО) г. Югорск
Кор.счет № 30101810600000000758 БИК 047175758
ИНН 8618006063 КПП 862450001
ОГРН 1058600001118
Подрядчик: Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.Приложение № 1
к договору № _______________
от "___"______________201_ г. Техническое задание
Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, включают в себя следующее:
Наименование работ
№ куста, площадь (га)
Стоимость рекультивации 1 га, руб без НДССрок выполнения, 201_ год (ДД.ММ.ГГ.)Рекультивация шламовых амбаров, прилегающих земель и восстановление обвалования куста ___ на Южной части Приобского месторождения с предварительным отбором проб бурового шлама на биотестирование. По видам работ:
1. Очистка площадки куста от мусора.
2. Обезвреживание отходов бурения, оставшихся после откачки БСВ отвердением - расход цемента 4% от веса отходов бурения.
3. Засыпка амбара грунтом площадки бригадного хозяйства с перевозкой автосамосвалами. 4. Планировка рекультивируемых территорий.
5. Посев семян трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью толщиной 0.15 м.
6. Посадки ивовых черенков
7. Отбор проб бурового шлама и анализ их на биотестирование в аккредитованой лаборатории с представлением результатов.
8. Восстановление обвалования кустового основания.
9. Иные виды работ.
Рекультивация шламовых амбаров, прилегающих земель и восстановление обвалования куста _____ на Южной части Приобского месторождения с предварительным отбором проб бурового шлама на биотестирование. По видам работ:
1. Очистка площадки куста от мусора.
2. Обезвреживание отходов бурения, оставшихся после откачки БСВ отвердением - расход цемента 4% от веса отходов бурения.
3. Засыпка амбара грунтом площадки бригадного хозяйства с перевозкой автосамосвалами. 4. Планировка рекультивируемых территорий.
5. Посев семян трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью толщиной 0.15 м.
6. Посадки ивовых черенков
7. Отбор проб бурового шлама и анализ их на биотестирование в аккредитованой лаборатории с представлением результатов.
8. Восстановление обвалования кустового основания.
9. Иные виды работ.
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №2
к договору №________________
от "_____"__________________
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на работы по объекту: "Рекультивация шламовых амбаров, прилегающих земель и восстановление обвалования кустов ____________________________, Южной части Приобского месторождения"
Мы, ниже подписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________, действующего на основании __________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по рекультивации шламовых амбаров и прилегающих земель кустов ________________, расположенных на Южной части Приобского месторождения в зоне деятельности ООО "Газпромнефть-Хантос" на 201_ год.
Сумма работ по настоящему Договору составляет ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18 % - ___________ (________________) рублей. Оплата производится согласно разделам 2 и 3 настоящего Договора.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П. Приложение №3
к договору №________________
от "_____"__________________
График выполнения работ
по объекту: "Рекультивация шламовых амбаров,
прилегающих земель и восстановление обвалования кустов ________________________
Южной части Приобского месторождения"
№ п/п
Наименование этапов работСроки производства работВ том числе по месяцам1Куст ____1.1Рекультивация шламовых амбаров и прилегающих земель1.2Сдача рекультивированных земель2Куст _____2.1Рекультивация шламового амбара и прилегающих земель2.2Сдача рекультивированных земель33.13.2
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №4
к договору №________________
от "_____"__________________
СОГЛАШЕНИЕ в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору № __________ от ________________ с ___________ г.Ханты-Мансийск "____"______________201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" (ООО "Газпромнефть-Хантос"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
1.1 Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
1.2 Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
1.2.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:
1.2.1.1 Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях, определяемых действующим у Заказчика КТ-55 (прилагается). Заказчик обязан информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком изменений. 1.2.1.1.1 Ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным Подрядчик представляет в отдел охраны окружающей среды Заказчика: * ежемесячный Отчет об объеме водопотребления и водоотведения согласно Приложению № ___ к настоящему договору;
* сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций);
* акты приема-передачи отходов по согласованной сторонами форме (для организаций размещающих отходы на объектах размещения отходов Заказчика);
* протоколы КХА (согласно план-графиков отбора проб) поверхностных вод (для организаций осуществляющих гидронамыв карьеров);
* копии документов подтверждающие утилизацию образующихся отходов (по требованию Заказчика).
1.2.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения: * все случаи производственного травматизма; * все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам; * все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора; * сведения о выданных контролирующими органами предписаниях на устранение выявленных нарушений или предписаниях на приостановку деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
* любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам; * справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области производственного и производственно-экологического контроля;
* сведения о результатах проведённых расследований происшествий; * справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий;
* общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика;
1.2.1.3 Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
1.2.2 В области транспортной безопасности:
1.2.2.1 Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров; * в зимний период - передними и задними зимними шинами;
* электронным устройством контроля действий водителя.
1.2.2.2 Подрядчик должен обеспечить:
* обучение и достаточную квалификацию водителей;
* проведение регулярных ТО транспортных средств;
* проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
1.2.3 В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1.2.3.1 Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ:
* защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
* каска;
* спецодежда; * средства защиты глаз, лица и рук(перчатки).
1.2.3.2 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим: * лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
* закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
* средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
* средства защиты от падения при работе на высоте;
* средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.
1.2.4 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика:
1.2.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.
1.2.4.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.
1.2.4.3 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.
1.2.5 В области экологической безопасности:
1.2.5.1 Заказчик предоставляет Подрядчику объект для размещения отходов бурения, продуктов отработки скважин КРС, ПРС, ПНП и освоения. Транспортировка отходов до мест размещения осуществляется подрядными организациями собственным автотранспортом или по договорам подряда.
1.2.5.2 Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком).
1.2.5.3 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности.
Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 1.2.5.4 Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.
Подрядчик оформляет разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов. Самостоятельно производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов.
1.2.5.5 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с Объекта работ или места базирования все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект работ или место базирования в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, со сдачей площадки по акту приемо-передачи комиссии Заказчика. 1.2.5.6 Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.
Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении работ Подрядчиком и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях. 1.2.5.7. При заключении договора на выполнение услуг Подрядчик представляет Заказчику паспорт или исходные данные на все виды отходов, передаваемых Заказчику.
1.2.5.8. В случае размещения отходов бурения в объекте размещения Заказчика, передача отходов бурения Заказчику осуществляется на основании акта приема-передачи после окончания бурения последней скважины на кусту. Подрядчик прилагает к акту приема-передачи отходов бурения протокол биотестирования на отходы бурения.
При бурении безамбарным способом Подрядчик заключает договоры на переработку или транспортировку отходов бурения для последующего размещения, с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
1.2.5.9. В случае использования Подрядчиком поверхностных водных объектов с целью строительства подводных переходов, забора воды для производства гидроиспытаний трубопроводов, гидронамыва карьеров Подрядчик должен:
* вести учет забираемой и сбрасываемой воды;
* вести мониторинг качества воды в соответствии с план-графиками, согласованными в соответствующих органах.
1.2.6 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.2.6.1 Подрядчик обязан:
* не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности. 1.2.6.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала. 1.2.6.3 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ или проживания.
1.2.6.4 Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:
* медицинским осмотром или освидетельствованием;
* актом, составленным представителями Заказчика и Подрядчика;
* письменным объяснением персонала Подрядчика. 1.2.7 В области производственного контроля:
1.2.7.1 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ.
1.2.7.2 В случае выявления нарушений требований Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
1.2.7.3 В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков. 1.2.7.4 Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.
1.3 В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ нарушения трудового законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе "Ответственности сторон" настоящего договора.
6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №5
к договору №________________
от "_____"__________________
АКТ О НЕДОДЕЛКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ и Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ составили настоящий Акт о том, что в период проведения сдачи-приемки Объектов рекультивации Приемочной комиссией обнаружены следующие недоделки, дефекты:
1. Куст ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Куст ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Куст ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №6
к договору №________________
от "_____"__________________
"Утверждаю"Начальник УКСООО "Газпромнефть-Хантос" "_____"_______________201_г.ОТЧЕТо расходе основных материалов в строительствев сопоставлении с производственными нормамиза ____________201_ г.Объект:____________________________РуководительПодрядной организации
Наименование объектов и видов работЕдиница измерения работКол-воНаименование материалов, ед. изм.Норма на ед.На выполненный объем работФорма КС-2 за __________201_г. Списать на себестоимость Начальник
ОКОиМ УКС _____________ООО "Газпромнефть-Хантос"Ведущий специалист группы технадзора УКС_____________ООО Газпромнефть- Хантос"Инженер 1 категории ПООМ УКС_____________ООО "Газпромнефть-Хантос"РуководительПодрядной организации
Приложение №7
к договору №________________
от "_____"__________________
А К Т Приема-передачи товаро-материальных ценностей по ООО "Газпромнефть - Хантос" за _______________ 201_ г.Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны УКС ООО "Газпромнефть-Хантос"и с другой стороны подрядчик: ________-___________________________произвели приемку ипередачу ТМЦ в строительство на объект: по договору №___________ от______________По доверенности №______________через ___________________________С подотчетного лица ______________ Счет-фактура № от 201_ г.Код номен.НаименованиеЕд.изм. Кол-во Цена9390101Песокм3 Карьер песка в районе ______ Всего по карьеру Сдал__________ Принял _______________Материально-ответственное лицоот ООО"Газпромнефть-Хантос"
Приложение №8
к договору №________________
от "_____"__________________
"УТВЕРЖДАЮ"Первый заместитель генерального директора- Главный инженер ООО "Газпромнефть-Хантос"_____________________ А.Г. Сулейманов "____" _____________________ 2008 г.
РЕГЛАМЕНТ
приемки (сдачи) рекультивированных земель
ООО "Газпромнефть-Хантос"
г. Ханты-Мансийск 2008 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок приемки нарушенных и загрязненных нефтью земель после проведения рекультивационных работ подрядными организациями и сдачи их постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, осуществляющей приёмку рекультивированных нефтезагрязненных и нарушенных земель на землях лесного фонда.
1.2. Экологические требования, заложенные в настоящем регламенте, направлены на улучшение и стабилизацию санитарной и эколого-экономической обстановки в районе деятельности ООО "Газпромнефть-Хантос".
1.3. В основу "Регламента..." заложен принцип окончательной приемки нарушенных и загрязненных территорий после проведения технического и биологического этапов рекультивации, обеспечивающий устойчивое и стабильное функционирование природных комплексов.
1.4. "Регламент..." определяет:
- порядок приемки земель после выполнения подрядными организациями технического этапа рекультивации;
- порядок приемки земель после выполнения подрядными организациями биологического этапа рекультивации;
- порядок сдачи земель постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляющей приёмку рекультивированных нефтезагрязненных и нарушенных земель на землях лесного фонда;
- перечень документов по приемке-сдаче земель;
- критерии приемки земель очищенных от нефти и прошедших весь цикл рекультивационных работ.
1.5. Основу "Регламента..." составляют действующие на территории Российской Федерации Государственные стандарты (ГОСТы) по охране природы и рекультивации земель, а также иные документы, регламентирующие нормативы загрязнения земель химическим веществами и порядок передачи рекультивированных земель землепользователями в связи с нарушениями почвенного покрова и загрязнением земель.
2. Основные положения о рекультивации земель
2.1. Нарушение земель - это процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель.
2.2. К нарушенным землям относят земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.
2.3. К рекультивированным землям относят нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды.
2.4. Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
2.5. Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический. 2.6. Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
2.7. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
2.8. Рекультивация земель включает в себя:
- осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе почвенных и других полевых обследований, лабораторных анализов, картографирование;
- проведение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации;
- работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;
- работы по селективной выемке и складированию потенциально плодородных пород;
- планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание, террасирование откосов отвалов (терриконов) и бортов карьеров;
- химическую мелиорацию токсичных пород;
- приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы;
- нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;
- ликвидацию послеусадочных явлений;
- засыпку нагорных и водоотводных канав;
- ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов, надобность в которых миновала;
- очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе строительного мусора, с последующим их захоронением или складированием в установленном месте;
- устройство в соответствии с проектом рекультивации дренажной и водоотводящей сети, необходимой для последующего использования рекультивированных земель;
- приобретение и посадку саженцев;
- подготовку дна (ложа) и обустройство карьерных и других выемок при создании в них водоемов;
- восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесение удобрений и мелиорантов и др.);
- деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.);
- другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.
3. Порядок приемки земель после выполнения подрядными организациями технического этапа рекультивации 3.1. Приемка временно отведенных земель площадных объектов и шламовых амбаров после выполнения технического этапа рекультивации
3.1.1 Технический этап рекультивации временно отведенных земель и шламовых амбаров выполняется в соответствии с проектами рекультивации земель, получившими положительное заключение государственной экспертизы и согласованными с Департаментом лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 3.1.2. После выполнения всего комплекса работ, предусмотренных проектом по рекультивации, осуществляется сдача рекультивированных земель ООО "Газпромнефть-Хантос". Приемка выполненных работ по рекультивации временно отведенных земель и шламовых амбаров в зоне производственной деятельности ООО "Газпромнефть-Хантос" осуществляется Комиссией по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос". В состав комиссии по приемке-передаче включаются: председатель комиссии и члены комиссии - представители ООО "Газпромнефть-Хантос".
3.1.3. Состав Комиссии определяется приказом генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос".
3.1.4. Приемка земель осуществляется в течение вегетационного периода. Начало и окончание работы Комиссии устанавливаются ее председателем.
3.1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на структурное подразделение заключившее договор на рекультивацию нарушенных земель.
3.1.6. Приемка-передача рекультивированных земель оформляется актом.
3.1.6. Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постановлениями Правительства и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями главы Ханты-Мансийского района, а также иными нормативными правовыми актами по приемке земель.
3.1.7. Исполнитель работ по рекультивации временно отведенных земель и шламовых амбаров направляет заявку на сдачу земель в письменной форме на имя председателя Комиссии, где указывает следующую информацию:
- перечень объектов и их месторасположение;
- площадь сдаваемых земель;
- вид сдаваемых земель (неиспользованные, рекультивированные, самовольно нарушенные, нефтезагрязненные, земли в черте населенного пункта);
- наличие шламовых амбаров и их площадь при сдаче кустовых площадок;
- номера лицензий на проведение работ с опасными отходами;
3.1.8. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются на штатного заместителя либо работника, на которого возложено исполнение должностных обязанностей согласно приказу генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос".
3.2. Обследование земельных участков
3.2.1. Приемка рекультивированных земель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекультивации.
3.2.2. Сдаче подлежат земли, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный проектом рекультивации земель.
3.2.3. Натурное обследование участков производится членами Комиссии или их законными представителями.
3.2.4. В работе комиссии принимают участие представители предприятия, проводившего рекультивацию земель, представители ООО "Газпромнефть-Хантос", принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.
3.2.5. Члены Комиссии извещаются структурным подразделением, осуществляющим организационное обеспечение, не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты натурного обследования сдаваемых земель. В указанный срок каждый член Комиссии вправе требовать от Подрядчика выполнявшего работы дополнительную документацию, которая необходима для оценки состояния участка и установки пригодности его к дальнейшему использованию по назначению.
3.2.6. В случае неявки представителя одного или нескольких членов Комиссии обследование рекультивированных участков производится без их участия при присутствии не менее двух третей от общего состава Комиссии.
3.2.7. Порядок и продолжительность работы комиссии определяется председателем комиссии.
3.2.8. Запрещается приемка-передача рекультивированных земельных участков с несанкционированными отклонениями от утвержденного проекта рекультивации, а также с недоделками и дефектами.
3.2.9. При натурном обследовании участков, предъявляемых к сдаче, Подрядчик должен представить Комиссии следующие документы:
- выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
- материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;
- сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответствующими документами;
- результаты анализов проб отходов бурения, в случае рекультивации шламовых амбаров;
- лицензию на право обращения с опасными отходами, в случае рекультивации шламовых амбаров;
3.2.10. Эти материалы и проектная документация на проведение рекультивационных работ прилагаются к акту приемки земель наряду с другими документами, регламентируемыми действующим законодательством для такого рода случаев.
3.2.11. Перечень материалов может уточняться и дополняться в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.
3.2.12. При приемке рекультивированных земельных участков Комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту;
- качество планировочных работ;
- мощность и равномерность насыпки плодородного слоя почвы;
- уровень плодородия почвенного слоя и основные показатели свойств почв;
- качество потенциально плодородного слоя почвы и подстилающих пород на корнеобитаемой глубине (на участках сельскохозяйственного использования);
- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
- качество корнеобитаемого горизонта на глубине, необходимой для произрастания древесно-кустарниковой растительности (на участках для лесохозяйственного использования);
- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором);
- уровень залегания и качество грунтовых вод;
- наличие подъездных дорог - полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;
- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.
3.3. Оформление актов приема-сдачи и освидетельствования земель
3.3.1. Подрядная организация, осуществляющая сдачу рекультивированных земель, должна заблаговременно, до натурного обследования, подготовить акт освидетельствования в соответствии с поданной заявкой.
3.3.2. По результатам натурного обследования члены Комиссии или их представители в обязательном порядке оформляют и подписывают на месте акт освидетельствования.
3.3.3. На основании акта освидетельствования оформляется акт приемки-сдачи земель, который подписывается председателем, членами Комиссии и представителем подрядной организации.
3.3.4. Объект считается принятым после утверждения Председателем постоянной комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных земель (Приложение 1).
3.3.5. В актах освидетельствования должны быть отражены все заявленные к сдаче земельные участки, как принятые, так и оставленные на доработку. В актах приема-сдачи должны быть отражены только принятые земельные участки.
4. Порядок приемки земель после выполнения подрядными организациями биологического этапа рекультивации 4.1. Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (биологический этап рекультивации земель) проводятся после осуществления технического этапа рекультивации земель . 4.2. Продолжительность нахождения рекультивированных земель в стадии биологической рекультивации устанавливается проектом рекультивации земель, но не должна превышать пяти лет.
4.3. Приемка земель после выполнения подрядными организациями биологического этапа рекультивации осуществляется в соответствии с разделом 3 "Регламента...".
5. Порядок приемки земель после выполнения подрядными организациями рекультивации нефтезагрязненных земель
5.1. Рекультивация нефтезагрязненных земель осуществляется в соответствии с "Проектом рекультивации нефтезагрязненных (нефтезамазученных) и нарушенных земель" или " Регламентом рекультивации загрязненных нефтью земель", согласованных с соответствующим Территориальным управлением-лесничеством и территориальным подразделением Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.2. Исполнитель работ по рекультивации нефтезагрязненных земель направляет заявку на сдачу земель в письменной форме на имя председателя Комиссии, где указывает следующую информацию:
- перечень объектов и их месторасположение;
- площадь сдаваемых земель;
- вид сдаваемых земель (неиспользованные, рекультивированные, самовольно нарушенные, нефтезагрязненные, земли в черте населенного пункта);
- номер паспорта участка при сдаче нефтезагрязненных земель;
- наличие шламовых амбаров и их площадь при сдаче кустовых площадок;
- номера лицензий на проведение работ с опасными отходами;
5.3. При натурном обследовании участков, предъявляемых к сдаче, Подрядчик должен представить Комиссии следующие документы:
- проект рекультивации нефтезагрязненных (нефтезамазученных) и нарушенных земель, согласованный с соответствующим Территориальным управлением-лесничеством и территориальным подразделением Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- регламент рекультивации загрязненных нефтью земель и регламент рекультивации шламовых амбаров, согласованные с Департаментом лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департаментом охраны окружающей среды н экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- материалы аэрофотосъемки (при наличии);
- паспорт загрязненного участка с указанием площади и остаточного содержания нефти;
- результаты химических анализов почв и поверхностных вод на содержание в них загрязнителей до рекультивации и после ее проведения.
- план проведения земляных работ по рекультивации нефтезагрязненных земель;
- картосхему в масштабе 1:2000 содержания остаточной нефти в слое 0-20 см;
- картосхему в масштабе 1:2000 содержания остаточной нефти по слоям мощностью 30 см. в интервале глубин 20-200 см
- картосхему в масштабе 1:2000 содержания токсичных солей в водной вытяжке в слое мощностью 0-50 см
- копию лицензии по обращению с опасными отходами;
5.4. Члены Комиссии имеют право отбора контрольных проб на участках, которые при визуальном обследовании вызывают сомнения по остаточному содержанию нефтепродуктов
5.5. В случае, если в контрольных пробах остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных работ превышает допустимое остаточное содержание, утвержденное региональным нормативом Постановлением Правительства автономного округа № 466-п от 10.12.2004 г., участок не принимается и остается на доработку. В данном случае затраты на проведение контрольных анализов отборов проб несёт лицо, сдающее рекультивированные участки.
6. Основные критерии приемки рекультивированных нефтезагрязненных земель
6.1. В качестве основных критериев приемки земель принимаются следующие показатели:
- содержание остаточной нефти (в соответствии с Постановлением от 10 декабря 2004 г. N 466-п "Об утверждении регионального норматива "допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- содержание 3,4 бенз(а)пирена;
- содержание токсичных солей в водной вытяжке;
- содержание неорганических соединений;
- проектное покрытие травянистой растительности;
- наличие генеративных побегов и вызревание семян растений в течение последних двух вегетационных сезонов, предшествующих приемке земель.
6.2. В зависимости от вида целевого использования земель применяются различные сочетания показателей.
6.3. Не допускается приемка участков, на которых при визуальном осмотре обнаруживается нефть.
6.4. На участках, очищенных от нефти и прошедших весь цикл рекультивационных работ, показатели качества земель в зависимости от вида угодий или территорий не должны превышать значений, приведенных в Постановлении от 10 декабря 2004 г. N 466-п.
6.5. Не допускается окончательная приемка земель, критерии которых не соответствуют настоящему регламенту. В этом случае составляется акт произвольной формы, в котором указываются причины и сроки устранения недостатков. Данный акт подписывается всеми членами комиссии. В случае несогласия отдельных членов комиссии с содержащимися в нем выводами оформляются особые мнения.
6.6. Комиссия по приемке-передачи земель определяет площади подлежащих консервации загрязненных территорий, а также сроки консервации, очистки, рекультивации и сдачи земель землепользователю.
Критерии приемки земель, очищенных от нефти и прошедших весь цикл рекультивационных работ
Критерии приемкивиды угодийсельскохозяйственные, включая оленьи пастбищалесохозяйственные и водоохранныепромзонаСодержание остаточной нефти в слое 0-20 см, мг/кгДо 500 До 1000 До 3000Максимальное содержание остаточной нефти ниже 20 см по слоям мощностью 30 см до глубины 200 см мг/кгДо 2000 До 2000 До 3000Содержание 3,4 бенз(а)пирена в слое0-20 см, мкг/кгДо 20До 20 До 250Сумма токсичных солей в слое 0-50 см, % в водной вытяжкеДо 0.2 До 0.4 До 0.4Содержание неорганических соединений в слое 0-20 см не выше 1 уровня загрязненияПроективное покрытие травянистой растительностью, %не менее 70Не менее 70Не менее 70Наличие генеративных побегов и вызревание семян в течение последних двух лет до приемки земель +++
7. Порядок сдачи земель постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре
7.1. Общие положения
7.1.1. Организационное обеспечение возврата рекультивированных земель постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре возлагается на маркшейдерско-землеустроительный отдел.
7.1.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
7.1.3. Возврат земель осуществляется в соответствии с "Порядком организации и деятельности постоянной комиссии по вопросам рекультивации нефтезагрязненных и нарушенных земель и требований к приемке земель лесного фонда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре".
7.1.4. При сдаче рекультивированных земель постоянной комиссии на рассмотрение предоставляются следующие документы:
- заявление на имя председателя Комиссии, с указанием перечня объектов, их месторасположение (кв., выдел, лесничество) и площадь сдаваемых участков;
- доверенность на представителя организации;
- характеристика лесного участка (установленного образца) в соответствии с Приказом № 36-м от 31 01.2008г. Департамента лесного хозяйства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры;
- предписание Территориального управления-лесничества;
- проект рекультивации нефтезагрязненных (нефтезамазученных) и нарушенных земель, согласованный с соответствующим Территориальным управлением-лесничеством и территориальным подразделением Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- регламент рекультивации загрязненных нефтью земель и регламент рекультивации шламовых амбаров, согласованные с Департаментом лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департаментом охраны окружающей среды н экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
- протокол о лесонарушении (при необходимости),
- подтверждение оплаты ущерба причиненного лесному хозяйству;
- паспорт загрязненного участка с указанием площади и остаточного содержания нефти;
- материалы аэрофотосъемки (при наличии),
- копию лицензии по обращению с опасными отходами;
- результаты химических анализов почв и поверхностных вод на содержание в них загрязнителей до рекультивации и после ее проведения.
7.2. Обследование земельных участков
7.2.1. Члены Комиссии извещаются Департаментом лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты натурного обследования сдаваемых земель Каждый член Комиссии в указанный срок вправе потребовать дополнительную документацию, которая необходима для оценки состояния участка и установления его пригодности к дальнейшему использованию по назначению.
7.2.2. Натурное обследование участков производится членами Комиссии или их законными представителями.
7.2.3. Расходы, связанные с транспортным обеспечением при работе Комиссии, несет сторона, сдающая земли.
7.2.4. При натурном обследовании участков, представляемых к сдаче, должны быть представлены следующие документы:
- характеристика лесного участка (установленного образца), в соответствии с Приказом № З6-п от 31.01.2008г. Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
- чертёж лесного участка, в соответствии с Приказом № 36-п от 31.01.2008г.
Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
- паспорт загрязненного участка с указанием площади и остаточного содержания нефти;
- результаты химических анализов почв и поверхностных вод на содержание в них загрязнителей до рекультивации и после ее проведения,
- разрешение на право пользования недрами при сдаче карьеров общераспространённых полезных ископаемых.
7.2.5. Сдаваемые участки, не указанные в заявке, обследуются только при наличии всех необходимых документов.
7.2.6. Участки предъявляет к сдаче непосредственно представитель по доверенности предприятия, оформившего право на проведение работ на землях лесного фонда.
7.2.7. Члены Комиссии имеют право отбора контрольных проб на участках, которые при визуальном обследовании вызывают сомнения по остаточному содержанию нефтепродуктов
7.2.8. В случае, если в контрольных пробах остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных работ превышает допустимое остаточное содержание, утвержденное региональным нормативом Постановлением Правительства автономного округа № 466-п от 10.12.2004 г., участок не принимается и остается на доработку. В данном случае затраты на проведение контрольных анализов отборов проб несёт лицо, сдающее рекультивированные участки.
7.2.9. В случае не явки представителя одного или нескольких членов Комиссии обследование проводится без их участия при присутствии не менее двух третей от общего состава Комиссии
7.2.10. По результатам натурного обследования члены Комиссии или их представители в обязательном порядке оформляют и подписывают на месте акт рабочей комиссии.
7.3. 0формление актов приёма-сдачи участков лесного фонда
и актов рабочей Комиссии
7.3.1. .Лица, сдающие участки лесного фонда, должны заблаговременно до натурного обследования подготовить акт освидетельствования по установленной форме в соответствии с поданной заявкой.
7.3.2. На основании акта рабочей комиссии оформляется акт приёма-сдачи участков лесного фонда, который подписывается членами Комиссии и утверждается председателем.
7.3.3. Оформление актов приёма-сдачи производится только землепользователем без привлечения сторонних организаций.
7.3.4. Акты приема-сдачи со стороны землепользователя подписываются ответственным лицом (или по доверенности) и скрепляются гербовой печатью.
7.3.5. В актах рабочей комиссии отражаются все заявленные к сдаче участки, как принятые, так и оставленные на доработку. В актах приёма-сдачи отражаются только принятые участки.
7.3.6. Акт приема-сдачи рассматривается Департаментом лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не более 7 рабочих дней, остальными членами Комиссии не более 4 рабочих дней.
7.3.7. Утвержденные Акты приема-сдачи направляются землепользователем всем членам Комиссии по одному экземпляру не позднее недельного срока после его оформления.
8. Критерии приемки земель, прошедших весь цикл рекультивационных работ
8.1. Основные требования при проверке комиссией работ по рекультивации земель для лесохозяйственного использования
При приемке земель, рекультивированных для лесохозяйственного использования, комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту;
- качество корнеобитаемого горизонта на глубину, необходимую для произрастания древесно-кустарниковой растительности;
- выполнение необходимых мелиоративных и других мероприятий по улучшению малопригодных по физическим и химическим свойствам пород;
- выполнение мероприятий по устранению токсичности пород;
- выполнение и качество работ по созданию гидротехнических, противоэрозионных, противопожарных и других сооружений;
- соблюдение проектного уровня залегания грунтовых вод;
- наличие подъездных дорог.
8.2. Основные требования при проверке комиссией работ по рекультивации земель для водохозяйственного и рыбохозяйственного использования
При приемке земель, рекультивированных для водохозяйственного и рыбохозяйственного использования, комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
- качество работ на сооружениях и узлах, затапливаемых водой;
- выполнение работ по сводке леса;
- выполнение работ по выносу сооружений, строений, материальных ценностей из зоны затопления и снятию плодородного слоя почвы;
- наличие инженерной защиты населенных пунктов, различных сооружений, линий коммуникаций, а также сельскохозяйственных земель от подтопления и затопления, оползнеобразований, эрозии, засоления и других вредоносных процессов;
- санитарную подготовку ложа водоемов;
- мероприятия по поддержанию благоприятного режима и состава воды.
8.3. Основные требования при проверке комиссией работ по рекультивации земель для иных видов использования
При приемке рекультивированных земель для иных видов использования (рекреационное, природоохранное, санитарно-гигиеническое и другое, предусмотренное условиями предоставления земель) комиссия проверяет:
- соответствие выполнения работ утвержденному проекту;
- качество инженерных мероприятий по обеспечению функционирования данной территории в режиме, предусмотренном утвержденным проектом, и определяет дополнительные условия по закреплению статуса принятого объекта.
9. Ссылочные нормативно-технические документы
9.1. Основные нормативные и методические документы, регламентирующие охрану почв, оценку загрязнения земель химическими веществами, рекультивацию земель и их передачу землепользователю
ГОСТ 17.4.203-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв.
ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.
ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.
ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землепользователя.
ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ,
ГОСТ 17.5.3.04083. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
СТП 5753490-89. Комплексная система управлением качества труда и продукции. Технология рекультивации земель, загрязненных нефтью с помощью торфа. Стандарт объединения "Сургутнефтегаз".
Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. М., 1993.
Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. М., 1995.
Положение о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова. М., 1977.
Инструкция по организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель органами Минприроды России М., 1994.
Временные методологические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II. Нефтепродукты. М.: Госкомгидромет, 1984.
Положение о порядке выдачи лицензий на проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных земель. М., 1993.
РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтегазпрома. Уфа: ВостНИИТБ, 1990.
РД 39-110-91. Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах. Уфа: ИПТЭР, 1992.
Правила капитального ремонта подземных трубопроводов. Уфа: ИПТЭП, 1992.
Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. М.: Недра, 1989.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. М.: Корпорация "Роснефтегаз", 1992.
9.2. Методы отбора проб
ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. М., 1995 г.
Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. Разраб.: Почвенный институт им. В.В.Докучаева, ГИЗР, Минсельхоз СССР; М., 1973 г.
9.3. Методы анализа
ГОСТ 17.0.0.02079. Охрана природы. Почвы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы поверхностных вод и почвы.
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.
ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.
ГОСТ 17.5.4.02-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах.
РД 52.18.286-91. Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимый форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. Методические указания. Госкомгидромет.
РД 52.18.289-90. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, кобальта, никеля, кадмия, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. Методические указания. Госкомгидромет.
РД 52.24.80-89. Методические указания по определению нефтепродуктов в донных отложениях. Госкомгидромет. М., 1990. - 14.
ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.
Методические указания по качественному определению канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в продуктах сложного состава. N 1423-76 от 12.05.76. Минздрав СССР.
Приложение 1
Состав Комиссии по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос"
СОСТАВ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС"
Сулейманов А.Г. - главный инженер - первый зам.генерального директора
ООО "Газпромнефть-Хантос", председатель комиссии.
Члены комиссии:
1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
5. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
6. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
7. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
8. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Приложение 2
Акт приемки-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель
АКТ
приемки-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель
"__" _______________ 200_ г. N ______
г. Ханты-Мансийск
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос", созданная приказом генерального директора от ________________ N _______ в составе:
Председателя комиссии - Сулейманов А.Г. - главный инженер - первый зам.генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос"
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
5. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
6. ___________________________________________________________________________,
(представитель предприятия, организации, сдающей земли, N и дата доверенности)
7. _________________________________________________________________________________________,
(представитель привлеченной организации)
извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения)__________________________
_____________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем: ______________________________________ _____________________________________________________________________________
(название юридического лица)
предъявлено к сдаче для дальнейшего использования в ______________________________
(в сельском хозяйстве, промышленности, землях поселений, землях запаса, промышленности)
__________ га земли, в том числе ________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
а) рекультивированные земельные участки площадью _______________ га предоставлены на основании _________________________________________________________________
(указать орган, N и дату, цель предоставления, N договора аренды, разрешения на добычу ОПИ)
сроком до ____________________________________________________________________________________
б) земельные участки не использовались по целевому назначению ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указать назначение, N постановления о предоставлении)
на площади ______________ га, из них земель временного пользования (краткосрочной аренды, N _____договора аренды) __________ га постоянного пользования__________ (долгосрочной аренды, N ___ договора аренды) _________ га.
Экспликация: врем. ____________________________________________________________
(по материалам земельного дела)
постоянные ________________________________________________________________________________
1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре предъявленного к приемке рекультивированного участка установлено: 1.1. Комиссии представлена следующая документация:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и утвержден положительным заключением государственной экологической экспертизы ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать орган, N и дату заключения)
1.3. Работы по рекультивации нарушенных ____________________________________________________________________________________________
(указать вид нарушения)
земель проведены на площади ____ га в период с __________ 200__ г.
по _____________ 200__ г. при фактической стоимости ____ тыс. руб.
На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дать краткую характеристику технологии рекультивации) 2. В процессе эксплуатации и рекультивации земель имели место следующие отступления от утвержденного проекта ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано)
3. Заключение комиссии:
Комиссия решила принять рекультивированные, неиспользованные земли на площади ________ га с последующим их использованием ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в ______ экземплярах.
Председатель комиссии________________ А.Г.Сулейманов
Члены комиссии:__________________
_____________________
__________________
__________________
__________________
Приложение:
1. Выкопировка из планового материала с указанием объектов, подлежащих сдаче, расчет площадей.
2. Справка-подтверждение юридического лица на объекты, к строительству которых не приступали, и земельные участки которые не использовались (только для пункта. "б").
3. Список сдаваемых объектов с указанием площадей временных и постоянных.
4. Акт об освидетельствовании рекультивированных земель.
Приложение 3
Акт приемки-сдачи земель, подвергнувшихся негативному воздействию (замазученных) либо самовольно нарушенных
АКТ
приемки-сдачи земель, подвергнувшихся негативному воздействию
(замазученных) либо самовольно нарушенных
"__" _______________ 200_ г. № ______
г. Ханты-Мансийск
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос", созданная приказом генерального директора от ________________ N _______ в составе:
Председателя комиссии - Сулейманов А.Г. - главный инженер - первый зам.генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос"
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
5. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
6. ___________________________________________________________________________,
(представитель предприятия, организации, сдающей земли, N и дата доверенности)
7. _________________________________________________________________________________________,
(представитель привлеченной организации)
извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения) __________________________
_____________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем: ______________________________________ _____________________________________________________________________________
(название юридического лица)
предъявлено к сдаче для дальнейшего использования в ______________________________ _____________________________________________________________________________
(в сельском хозяйстве, промышленности, землях поселений, землях запаса, промышленности)
__________ га земли, в том числе ________________________________________________
_____________________________________________________________________________:
а) земельные участки, подвергнувшиеся негативному воздействию (нефтезагрязненные) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать вид нарушения, загрязнения)
согласно паспорту нефтезагрязненного участка ____________________________________
(указать дату нарушения, загрязнения)
на площади ___________ га
Экспликация зем. участка: ______________________________________________________
б) земельные участки самовольно нарушены _______________________________________
(указать вид нарушения)
на площади ____________ га
Экспликация зем. участка: ______________________________________________________
1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре предъявленного к приемке рекультивированного участка установлено:
1.1. Комиссии представлена следующая документация ______________________________
1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан ___________________________
и утвержден положительным заключением государственной экологической экспертизы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать орган, N и дату заключения)
1.3. Работы по рекультивации нарушенных ________________________________________
(указать вид нарушения)
земель проведены на площади ________ га в период с __________ 200__ г. по _____________ 200__ г. при фактической стоимости _________ тыс. руб.
На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дать краткую характеристику технологии рекультивации)
2. В процессе рекультивации земель имели место следующие отступления от утвержденного проекта __________________________________________________________________ (указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано)
3. Заключение комиссии:
Комиссия решила принять рекультивированные земли на площади _____ га с последующим их использованием _________________________
Акт составлен в ___ экземплярах.
Председатель комиссии________________ А.Г.Сулейманов
Члены комиссии:__________________
_____________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Приложение:
1. Выкопировка из плана лесонасаждений, с указанием нефтезагрязненного либо самовольно занятого участка.
2. Паспорт нефтезагрязненного участка, результаты анализов проб до и после рекультивации.
3. Список сдаваемых объектов с указанием площадей.
4. Акт об освидетельствовании земель на территории Ханты-Мансийского района, подвергнувшихся негативному воздействию (замазученных) либо самовольно нарушенных.
Приложение 4
Акт освидетельствования рекультивированных, неиспользованных земель
АКТ
освидетельствования рекультивированных, неиспользованных земель "__" _______________ 200_ г. № ______
г. Ханты-Мансийск
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос", созданная приказом генерального директора от ________________ N _______ в составе:
Председателя комиссии - Сулейманов А.Г. - главный инженер - первый зам.генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос"
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
5. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
6. ___________________________________________________________________________,
(представитель предприятия, организации, сдающей земли, N и дата доверенности)
7. _________________________________________________________________________________________,
(представитель привлеченной организации)
провела натурное обследование земель _____________________________
(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования площадь)
Результаты обследования
Месторасположение,
наименование объекта N постановления об отводе участка, № лесобилета, № договора аренды Площадь возврата,
га Описание состояния принимаемых
земель Выводы, результат обследования 1 2 3 4 5 Особое мнение: ___________________________________________________
Комиссией принято ____________ га
Оставлено на доработку __________________ га
Подписи: 1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
Приложение 5
Акт освидетельствования земель, подвергнувшихся негативному воздействию (замазученных), самовольно нарушенных
АКТ
освидетельствования земель, подвергнувшихся негативному
воздействию (замазученных), самовольно нарушенных
"__" _______________ 200_ г. № ______
г. Ханты-Мансийск
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель ООО "Газпромнефть-Хантос", созданная приказом генерального директора от ________________ N _______ в составе:
Председателя комиссии - Сулейманов А.Г. - главный инженер - первый зам.генерального директора ООО "Газпромнефть-Хантос"
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
4. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
5. __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
6. ___________________________________________________________________________,
(представитель предприятия, организации, сдающей земли, N и дата доверенности)
7. _________________________________________________________________________________________,
(представитель привлеченной организации)
провела натурное обследование земель ___________________________________________
(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования площадь)
Результаты обследования
Месторасположение, наименование объекта № паспорта
сдаваемого
участка Площадь возврата, гаОписание состояния принимаемых земельВыводы, результат обследования12 3 4 5 Особое мнение: _______________________________________________________________
Комиссией принято ____________ га
Оставлено на доработку __________________ га
Подписи: 1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
Приложение №9
к договору №________________
от "_____"__________________
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
Объект: кустовые площадки № __________________ Южной части Приобского месторождения
№п/пНаименованиеЕд.изм.Кол-воПримечания123451Куст №_____: - песок - торф м.кубкол-во матало: 2Куст №_____: - песок - торф м.куб3
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №10
к договору №________________
от "_____"__________________
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА
Объект: кустовые площадки №____________________Южной части Приобского месторождения
№п/пНаименованиеЕд.изм.Кол-воПримечания123451Куст №___: - цемент тонн 2Куст №___: - цемент тонн 3
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Приложение №__
к Договору № _______ от "__" ________ 201_ г.
Акт о выполнении
ключевых показателей эффективности (КПЭ) _______________
для ООО "Газпромнефть-Хантос"
за ___ квартал 201_ года № п/пКПЭВыполнениеОтветственный от Исполнителя1Наличие сил и средств для выполнения всех этапов работ2Минимальные сроки начала работ3Наличие действующей разрешительной документации, либо получение такой в кротчайшие сроки4Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации5Количество нарушений Исполнителем требований Соглашения в области ОТ, ПБ и ООС6Количество нарушений Исполнителем технологии производства работ7Сдача рекультивированного участка комиссии (госкомиссии) без замечаний8Выполнение работ в сроки, определенные настоящим договором9Своевременное предоставление финансовых документов
Заказчик: Генеральный директор
ООО "Газпромнефть-Хантос"
_______________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Подрядчик:
___________________ (Подпись)
"____"____________20____ г.
М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
194
Размер файла
153 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа