close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект договора (32.7 Kb)

код для вставкиСкачать
Договор № на создание научно-технической продукции
г. Москва " " ________ 2014 г. _________________________________________, в дальнейшем именуемое "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,
и
__________________________________________ (Свидетельство № ______________ от "__" ___________ 20__ г., выданное _____________________), в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению обследования технического состояния ______________________________________________________________________________________________________________ (Схема расположения - Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием на проведение обследования технического состояния строительных конструкций зданий, расположенных в зоне влияния строительства Жилого комплекса (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - "Техническое задание").
1.3. Результатом выполненных работ будет являться технический Отчет по результатам обследования технического состояния строительных конструкций зданий, расположенных в зоне влияния строительства Жилого комплекса, с положительным заключением ГАУ "Мосгосэкспертиза".
1.4. Очередность выполнения Исполнителем работ:
-
-
-
1.5. В объем работ при необходимости входят иные изыскания, необходимые для проектирования и получения положительного заключения ГАУ "Мосгоссэкспертиза".
1.6. На момент заключения Договора Заказчик передал, а Исполнитель получил всю необходимую документацию для выполнения работ.
1.7. Права и обязательства Исполнителя по настоящему Договору могут быть уступлены (переведены) последним третьему лицу только после получения Исполнителем предварительного письменного согласия Заказчика на совершение уступки прав (перевода обязательств (долга)) Исполнителя по Договору.
2. Стоимость работ и порядок осуществления расчетов по Договору
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется Протоколом договорной цены по проведению обследования технического состояния строительных конструкций зданий, расположенных в зоне влияния строительства Жилого комплекса (Приложение № 3 к настоящему Договору).
В общую стоимость работ по настоящему Договору включаются все затраты и издержки Исполнителя, связанные с исполнением последним всех обязательств по настоящему Договору.
2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, является твердой. Изменение стоимости работ производится по соглашению сторон в связи с изменением объема работ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 2.3. Оплата работ, выполненных Исполнителем по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 10 (десять) банковских дней с даты получения положительного заключения ГАУ "Мосгосэкспертиза" и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего выполнение Исполнителем работ.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в тексте настоящего Договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Дата начала выполнения работ - "__" ______ 2014 г. Дата окончания выполнения работ по Договору - "__" ____ 2014 г.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После завершения выполнения работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику отчетные документы (в количестве, согласно п. 4.3 настоящего Договора), Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (два) экземплярах, подписанных со своей стороны, счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру.
4.2. Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней с даты представления Исполнителем в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора отчетных документов, рассматривает их и в случае отсутствия мотивированных замечаний подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (один экземпляр акта, подписанный со своей стороны, направляет в адрес Исполнителя) и производит оплату выполненных работ в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.
При наличии у Заказчика замечаний к указанным отчетным документам, представленным Исполнителем, Заказчик в указанный срок направляет в адрес Исполнителя мотивированные замечания по материалам. В течение 3 (три) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированных замечаний Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. При наличии со стороны Заказчика мотивированных замечаний к представленным Исполнителем отчетным документам, подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ производится им в течение 5 (пять) рабочих дней с даты устранения Исполнителем указанных замечаний и повторного представления отчетных документов Заказчику на рассмотрения.
4.3. Отчетные документы представляются Исполнителем в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате DWG. Стоимость дополнительных экземпляров, выдаваемых по просьбе Заказчика сверх указанного количества, оплачивается дополнительно.
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Выполнить работы по настоящему Договору в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующими нормативными актами Российской Федерации.
5.2. Согласовать доступ на обследуемые объекты, после выполнения работ провести оценку качества выполненных работ в обязательном порядке.
5.3. Имеет право самостоятельно привлекать на отдельные виды работ специализированные организации, имеющие соответствующие Свидетельства о допуске к работам.
5.4. В случае невозможности по объективным причинам выполнить работы в установленный срок, Исполнитель обязуется заблаговременно поставить об этом в известность Заказчика и согласовать с ним новые сроки выполнения работ, посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Обязан своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя.
6.2. Обязан заблаговременно ставить в известность Исполнителя о всех изменениях и дополнениях к ранее выданному Техническому заданию.
6.3. Обязан при отсутствии мотивированных замечаний по качеству и объему выполняемых работ принять их результат у Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.
6.4. Представить всю необходимую Исполнителю документацию по требованию согласующих органов для получений разрешений и т.д.
7. Ответственность сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель на основании письменного требования Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10 (десять) процентов от стоимости работ.
7.3. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик на основании письменного требования Исполнителя уплачивает последнему неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента от невыплаченной суммы, за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 (десять) процентов от невыплаченной суммы. 7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственность. 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца, настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
9.3. Исполнитель не имеет право передавать документацию, являющуюся результатом выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.4. Исполнитель и Заказчик должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной друг от друга.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) дней. Стороны пришли к соглашению, что споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
9.6. Стороны обязуются сообщать друг другу о всяком изменении своего адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 (пять) дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Приложения к Договору
10.1. Техническое задание на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций зданий, расположенных в зоне влияния строительства Жилого комплекса (Приложение № 1 к настоящему Договору).
10.2. Схема расположения (Приложение № 2 к настоящему Договору).
10.3. Протокол договорной цены (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Юридические и банковские реквизиты.
Заказчик: Исполнитель:
Подписи сторон:
ЗаказчикИсполнительМ.П.М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
37
Размер файла
33 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа